单项工程施工合同范本(30篇).docx

上传人:夺命阿水 文档编号:1021183 上传时间:2024-02-26 格式:DOCX 页数:131 大小:124.14KB
返回 下载 相关 举报
单项工程施工合同范本(30篇).docx_第1页
第1页 / 共131页
单项工程施工合同范本(30篇).docx_第2页
第2页 / 共131页
单项工程施工合同范本(30篇).docx_第3页
第3页 / 共131页
单项工程施工合同范本(30篇).docx_第4页
第4页 / 共131页
单项工程施工合同范本(30篇).docx_第5页
第5页 / 共131页
点击查看更多>>
资源描述

《单项工程施工合同范本(30篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《单项工程施工合同范本(30篇).docx(131页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。

1、单项工程施工合同范本(30篇)单项工程施工合同范本(通用30篇)单项工程施工合同范本篇1甲方:(简称甲方)乙方:班组长(简称乙方)为加强施工工程项目的管理,保证工程的安全、质量、生产健康发展,明确双方各方面的责任,本着公平公正自愿的原则,经双方协商一致同意,达成以下条款,共同遵守执行。一、发包内容:工程的模板安装及拆除工程的全部施工。二、承包形式:包工包料(包括:钉子、铁线)。三、承包单价:按建筑面积元/平方米,以图纸建筑面积为准进行计算。施工图纸建筑面积:四、组织领导:1、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理,遵守甲方现场的各项管理及规章制度,做到文明施工、安全施工。2、乙方必须确保

2、进场人员的技术水平和个人素质,所有工种均持证上岗。在施工责任期内,未经甲方许可,乙方不得随意更换施工队伍和人员,以确保该项目技术力量和施工队伍的稳定性。3、乙方必须制定专职管理人员,负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量等工作。五、双方责任:1、甲方责任:1)负责施工现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督和管理。2)负责做好乙方入场的安全教育工作及该工程管理规章制度的讲解工作;负责对乙方进行安全技术交底工作。3)不得违章指挥,强行指挥,及时排除施工过程中的安全隐患。4)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。2、乙方责任:1)以钢模、钢管支

3、撑为主组成模板体,局部部位配置木模、木支撑。2)所有现浇混凝土模板的配制组合安装、拆除、清理,并按指定地点分规格堆码整齐。3)所有现浇混凝土的模板安装完成后,清理打扫干净并移交给钢筋工绑扎钢筋。模板支撑下的混凝土板面层清理打扫干净移交给混凝土工浇筑混凝土时清理漏浆及洒落的混凝土。4)所有现浇混凝土的模板拆模后,混凝土面清理打扫干净并移交给施工人员放线、弹线、抄平。模板支撑下的混凝土板面层拆除模板后清理打扫干净移交给砖工砌砖(如果是砖混结构的移交给抹灰工抹灰)。5)乙方负责人必须参加配合施工人员放支模需要的放线、弹线、抄平等的施工放线工作;6)乙方负责人必须参加由监理、质检、建设方及施工单位共同

4、进行的隐蔽工程检查验收工作,并即时整改检查中发现的弊病。7)所有模板、支撑安装必须安全、稳固、牢靠符合现行施工规范规定。8)严格按照施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行施工技术验收规范。遵守和服从业主、监理及甲方管理人员的监督与指挥,对所承担施工的分项工程质量全面负责并确保达到合格要求。如因乙方自己管理、控制、监督、操作、配合不到位而产生的工程质量问题,因此而造成的经济损失,由乙方全部承担。有参加工程建设的人员在施工中要听从管理人员的指挥,不得顶撞建设、监理、质检和甲方的现场管理人员。如有违反甲方有权对乙方处以50100元的罚款。9)强化本施工队伍(班组)的安全生产教育,严格遵守执行施

5、工安全操作规程及安全生产规范,不乱拉乱搭电路管线,规范使用插头及插座、不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其它安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生的全部责任。10)乙方作业人员在作业过程中,发现安全隐患,应及时上报项目部,并及时排除安全隐患。否则,发生安全事故由乙方承担所有责任。11)乙方进场工人必须有良好的身体素质和心理素质,严格按国家劳动法规用工,新工人上工地要先进行安全教育,在老工人的带领下作业。如发现使用童工和残肢等不合格工人罚款1000.00元并立即清除现场。严格按安全管理规定进行正常作业,上班时不戴安全帽一次罚5元,第二次罚10元以此类推,组长则按两倍罚款,穿拖鞋者罚款20元,酗酒后

6、上班者罚款200元,经过多次违反者及严重违反者清除工地。12)按时、按质、按量完成甲方工作计划(施工组织设计中的工程进度计划表)中的模板安装、拆除工作任务,绝对服从甲方工程进度安排:班组长必须每天在作业现场,未经项目经理同意不得擅自离开工地。13)必须保证充足的施工人员及技术力量,人数稳定,工作效率高,否则因此造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。14)正确使用劳动防护用品。高空作业使用安全带,不得任意乱拉乱接临时施工用电,非专业人员不得开启动力、照明配电箱。15)乙方所有参加工程建设的人员进入施工现场必须遵守施工现场安全管理规定,不准打架斗殴、不准进行偷盗,如有违反将对当事人进行处罚:

7、打架斗殴的罚款1000元;进行偷盗的处以盗窃财物1020倍的罚款,情节严重的送交公安机关处理。并对乙方负责人按每发生一件盗窃或打架斗殴事件处以1000元罚款的连带责任处罚。16)乙方工作人员严禁将小孩、亲朋好友带入施工现场,否则由此发生的后果将由乙方全部承担。17)乙方不得将依据本合同(协议)取得的施工任务再行转包,否则甲方有权立即收回本施工任务。若乙方无正当理由单方终止本合同(协议),除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总价3%的违约金。18)若乙方违反本合同(协议)上述有关约定,不按工期竣工、质量未达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本合同(协

8、议)无法履行的行为,甲方有权当方解除本合同(协议)并要求乙方退场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。六、工程质量要求:工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计要求、质量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。七、安全事故处理:乙方人员在施工现场内如疾病、酗酒、打架斗殴、违反劳动纪律、不听指挥等造成的伤亡不属于工伤事故,甲方不承担任何费用及法律责任。工伤认定根据国务院令第375号文件第十四条、第十五条之规定进行。1、工伤

9、事故:发生工伤事故,甲方应及时将伤者送往附近医院进行抢救治疗,医疗费暂时由甲方和乙方共同垫付,待将伤者医好后,再行处理。医疗费在100O元以内(含100O元),由乙方自行承担;医疗费超过100o元的,由甲方、乙方、伤者三方按4:3:3共同承担。2、死亡事故:死亡事故参照有关文件精神解决。八、工期:按项目部工程进度要求的时间或期限,如期按时或提前完成所施工的分项工程,如拖延工期,每延期一天,按总价的5%。或IOoOo元向甲方支付罚金。九、付款方式:甲方按当月的工程进度的70%预付给乙方作为工资,所承包的分项工程施工完毕后,甲方付到总承包价的80%,剩余的20%待工程竣工验收合格(或结算)一次付清

10、。十、奖励办法:乙方在施工中,对质量、安全认真负责且完成的都较好,又没有发生安全事故,同时能按时或提前完成施工任务的,甲方按承包总价的5%。或10000元给予乙方奖励。十一、甲方对本合同(协议)上述条款具有解释权。十三、本合同(协议)一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。该合同(协议)自双方签字盖章之日起生效,至乙方负责施工的分项工程完毕并要受合格后自行失效。其他未尽事宜,双方共同商议,补充合同(协议)同样具有法律效力。甲方(签字):乙方(签字):电话:电话:年月曰年月曰单项工程施工合同范本篇2(甲方):(以下简称甲方)(乙方):(以下简称乙方)根据中华人民共和国民法典、建筑安装工程

11、承包合同条例和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规,结合实际情况,经双方协商,达成以下合同条款。一、工程概况1、工程名称:上营变电站引水工程。2、工程地点:上营村。3、工程主要内容:给水管道安装。4、承包方式:包工包料。二、工程期限工程期限8天,预定年月日至年月日止。三、工程承包价及其它总承包价元,工程竣工验收合格后付清工程款项。四、合同双方责任(一)甲方责任1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;2、监督工期及工程质量、施工进度,配合乙方做好与工程相关的协调工作。(二)乙方责任1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。2、乙方保证文明施工,施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙

12、方负责。3、施工过程中,每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。五、工程质量要求1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工,工程质量达到国家相关验收规范的标准。2、工程竣工验收后达到建设局要求,方为合格工程。3、主要材料进场前必须提供样品合格证明,经甲方工程负责人及监理方共同认可,方可进场施工。六、付款方式工程结束付50%,整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称:开户行:账号:七、工期延误若甲方原因则工期顺延,若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的,甲方有权终止合同,由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。甲方:乙方:年月日单项工程施工合同范本篇3发

13、包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)甲方将小区道路、管网工程委托乙方施工,为明确双方在工程施工中的权利和义务,按期保质保量完成施工任务,根据中华人民共和国合同法及国家相关的法规条例,经双方协商一致,订立本协议书:一、工程内容:相关小区道路、自来水、热力、雨污管道、道路铺装及绿化等。二、承包方式:包工包料三、工程造价:以最终结算为准四、合同工期:五、质量标准工程质量标准:合格,乙方必须确保通过有关部门的综合验收,并提供完整的施工技术资料。六、材料控制:工程所需的钢材、水泥、雨污水管、给水管、镀锌管、大理石、水泥砖、路沿石、绿化苗木等其它材料在进场之前,乙方必须提前一周提供样品、价格、和

14、厂家,经甲方确认合格方可使用,未经甲方认可,擅自使用,发现一次罚款IooO元,并对所施工部位无条件返工,所发生的费用和工期延误均有乙方承担,并赔偿给甲方造成的损失,工程中严禁使用不合格材料。七、进度控制:工程开工前提供总进度计划、月计划、周计划,应有进度滞后的改进措施,非甲方原因造成的工期延误,乙方应支付违约金,违约金每天按结算值的0.01%计算。八、工程质量、安全控制工程开工前7日内,应根据施工图纸、合同约定和有关标准规范规定编制施工组织设计,并经甲方和监理认可,在施工过程中认真贯彻落实。乙方在施工时应根据现场实际情况统筹考虑其他管网的施工顺序,采取合理有效的防护措施,施工过程中实行谁破坏谁

15、修复的原则;隐蔽工程在隐蔽前必须经验收合格方可隐蔽,若未经验收私自隐蔽一次罚款100O元。管沟开挖后须交通障碍处设置明显的安全警示标志,施工中做到安全施工、文明施工,施工中所产生的垃圾由乙方负责清理并运送到合适地点,因违反上述规定造成的损失由乙方自负,施工中所发生的安全事故一律由乙方负责。九、工程结算及付款方式:9.1工程结算办法:9.1.1工程按实结算,结算依据:执行20_山东省建筑工程消耗量定额、山东省安装工程消耗量定额及相关补充定额、山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20_年),三期、四期执行山东省建设工程消耗量定额潍坊市价目表(20年)。9.1.2工程类别按照三类,土建、安装人工工

16、日单价36元/工日,装饰工程人工工日单价38元/工日。9.L3材料价格:地材价格、议价材料及安装材料价格按市场价双方约定执行。9.L4工程施工过程中如因甲方原因或甲方要求乙方额外协助而产生的不能套取相关定额费用的零星用工,按110元/工日计取。9.L5社会保障费结算时不计取,措施费中的总承包服务费不计取。工程竣工验收合格后付款至工程结算价的80%,与物业办理完交接手续后(十日内)付至结算价的95%,保修金为5%,保修期为二年,满一年后(14日内)付50%,其余部分保修期满付清。十、预算审核:工程完工后,经甲、乙双方验收合格后28天内,乙方编制工程预算报甲方由甲方委托有资质的审计部门或经承发包双

17、方核实工程造价,决算审减额超出5%部分的审计费,按审减额的5%计费且由承包人承担,并经发包人代扣承包人工程款于审核完毕后十日内一次性支付给咨询单位。计算公式:审减额审计费二(送审造价&审定造价1.05)5%十一、违约责任工程施工中如果发生争议,双方应协商解决,如协商不成,依法向胶州市人民法院诉讼。十二、其他1 .本工程保修期为两年,保修期内出现质量问题,乙方接到通知后应三日内到场,七日内修完,若乙方在规定期限内不履行保修义务,甲方有权扣留保修金,另行安排维修。2 .本合同自签订之日起执行,工程完工价款结清保修期满后自行失效。3 .本合同一式四份,甲方三份,乙方一份。4.合同未尽事宜,由双方协商

18、解决。甲方:乙方:年月日:单项工程施工合同范本篇4合同编号:发包方:承包方:签约时间:签约地点:为了保证施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。一、工程名称:二、建筑面积(工程形式):三、施工地点:四、工期:1、开工:年月日;2、竣工:年月日;3、合同工期总共历时一天。五、承包形式:六、工程质量标准:七、工程价款:共计人民币元。八、付款方式:本合同生效后支付合同款项的计元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的计元;质保金元,质保期满后支付。九、质保期:年。十、双方的责任

19、义务1、发包方的责任义务为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务按发包方要求及图纸要求进行施工;如期完成施工任务;接受发包方的技术指导和质量标准要求;负责发包方提供料物及设备的保护;教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与

20、本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。3、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。发包方:承包方:委托代理人:委托代理人:单项工程施工合同范本篇5合同编号:甲方(发包单位):江苏公司乙方(承包单位):无锡公司根据民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就钢构雨篷加工与安装事项协商一致,签订本专业分包合同,双方共同遵照执行。一、工程概况:1 .工程名称:住宅小区一期工程(17楼)2 .工程地点:安徽市红十字会医院南边3 .工程结构:框剪结构4.承包内容:小区单元门的钢构雨篷加工与

21、安装二、承包形式:大包形式、包工包料、包安全、包质量、包竣工验收。三、材料要求:1、工字钢、圆钢管及玻璃爪等必须按照图纸施工,并且必须达到国家标准要求。2、玻璃采用66夹胶钢化玻璃。四、工艺要求:钢结构连接平整、防锈漆两遍、面漆采用氟碳漆两遍必须光泽颜色一致,面漆颜色以选样为准。五、加工、制作形式:按照图纸加工安装,乙方根据实际需要对图纸进行修改时要及时通知甲方.六、结算方式:1、950元2,该报价含设计、加工制作费、运输、安装和税金。2、最后以竣工实际面积结算并提供正式税务发票。3、付款方式:工程量完工验收合格一次性结算,雨棚主钢构安装完成付已完成的50%,工程完工后,再付全部的.35%,验

22、收合格后支付全部的10%,全部安装费的5%为质保金,年后无质量问题全额无息返还。七、工程期限:1、工期:合同签订后按甲方编制进度计划实施。2、暂停施工:甲方应以书面形式要求乙方停止施工,提出书面处理意见,乙方整改后以书面形式提出复工要求。3、工期延误:以下原因造成的工期延误,经甲方代表确认后,可考虑工期顺延:(I)施工现场未能达到开工条件;(2)其它工种施工施工交叉而影响施工。(3)发生重大设计变更,造成工程量增加或返工发生的天数。(4)人力不可抗拒的因素而延误工期。八、质量标准符合以下有关钢结构规范:(1)甲方提供的工程施工图纸;(2)钢结构施工与验收规范GB50205-20(3)质量要求:

23、使用的原材料符合国标及图纸要求。九、质量验收:依据钢结构设计规范GB17-88;钢结构施工与验收规范GB50205-20及设计图纸。十、双方义务:甲方义务:(1)配合乙方协调设计单位确保图纸无误。(2)甲方负责提供施工现场所需的施工条件、施工所需水、电。乙方义务:(1)乙方负责提供施工所需的全部机械以及二级箱以下的电缆等,所有焊条、切割片、油漆、钢丝刷等辅料。配合甲方完成监理及施工所需的有关技术资料,检验资料和检验报告,报验资料等等。(2)乙方现场施工人员服从甲方及有关单位的管理。(3)及时接受并完成监理单位提出的整改意见。十一、安全生产:乙方应按本合同的规定建立健全安全保证体系,并制定一系列

24、安全防范措施,以确保施工现场安全,教育施工人员坚持文明施工,按章操作。凡在施工期间发生的一切不安全事故和经济损失均由乙方承担,甲方概不承担任何经济及法律责任。乙方在施工中必须遵守甲方的各项安全管理制度,自觉搞好与其他单位的关系,绝不允许出现酗酒闹事,打架斗殴、偷盗等有损甲方形象的现象发生。否则每次罚款5001000元,并承担造成的一切后果。乙方负责其所管辖全体工人安全措施的落实,严格执行现场管理规定,教导工人进入现场必须戴安全帽,不得穿拖鞋、背心进入施工现场,施工操作严格按操作规程进行,严格用火管理制度,严防火灾事故发生,如发生一切不安全事故责任由乙方承担。十二、合同纠纷:未尽事宜,双方协商解

25、决。协商不成,由投诉方仲裁委员会仲裁,没有达成书面仲裁协议的,由合同签订地的人民法院处理,双方另行协商解决。十三、合同时效:本合同经双方签章生效,甲方将合同款全部付给乙方后,此合同自行失效。(此合同一式肆份,甲、乙双方各执二份)(乙方报价单和已经确认的图纸作为合同附件)甲方:江苏公司乙方:无锡公司甲方代表(签名):乙方代表(签名):甲方法人代表或授权人(签名)乙方法人代表或授权人(签名):地址:地址:电话:电话:开户银行:开户银行:帐号:帐号:年月日年月日单项工程施工合同范本篇6甲方(委托人):合同编号:乙方(施工方):签订日期:一、装饰施工地点:二、根据国家有关法律规定,明确双方的权利义务,

26、特签定以下协议,以便共同遵守。三、工程概况:1、工程总价:O2、装修内容:o四、关于工程付款方式的约定:1、自本合同双方签字生效后,甲方应付给乙方工程预付款人民币(60%)即人民币元整,工程施工到油漆工进场时,甲方付乙方工程总造价人民币即元整。质量保修一年。2、本合同生效后,甲方按以上付款约定支付乙方工程款,如果因甲方拖延付款时间造成停工及工期延误,一切后果由甲方负责。3、乙方工程结束后、甲方如在2日内不验收、乙方自行验收、甲方应以承认。五、工程施工变更:1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需要签订由甲方需承担变更产生的施工人工费用协议。如因乙方原因造成返工

27、的,由乙方承担责任,工期不变。2、凡私自与工人商定更改施工内容引起的一切后果,由甲方负责,给乙方造成的损失甲方还应赔偿。3、因不可抗拒因素造成的施工延误,甲乙双方协商解决。4、施工途中、甲方要求工程增加部分,必须按照预算要求,先付款后,乙方再施工。六、违约责任:1、合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同按合同总金额的10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同使对方造成实际损失超过违约金的,应进行补偿。2、甲方未按合同的约定付款,每逾期一天,按逾期款付款的10%支付违约金。乙方未按合同的约定期限完工,每逾期一天,按工程总价款的10%支付违约金。3、甲方未办理任何手续,需要乙方拆改原有建筑手续结构

28、及设备管线,乙方有权拒绝施工。七、合同的终止:1、本合同解除或本合同履行完毕,本合同即自行终止。八、合同的生效:1、合同和合同附件由双方签字或盖章后生效。2、补充合同与本合同有同等的法律效力。3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式三份,甲方持二份,乙方持一份。九、解决合同纠纷方式:本合同履行期间,双方发生争议,双方协商解决,协商不成时,双方同意由仲裁委员会进行了仲裁,若未达成,仲裁协议交法院裁决。甲方(公章):乙方(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):年月日年月日单项工程施工合同范本篇7建设单位施工单位签订时间签订地点电力建设工程施工合同条件第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义

29、电力建设工程施工合同文本,由电力建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和电力建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款),组成,其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:一、发包方(简称甲方):协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。二、甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表。三、承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有电力施工企业资质管理办法规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。四、乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。五、社会监理:受甲方委托、具备电力工程建设监理单位资质管理办法规定资格的工程监理单位

30、或人员对工程进行的监理。六、总监理工程师工程监理单位委派的监理总负责人。七、设计单位甲方委托的具备电力工程勘察设计单位资质管理办法规定的相应资质等级的设计单位。八、工程造价管理部门国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。九、工程质量监督部门电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据电力基本建设工程质量监督暂行规定设置的电力建设工程质量监督机构。十、工程协议条款约定具体内容的电力建设永久工程。十一、合同价款以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格,通过招标投标或甲乙双方协商确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。十二、经济支

31、出在施工中发出,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。十三、费用甲方在合同价款之外直接支付的开支或乙方应负担的开支。十四、工期甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在协议条款中约定的合同工期。十五、开工日期协议条款约定的工程开工日期。十六、竣工日期协议条款约定的工程竣工日期。十七、图纸由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。十八、施工现场经甲方同意、施工组织设计或施工方案所确定的用以施工的场地。十九、书面形式根据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。二十、不可抗

32、力因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。二H一、赔偿金责任方弥补对方直接损失和间接损失的费用,包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。二十二、质量缺陷工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。二十三、协议条款结合具体工程,甲乙双方协商后依法签订的书面协议。第二条合同文件及解释顺序一、合同文件应能互相解释,互为说明。除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:

33、协议条款;2 .合同条件;3 .洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书;4 .招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;5 .工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;6 .标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;7 .构成合同一部分的其它文件。二、当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决(实行社会监理的,可先由总监理工程师作出解释);双方意见仍不能一致的,按第30条约定的办法解决。第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律一、合同文件使用汉语普通话书写,双方可根据需要商定使用少数民族语言译本,对合同文件的解释、说明那么使用汉语普通话。二、

34、适用合同文件的法律是国家的法律、法规,以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。三、施工应当使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时,可约定使用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间和份数向乙方提供约定的标准、规范。四、国内没有相应的标准、规范时,乙方按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺,经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范,应报请电力行业主管部门批准并负责按约定提供中文译本。五、购买、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用,均由甲方承担。第四条图纸一、甲方在开工日期之前按协议条款约定的日期和份数

35、(包括竣工图和现场存放的份数),向乙方提供完整的施工图纸,并保证图纸准确且具有满足施工要求的设计深度,乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。二、甲方不能按第四条第一款约定提供全套图纸,将不能提供的图纸名称、提供期限列入本条款,并保证满足实施施工综合进度计划的需要。三、甲方对图纸有特殊保密要求的,乙方采取相应的措施保密,由甲方承担费用。四、乙方要求增加图纸份数,甲方应按协议条款约定的时间予以复制、交付,费用由乙方承担。五、乙方未如约收到甲方提供的图纸,应在5天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复,按第七条第二款约定处理。六、乙方发现甲方提

36、供的图纸不完整、不准确或设计深度不能满足施工要求。应及时通知甲方代表,酌情按第四条第五款或第二十五条第一款约定处理。乙方对于甲方提供的图纸有如上缺陷未发现,甲方仍应按第七条第二款或第二十五条第四款约定承担责任,并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。第二章双方一般责任第五条甲方代表一、甲方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责:1 .甲方代表可委派有关具体管理人员承担其部分权利和职责,并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前3天通知乙方。2 .甲方代表的指令、通知、意见、批准、答复等均由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和

37、收到时间后生效。确有必要时,甲方代表可发出口头指令,并在24小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后48小时内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求后2天内不予答复,即视为其确认乙方要求。乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后24小时内提出书面申告,甲方代表在乙方申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,以书面形式通知乙方。紧急情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行。因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延。3 .

38、甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批复等,并如约履行约其它约定的义务,否那么乙方在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表在乙方通知后48小时内仍未予以答复,即视为其确认、同意、批准,应由甲方承担由此发生的支出,顺延因此延误的工期,赔偿因此造成的乙方损失。二、实行社会监理的工程,甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。总监理工程师按约定在委托授权范围内执行职务。三、甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前7天通知乙方。后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。第六条乙方代表一、乙方任命驻施工现场的

39、代表按照以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责:1.乙方的要求、申请和通知等,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。4 .乙方代表按甲方代表同意的施工组织设计(或施工方案)、依据合同发出指令和要求组织施工,在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方,由甲方承担由此发生的支出,相应顺延工期;责任在乙方,由乙方承担费用。二、乙方代表易人,应提前7天通知甲方,后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。第七条甲方工作一、甲方按照建

40、设工程施工现场管理规定和协议条款约定的时间、要求,完成以下工作:1 .办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。2 .将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接至协议条款约定地点,并保证施工期间的需要。3 ,开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及协议条款约定的施工现场内的主要交通干道并予以保养,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通。4 .向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实准确。5 .办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的申报批准等手续,与有关方

41、面缔结工程交跨铁路、公路、通讯线路需要的协议。6 .将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。7 .组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底,对于需要审定施工图预算的应及时予以审定。8 .协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护,并承担有关费用。9 .按照合同及施工综合进度计划确定的时间为承包安装工程的乙方提供施工现场,保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。10 .协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系,及时处理有关问题。二、甲方未按合同约定履行以上义务,那么承担由此导致的费用支出,赔偿因此造成的乙方损失,延误工期予以相应顺延。三、

42、甲方将上述某项工作委托乙方完成,应承担所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。第八条乙方工作一、乙方按照建设工程施工现场管理规定和协议条款约定的范围、时间、要求,完成以下工作:11 在其设计资格证书允许的范围内,按甲方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工需要的细部设计,经甲方代表批准后使用。2 .按约定向甲方代表提供年、季、月工程进度计划和工程用款计划及有关统计报表。3 .按工程需要设置施工使用的照明、围栏及警卫,并做好安全、防护设施的维修。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任。4 .按协议条款约定的数量和要求,向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施,发

43、生的费用由甲方承担。5 .采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定。因技术、经济条件限制,对环境的污染不能控制在规定范围内的,应由甲方会同乙方事先报请当地政府有关部门批准。以上费用由甲方承担,因乙方责任造成的罚款除外。6 .已竣工工程在交付甲方之前,乙方可受甲方委托代保管。由乙方按协议条款约定负责保护工作,保护不善发生损坏,乙方自费予以修复。要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应的经济支出,在协议条款中约定。甲方提前使用或擅自动用后发生损坏或其它问题,由甲方承担责任。7 .按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。8 .保护施工现场清洁

44、。交工前清理现场达到合同文件的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款,合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外。二、乙方未按合同约定履行上述义务。承担由此造成的费用支出,赔偿甲方因此遭受的经济损失。第三章施工组织设计和工期第九条进度计划一、甲方在缔结合同后3天内向乙方提供初步设计文件、施工图纸、施工组织设计大纲及供应材料、设备计划、提供土建工程计划等资料,乙方据以按电力建设工程施工技术管理的有关规定和协议条款的约定编制施工组织设计(或施工方案)、施工综合进度计划,在开工前如约提交甲方代表。甲方未如约提供其应提供的资料,按第七条第二款的约定处理。乙方未如约提交施工组织设计(或施工方

45、案)和施工综合进度计划,按第八条第二款处理。二、甲方代表对于乙方提交的施工组织设计(或施工方案)和施工综合进度计划同意与否,应在协议条款约定的期限内予以答复,逾期未复,可视为已经同意。经甲方同意的施工组织设计和施工综合进度计划为合同文件,应共同遵循。三、乙方应按甲方同意的施工组织设计和施工综合进度计划组织施工,接受甲方代表的检查、监督。工程实际进展与之不符时,乙方应按甲方代表的要求提出改进措施,提交甲方代表批准后执行。重大的施工技术措施,乙方应报请甲方代表审核批准后实施,由甲方承担特殊施工技术措施费。第十条延期开工一、乙方应按协议条款约定和施工综合进度计划确定的开工日期、开工条件开始施施工,因

46、故不能如期开工的,应在约定的开工日期5天之前,向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期开工要求后3天内作出答复,逾期未答复那么视为已同意乙方的延期开工要求。二、乙方延期开工未按第十条第一款约定征得甲方代表同意,竣工日期不予顺延。三、乙方由于甲方原因要求延期开工获得甲方代表的同意,或甲方征得乙方同意将开工日期推迟,由甲方承担乙方因此付出的费用和损失,相应顺延工期。第十一条暂停施工一、甲方代表在确有必要时可要求乙方暂停施工,提出暂停要求后24小时内应对此提出处理意见。乙方按甲方代表的暂停要求停止施工,妥善保护已完工程,实施甲方代表的处理意见后向其提出复工要求,经批准后继续施工。二、甲方代表未在约定时间内提出处理意见,或在乙方提出复工要求后24小时内未予答复,乙方可自行复工。乙方施工因此无法进行的,按第七条第二款约定处理。三、暂停施工出于非乙方原因,由甲方承担经济支出,相应顺延工期;停工责任在乙方,由乙方承担发生的费用。第十二条工期延误一、对以下情况造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。1、工程量变化或设计变更;2.一周内,非乙方原因停水、停电、停气

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 在线阅读 > 生活休闲


备案号:宁ICP备20000045号-1

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000986号