《某实业设备维护检修总承包合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《某实业设备维护检修总承包合同.docx(46页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、某实业设备维护检修总承包合同设备保护、检修总承包合同合同编号:发包方(甲方):朔州市某实业有限公司承包方(乙方):中国能源建设集团某有限公司第一条定义与解释1.1. 定义合同(如下文定义)中下列的用词及词句,除根据上下文另有要求外,应具有本条所给予它们的涵义:1.1.1. “甲方”指:朔州市某实业有限公司及其法定继承人。1.1.2. “甲方书面通知”指经甲方公司领导签字批准、盖有“朔州某实业有限公司”公章、已送至乙方的书面通知。1.1.3. “乙方”指中国能源建设集团某有限公司或者其法定继承人,不包含其任何人(甲方同意的除外)。1.1.4. “项目管理人员”是指甲方有关部门的工作人员。1.1.
2、5. “乙方授权代表”是指由乙方任命,由甲方批准,在本合同项下代行乙方全权的个人。1.1.6. “本合同”、“合同”指朔州市某实业有限公司与中国能源建设集团某有限公司于年月日在山西省朔州市签订的朔州市某实业有限公司设备保护、检修总承包合同;与根据本定义成为本合同一部分的所有对本合同的书面修订、修改及补充、所有按本合同规定程序批准的范围变更及本合同的附件。1.1.7. “合同价格”指在本合同第18条写明的、根据合同规定用以支付乙方为实施并完成项目与保修的总金额,该合同价格为固定价(含17%增值税)。1.1.8. “规范”指包含在合同中的工作规范、甲方要求增加的工作规范,或者由乙方提供的并经甲方批
3、准的规范。1.1.9. “图纸”指由甲方与甲方根据合同向乙方提供的所有图纸、计算书与类似的技术资料,与由乙方提供的经甲方批准的所有图纸、计算书、图案与类似的其他技术资料。1.1.10. “合同附件”是指附在本合同之后,并构成合同同等有效构成部分的附件。1.1.11. “项目”“本项目”指朔州市某实业有限公司设备外委保护、检修总承包。1.1.12. “费用”指不论在项目实施区内或者区外已合理发生或者将要发生的所有开支,包含:管理费及可合理分摊的费用,但不包含任何利润补贴。1.1.13. “日”指公历日。1.1.14. “元”与缩写“RMB”指合同中作为货币单位的人民币元。1.1.15. “书面函
4、件”指任何手写、打印或者印刷函件,包含电传、电报及传真通讯。1.1.16. “履约保函”是指乙方为全部履行合同,按合同规定向甲方提供的银行为乙方出具的经甲方同意的保函,金额相当于合同价格的10%。该保函的书写格式列于本合同附件6。1.1.17. “逾期付款利息”指中国人民银行不时公布的给资信良好的企业的大型商业短期(少于6个月)贷款的年利率。1.1.18. “额外服务”是指乙方承担超出承包范围以外的通过双方确认的服务。1.2. 标题与旁注各个条款中的标题及旁注不应视为条款的一部分。1.3. 注释凡指当事人或者当事人各方包含公司与有法人资格的任何组织的字词。1.4. 单数与复数已说明单数形式的词
5、也能够代表复数,根据上下文需要而定,反之亦然。1.5. 通知、同意、批准、证明与决定除非另有规定,凡合同条款中提及的由任何人发出、给予的任何通知、同意、批准、证明或者决定应是书面形式的。并应对“通知”、“证明”或者“决定”等词作相应的解释。任何这种同意、批准、证明或者决定不应被无理收回或者延误。第二条项目名称、地点及范围1.1 项目名称:朔州市某实业有限公司设备保护、检修总承包。2. 2项目地点:山西省朔州市沙涧村2.1 承包范围:某电厂2X135MW主机及其附属设备、220KV及IlOKV线路保护、供热供电系统、脱硫脱硝系统、煤泥掺烧系统与所有辅机设备、建筑日常保护工作、全厂所有生产设备及生
6、产封门建筑内的设备、地面、墙面的文明卫生。具体为设备消缺、定期加油与电气设备及盘柜内部卫生等;机组C、D级检修、临修与停机消缺;辅机临时性大修与抢修及6万元下列(含主材)的小型技改项目等工作,与机组C级以上计划检修的配合等工作提供服务。电厂厂区内与生产、生活有关(到灰场、取水源设备系统)的所有生产设备系统、办公、生活设施、建筑的检修保护工作。具体技术要求详见附件“技术说明”。2.2 承包方式:本合同使用总承包方式,由乙方自行组织合格人员,自备工器具,全面承担朔州市某实业有限公司设备保护、检修总承包。第三条转让与分包3. 1合同的转让乙方未经甲方的事先书面同意不得将合同转让。3.2分包乙方不应在
7、未得到甲方的书面同意前将合同的任何部分分包出去,除非合同另有规定。任何有关的同意,不应免除乙方根据合同应担负的任何责任或者应尽的任何义务,并应象对待其自己、其代理商、其服务人员及其工作人员的行为、违约及疏忽一样,对任何分包商、分包商代理、分包商的服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽负责。假如乙方擅自分包,除不能得到应付款外,还要承担违约责任。乙方不得将整个合同全部分包出去。第四条乙方应完成的服务4.1乙方应提供的服务除本合同另有明确规定的内容外,乙方应进行与本项目有关的检查、保护、维修及试验(乙方自备检查、保护、维修及试验所需的仪器),在合同期内履行保证义务有关的必要或者适当的所有工作与服务,
8、并为完成本合同提供所有必需的设备、机械、工具、劳力、运输、消耗品、行政管理及其他服务;对甲方另行委托的由其他乙方单位完成的项目,乙方有义务根据合同之目的配合甲方与甲方另行委托的其他乙方单位工作并提供必要的服务,以保证甲方两台机组的正常运营。所有上述这些服务将以固定价格的承包方式进行,构成乙方在本合同中的服务内容(统称之“服务”)O在不违背本第4.1款的前提下,本合同及其附件中对服务有更为具体的描述。4.2其他单位的工作及配合根据国家的有关规定与电力行业的良好惯例与甲方与甲方另行委托的其他乙方单位协调配合。但双方的工作范围与接口有交叉、模糊或者争议时,乙方应在及时消缺与不影响设备正常运行的前提下
9、与对方协商解决;如不能及时协商解决,应及时汇报甲方并在项目实施时立即服从甲方的书面决定。第五条乙方的通常义务5.1 乙方的通常责任:(包含但不限于下列内容)5.1.1 1.1负责某电厂2*135MW主机及其附属设备、220KV及IlOKV线路保护、对外供热供电系统、脱硫脱硝系统、煤泥掺烧系统与所有辅机设备、建筑日常保护工作。具体为设备消缺、定期加油与电气设备及盘柜内部卫生等;机组C、D级检修、临修、停机消缺;辅机临时性大修与抢修及6万元下列(含主材)的小型技改项目等工作。机组C级以上计划检修的配合等工作提供服务。电厂厂区内与生产(灰场、水源设备系统)、生活有关的所有生产设备系统、办公、生活设施
10、的检修保护工作。与负责清扫所有管辖设备及管道卫生与所有封闭生产建筑物内墙面、地面卫生。乙方应根据合同的各项规定,细心与勤奋、优质高效地开展工作。5.1.2 乙方提供常驻保护及管理人员,其定员不得少于100人。包含汽机、锅炉、电气(一次、二次)、热工、起重工、电焊工、保温工、架子工、保洁工、司机、管理人员等等;要求设置各专业一定数量的专业技术人员,进行检修与技术管理;还应设置专职安全管理人员。检修人员按检修计划安排调用,检修、保护人员应按照中华人民共与国有关劳动法律法规,务必缴纳社会保险费用。5.1.3 乙方要熟悉甲方的管理模式,严格遵守、执行甲方的各项规章制度。由甲方每月对乙方从安全管理、生产
11、管理、检修管理、经营管理、消缺管理等各项管理中对乙方进行奖罚。负责编制日常保护工作的备品备件计划与材料准备计划,并于每月18日前报甲方审批、购买。负责日常保护检修计划的编制,并配合甲方编制A、B级检修计划。负责编制“三措”计划,并负责实施。配合甲方开展春检、迎峰大检查与安全性评价查评、安全质量标准化工作问题的治理整改及实施工作。建立技术监督管理制度并负责实施工作,配合第三方的技术监督工作。依照电网要求建立设备可靠性管理制度,并负责实施。积极配合甲方完成甲方下达的年度发电量及有关的安全、生产任务。5.1.4 乙方应根据甲方设备维修的需要,在现场设立完善的组织管理机构,并服从甲方的生产指挥管理,并
12、建立、健全本单位各项管理制度、岗位责任制、工作标准,报甲方批准后执行。5.1.5 乙方应积极主动同意甲方对维修工作的检查、指导、监督与考核。根据甲方要求完成安全质量标准化建设工作。5.1.6 乙方应根据甲方的要求,配置合格的管理人员及检修人员。乙方应同参与乙方范围内所有工作的人员本人签订劳务合同,且将合同副本交甲方备案。乙方人员名单经甲方书面认可后不得随意调动,更换人员务必经甲方书面认可。乙方人员在甲方工作期间,假如不服从甲方管理人员的管理与不能胜任其本职工作,甲方有权辞退,乙方应根据岗位要求给予调换,直至满足岗位要求为止。5.1.7 乙方应调动其员工积极性,优质高效地完成承包范围内设备的保护
13、工作,保证承包范围内所有设备的安全、稳固、经济运行。5.1.8 配合甲方生产技术部对设备特殊情况进行分析,制定解决方案。根据分工及甲方生产技术部要求,参与现场紧急情况与重大事故的处理、抢险救灾等,并服从指挥。乙方负责完成甲方临时安排的乙方承包范围外的其它应急任务,应随叫随到,不得以任何理由推脱或者拖延,所发生的费用由甲方承担,可在年底结算。5.1.9 乙方应将批阅技术文件或者设备维修过程中发现的工程设计或者技术规范等方面的任何错误、遗漏、误差与缺陷及时以书面形式通知甲方管理人员,负责为甲方设备与技术管理提供设备动态信息,参与甲方的技术革新与技术攻关等科研活动。5.1.10 1.10乙方须与甲方
14、安监主管部门签订安全协议,进入现场前所有人员务必通过甲方安监主管部门安全培训,并考试合格。5.1.11 乙方根据合同内容对设备进行维修与调试,并按照甲方的要求完成工作。5.1.12 1.12乙方应提供为完成合同范围内的工作所必需的全部的监督、劳务、工器具、车辆、劳动保护用品及其它物品。5.1.13 乙方特殊工种人员务必持证上岗;检修中所需的配合工种由乙方负责解决。5.1.14 按甲方要求提供各类生产报表。乙方负责按甲方的要求提供统一的检修记录本、安全记录本等有关生产台帐,乙方应按规定要求填写详实的记录。5.1.15 乙方务必每天按时全面地巡视、检查设备运行情况,将发现的缺陷及时做好记录并向甲方
15、运行当值人员汇报,及时处理发现设备存在的问题及隐患,保证设备的可靠性及完整性,设备评级达优良。5.1.16每天下班前半小时,乙方工作负责人务必向甲方汇报当日工作情况。5.1.17 检修工作结束后,对检修项目进行质量自查验收,对最终检修质量负责。乙方应按照甲方的要求作好各类资料的记录与整理,并在一周内交甲方存档。5.1.18 乙方务必安排能够满足现场检修要求的工作人员24小时值班(含节假日),及时发现并处理现场缺陷,如发生因乙方延误原因而造成的后果,乙方承担全部责任。值班期间,应保证设备安全稳固运行,关于非突发因素造成的设备缺陷要承担责任。5.1.19乙方务必按甲方要求对设备进行巡检,并对设备安
16、全负相应责任。根据设备实际运行情况,乙方有责任提出设备技改的建议并制定措施。5.1.20 维修工作由乙方负责办理相应的工作票。乙方负责所管理设备及现场检修期间及检修完工后的清扫;负责设备加油后的卫生清扫;负责正常运行期间设备内部卫生清扫(如盘、柜内等);负责检修楼及检修车间区域卫生。5.1.21 乙方应执行经甲方批准的设备维修作业指导书或者检修工艺文件包。除了严格用于合同目的,乙方单位不能在未得到甲方批准的情况下让第三者使用或者向第三方转让机组检修规程、系统图与设备安装有关的技术资料、图纸(包含复印件)。乙方人员变更或者本合同乙方单位变更,乙方应将所有根据合同提供机组检修规程、系统图与设备安装
17、有关的技术资料图纸及其他文件交还给甲方。5.1.22 乙方负责对甲方提供的专用工器具与机具进行保护与保养。5.1.23负责保护工作人员的人身安全及设备可靠运行,对人身伤害与设备损坏负责。配合甲方对设备、人身事故与障碍的原因分析及事故调查报告的撰写,及时制定防范措施。在任何形式的运行、检修工作中,凡由乙方违章作业造成的设备损坏及人身伤亡事故均由乙方负责。5.1.24如发生紧急情况或者重大事项情况下,乙方因技术力量不足或者准备不及时等因素而无法处理或者耽搁维修等,导致甲方委托其它施工队伍进行紧急处理,乙方应担负全部委托费用及由此造成的缺失,并同意相应考核。5.1.25乙方人员如需办理流淌人口暂住手
18、续,由乙方自行办理。5.1.26乙方应按甲方的规定到甲方有关部门办理出入厂证,甲方收取乙方办证的工本费。5.1.27乙方应与甲方安全部门签订安全责任协议。5.1.28乙方人员的安全用品、劳保用品由乙方自行负责。乙方在投标时承诺自行购置的设备保护人员日常保护使用的个人工器具与公用工器具,要全部配齐,并要有相应的产品合格证及检验合格证,应符合安全标准,并在检定的有效期内,损坏或者使用周期到期后由乙方自行补充。5.1.29乙方承包范围内的环境保护责任由乙方承担。由于乙方运营管理不当所造成的环保不合格而导致的赔款事件,由乙方承担全部赔偿责任并将处理结果报送甲方。5.1.30 乙方应按照有关法规与有关行
19、业标准负责乙方人员的有关费用。乙方的劳动保护与办公用品费用已包含在总承包价格中。5.1.31 乙方在合同开始履行前应按甲方的具体要求,安排各专业管理人员与技术人员分批进入现场,熟悉系统与设备。甲方将制造必要的条件支持乙方的提早进厂培训工作。5.1.32 乙方的工作须符合本合同附件“技术说明”的要求。5.1. 33由于乙方巡检、保护不到位造成的设备损坏,一切缺失由乙方承担。5.1.34 乙方的管理标准务必达到甲方企业的标准要求;同时务必执行甲方企业的各项规章制度,服从甲方的统一管理。5.1.35 乙方务必完成甲方下达的各项生产、技术管理指标,并同意甲方的考核。5.1.36 乙方务必定期参加甲方组
20、织的生产会议;定期填写、编报各类生产报表。5. 2乙方的劳务与人员(详见合同附件“技术说明”)5.3 甲方使用MlS系统进行管理,乙方应按甲方的MIS系统管理制度要求执行。MIS系统管理所需的微机、打印机、扫描仪等由乙方自行解决,甲方只提供网络接口。5.4 现场操作与工作方法乙方应对整个乙方范围内的现场各类操作与工作方法的适用性、稳固性与安全性全面负责。乙方应服从甲方的现场协调,对甲方的违章指挥,乙方应拒绝执行。5.5 错误的通知乙方应将其在批阅合同文件及项目实施过程中发现的甲方提供的有关技术资料或者技术规范中的任何错误、遗漏、误差与缺陷及时通知甲方。第六条乙方的雇员6.1 乙方应满足附件的要
21、求,并在项目中提供:(a)在本行业中业务熟练、经验丰富的技术、管理人员;(b)按合同要求能及时履行其义务所需要的技工;(c)劳务人员的技术素养务必与其岗位相匹配;(d)所有人员在甲方发出履约通知前都应已熟悉本承包范围内的设备、系统,开始履约时不应再提出额外的熟悉设备系统的时间与费用。6.2 甲方有权反对与要求解雇甲方有权要求乙方立即从项目中撤换其提供的、在甲方看来行为不轨或者履行其职责时不能胜任、玩忽职守的人员,这种人员一旦撤换,无甲方的批准不得重新在本项目中工作。任何被如此撤掉的人员应从速被替换。甲方有权否决乙方从项目中撤换其提供的、在甲方看来是业务熟练、经验丰富的技术、管理人员与技工。乙方
22、在撤换这些人员时应向甲方申请并得到甲方的批准,否则这种撤换不可生效。6.3 乙方聘用的劳务人员及临时工人乙方应为其聘用的每一位劳务人员、临时工人办理进驻项目工作现场工作的必要的许可,并按国家及有关部门规定签订劳务、临时用工合同,其一切管理事务由乙方负责。第七条甲方的义务7.1 甲方对乙方所承包的项目的安全要求、技术要求、质量标准、环境要求进行交底。7.2 甲方负责提供项目所需的有关技术资料及相原始记录薄。7.3 甲方对乙方的保护质量进行监督、监察、考核。7.4 甲方对乙方提出的保护方案、设备、备品备件、材料计划进行审批。7.5 甲方向乙方提供现场办公、值班场所,但其中生产办公场所的外部通话费与
23、值班住宿场所的外部通话费由乙方自理,每月在当地电信部门自行结算,其它所有物品均不提供或者有偿提供,且这些设施的基本保护与管理统一由乙方负责。7.6 甲方负责对其提供设备、备品备件、材料的废旧物资的回收处理。7.7 甲方应按照合同规定按时支付乙方工程款。7.8 因甲方的责任造成乙方人员在生产过程中发生工伤或者死亡,则甲方按国家有关规定承担相应责任。7.9 负责审核与批准乙方提供的维修进度计划、技术方案、作业指导书或者维修文件包。7.10 10甲方负责乙方生产办公场所的用水用电供给,装表计量。(但不得超出指标要求。若有超标,超出部分按电厂上网电价及厂用水价标准核算,从乙方月度应付款项中扣除)。7.
24、11 甲方负责现场消防器材的配置及要求乙方定期更换。(非正常使用与违规使用、丢失及损坏由乙方负责照价赔偿)。7.12 甲方负责提供住宿及检修场地,人员用餐由甲方提供,价格与甲方员工一致,但费用由乙方自行解决。第八条执行指令乙方应严格按合同规定执行,达到有关质量标准。乙方应严格遵守与执行甲方就服务范围内的任何事项所发出的指令,不管这些事项在合同中写明与否。乙方应只同意甲方的指令。第九条履约保函9.1 履约保函及有效期乙方应在合同签订同时为履行合同向甲方提供及时有效的履约保函。该履约保函列为本合同附件(附件9)并被视为本合同不可分割的一部分。按本条款要求发生的费用由乙方承担。履约保函的有效期限应自
25、本合同生效日起至本合同期满后30天止。其间,乙方应已根据合同履行并完成了项目。9.2 根据履约保函的索赔在任何情况下,甲方按照履约保函提出索赔之前,皆应书面通知乙方,说明导致索赔的性质与原因。第十条项目检查在合同签定后,甲方已向乙方提供有关该项目的技术资料。乙方应对这些资料的自行懂得、解释负责。在合同签定前,应被认为已检查了现场及其周围环境,与与之有关的数据,并对下列内容表示满意:(a)已经对设备状况、周边环境、有关文件、图纸与本合同及其附件中所列的其他资料进行了全面认确实检查;(b)为完成项目所需的材料及工作的范围与性质;(c)乙方可能需要的水电、通讯、劳务及工作场地等条件。第十一条保证与担
26、保11.1保证与担保乙方保证并担保其工作中使用的所有设备、工器具及材料没有工艺或者材料缺陷;而且工作中没有因错误或者疏忽而产生的缺陷与不足。假如在合同期内甲方以书面形式通知乙方所发现的合同项下的任何缺陷或者不足,乙方应:A.自费重新进行合同项下的任何服务或者其他工作来纠正项H的任何错误、疏忽、缺陷或者不足;B.假如是设备或者材料的缺陷,应按规定修理或者更换,但是,假如是乙方对该错误、疏忽、缺陷或者不足负有责任,则乙方应负责重新再做或者予以更换,直到纠正完成为止。乙方在发现这些缺陷后应尽快以书面形式通知甲方,而且不管如何都要在发现后三天内告知甲方。11.2保证的限制除非本合同另有具体规定,否则本
27、合同规定的保证是具排他性的,没有有关本合同项下的服务或者乙方其他工作的明确或者隐含的保证或者担保。乙方否认任何隐含的保证或者法律强加的保证(所有权的保证除外),包含适用性保证及买卖或者贸易过程中的任何保证。第十二条不利的外界障碍与条件除由于法律或者实际上不可能继续履行合同义务的情况外,乙方应严格按合同规定执行,达到使甲方满意的程度。乙方应严格遵守与执行甲方的指令。第十三条安全管理13.1 乙方务必坚决贯彻执行党与国家、电力行业及项目所在地各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规、条例与规定,务必采取一切必要措施与手段强化安全管理,提高安全水平,确定严格的安全工作秩序以保证人员在工作中的
28、安全与健康,并确保本项目的顺利实施。13.2 乙方务必贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针,严格执行中华人民共与国电力行业标准电业安全工作规程(火力发电厂部分)与甲方有关安全规定及各自行业安全工作规程。13.3 乙方的项目经理是乙方在该项目的第一安全责任人,务必亲自抓安全;建立严密的安全监察网络与有效的安全保障体系;13.4 乙方要服从甲方的安全管理,因乙方的原因给甲方、己方或者第三方造成人身伤害或者死亡,均由乙方按国家有关规定承担相应责任;因乙方的原因给甲方、己方或者第三方造成设备事故或者经济缺失,均由乙方负责并赔偿造成的一切经济缺失。13.5 因第三方的责任造成乙方人员人身伤害或者死亡,则
29、由第三方按国家有关规定承担相应责任。13.6 因甲方的责任造成乙方人员人身伤害或者死亡,则由甲方按国家有关规定承担相应责任。13.7 为加强安全管理,合同签订前乙方应提早交付甲方安全生产风险抵押金;金额为2.OO万元。本合同期满后30天内甲方将安全生产风险抵押金一次性退还给乙方。其金额为:退还安全生产风险抵押金金额=安全生产风险抵押金总额一合同期内安全考核扣款总额(不含月度已扣除部分)若合同期内出现安全考核扣款总额大于初交安全生产风险抵押金总额时,乙方应在10日内按初交安全生产风险抵押金总额2.00万元,交足安全生产风险抵押金。第十四条安全、文明要求乙方务必严格执行甲方关于文明工作方面的管理文
30、件、规定,由此而发生的一切费用由乙方自理。14.1 乙方在现场应遵守所有现行的有关安全、文明工作的规章制度。除非另有合同,自开始工作直到合同终止为止,乙方应:(a)全面负责在本项目中工作的人员的安全,并使工作现场保持良好的秩序,以避免发生人身事故,保证建构筑物与设备的安全。(b)为了保护设备或者为了公众及其他人员的安全及方便,在甲方或者任何依法建立的主管机关所要求的时间与地点、乙方应以其自己的费用提供并维修所有检修保护工作所需的临时照明、护栏、警告标志等。(C)采取一切合理措施,保护工作现场周围的环境,避免污染、噪音或者由于其工作方法的不当造成的对公共人员与财产等的危害或者干扰。(d)因工作原
31、因造成火灾需动用甲方消防器材时,在使用后要及时汇报并限期补齐。因工作失误造成气体消防设备(含气溶胶)、泡沫消防设备或者自动水消防系统误动作,要立即报告甲方安全人员,并根据情况赔偿甲方缺失。14.2 乙方员工应按甲方要求统一着装,费用由乙方负责。第十五条工作现场管理15.1 乙方应服从甲方在生产现场的统一管理。15.1.1 项目现场管理应达到安全、文明要求,设备、工器具、材料堆放合理,标记清晰,排放有序,符合防火要求。15.1.2 在项目实施期间,乙方应自费保持现场不出现不必要的障碍,排除雨水或者污水,从现场清除并运走任何废料、垃圾及不再需要的临时工程。15.1.3 各责任区应严格执行有关的环境
32、卫生标准要求,保证工作人员的身体健康,制造一个良好的工作环境。15.1.4 乙方应保证工作现场照明充足(各类检修所需临时性照明有乙方负责),以利于检修与运行,并配备足够的保护人员。15.1.5 1.5厂区及作业区内的沟道、地面无垃圾、油污,每个作业区域都应作到“工完料尽场地清”的工作环境,废料及时清理。15.1.6 不准随意在设备、结构、墙板、楼道上开孔或者焊接临时结构,必要时需办理手续后方可实施。15.1.7 沟道、孔洞、平台、扶梯要有可靠的永久性或者临时盖板或者栏杆,设明显标志与安全警告牌。15.1.8 绿化区域范围施工前,应获得甲方书面批准,施工中应尽可能保护绿化成果,交工时,务必及时恢
33、复绿化区域地面。15.2 防止不法行为乙方在任何时候应采取一切合理的预防措施,以防止其职员发生任何违法的、妨害治安的行为,并保护治安与保护项目邻近的个人或者财产免遭上述行为的破坏。15.3 交通与毗邻财产在合同许可范围内,乙方的一切操作均不应对:A.公众的便利及私人财产损坏或者破坏;B.公用道路或者私人道路的非法进入、使用或者占用,而产生不必要的干扰。乙方应保障并保证甲方免于承担上述事项所导致的一切索赔。第十六条材料、设备与保护质量的管理详见技术说明。第十七条违约赔偿17.1因甲方责任造成乙方经济缺失的。甲方赔偿乙方直接经济缺失。17. 2甲方不按合同及时支付乙方检修保护费用,按银行同期活期存
34、款利息赔偿乙方的缺失,但合同另有规定的除外。17.3由乙方责任造成甲方设备损坏及经济的缺失,乙方应组织抢修并赔偿甲方的直接经济缺失,同时承担相应的罚款,共同作为该项乙方违约所致的赔偿费。1.1 4由于乙方操作不当造成其它人员或者设备伤害应由乙方承担全部责任。17.5 因乙方操作、保护原因造成甲方设备损坏、影响生产时应由乙方赔偿全部缺失。17.6 因乙方未及时正确提报备品备件计划,而造成因缺少备品备件使设备无法正常运转,所引发的甲方缺失应由乙方承担。17.7 因乙方操作、保护原因造成机组减出力、非计划停运、受电网调度考核时乙方应受到相应的考核。17.8 在不使其他赔偿方受损害的条件下,甲方可从应
35、付给或者将要付给乙方的款项中扣回该项赔偿费。此项支付或者扣除不应解除乙方对完成该项工程的义务或者合同规定的乙方的其它义务与责任。第十八条价格两台机组的年总承包价格为:543万元大写:人民币伍佰肆拾叁万元整,含17%增值税。上述价格为乙方完成承包范围内所有工作的含税价格(含17%增值税),本合同价格除经双方协商同意修改的,合同有效期内不因任何因素发生变化。第十九条付款与结算19.1 本合同付款使用月度付款方式。19.2 每月最终应付款项二每月付款基数一每月考核扣款。19.3 每月终结,双方核算每月最终应付款额,在乙方出具增值税发票后,15天内甲方完成上月应付款的划拨。19.4 若本合同提早终止,
36、则:终止合同当月应付款额二(每月付款基数/30)X实际工作天数一考核扣款。19.5 考核扣款是指根据本合同附件“技术说明”中考核细则的有关条款所发生的扣款。第二十条合同争议的解决20.1 在执行合同中如发生争议,双方都应本着实事求是的精神,协商解决。若协商不能达成一致,双方均应当向山西省朔州市中级法院起诉。20.2 双方发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同:1、合同确已无法履行;2、双方协议合同终止;3、法院判决终止合同。第二十一条合同有效期与终止21.1 本合同自双方签字、盖章,乙方人员正式上岗后即可生效;合同的有效期为一年。21.2 合同任何一方若出现严重违约行为,守约方有权
37、提早30天向违约方发出终止本合同的书面通知。21.3 合同任何一方无故提出终止合同,都应提早3个月书面通知对方,并承担对方直接及间接的经济缺失,具体赔偿数额由双方协商解决,如协商不能达成一致的,按本合同第二十条执行。21.4 合同有效期到达前三个月,合同双方本着自愿的原则商定合同的续签事宜。第二十二条补充条款合同签字后5天内,乙方应向甲方提交下述文件(包含但不限于):A)本项目的组织设计、组织机构B)用于本项目的要紧设备、工器具清单C)用于本项目的人员全面情况D)用于本项目劳动力与管理人员需求计划E)质量保证大纲与质量保证手册F)用于本项目的各项管理制度G)用于本项目的消耗性材料H)用于本项目
38、的技术措施第二十三条其他23.1合同附件作为合同不可分割的部分,与合同文本同具法律效力。23.2乙方应在合同签订之前向甲方提供按本合同附件所提供的格式书写的履约银行保函,无条件为乙方在本合同项下的履约、支付与赔偿义务提供担保。履约保证金额为合同总价的10%即人民币543000元。23.3本合同一式捌份,正本肆份,副本肆份;双方各执正、副本贰份。各份具有同等法律效力。(下列空白,接签字盖章页)(本页为签字、盖章页)签约地点:朔州市某实业有限公司签订日期:2016年月日甲方:朔州市某实业有限公司(盖章)法定代表人或者授权代表:(签字)住所地:朔州市朔城区下团堡乡沙涧村北邮编:036001电话:03
39、49-6667911传真:0349-6667911开户银行:中国工商银行朔州市朔城区支行帐号:0507047509200029865税号:乙方:中国能源建设集团某有限公司(章)法定代表人或者授权代表:(签字)住所地:电话:开户银行:账号:税号:合同附件一质量保证书为保证中煤朔州某实业有限公司委外保护检修范围内的设备在合理使用期限内正常使用,发包人、承包人协商一致签订本质量保证书。一、项目质量保证范围与内容质量保证范围内容以双方签订的合同为准。二、质量保证期限质量保证期限为合同规定的承包期。三、质量保证责任1、属于保修范围与内容的项目,承包人应在现场安排保护人员随时进行保护修理工作。承包人不在约
40、定期限内派人修理,发包人可委托他人修理,其修理费用从乙方承包费用内扣除。2、发生须紧急抢修的事故,承包人接到事故通知后,应在最短时间内组织人员进行抢修。3、在国家规定的合理使用期限内,承包人应确保保护的质量。四、其他本质量保证书作为协议附件,由发包人承包人双方共同签署。发包人:承包人:法定代表人或者委托代理人法定代表人或者委托代理人(签字):(签字):年月日合同附件二安全考核协议为认真贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,确保安全施工,杜绝人身死亡事故与重大设备损坏事故的发生,根据电力工业部关于安全工作的决定与中煤朔州某实业有限公司有关安全生产的规章制度等文件精神,使中煤朔州某实业有限公司
41、项目安全顺利进行,经发包人、承包人双方商定,特订立下列考核协议,双方应共同遵守。一、发包人的权利与义务1、认真贯彻执行国家有关安全生产:的方针、政策、法规及上级有关安全施工的规定。严格监督承包人安全施工,督促承包人制定本工程安全施工管理办法与经济制约措施。2、审查承包人安全施工资格,及要紧施工业绩与近三年安全施工记录,会审承包人的安全施工技术措施。3、负责协调承包人在安全施工中所遇到的承包人无法处理的安全问题。4、监督检查承包人安全管理,定期组织安全例会与与承包人共同进行安全大检查,协调解决检查中发现的安全施工的问题。5、对安全工作有突出奉献的承包人领导与安监管理人员有权给予奖励,若承包人违章
42、作业,野蛮施工,发包人有权做出处罚,若事故不断,发包人务必立即终止经济合同,并限令承包人退出现场。二、承包人的权利与义务1、承包人务必严格贯彻执行国家有关安个生产的方针、政策、规定及发包人制定的有关安全施工管理的规定、办法或者制度。对有可能造成人身不安全的工作,承包人有权拒绝。2、承包人在本项目开工前,务必制定出确保安全的安全技术与组织措施,并交发包人审查后,严格执行。3、承包人应服从发包人对安全施工的监督、检查与指导。4、开工前,承包人务必组织全体人员分工种进行安全教育与考试。5、由于承包人原因对发包人设备的损坏,承包人应承担赔偿责任。6、认真做好现场的安全管理,若发生事故,应及时组织分析、
43、调查,并按上级规定及时上报,并抄送一份给发包人备案。三、其他1、承包人应承担在承包期内发生的非发包人责任的人身伤亡事故,其经济责任自负,发包人不负任何责任。2、本安全考核协议作为经济合同的附件,享有同等法律效力。发包人:法定代表人或者委托代理人(签字):承包人:法定代表人或者委托代理人(签字):年月日技术说明第一条工程概况1. 1总体规划朔州市某实业有限公司位于山西省朔州市沙涧村。厂址北依山丘,距朔州市约4公里。工程规划机组容量1570MW,一期建设规模为2X135MW,安装2台135MW直接空冷汽轮发电机组。机组具备调峰能力。锅炉为上海锅炉厂有限责任公司生产的480th超高压循环流化床锅炉,
44、汽轮机为上海汽轮机厂有限公司生产的135MW超高压、一次中间再热、两缸两排汽直接空冷凝汽式汽轮机,发电机为济南生键发电机有限公司生产的135MW空冷汽轮发电机组。1.2工艺系统特征1.2. 1热力系统:a、给水系统为单元制,每台机组使用两台100%的电动调速给水泵,正常运行是一台运行,一台备用,给水泵再循环阀连续可调。b、回热抽汽系统由于考虑空冷凝汽器的因素,使用2高加+1除氧+3低加的六级非调整式抽汽回热系统,除氧器布置在23米;加热器疏水使用疏水泵输送,设有正常疏水与事故疏水。c、汽轮机旁路系统,由于考虑到空冷凝汽器冬季的防冻措施,本工程的旁路系统使用30%容量,两级串联二级减温减压系统。
45、d、主蒸汽、再热蒸汽、主给水、凝聚水等系统均使用单元制。主蒸汽管道、再热蒸汽冷段管道与再热蒸汽热段管道的布置使用2-2的布置方式。e、抽真空系统使用水环式真空泵组,设置三套水环式真空泵组,在机组启动时,三套水环式真空泵组全部用来抽真空;在机组正常运行时,一套运行、二套备用,以维持各设备及管道的真空;f、工业冷却水系统使用带有机力通风冷却塔的闭式循环冷却方式;两台机组配有四座机力通风冷却塔。g、燃烧系统使用皮带式称重给煤机供煤;燃油系统使用床上点火油枪,使用0号轻柴油高能点火器二级点火方式。h、风烟系统使用表面管式空气预热器,一、二次风机为双风机双风道系统。在引风机前布置有布袋除尘系统。一、二次
46、风机及引风机为离心式风机,一次风机、引风机使用变频调速,二次风机使用液力偶合器调速,反料风由3台罗兹风机提供。i、除渣方式使用滚筒冷渣器与输渣皮带连续排渣。1.2.2 采暖通风与空气调节系统主厂房夏季使用机械进风、机械排风的通风方式排除室内余热与余湿,冬季使用蒸汽加热的方式。机炉操纵室及其电子设备间使用全年性集中空调采暖与制冷,设置空调用的集中制冷站与加热站,冬季为换热站系统提供热水,夏季为空调系统提供冷水。1.2.3 直接空冷系统汽轮机排出的乏汽由主排汽管道引出到布置于“A”列外的空冷凝汽器中,利用16台变频调节的轴流式风机吹出的风对汽轮机排出的乏汽进行冷凝,空冷凝汽器为椭圆形热浸镀锌单排翅
47、片管式换热器,有顺流与逆流布置,顺流区作为主冷凝区,逆流区要紧用于防止过冷与结冰,这部分逆流管束的出口作为要紧抽真空区。每台机组的空冷凝汽器使用6根钢筋混凝土支柱,在空冷凝汽器零米场地上,布置有主变、厂变、出线架构等设备与建构筑物。1.2.4 燃料供应系统本期工程2X135MW机组燃用由汽车运输至干煤棚,进行配煤后,由皮带输送机送入主厂房煤仓。1.2.5 除灰系统在空气预热器出口沿烟气流向布置布袋除尘器。除灰、渣系统使用灰、渣分除与分贮的方式。除灰系统使用正压浓相气力输送系统,飞灰在灰斗(缓冲灰斗)下部经仓泵由压缩空气通过管道输送至灰库,灰库设在厂区内东部,输送距离为300米。设两个灰库。干灰除综合利用以外,都通过双轴搅拌机加水调湿后用管带机运至灰场碾压防止粉尘飞扬。除渣系统使用机械除渣方案,即:两台锅炉配置一套输渣皮带出渣。锅炉排出的渣经输渣皮带输送到锅炉渣仓内,在渣仓下装汽车运往灰场或者综合利用。1.2.6 化学系统化学水处理系统供电厂所用的生水使用朔州市生活水。锅炉补给水使用生水经凝聚澄清、一级过滤、两级反渗透预除盐,EDl深度除盐的方式。1.2.7 电气系统本工程两台机组使用发电机一变压器联合单元接线,以22OkV电压等级接入系统。本公司系统出线1回,接入铺上