关于承包工程合同(34篇).docx

上传人:夺命阿水 文档编号:1064101 上传时间:2024-03-12 格式:DOCX 页数:161 大小:179.51KB
返回 下载 相关 举报
关于承包工程合同(34篇).docx_第1页
第1页 / 共161页
关于承包工程合同(34篇).docx_第2页
第2页 / 共161页
关于承包工程合同(34篇).docx_第3页
第3页 / 共161页
关于承包工程合同(34篇).docx_第4页
第4页 / 共161页
关于承包工程合同(34篇).docx_第5页
第5页 / 共161页
点击查看更多>>
资源描述

《关于承包工程合同(34篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《关于承包工程合同(34篇).docx(161页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。

1、关于承包工程合同(34篇)关于承包工程合同(精选34篇)关于承包工程合同篇1甲方(单位全称):工程建设公司乙方(单位全称):有限公司甲方承建国道315线段公路交通安全设施工程A标段的施工任务,因工程施工需要现将部分施工任务承包给乙方。为明确和维护双方的责任、权利和义务,经双方协商签订如下协议,共同遵守执行。一、施工地点:国道315线公路交通安全设施工程A标段;二、工程内容:0000-34360.OOOO-66000段内的单柱标志牌、双柱式标志牌、悬臂式、悬挂式、道口标注,发光型标线、轮廓标、里程碑、百米桩、公路界碑等工程项目,具体工程内容和工程数量见附表工程量清单。由于设计缺陷,施工图纸中的工

2、程内容和数量与业主提供的清单工程量的工程内容和数量部分不符。但工程量清单中所列工程数量和内容的变动,丝毫不会降低或影响合同条款的效力,也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任,承担5万平方米标线工程,每平方37元计算。三、工程承包:1、甲方收3%项目部综合管理费,11%公司管理费,乙方承担3.3%项目税金。2、工程承包价为:.00元,大写人民币:陆捌万伍仟玖佰玖拾壹元。四、进行工程承包的施工队必须具备本工程施工的劳务人员、机械设备、技术力量、资金周转、材料采购运输等各项条件。五、施工工期:自年_月日至年月日。甲方对乙方进行半个月的试工期,若在试工期内质量、安全、信誉等达不到甲方要求,或

3、不能令甲方满意的,甲方有权终止合同,并以书面形式告知乙方,乙方无条件退场,由此而发生的费用、责任由乙方自负。合同签订之后,乙方必须按合同规定时间保证劳动力、材料及施工机械设备进入施工地点,否则,甲方将按乙方自行解除合同处理。六、支付方式:1、合同签订前,乙方必须交纳现金9万元(保险2万元,环保押金5万元,交竣工文件2万元),作为该合同的履约保证金。工程完工后,甲方会同监理组织检测,工程经检测合格后,甲方一次性给乙方返还7万元该履约保证金。2万元保险费不予退还,公司用于购工程一切险,如乙方签订合同后拒不进场或者进场后中途未经过甲方同意擅自撤场,该履约保证金不予退还;2、乙方必须在甲方要求的工期内

4、保质、保量地完成全部工程施工任务。甲方根据完成的工作量填报工程价款,待业主批复、资金到帐后,从每次业主批复的工程价款额中扣除10%的质保金后将剩余价款按实际完成的工程数量支付给乙方,乙方完成的工程必须达到质量标准要求,否则不予支付工程价款。扣除的保修金不超过工程总承包价的10虬待工程完工后,甲方会同监理组织检测,工程经检测合格后,甲方一次性支付给乙方;3、合同协议书后面所附的工程量清单中的工程内容和数量是设计的预计数量,仅做参考,不能作为给乙方最终结算与支付的依据。实际支付按乙方实际完成的合格的工程量,由甲方按技术规范规定的计量方法,以业主、监理认可的尺寸、断面计量,按工程量清单中的单价计算支

5、付金额;4、除非合同另有规定,工程量清单中有标价的单价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用,以及本合同协议书明示或暗示的所有责任、义务和一般风险;5、因工程施工、材料采购、设备租赁、劳务费支付、物资运输等发生的与该工程项目有关的一切税金均由乙方自行承担;6、工程结算时乙方必须出具由甲方填写完整的.施工现场工程量确认单和甲方技术负责人、技术员及乙方合同签订人共同评定的交工质量签订书,否则不予结算。七、主要人员、机械设备及要求(强制条件):1、乙方必须在签订合同之日起7天内,主要人员、机械设备、材料全部到达施工现场,否则甲方将根据

6、情况对乙方进行处罚或终止合同;2、乙方必须配足与施工工程相适应的施工人员、机械设备(机械设备完好率必须达到90%以上)。否则,导致影响工程施工进度的,甲方有权终止合同;3、进场机械设备按甲方要求和工期合理安排。八、主要材料要求:1、所需的主要材料乙方按设计文件要求和业主的要求进行采购,所采购材料通过业主第三方检测后方可进场使用,否则不予进场。2、所有基础的施工要符合公路桥涵施工技术规范(041-20)的规定;工程所需的水泥混凝土由甲方提供,供应到位。其费用按公司成本价加运费扣回。九、工程安全责任:1、乙方进出场安全、施工现场的机械和人员安全责任全部由乙方负责,因乙方原因造成安全事故,全部损失由

7、乙方承担;2、对于可向业主或保险公司索赔的损失和费用,乙方应及时收集整理索赔资料,向业主或保险公司索赔,若因乙方原因造成索赔失效的,全部损失由乙方承担。3、在施工期间,因乙方不按安全操作规程进行操作,而发生一切事故责任和费用均由乙方承担。乙方人员在施工时间擅自离开工地,所发生的一切意外事故,均由乙方负责。十、工程质量责任:甲方:1、甲方应派技术人员对乙方的工程施工进行现场监督和技术指导,把好施工放样、工序操作、自检验收等质量关,避免乙方的返工;2、因甲方指挥不当造成属甲方责任的由甲方承担。双方都有责任的按协商比例分担;3、甲方组织人员进行对乙方施工的工程项目进行完工检测、评定、核实。乙方:1、

8、乙方必须无条件接受甲方的现场管理和技术指导;2、施工期间,工程因乙方管理不善,出现施工现场混乱、发生质量隐患等现象,造成被业主、监理和上级单位通报、返工、罚款的,返工费、罚款全部由乙方承担,甲方将对乙方处以返工费、罚款额30%的处罚。造成工期延误的,甲方仍将按本合同中工程进度责任的规定对乙方给予相应处罚,情节严重时,甲方有权单方解除承包协议,并将乙方清除出场,由此造成的一切经济损失均由乙方承担。3、乙方完成的工程经甲方验收不合格需要返工时,乙方无条件返工。由此发生的全部费用均由乙方承担;4、乙方施工的工程项目完工后,要以书面形式向甲方提出验收申请书,由甲方会同监理组织检测,工程经验收合格后乙方

9、才能退场;十一、工程进度责任服从甲方的管理,执行作业计划,保质保量按期完成工程施工任务。若乙方不能按甲方要求的时间内完成工程施工内容,乙方向甲方按5000元每日支付违约金。拖延工期超过5天以上,甲方可以终止合同,由此造成的后果均由乙方负责(包括监理、业主等部门罚款和其他一切责任)。十二、农民工队伍工资支付乙方按月及时兑付农民工工资,并将农民工工资表报甲方设在工地的项目部核实,如乙方不能按月及时兑付农民工工资,造成农民工上访事件发生,其责任均由乙方承担,情况严重时,甲方可暂停给乙方支付工程价款,必要时由甲方直接给农民工兑付工资,费用从支付给乙方的工程价款中扣除。十三、双方责任、权利和义务:(一)

10、、甲方1、甲方设立国道315线察汗诺至德令哈段交通安全设施工程A标段项目部,对乙方按施工计划下达工程进度指令,派出管理人员、技术人员进行现场监督和技术指导;2、甲方负责乙方工程的质量管理、进度计划与技术管理;3、按有关规定办理用工手续,对进场劳务人员负有组织管理和规章制度教育等管理责任;4、加强安全生产和事故防范教育,监督检查乙方在施工现场的安全防范措施落实情况。5、开工后甲方提供乙方200万元的周转资金,确保工程顺利实施。(二)、乙方1、遵守劳动纪律、执行操作规程,承担违纪违章责任,承担因乙方工作过失造成工程损失的经济责任;2、乙方进入现场后要尽快核实自己的工程数量和内容,此项费用乙方承担。

11、;3、项目开工后,乙方必须为自己管理的农民工购买人身意外伤害险,费用由乙方自行承担,并将保单复印件报送给甲方,如乙方不购买,甲方将强行为农民工购买人身意外伤害险,费用从支付给乙方的工程价款中扣除;4、按有关规定办理用工手续,如实填报劳务人员情况,并收集好参加劳务人员的身份证件。未经甲方同意,不得擅自减少劳务人员,合同签订人无特殊情况每月坚持守工地时间不得少于25天。若需离开工地时,必须向项目经理请假(写出请假条),批准后方可离开工地,否则由此造成的后果及责任自负。同时,合同签订人在施工现场坚守工地时间达不到实际工期23以上时,甲方将原合同废止,重新委托施工人员签订新的合同,与原合同签订人不再发

12、生劳务关系。5、乙方必须配备2-3名工程技术人员进行工程测量放样及施工现场的管理和技术指导,相应的测量仪器和工具乙方自带,并按工程施工进度编制完成相应的技术资料。配备1名技术娴熟、实践经验丰富的试验人员,负责完成工程所需的一切试验检测工作和相应的试验检测资料。乙方按要求每旬或每月将完成的技术资料和试验资料报送甲方设在工地的项目部检查,工程完工时,一切工程技术资料和试验资料均要同时完成,交竣工验收前,要完成交竣工验收资料的编制。工程使用的各类表格均由乙方自行负责购买。6、工程施工前期和施工当中的各项工艺试验、验证试验和标准试验工作由甲方协助乙方开展,与此(如混凝土配合比试验、自采材料各项指标试验

13、、外购材料检测以及施工期间的材料抽检、聆强度检验等)有关的所发生的一切费用均由乙方承担。乙方要及时向甲方提供相关的试验数据和资料,以便于资料的及时上报,因乙方资料延报造成分项工程开工延误的,由此造成的损失由乙方自行承担,甲方概不负责;7、施工期内乙方人员的住房(帐房)、供水、主副食、燃料、劳务用具等费用由乙方自理;8、加强对农民工环保知识的宣传和教育,做到文明施工,安全施工,乙方不得随意破坏当地植被,不得乱挖乱弃,不做有损国家和甲方利益的事情,并按国家有关规定纳税,劳务税3.25%乙方自理。原材料乙方开公司名称发票进入成本;9、乙方自行承担自己人员因病救治的医疗费用,自行承担进出场费用和生活费

14、用;1()、所完成的工程经甲方验收签认后,有权要求甲方按合同约定支付劳务费用;1、遵守施工驻地乡规民约和民族宗教习惯,搞好环境保护,维护工程安全,杜绝违法行为发生。十四、其他事项:1、施工期间内,因雨、雪、冰冻等自然因素不能施工时,所产生的人员、机械设备窝工等一切费用均由乙方自行负责,甲方概不承担任何责任和费用;2、施工期间内,乙方必须按国家有关规定为劳务人员发放相应的劳动保护用品;3、施工期间内,因工发生伤亡事故,乙方应及时报告甲方,并由甲方报告监理工程师和建设单位。因工伤亡应及时救治,医疗终结,依鉴定结论,按国家有关规定处理,其相关开支及费用均由乙方承担。非施工原因死亡和非作业时间发生的其

15、他伤亡事故,其责任和费用也由乙方自负;4、乙方开工壹个月后,生活确实困难的,甲方可以按劳务人员花名册预付适当的生活费,在后续价款支付时扣回。十五、本合同必须经甲方法定代表人签字并加盖甲方印章,乙方必须由法定代表人(乙方为自然人应交身份证复印件、盖章、签字并押指纹,并写明联系电话和银行帐号)签字后生效,待工程完工并缺陷责任期终止后结清经济手续,合同自行失效。十六、甲、乙双方应维护合同的严肃性,在执行合同阶段若有争议,乙方向甲方主管单位(省公路工程建设总公司)申请协调解决,协调无效可在甲方所在地人民法院依法提起诉讼。十七、本合同未尽事宜,双方可协商补充,需要有文字根据的,要有双方签字的备忘录。本合

16、同一式肆份,甲方叁份,乙方壹份。十八、本合同条款及内容除甲乙双方约定,不得随意更改。甲方(盖章):乙方(盖章):法定代理人:法定代理人:经办人:经办人:签订日期:年一月一日签订日期:年月一日联系电话:联系电话关于承包工程合同篇2施工单位:公司(以下简称甲方)承包单位:(以下简称乙方)经甲乙双方谈判后,同意将公司防水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则,协商确定如下合同条款共同遵守执行。一、总则1、工程名称:2、工程地点:3、工程内容:宾馆内47楼共计46个卫生间防水工程采用丙纶水泥基防水涂膜(1.5厚)。二、承包方式:乙方包清

17、工(工程所需材料以外一切工具)、包质量、包管理、包安全、包进度三、工程造价:共计46个卫生间,工程单价120元个,总计:5520元四、质量标准:涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀,与基层有一定粘结力,淋浴头处防水高度1.8米,其他0.5米。窗口下沿卷出与墙面一齐,门口伸出门口,另做300高挡水。五、付款方式:46个卫生间全部施工完毕后支付工程款的70%,余款待试水达到要求后结清。六、其它:本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,甲方支付余款后,合同自动失效。未尽事宜,双方共同协商解决。甲方:(签章)代表:乙方:(签章)代表:日期:关于承包工程合同篇3发包方(甲方):

18、铁通承包方(乙方):根据中华人民共和国民法典及通信工程建设的有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。第一条工程概况1.工程名称:92 .工程地点:93 .工程范围和内容:O第二条甲方权利和义务1、组织工程建设项目的技术交底,向乙方明确施工任务;2、提供必要的施工条件;3、负责主材的供应,详见发包人供应材料、设备一览表;4、指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查;5、在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收;6、按合同约定按时向乙方支付工程款。第三条乙方权利和义务1、必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质,并

19、经_公司核准的施工入围资格,并向甲方提供企业(或公司)施工资质证书、企业基本情况等相关资料;2、应编制工程施工概、预算,经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据;3、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人;4、非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包;5、精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工;6、合理组织施工,编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划,并在施工前送甲方备案;7、严格按设计文件及gb50312、本地网通信线路工程验收规范d505197等规范要求施工;8、做好施工材料的检验、清点和保管,乙方采

20、购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备的质量负责,采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用,采购的材料设备与设计或标准要求不符时,应重新采购符合要求的产品,并承担由此发生的费用及延误工期的责任;9、服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督,工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位,乙方进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录,验收合格,甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽和继续施工。否则,甲方有权要求乙方返工,并由乙方承担返工费用及延误工期的

21、责任;10、线路工程的施工,乙方同时承担电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内,乙方应服从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。11、施工过程中必须严格遵守安全操作规程,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,切实做好安全生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故,事故的责任和因此发生的费用由乙方承担,并不得因此影响工程进度。第四条工程期限本工程开工日期年月0,竣工日期年月日关于承包工程合同篇4房屋建设方(甲方):承包施工方(乙方):经甲、乙双方友好协商,甲方将位于的宅基地住宅建设施工项目发包给乙方

22、,双方秉着平等、自愿、诚实、信用的原则,特签订此合同,望共同遵守。一、承包方式施工工程采取清包,即包工不包料的方式。二、建设工期工程建设始于年月日,乙方保证按如下要求完成工程建设进度:卸旧:年月日动工:年月日上梁:年月一一日竣工:年月日如工程延期不能实现预定建设进度的,乙方须每延迟一天向甲方支付元违约金。三、甲方职责根据房屋建造需求,甲方及时提供水泥、钢筋、砖头、沙子等所需建筑材料,以保证乙方按约定的工期顺利施工,乙方可在材料购买质量和价格上作指导性建议。四、乙方职责乙方自带工程施工所需的模板、搅拌机、震动器、脚手架、混凝土搅拌机等一切施工用具(运费由乙方负责)和师傅、小工等施工人员,按甲方提

23、供的图纸或甲方要求进行施工,并从专业角度提出合理的建议、意见。(一)承包范围:1、房屋主体工程从打地基、浇灌地纤梁、地盘等起直至屋顶封顶(包括阳台、楼梯、窗户、化粪池等必须部分),均由乙方负责施Xo浇地板、各层层面等需按规定使用振动器。2、乙方施工范围除房屋主体结构外,还须负责以下内容:(1)水、电、煤气等管道、线路铺设和相应配套设施(水电工部分)(2)外墙、厨房、卫生间、房顶等部位做防水层(3)地板铺瓷砖或花岗石、卫生间装修等贴瓷工程(4)其他房屋附属设施楼梯栏杆、阳台石膏条的安装(5)其它需安装设备,如卖方安装由其负责,否则由乙方负责安(二)工程质量要求:1、砌墙平面平整垂直墙角,顶角垂直

24、,砂浆饱满,浇灌平整、牢实,粉墙光滑平整,墙砖、地砖平实、整齐,缝隙合理,做钢筋、绑钢筋符合图纸要求。内墙水泥糊一层、外墙糊二层。2、电路按图纸施工,布置合理规范、安全;开关、插座布置合理,能正常使用。3、水管、排水管道按图纸设计或甲方要求施工。以上工程质量如不合格造成的损失由乙方负责。五、工程检查、验收在不影响乙方正常作业的情况下,甲方对工程作业进度、质量进行全程监督检查,并于工程建设完工后一个月内对工程进行验收。六、工程款计算方式房屋主体工程从起何时开始按实际施工面积计算,按每平方米承包费元计算。施工内容包括第四条“承包范围”中的第1项除打地基、浇灌地纤梁、地盘外的部分和第2项中的第(1)

25、、(2)、(4)、(5)o计算方法为:一楼按实际建筑面积测量,测量从外墙的中间线开始量起;二楼按一楼测量面积加上阳台面积计算。打地基、浇灌地纤梁、地盘的工时费按市场价每日元计算;贴瓷部分按市场价每日元计算。七、工程款支付办法工程款采取后结方式,房屋施工至上梁顺利完成后支付总工程款的50%,工程完工后支付总工程款的.30%,完工三个月后经检验房屋质量确无问题的支付余下的20%o八、质量保证义务乙方要保证所建房屋质量可靠,如因乙方施工原因致使房屋在一年内出现漏水、裂缝等轻度质量问题的,乙方应当在一年内免费。如在年内因施工原因出现地基下陷等严重质量问题的,乙方应无偿予以返工、改建。九、安全责任乙方必

26、须认真按施工操作程序施工,自带脚手架、安全带、安全帽等安全设施,并做好施工人员的安全教育,坚持安全第一、质量第一、预防为主,若施工中发生安全事故,均由乙方负责,甲方不负任何责任。十、其它未尽事宜1、甲乙双方各自的材料、工具,甲乙双方各自负责保管。2、乙方施工在保证质量的前提下应爱惜材料,避免造成浪费。3、本协议一式二份,具有同等法律效力,甲乙双方签字后生效。若在施工中遇到问题双方协商更改。双方应认真履行协议,尚若违反,造成的损失由违约方负责。4、未尽事宜由甲乙双方再行协商处理,协商不成按中华人民共和国合同法和其他相关法律、法规执行。若甲乙双方发生纠纷应秉着友好的原则先协商解决,协商不成的任何一

27、方均可向法院提起诉讼。甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表签名:乙方代表签名:地址:地址:电话:电话:传真:传真:日期:年月日日期:年月0关于承包工程合同篇5发包方(甲方):地址:邮码电话法定代表人:职务承包方(乙方):地址:邮码电话法定代表人:职务依照中华人民共和国合同法和市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。乙方在单项工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,但甲方须承认竣工日期,如再不按时参加验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。第一条工程项目

28、一、工程名称:二、工程地点:三、工程编号:四、工程范围和内容:全部工程建筑面积平方米。(各单项工程详见工程项目一览表)五、工程造价:全部工程施工图预算造价人民币元,其中:人工费元。(各单项工程详见工程项目一览表)第二条工程期限一、开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经双方商定,本合同工程开竣工日期如下:全部工程自年一月一日开工,至年一月一日竣工。(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)二、施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按时完成。三、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议,并报有关部门备案。1.由于人力不可抗拒的灾害,而被

29、迫停工者;2 .因甲方变更计划或变更施工图,而不能继续施工者;3 .因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求,而被迫停工或不能顺利施工者。第三条物资供应一、全部工程所需的物资按下列第()项供应方式办理:1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。2 .统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂合用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。3 .包工不包料工程,全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。4 .其他方式:二、由甲方负责供应材料和设

30、备的品种、规格、数量及进场期限,详见甲方供应材料、设备一览表。三、成套设备和非标准设备,由甲方负责办理申请、订货及加工,引进成套设备在交付乙方前,由甲方负责检验(甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工,应另签订协议)。四、工程所需材料,如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时,应事先取得原设计单位和甲方同意,并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费,应按现行规定办理结算。五、凡应附有合格证明的材料,在进场时必须由供应方负责验证;如无合格证明,必须经供应方试验合格后方准使用,其试验费用,应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有

31、出厂合格证明的材料要求重新试验,其试验费用,应由甲方负担。六、由甲方负责供应的材料和设备,如未按期供应或规格、质量不符要求,经双方努力仍无法解决,因此造成乙方的损失,应由甲方负担。第四条工程款结算一、全部工程造价的结算方式。按下列第()项规定办理:1 .以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。2 .按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以外的费用;另按有关规定付款。3 .按标准施工图单方造价包干结算,包干范围以外的费用,另按有关规定付款。4 .包工不包料工程,按预算定额规定的人工费结算。5 .招标的工程,按中标的价款结算。二、工程款拨付与结办法,按现行规定办理(详见附件)。第五

32、条施工与设计变更一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格。二、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失,应由责任方负担:1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在7天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。2 .在施工中,如遇设计变更超出原设计标准或规模时,应在施工前按审批程序重新报批,经审查处审核工程预算,经办银行审查投资后,并由甲乙双方签订协议,方可施工。否则,任何一方不得强行施工。3 .在施工

33、中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到安全部位。4 .在施工中,如发现甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方承担。三、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,必须经过验收作出记录,方能继续进行下一工序的施工。一般隐蔽工程由乙方自行检查验收,并作好记录,重大或复杂隐蔽工程,应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收,并办理隐蔽工程验收手续。如甲方未届时参加,乙方可自行检查验收,甲方应予承认。四、甲乙双方在施工中遇到工程生项,应按定额管理办法报批。变更工程协议所附的变更预算,应在施工前及时送经办银行,做为结算工程款之依据。第六条

34、竣工验收、结算与保修一、乙方在单项工程竣工前5日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参加验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另订验收日期,但甲方须承认竣工日期,如再不按时参加验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。二、竣工工程验收合格,从验收之日起3天内,乙方向甲方移交完毕。如甲方不能按期接管、致使验收后的工程发生损失,应由甲方承担。三、本项工程中的单位工程,如需单独移交甲方,在移交时,双方应办理中间验收手续,作为该单位竣工工程验收之依据。四、在进行竣工工程验收中,如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方议定

35、的措施和期限内完成。经验收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。五、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,经双方研究同意,可做减项竣工,并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。六、竣工工程验收,以国家颁发的施工验收规范、技师检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时,乙方应在验收前10天向甲方提供以下文件:1 .增减变更文件和其他洽商记录;2 .隐蔽工程验收记录和中间交工验收记录;3 .工程竣工后,应绘制竣工图,工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明,提交建设单位存档。工程变更较大的,可以由建

36、设单位自绘或委托设计单位、施工单位绘制竣工图。七、乙方在单项工程竣工验收后,属于民用建设项目应于竣工验收后15天内,属于工业建设项目,应于竣工验收后30天内,将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后,民用建设15天内,工业建设20天内审查完毕,如到期未提出异议,由经办银行审定拨款。八、工程竣工验收后,乙方对施工的土建工程质量负责保修一年,采暖工程保修第一个采暖期内。在保修期内,确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故,乙方应负责无偿修理。(属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特殊规定办理)九、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或

37、其他问题,由甲方承担责任。第七条违约责任和仲裁一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天,应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的,每逾期一天,应偿付给甲方按预算人工费千分之二的逾期违约金。二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖期不付,按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。三、实行合理化建议奖和提前竣工奖的,甲乙双方应根据有关政策的规定,另行协议。四、建筑安装工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可选择下述第()项处理:(1)向

38、建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁,(2)直接向人民法院起诉。第八条附则一、预算审查手续,由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。二、在本合同签订之前,双方签订的施工准备合同(工程协议书),可做为本合同之附件。三、招标工程,按市建设工程招标、投标暂行办法签订合同。四、双方商定的其他事项:1.2.3.4.第九条合同附件一、工程项目一览表。二、全部施工图纸。(合同正本有此附件)三、施工图预算。(合同正本及建设银行有此附件)四、甲方负责供应的材料、设备一览表。五、有关协议:1.2.3.4.六、有关补充合

39、同:1.2.第十条合同份数及有效期一、本合同一式一份,甲乙双方各执正本一份,并分别报送双方业务主管部门副本一份。二、本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。建设单位(发包方):工程负责人:一年一月一日建工单位(承包方):工程负责人:_年一月一日关于承包工程合同篇6甲方:(业主):乙方:(施工方):按照中华人民共和国民法典和一省建筑市场管理条例的规定,结合店面装饰工程交易规则及工程具体情况,双方达成以下协议:一、合同主要内容:1、甲方将自己位于区(县)小区(街道)店面(店名)以形式交给乙方承做。2、工程总造价:(大写)1、设计费元(此费在总预算之内)。2、工期天,从年一月

40、日起至年月Bo4、工程保修期:年(因甲方使用不当造成损坏),不在保修范围之内。5、甲方代表(签字)6、乙方代表(签字)7、工程内容:施工图纸报价单,并以报价单为准。8、乙方提供主要材料及设备情况表。9、本合同签定生效后,甲、乙双方应严格遵守合同所规定的各项条款。不得擅自变更或解除合同,否则违约方将付给对方工程总造价20%的违约金,并承担因此造成的其它经济损失。二、合同细节说明:1、甲方工作(1)开工前,向乙方提供确认的施工图纸或有关作法说明一份,并向乙方进行现场交底。全部腾出或部分腾出屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾出的房屋中所带留的家具、陈等采取保护措施,并与乙方签定协议。向乙方提供施

41、工所需的水、电、气及电讯等设备、并说明使用注意事项,办理施工所涉及的各种申请、批件等手续,费用有甲方自理。(2)甲方代表对工程质量、进度进行监督检查,甲方其他成员归工程及乙方的意见均需通过甲方代表与乙方接触(3)负责协调邻里关系,保证乙方每日十二小时施工时间,否则工期顺延。补误工费。(4)如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责办理相应的审批手续。(5)协调有关部门作好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。(6)施工期间,甲方将屋门钥匙交给乙方。工程验收结算余额后,原钥匙交给甲方。2、乙方工作(1)组织施工图交底,拟定施工方案和进度计划,必要时与甲方审定并签字认可。(2)严格执行施

42、工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或有关说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收、编制工程预算。(3)遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备线、古树名木不受损坏。做好现场保护工作,处理好由于施工所带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。(4)施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆原建筑物结构及各设备管线。工程竣工末移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。3、工期(1)甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,支付乙方赶工费并签定工期变更协议。(2)因甲方未按约定完成工作,影响工期,

43、工期顺延,对乙方造成误工的应付误工费。(3)因设备变更或非乙方原因造成的停水、停电、停气及不可抗拒因素影响,导致停工四小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。因此造成乙方的误工损失费用双方协商解决。4、工程质量及验收(1)工程以施工图纸,设计变更的内容为依据。施工过程中双方对工程质量发生争议,申请相关部门对工程质量予以认证。经认证工程质量不符合约定的标准,人证过程支出的费用由乙方负责。经认证工程,质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由甲方负责。(2)甲、乙应双方及时办理阶段工程的检查与验收手续。乙方应提前一天通知甲方参加验收,甲方不按时参加阶段工程验收,乙方可自行验收,甲方应予以承

44、认验收、签单。否则乙方有权停工处理,所造成的误工费由甲方负担,且工期顺延。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。(3)由于甲方提供的.材料,设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。5、变更如在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增添减工程项目时,须提前与乙方代表联系,在签字变更后方能进行该项目施工,增添款项随时结清。凡私自与工人商量更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应赔偿相应损失。6、结算工程竣工验收后,乙方提出工程结算并为甲方开

45、据保修单。7、材料供应(1)本工程甲方负责采购供应的材料,设备必须有材料设备表,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。由甲方供应的材料,设计发生了质量问题或差异,对工程造成损失,负责由甲方承担。(2)凡由乙方采购的主要材料,设备必须在材料设备表中注明品牌,规格或质量标准并经甲方签字认可,如与材料表不符,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。8、安全生产和防火(1)甲方或乙方提供的施工图纸或说明,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设备规范。(2)乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规范。(3)如果甲方提供的图纸或作法说明,违反有关安全操

46、作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。(4)如果乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程,消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。9、奖励和违约责任(1)由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方停工、误工所造成的损失,每停工或误工一天,甲方应支付乙方50天的误工费;甲方如果不按合同的约定拨付款,每拖延一天,按工程总价款的1%支付滞纳金,且工期顺延。(2)由于乙方原因,逾期一天,乙方支付甲方50天的违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工费用外,每提前一天,甲方支付乙方1%作为奖励。(3)甲方未办理任何手续,擅

47、自拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。(4)未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责,且视为验收合格。(5)因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。10、争议或纠纷处理(1)本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。(2)当事人不愿意通过协商、调解解决问题或者协商、调解不成时,可向当地人民法院起诉。甲方:地址:电话:乙方:代理人:电话:年月0关于承包工程合同篇7订立公约两边:构筑单位:,以下简称甲方;计划单位:,以下简称乙方。为了明了责任,分工协作,互助结束国度构筑项目标计划任务,根据构筑工程勘察计划公约条例的法则和承诺的筹划任务书,经甲乙两边富裕会商,特签订本公约,以便互助服从

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 在线阅读 > 生活休闲


备案号:宁ICP备20000045号-1

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000986号