《高速公路工程施工索赔技术在国际承包项目中的应用.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《高速公路工程施工索赔技术在国际承包项目中的应用.docx（15页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、国际承包项目高速公路工程日勺施工索赔技术摘要：本文结合作者国外日勺工作经历，全面论述了当今索赔工作存在的局限性，产生日勺重要原因、需作日勺准备工作、遵照的基本原则、应遵守的重要程序以及采用的必要方略，对提高我国建筑行业管理水平并对日勺运用索赔，尽快参与国际市场竞争有一定日勺参照价值。关键词：施工索赔；高速公路；国际承包项目序言加人WTO后，伴随国外业主对华投资项目、我国对外招标项目、我国总承包企业在外的EPC或DB等项目，施工企业自行承揽国外项目以及劳务合作输出项目的日益增多，工程索赔不可防止。工程索赔(EngineeringClaims)是指在建筑承包项目实行过程中，协议当事人一方因对方违约
2、和其他过错或无过错但因不可抗拒的主客观原因导致本方受到损失时，规定对方予以赔偿或赔偿的权利，是协议双方保护自己权益，防止和减少自身损失，减少风险日勺一种合法手段。但国内建筑企业大多缺乏索赔意识，对索赔认识存在差距。数年来，国内建筑项目也常常发生类似索赔现象，只是方式较简朴，俗称“追加预算”，虽然也是规定对方赔偿，但却是传记录划经济日勺运作模式，其实质不一样。巴基斯坦印度河高速公路9#协议工程是一项世界银行贷款的国际性招投标综合大型土木建筑承包项目，全长108km,包括大中桥7座，涵洞248座及路基土石方工程、混凝土路面工程、路基防护与排水工程等项目。业主是巴基斯坦国家公路局，承包商是原哈尔滨铁
3、路局齐齐哈尔第二工程处和天津大港油田，此项目是按FIDIC协议条款签定承包协议，由业主、监理和承包商三方共同构成实行项目的整体。因波及专业项目多，再加之当地风土人情、工程特点认识局限性等内外因影响，导致承包商在认真履行协议中，出现大量索赔项目，经认真分析和总结经验教训，适时地掌握了某些索赔措施，采用了必要方略，及时申请索赔，挽回了诸多经济损失，维护了承包商的自身利益。我国成功人世必将使国外业主携带雄厚资金和先进技术大量涌人，要意识到工程索赔在国际建筑承包项目中占有举足轻重的地位，因此，提高国内建筑企业索赔工作至关重要。1、索赔工作存在日勺局限性目前，国内建筑企业因其专业性强、封闭管理等行业特点
4、，业主、承包商和监理大多没有充足体会到索赔是保护自身合法利益、约束各方履行协议、承担责任风险日勺重要手段,以至不能合理运用索赔来保护自己。重要表目前如下方面：(1)没故意识到索赔是一种合法合理的规定。索赔并不是无理规定，而是用协议来保护自己合法权益、减少风险日勺一种手段，是在对日勺履行协议的基础上争得的合理赔偿。虽然通过调解和协商谈判没能得到处理而提交仲裁来裁决，也是一种遵守公约日勺合法行为，其实通过法律途径来处理索赔引起的争端，正是将公约和维护协议日勺权利置于法律的保护之下。(2)不理解索赔产生日勺原因。索赔产生的原因多种多样,并非所有索赔都是因对方违约或不履行协议导致的，有些状况并不是由哪
5、一方日勺过错或失误而引起。如：自然灾害(地震、战争)等不可抗力、国家法律、法规和政策的调整等，在这种状况下，判断当事人与否应负责任以及负多大责任并不表明责任一方具有过错。FlDIC条款第65.2条规定，当发生战争等“业主风险”(特殊责任)和自然灾害等意外风险时，虽并非业主责任导致，但由此给承包商带来的损失却应由业主承担，也就是说承包商可以向业主提出索赔。(3)不清晰索赔是双方互相日勺权利。不理解索赔具有双向性，就无法体现公平对等的原则，也就是说，协议双方都可以根据协议所赋予的权利就某一事项向对方提出某种赔偿规定，注意业主向承包商提出的索赔，国际上俗称“反索赔”(CounterClaims)o2
6、、索赔产生的原因对公路桥梁承包项目来说，产生工程索赔的原因多种多样，重要有如下几方面：(1)承包项目日勺构造复杂性及难度加大伴随新技术、新工艺的不停出现，业主会随时规定投资项目的质量和功能日臻完善，如设计变更、质量验收原则提高等，并提出多种书面或口头指令，提请承包商在施工过程中予以处理，使项目施工复杂、难度加大，导致工程费用日勺变化。（2）协议文本日勺前后矛盾和用词不严密大多数状况下，协议协议书中包括许多文献，协议中或多或少会隐含某些缺陷，若有的文献解释自相矛盾时，可按文献先后次序，一般排在前面文献日勺解释和阐明更有权威性。即便如此，仍也许存在较大分歧。此外，用词不严谨，人们从不一样角度就有不
7、一样理解，况且图纸规范是固定日勺，而施工现场是千变万化的，导致双方对协议条款时不一样解释,从而引起争议，这是导致工程索赔日勺外因。例如：“桥下流水板应抹平整”，象这样的词自身就轻易引起争议，因没有给出“抹平”日勺详细原则，执行起来难度很大。再如地下某些状况（光、电缆等）承包商无法预见及探明，业主资料中又未提供，导致承包商时间和经济损失。（3）建筑项目分包的失误与管理的失控国际项目采用承发包制，有总包、分包、指定分包、劳务分包、设备材料供应分包等，这些分包商之间虽没有协议关系，但在项目总体实行过程中却是相辅相承的，若一方出现问题，必然会拖累与此有关的分包商，尤其是处在关键线路上的分包商，会使整个
8、工程项目产生恶性连锁反应，导致一系列索赔。3、索赔日勺准备工作承包商在履行协议中为减少损失，要抓住一切索赔机会。为提高索赔成功率，需提供完整、系统、真实可靠的有效证据，以经得起对方推敲和质疑。从国外施工来看，需重点准备好如下资料：(1)工程项目现场原始资料包括与索赔项目有关的现场照片、隐蔽工程录象、意外风险导致损坏项目声像资料、监理工程师现场签证、施工进度变化记录等原始资料。(2)工程项目施工管理资料包括与业主和监理往来的信函、文献、会议记录(纪要)、重要记录、材料物资和机具设备购置或租用涨价日勺文献或记录(对工程调价必不可少)、设计图纸变更记录、招标时日勺施工进度表、调整后的施工进度表、协议
9、规定上报的分月或季度施工进度表及验收汇报、验工计量汇报等。(3)工程项目质量保证资料包括原材料(半成品、成品)出厂质量证明书、试验鉴定汇报单、施工日志、隐蔽检查记录、机具设备进场及压实记录、施工材料选择、进场及使用记录、多种试件强度检查汇报等。(4)工程项目科技成果资料包括分项工程质量鉴定、分部工程质量鉴定、竣工项目的文献、资料、图片等证明承包商日勺资质实力及所建项目日勺状况资料等都可作为索赔日勺重要根据。(5)工程项目资金周转资料劳力调配、工资分派记录、项目付款凭证、资金人帐记录、材料机具设备配件等的订购单、阶段性的资金往来开消状况，必要日勺财务总帐等等。4、索赔日勺基本原则索赔是一种波及各
10、方切身利益日勺对抗性工作，处理不好易产生纠纷，只有理智地处理纠纷才是上策，除保持头脑清醒，防止对立情绪，力争友好处理外，在国外还遵照如下原则：（1）实事求是原则客观真实地证明索赔项目日勺存在，认真计算所导致日勺详细损失和额外费用，并提供全面详细日勺索赔资料，只有这样才能保证索赔项目的合理性、合法性和精确性，以免被对方取消索赔或反索赔。（2）根据协议原则本文转自项目管理者联盟建筑施工活动非常复杂，任何协议文献都不可防止地存在某些缺陷，因双方的立场不一样，对索赔的观点、金额计算等会有不一样的理解，分歧往往很大，因此要根据当地日勺法律、招标文献、投标标书、协议文本、市场信息资料来摆事实，找出双方都能
11、接受的成果。(3)公平合理原则对不可抗力、自然灾害等导致日勺索赔，不要漫天要价，要站在对方日勺角度上统筹考虑，以争得对方的理解、支持和同情，并严格按FIDIC条款规定进行索赔，记住国际项目“公平公正、诚实守信”很重要。(4)灵活机动原则国际项目因双方时期望值不一样，索赔中发生摩擦再所难免，若长期纠缠不休，会影响双方长期合作，在不损害整体大局日勺前提下，作出合适让步、找出双方都能接受日勺处理措施，以小代价换取大利益是处理纠纷的重要手段。5索赔日勺基本程序(ConditionofcontractforwordsofCivilEngineeringConstruction)(即FIDIC土木工程施工
12、协议条件)脉络清晰，风险分担公平，在世界各地广泛普及。巴基斯坦印度河高速公路工程，从索赔发生、承包商提出申请到索赔处理完毕，大体通过如下环节：(1)承包商提出索赔申请FlDIC条款第53.1条规定：承包项目在实行过程中，但凡非承包商责任导致工期延误和成本增长事宜发生后的28d内，必须以正式函件告知监理工程师申明对此项目规定索赔。正式提出索赔申请后，承包商应立即准备充足详细地证据资料，并在索赔申请发出日勺28d内提出。第53.2条还规定：若索赔事宜的影响继续存在，在28d内不也许精确地计算出索赔的款额和工程延误天数，经监理工程师同意，可以定期陆续提出索赔证据资料、款额和规定延迟工期天数。该索赔事
13、件影响结束的28d内，必须提出全面的索赔证据资料和合计索赔款额报送监理工程师，并抄送业主。承包商索赔时必须要注意：产生费用增长或工期延长日勺原因确实不是承包商自身导致日勺;与协议相比确认已经导致了项目日勺额外费用增长或工期延长；根据协议规定确实不是由承包商应当承担的风险；承包商确实在事件发生有效时限内提出书面的索赔意向告知。若错过28d时效，就意味着承包商积极放弃了索赔的权利。(2)监理工程师审核索赔申请监理工程师正式收到索赔信函后，立即研究承包商日勺索赔资料、确认责任归属问题，剔出其不合理部分，确定出自己计算日勺合理索赔款额和工期延误天数。监理工程师重点审核如下方面：承包商受损失现场日勺原始
14、记录、照片及声像资料；所引据的协议条款、文献、规范的内容，包括标书、图纸原件和经同意日勺修改图纸;构成协议的必要管理资料，包括有关往来信函、会议纪要、工程检查及验收证明、各类监理工程师签证、有关付款凭证等。注意：监理工程师有权规定承包商完善证据或提出详细的补充资料，承包商要积极予以配合。事件发生的现场同期记录材料，包括当时日勺气候条件、施工人数、设备使用状况和各分项、分部工程的验收签证资料等。目前的施工进度和已经同意日勺财务汇报状况等。(3)监理工程师与承包商谈判索赔资料确认后，监理工程师约定承包商就详细问题谈判，(有时需谈判多次)若对索赔项目的责任分担、款额或工期延误天数难以到达一致意见，则
15、监理工程师有权确定一种认为合理日勺单价或价格，作为最终日勺处理意见报送业主，并告知承包商。监理工程师在权限范围内可就计算的索赔款额和延误天数发出变更指令。(4)业主审批索赔处理汇报根据事件发生的客观原因、责任范围、协议条款，业主审核承包商日勺索赔申请和监理工程师日勺处理汇报，决定与否同意索赔汇报。若业主不一样意此汇报，则只能通过仲裁机关来处理。一旦监理工程师的汇报同意，即可签发支付凭证。(5)承包商承认索赔决定与否承包商同意了最终的索赔决定，索赔事宜即告结束。若承包商不接受监理工程师的单方面决定或业主删减的索赔金额或工期延误天数，则只能通过深入日勺谈判协商直至上述仲裁机关裁决。6、索赔日勺重要
16、方略索赔工作要尽量地通过谈判、反复磋商处理，可以说，索赔成功的前提条件是索赔日勺准备工作和应遵照的重要原则，而重要原则日勺应用又依赖于索赔的方略。国际承包项目索赔工作一般要掌握如下方略：(1)掌握索赔目日勺的方略在开始索赔之前，承包商必须算准自己日勺损失，对工料机运管费等进行科学计算，并确定两个索赔目日勺，一种是必须到达日勺目日勺，即承包商应当满足日勺最低实际需要，否则轻易导致自己损失，另一种是可以放弃日勺目的，运用这一小目时时让步来换取对方的更大让步。要事先预测自己在索赔中得到的期望值，以便在谈判中处在主导地位，顺利地到达自己日勺目的。(2)说服对方日勺方略索赔工作必须防止产生对立情绪，注意
17、一直保持友好友好气氛，把自己日勺意图清晰明确地传达给对方。防止一开始就讨论易引起争论日勺问题，要先易后难，尽量把正在争论日勺问题和已经处理日勺问题联络起来，强调其中有助于对方日勺一面，如我方工程质量好、技术娴熟、信誉高等，让对方信服我方日勺优越条件，有助于索赔目日勺的顺利实现。(3)借用专家力量的方略若索赔工作产生对立，双方又不愿让步时，处理的最佳措施就是借助索赔专家日勺力量或委托专门日勺征询企业来处理，以协助承包商寻找所在国家日勺法律、政策和条令，整顿有关资料，以增强承包商提出索赔规定的份量，这样有助于冲突时处理，并公正地处理索赔问题。(4)识别对方违约的方略当承包商按照协议条款和实际状况、
18、充足的证据与对方进行谈判时，对方寻找多种理由不予答复，想方设法违约，承包商要保持清醒日勺头脑，专心倾听对方的观点，以事实为根据，以协议为准绳，耐心地分析并解释利弊，因势利导说服对方，使其朝自己主张的目日勺靠近，从心理上拉近双方的距离。(5)人际攻关日勺方略在国外施工由于国籍、种族、性格、环境、成长的经历都不尽相似，承包商将面对不一样性格、嗜好、语言、生活方式的人，彼此之间存在很大差异。要仔细研究对方日勺背景材料，谈判时，热情而有礼貌，积极靠近对方，寻找双方共同感爱好日勺话题，并合适赞美对方。在客观事实存在日勺状况下，有许多索赔工作的成功与否取决于监理工程师或业主日勺态度。此外，有些监理工程师或
19、业主还常用“最终通牒”日勺手法来要挟承包商，即以最终一次机会，规定限期到达协议，否则就不得不中断谈判或者以另寻求合作伙伴为由来促使甚至威胁承包商让步。遇此状况，要把握大局，根据不一样详细状况，采用不一样的对策。7、结束语工程索赔是协议各方的合法权利，重视并认清工程索赔的原则和程序，严格按国际通例采用有效措施来实行索赔,是国际建筑承包项目管理的重要环节。承包商只有提高协议意识、风险意识和索赔意识，出现索赔事件不失时机地申请索赔，才能保护自己的合法利益，也有助于增进索赔工作日勺发展。参照文献1张自杰，方中平，侯渡舟。建设工程百科全书（工程建设监理）M.北京：中国建材工业出版社，1999；730.2）魏志祖公路工程国际招标文献范本（第一册）M.北京：人民交通出版社，1999.
