《工程承揽合同集锦（通用28篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程承揽合同集锦（通用28篇）.docx（66页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、工程承揽合同集锦（通用28篇）工程承揽合同集锦篇1甲方：乙方：乙方承揽甲方位于薪春县横车镇界岭过街广告位广告布安装工程，为了保证工程质量、安全和工期，经双方友好协商达成如下协议：一、工程内容乙方承揽的工程项目：过街广告位宽14米，高4米的广告位广告布安装，时间为20202X12月30日。二、甲乙双方义务与责任1、甲方提供工程结构中所需的材料（广告喷绘布），乙方按甲方要求进行安装。2、由于此工程涉及高空作业，存在一定安全风险，乙方必须做好必要的安全措施，保证安全作业，如在施工中发生任何安全事故,乙方将承担一切法律及经济责任，与甲方无关。三、工程造价及付款方式1、乙方承包单价：3元（人民币）/平方
2、米2、乙方完工后经甲方验收后付款。四、其他未尽事宜经双方友好协商后可另立补充合同，补充合同与本同同具法律效力。五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月.0工程承揽合同集锦篇2甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法及其有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就冷库聚氨酯发泡保温工程事项，以双方友好协商达成一致，订立本合同。一、工程范围：1、工程名称：2、地址：3、工程要求：符合国家质量标准。A、冷库顶棚，墙体保温，容重30-35KG。B、冷库地面保温容重30-35KGoC、聚氨酯加阻燃剂离
3、火自熄3-5秒。D、固化时间：1一15秒。E、施工平整度：5-7MMoF、抗压强度：0.170.2MPA/CM2.G、闭孔率：290%二、施式要求：1、乙方严格按照甲方要求各项保温厚度标准施工。2、乙方施工过程中甲方提供食宿。3、因季节施工甲方保证冷库内发泡施工温度在零上18。C以上，以保证质量。4、包装（桶）归乙方回收。三、工程造价及结算方式：1、工程总造价约200M3每立方米850元人民币。即200M3x850元/M3=170000元。实际发泡数以甲乙双方实际丈量为准。2、付款方式：合同签定甲方付乙方定金30%,款为5万元。材料进入现场付给工程款50%为9万元，工程施工完毕甲方付清乙方工程
4、全款20%为3万。四、工期；1、每天施工量约：3040M32、施工期间如停电等特殊原因工期顺延。五、工程质量保修及期限1、工程达不到约定质量条件的部分，甲方可要求乙方返工，直到符合约定条件，由乙方承担返工费用。2、工程保修期为12个月，正常使用出现质量问题，乙方负责免费维修（如保温层开裂，脱落）注，由于土建损坏造成的开裂，脱落乙方不任何负责。六、本合同在履行过程中发生的争议双方当事人协商解决，协商不成到当地人民法庭诉讼裁决。七、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。甲方：乙方：地址：地址：电话：电话：工程承揽合同集锦篇3甲方：内蒙古世纪华盛房地产有限责任公司乙方：呼和浩特市金博
5、建材门窗有限责任公司根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第一条工程名称：三合村15#、16#楼铝百叶窗安装制作工程。第二条承包范围：加工、制作、安装、售后服务。第三条工期要求：根据甲方需求进行，乙方配合甲方施工进度不得耽误工期。第四条承包方式：包工包料。第五条甲方提供：现场机械设备，技术人员配合指导、水电。第六条质量要求：铝百叶窗的颜色（白色）铝型材壁厚为LOnlnl按乙方提供给甲方的.样品为准。第七条使用标准及规范：根据国家有关百叶窗户标准及组装有关规范第八条计价原则：双方根据窗户图纸和实际制作面积结算，铝百叶窗安装费、加工费合
6、计每平米单价382元，工程量约15#楼673平米、16#楼约540平米，工程造价约人民币46万元。具体以实际数量结算，多退少补。第九条付款方式：1.乙方进场安装甲方付乙方50%工程款。2 .安装完成甲方付乙方30%的工程款。3 .验收合格后甲方付清乙方工程余款。4 .以上价款以含税金。第十条保修：保修期为一年。第H一条竣工验收：竣工验收时由乙方通知甲方，甲方负责通知有关人员进行验收。第十二条结算方式：现金结算。第十三条索赔：乙方如不按甲方要求按时完工造成的一切损失由乙方负责。乙方施工造成的质量事故、返工费用由乙方负责。乙方在施工工程中发生一切伤亡事故和相关后果责任都由乙方自行承担，甲方概不负责
7、。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程进度延误工期或停工的相关后果由甲方付全责。第十四条备注：以上价款已包含保险金，乙方自行给自己的施工人员购买人身意外保险。第十五条附则：1.本合同未尽事宜，经双方协商解决，如不能协商解决，由法院裁决。5 .本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均有同等法律效益。甲方（盖章）：乙方（盖章）：负责人签字：负责人签字：年月日年月日工程承揽合同集锦篇4甲方：乙方：经甲乙双方友好协商，甲方同意将工程的施工项目交由乙方负责施工。根据和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体情况双方达成以下协议：一、工程概况1 .工程名称：2 .工程地点：3 .承包范围：4 .承包方式
8、：包工、包料、包费用5 .工期：按照甲方书面通知乙方开工进场之日起个日历天。6 .工程质量：本工程为合格工程二、合同单价和付款方式1 .合同单价：2 .实际结算价款以甲乙双方签字确认的工程量乘以单价为准。以上价格包括含税价，材料及其运输费，人工费，装卸费，设备费等一切费用。合同价款一经确定，不作任何调整。3 .施工完毕经甲方和监理公司验收合格后付至合同价款的_%；工程竣工验收合格后付至合同价款的_%；工程竣工验收合格年后日内，付至结算价款的乐剩余作为质保金在竣工验收合格年后日内一次性无息付清。4 .该项目合同约定的款项由有限公司按照本合同约定支付，项目的发票及合格证开具给有限公司。乙方应向甲方
9、提供税务部门认可的票据，如乙方提供假票据则应赔偿甲方所有损失及承担一切法律任。三、技术要求和质量标准四、违约责任和安全责任1 .因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付给甲方合同价款的违约金。乙方质量标准达不到甲方要求则乙方承担合同价款的违约金支付给甲方，并承担由此对甲方造成的一切经济损失。2 .乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全监察人员依法实施的监督监察。乙方必须采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故责任的，因此发生的所有赔偿费用、包括给施工人员或第三方人员造成财产或人身损害的，均由乙方承担,甲方不
10、承担任何责任。五、争议或纠纷处理1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可协商解决。2.当事人不愿通过协商调解解决或协商调解不成时本合同在执行中发生的争议双方同意可向甲方所在地法院提出诉讼解决。六、保修七、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。本合同经双方签字和盖章后生效。本合同一式四份，甲方执份，乙方执份。甲方：乙方：签字签字电话：电话：甲方驻工地代表：电话：年月0工程承揽合同集锦篇5有限公司（甲方）有限公司（乙方）依照有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。乙方受甲方委托，承担甲方市档案馆迁建250KVA变配电受电工程，具体事宜双方明
11、确如下：一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：1、250KVA变受电工程的设计、设备购置、安装调试二、有关技术及服务要求：1、乙方应根据甲方的.要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配合线路验收、接入系统及并网工作。及时提供竣工资料。2、乙方采购所有电气设备和原料，应从国家定点厂家采购，并符合国家有关质量、技术标准。3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。三、工程款项及费用的结算：1、工程款结算按执行。2、工程预算款总计：元；（高压电缆、IoKV线路部分按实际耗材在决算中计收）3、本工程款分2次结清，其中：（1）、合同签订3天内应付
12、工程款的70%（计元）（2）、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。4、工程款的结算以审计决算为依据。四、施工及竣工验收：1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件（包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等），并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。2、乙方应在年月日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。3、施工期间，甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。4、乙方在施工期间应注意安全,做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所造成意外事故和损失，由乙方自负。5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。五、合同未尽事宜，双方协商解决。六
13、、合同双方代表签字盖章后生效。七、合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。甲方：（盖章）乙方：（盖章）代表：代表：日期：工程承揽合同集锦篇6发包单位：（以下简称甲方）承揽单位：（以下简称乙方）根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方在承揽制作、安装过程中的权利、义务，经双方协商同意后签订本合同。第一条工程概况及承包范围一、工程名称：二、工程地点：三、工程范围和内容：1、承包范围：钢屋盖(含中间钢柱)；屋面采用O.426mmHV-820型暗扣单层彩钢板+5OnmI厚保温棉+铝箔纸+钢丝网。2、工程建筑面积：13534.
14、91平方米(暂定轴线面积，未包含雨棚面积，工程量据实结算)。3、结构：轻型钢结构屋盖4、层数、建筑高度：详见施工图纸5、其他：土建、水电、避雷、防火涂料均由甲方自理，预埋件由乙方提供并指导甲方埋放，埋放预埋件所需钢筋头由甲方提供。第二条合同价款及调整一、工程合同价款采用固定合同单价，单方造价为(大写)：人民币贰佰元整每平方米(200元/m2)；暂定合同总价为：2706982元(贰佰柒拾万陆仟玖佰捌拾贰元整)。二、双方约定合同价款的其他调整因素：1、调整方式：(1)遇业主方要求或设计规范要求比原业主方认可方案增加的工程内容。(2)遇业主方要求施工图范围以外增加的工程内容。(3)遇业主方要求因图纸
15、变更而增加的工程内容。(4)以上各项经业主或监理签证后予以调整。2、调整原则：(1)合同报价书已有相同项目的，按该项目的单价执行。(2)合同报价书中无相同项目的，以市场信息价为基础或参照本合同报价书而确定该项目的单价。(3)工程量增减的计算方法按国家现行规定执行。(4)增加的工程量务必确定增加价款。三、本工程最终结算价款为：固定合同价+追加合同价款(补充协议或工程联系单)。第三条合同价款的支付与结算一、工程款支付：1、合同签订之日起3日内，甲方支付合同总价的30%备料款,计人民币812094.6元2、主体钢构件和安装人员开始进场2日内，甲方支付合同总价的30%进度款，计人民币812094.6元
16、。3、主体钢构件安装完毕，屋面板开始进场后3日内，甲方支付合同总价的25%进度款，计人民币676745.5元。4、乙方在钢结构工程完工后50日内，甲方支付合同总价的10%进度款，计人民币270698.2元。5、质保金为合同总价的5%在钢结构单项工程竣工后满1年内付清。6、前述合同总价系指合同签订时确定的工程总造价，如工程总造价在合同履行中按约定作增减时，其各阶段支付比例不变，支付金额作相应增减Q如本工程有两个或两个以上建筑单体，在支付工程款时，如单体进度不同，则按单体进度及造价分栋支付，但支付比例不变。7、甲方在合同约定的付款时间不能支付工程款时，在乙方催告后3日内仍不支付的，乙方有权暂停施工
17、，待甲方支付后恢复施工。停工期间损失由甲方承担，工期顺延。如在催告后28天内不支付的，则乙方有权解除合同，甲方赔偿一切损失。二、结算：1、乙方应于工程竣工验收合格后或视为合格后10日内向甲方提交工程结算报告及资料。2、工程最终造价按本合同第二条关于造价的约定和其他相关条款约定的方式、方法结算。遇本合同无约定的，适用国家有关规定。3、甲方自收到乙方的结算报告及结算资料后10日内给予确认或提出修改意见。期限内不作确认或不提修改意见的，则视为确认该结算报告。4、如结算报告的工程最终造价无增减时，则无需甲方确认即应按本条第一款关于工程款支付的约定时间支付工程款；如有增减时，则对增减部分进行决算。5、追
18、加工程款、费用、赔款，如已经甲方签证确认的，则无需再次确认即应支付；尚未确认的；由甲方在收到结算报告和结算资料之日起14日内确认或提出异议，否则视同认可。6、甲方与乙方对工程款结算发生争议时应协商解决；协商不成的可委托双方都认可的审价机构审价确定。三、其他事项：1、本合同在支付工程预付款与进度款时开具税务局统一收款收据，工程决算确定后开具发票（85%增值税发票，15%当地劳务税票）。2、本合同材料采购、构件制作属承揽合同中的制作部分，涉及该部份款项的税金在乙方公司所在地纳税，并由乙方按合同约定开具相关货物销售发票。3、本工程安装部份款项为建筑业劳务价款，由乙方在安装工程所在地缴纳营业税，并开具
19、相应发票。4、工程款支付方式：银行汇票或转帐支票，不得以任何形式的现金支付。5、此合同价不包括总包单位的管理费用及土建配套费用。第四条工程期限一、根据工程实际情况，约定工程总工期为天，其中安装工期为工作日，工期起点以甲方向乙方下达开工报告为准。计划进场日期年月日，具体进场日期甲方应提前5天书面通知乙方，特殊状况需要延期，甲方也应提前5天通知乙方。二、若按计划工期，甲方场地要推迟15天以上才能进场安装的，甲方应支付合同规定的第一笔工程进度款；甲方场地要推迟30天以上进场安装的，甲方除支付工程进度款外并补偿乙方的经济损失，且乙方有权终止合同。三、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：1
20、、按施工准备规定要求，不能提供压实平整的施工场地，水源、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工时；2、甲方供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度时；3、工程量变化、设计变更或提供的工程地质资料不准而影响进度时；4、在施工中因连续停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电每周累计超过24小时，影响正常施工时；5、因甲方或监理签证不及时而影响下一道工序施工；6、未按合同规定拨付工程预付款、进度款而影响施工；7、人力不可抗拒的因素而延误工期；8、如基础由甲方负责承担，由于甲方延期或因土建质量不合格而影响乙方的正常施工，及因甲方负责的其它
21、工程项目交叉施工而影响乙方正常施工的，工期相应顺延；9、其它因甲方不可预见原因造成的中途停工。四、乙方在以上情况发生后的5天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出书面报告，甲方代表收到后应在5天内予以确认答复，逾期不予答复，乙方即可视为报告内容和延期要求已被确认。第五条施工准备一、甲方：1、年月日前做好建筑红线以外的“三通一平”，负责红线外进场道路的维修，并接到施工现场。2、年月日前，负责接通施工现场的施工用水源、电源、变压器，要求满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内的场地平整及压实、拆迁障碍物等工作，并提供相应的资料。3、甲方负责设计时，合同签订后3天内（以收签最后一张图纸为
22、准）提供完整的建筑安装施工图九份及有关施工技术资料。4、组织甲、乙方和设计单位及有关部门参加施工图交底，并做好三方签署的交底会审纪要，在7日内分送有关单位，并在7日内提供会审纪要和修改后的施工图（甲方供图时）八份。5、提供本工程前期施工资料，办妥土建交验手续、建筑规划许可证、施工许可证、开工证、施工临时用地、占用道路等合法手续;协助乙方办理现场施工人员暂住证等及其它甲方应该办理的手续。甲方手续未办理齐全不得影响乙方收款及竣工结算验收。6、甲方应在施工准备期届满前完成前述工作，并向乙方发出进场施工的书面通知。、乙方:1、编制施工组织设计或施工方案，组织施工管理人员和材料、施工机械进场。2、乙方在
23、甲方许可的范围内搭建临时办公、生活设施。3、提供办理建筑施工许可证的有关资料，配合甲方代表的现场管理。4、办理施工安全手续、现场施工人员暂住证及其它乙方应该办理的手续。5、构件已制作，具备发运安装条件时，乙方应书面通知甲方，准备进场安装。第六条双方的职责一、甲方的职责1、甲方委派同志为驻工地代表，具体行使下列权力、职责：(1)下达的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效；(2)有权对乙方工程量的增减核实确认；(3)有权代表甲方确认设计变更或工程洽商；(4)有权代表甲方对乙方施工的工程进行验收。2、甲方先办妥国家规定应办理的一切相关施工手续，保
24、证乙方的进场施工能顺利进行，若在乙方进场施工后，甲方相关手续尚未办妥，一切责任由甲方承担并赔偿乙方相关经济损失。施工场地具备“三通一平”等条件，并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题。3、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。该图纸会审纪要经甲方或甲方代表确认后，作为乙方预算、施工、决算的依据。二、乙方的职责1、乙方委派同志为驻工地代表，具体行使下列权力、职责：(1)乙方的要求、请求和通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。(2)乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案，和依据合同发出的指令，组织施工。2、乙方根据图纸合同的要求采购
25、工程所需要的材料，并提供产品合格证。3、遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。4、乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成安全事故，由责任方承担有关责任和费用。第七条施工与设计变更正式的施工设计图纸、说明和有关技术资料，作为制作施工的有效依据，开工前由甲方组织设计交底和三方会审作纪要，作为施工与结算的补充依据，甲、乙双方均不得擅自修改，图纸会审纪要在图纸会审后7天内各方予以签字盖章。施工中如发现设计错误或不合理的地方，乙方应及时以书面形式通知甲方，由提供设计图纸方及时会同设计等有关单位，共同研究确定修改意
26、见或变更设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工。甲方如需设计变更，须在制作前15天由原设计单位作正式修改通知书或修改图纸，并且费用已经业主确认后，乙方予以实施。重大修改或增加造价时，必须另行协商，签订补充协议。如构件已经制作后提出修改，甲方应赔偿相应经济损失。造成工期延误的，工期顺延。如由乙方提供设计图纸及有关技术资料的，如甲方需变更设计时,应由甲方正式以书面通知乙方进行设计变更，办法与上款相同。经甲方认可的设计变更，发生工程费用变动，工程款按实结算。第八条安全施工一、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的.监督检查，采取必要
27、的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担。二、甲方应对其派驻在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担责任及发生的费用。三、在乙方进场施工至交付工程的整个期间，甲方人员除工程师和其他指定的工作人员外，未经乙方现场管理人员许可，不得擅自进入施工现场，否则发生人身事故均由甲方负责并承担费用。四、甲方应在其认为必要的处所设立安全警告牌或安全公告栏。五、乙方在进场施工前应组织全体施工人员进行安全培训和教育。未经教育培训，不得上岗作业。六、发生重大伤亡事故及其他安全事故，乙方应按有关规定立即报告有关部门并通
28、知项目经理，同时按有关部门要求进行处理，费用由事故责任方承担。第九条工程质量一、工程质量标准：合格。二、对钢结构工程的施工安装质量和其所提供的材料、制作的构件质量负责。三、乙方必须严格按施工图设计和说明文件及国家有关规范、规程、标准的要求施工。四、乙方在施工中应自觉接受监理工程师的质量监督，随时接受监理工程师的检查。发现工程质量达不到合同约定的标准的应及时整改，包括修理或返工，直至达到约定标准。五、监理工程师的检查、检测不应影响施工正常进行。如影响施工，检验不合格的，影响施工的费用和损失由乙方承担，检验合格的则由甲方承担，并顺延工期。六、乙方应按钢结构工程质量验收规范对分项、分部工程质量进行评
29、定。钢结构工程主构件安装完工时，应通知监理工程师进行中间结构验收。验收合格后进入下一道工序。七、如乙方在施工中发生质量事故，应及时书面报告监理工程师。一般质量事故的处理结果由监理工程师报质检部门备案；重大质量事故的处理方案应经设计单位、甲方、质检部门共同研究决定。八、自工程竣工验收合格或视为合格日起，乙方对工程承担保修责任，质保金为合同总价的5%,保修期为一年。第十条工程验收一、基础螺栓工程，若乙方施工的，则需经甲方及监理验收通过后，乙方方可进入下道工序，否则乙方整改至符合要求为止；若由甲方施工的，则质量由甲方负责。二、中间验收：钢结构主构件安装完毕，乙方自评符合设计质量要求后通知甲方组织中间
30、验收。甲方在接通知后三日内组织验收。验收符合要求的，双方签字确认，验收不符要求的，乙方整改至符合要求为止。甲方三日内不组织验收的，视为验收合格，乙方有权进入下一道工序。三、最终验收：全部钢结构工程完工后，甲方应自收到乙方竣工验收报告和竣工资料之日起7日内组织验收。验收结果分别按以下处理：1、工程完工后7天内，若甲方尚未办妥国家规定应办理的一切相关施工手续，则视为工程验收达到合同要求，甲方应如期支付乙方所有工程款。2、验收合格后的，甲、乙双方签字确认。实际竣工日期为乙方向甲方提交竣工验收报告之日。3、经验收认为基本符合合同要求，有个别一般性问题需要整改，可在竣工验收证书上签字确认合格，但需在验收
31、记录中注明存在的问题和限定整改的期限。乙方在限定期限内整改完毕并经甲方确认，则验收合格日期为在验收证书上签字确认日。4、验收不符合合同要求的，由甲方、乙方和监理工程师形成验收纪要，明确存在的问题和修改意见及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次验收，但实际工期计算至首次提交验收报告日，修改期间不应计入乙方的施工时间。5、甲方在收到乙方的竣工验收报告或再次验收报告后14日内不组织验收或组织验收后7日内无书面修改意见的，则视为工程已经验收合格，甲方应按合同约定支付工程尾款。四、特殊原因，在该工程承揽合同中，若几个单体前后进场或完工时间相隔三个月以上的，甲、乙双方都可视具体情况书面要求部分单体工
32、程甩项竣工验收，任何一方在收到对方通知后7天内予以回复,否则视为认可。甲、乙双方也可另行签订甩项竣工协议。五、工程未经竣工验收或验收不合格的，甲方不得擅自使用。如果擅自使用则视为工程合格，有关质量及经济损失等问题由甲方承担责任。第十一条奖励和违约责任一、奖励1、工程经验收获奖时，甲方一次性奖励乙方万元。2、工程提前完工，每提前一天甲方奖励乙方万元。二、乙方的违约责任1、工程质量不符合合同和设计要求的，应予返工或修理，并承担其费用。2、由乙方设计时，因设计错误造成返工时，发生的各种费用由乙方自行承担。乙方转委托他人的设计不符合合同要求的，由设计人承担设计责任。3、乙方的其它违约行为导致甲方损失的
33、，应按中华人民共和国民法典等相关法律规定赔偿损失。三、甲方的违约责任1、未按合同约定支付工程款，按日万分之二支付违约金，工期顺延。造成乙方停工、窝工的，赔偿损失。2、工程中途停建、缓建或由于甲方要求变更设计而造成停工、窝工、返工的，工期相应顺延，并赔偿乙方停工、窝工、返工、机械设备调运、施工人员遣散、材料构件积压等损失。3、甲方未及时向乙方发出指令、批准、或发出指令错误，赔偿乙方因此所受的损失；延误工期的，工期顺延。4、工程验收合格或视为合格后，甲方未按合同约定支付工程尾款的，按工程总造价的日万分之二偿付违约金。第十二条解决合同纠纷方式合同发生争执，双方协商解决，协商不成可向原告所在地人民法院
34、起诉。第十三条附则一、本合同一式份，合同附件份。甲、乙双方各执正本一份，副本份。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效;工程验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，甲、乙双方如需提出修改时，经双方协商一致，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。甲方（签章）：乙方（签章）：签订地点：签订地点：年月日年月日工程承揽合同集锦篇7公司（甲方）公司（乙方）依照中华人民共和国民法典有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。乙方受甲方委托，承担甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程，具体事宜双方明确如下：一、甲方委托给乙方的工程项目和内
35、容：1、250KVA变受电工程的.设计、设备购置、安装调试二、有关技术及服务要求：1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配合线路验收、接入系统及并网工作。及时提供竣工资料。2、乙方采购所有电气设备和原料，应从国家定点厂家采购，并符合国家有关质量、技术标准。3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。三、工程款项及费用的结算：1、工程款结算按执行。2、工程预算款总计：102496元；（高压电缆、IOKV线路部分按实际耗材在决算中计收）3、本工程款分2次结清，其中：（1）、合同签订3天内应付工程款的70%（计70000
36、元）（2）、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。4、工程款的结算以审计决算为依据。四、施工及竣工验收：1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件（包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等），并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。2、乙方应在年_月_日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。3、施工期间，甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。4、乙方在施工期间应注意安全,做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所造成意外事故和损失，由乙方自负。5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。五、合同未尽事宜，双方协商解决。六、合同双方代表
37、签字盖章后生效。七、合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。甲方：（盖章）乙方：（盖章）代表：代表：年月日年月日工程承揽合同集锦篇8定作方：有限公司，法定代表人：_营业地址：3号。承揽方：_,男，汉族，年月日生，住址：o电话：O签订地：市镇签订时间：一、项目名称任务量、酬金、完成期限、备注项目名称：公司位于3号厂区内的包括但不限于新建饭堂、厂区墙面改造、车间电梯的土建部分、茶水间、文化墙建造。合同价金：OO元整（大写：贰拾?f圆），不含税，此价格为包干价。完成期限：要求20年月日完工二、项目的内容及质量技术要求按标准和定作人的现场要求。三、验收标准、方法和期限墙身主体牢固、安全，墙面不能开裂、脱
38、落，其它各项满足标准。具体以双方另行协商为准。四、结算方式及期限合同签订三日内支付总价金的20%；工程完工并验收后支付剩余款项。五、质保及违约责任主体工程质保壹年，从验收通过后起算。一方有违反本合同约定的，向守约方支付违约金。六、解决合同纠纷的方式双方遇争议尽量友好协商解决，协商不成，可向合同履行地法院提起诉讼。七、双方协商的其它条款本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。定作方：承揽方：代表人：工程承揽合同集锦篇9发包人（以下简称甲方）：法定代表人：承包人（以下简称乙方）：代表人：为了全面履行施工合同，加强对工程项目的管理，提高企业经济效益，增加项目经理及项目相关人员的收入，经甲方研
39、究决定，对该工程项目的管理实行责任承包制。通过对乙方的执业资质、施工业绩、管理能力、风险抵押等方面的综合考评，确定乙方即某项目部为工程项目的承包人。双方本着公开、公平、平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议：一、承包的方式：风险抵押、个人承包乙方同意向甲方交纳风险抵押金万元，对工程项目的管理负责，以风险抵押的方式承包。二、承包的期限：自年月日至该工程竣工交验（工程竣工结算价款及分包结算价款清算完毕）。三、承包工程项目概况：1、工程名称：2、工程地址：3、建设单位：4、设计单位：5、承包范围：招标文件中规定的内容（含业主在工程施工过程中因设计变更要求增加或调整的工程内容。）6、建筑面积：平方米
40、7、施工工期：总日历工期：天，以开、竣工报告为准，业主工期若延期，工期顺延；工期与业主合同有关规定不一致的，按业主合同和有关通知执行；超出规定工期、没按业主和甲方要求时间内进场，则视为违约。8、分段任务：年月日前完成基础年_月日前完成主体结构封顶年月日前完成装修年月日前交付使用如因建设方和甲方原因影响工期，则在承包工期基础上顺延。四、承包的指标1、成本指标：本工程承包价款确定为万元。承包范围内总价一次性包死。乙方承包价中含按当地税务部门规定应当缴纳的各种税、费。2、质量指标：一次验收合格率100虬3、安全指标：无重伤、死亡事故发生。4、进度指标：满足总承包合同的要求，5、其他约定：五、甲方的职
41、责和权限1、甲方的职责(1)负责组织施工合同“交底”和施工组织方案的审定以及建设单位、地方社会环境资源的联系衔接；开工前交施工设计图纸套及相应的施工技术资料给乙方。(2)根据项目需求及乙方请求对外签订劳务分包合同、材料设备购置合同、机械材料租赁合同等。(3)协助乙方组织竣工验收、竣工决算和评优申报；(4)负责组织项目管理期间和终结时的考核审计；兑现项目承包人经济收益(包括薪金)或实施经济赔偿处罚；(5)协助乙方选聘项目管理人员，组建项目经理部，配置其他生产要素；2、甲方的权限(1)有权对乙方的施工管理工作进行指导、检查、监督、协调；不定期对工程进度、质量、工程检(试)验资料、工程资金的使用等.
42、进行监督、检查。(2)除建设单位指定外，有权将项目的工程分包给专业公司；(3)乙方违法、不执行国家标准不按规范进行管理施工、违反甲方有关规定的情况下，甲方有权进行纠正，责令停工整改、予以经济处罚、终止承包合同、调整承包人。(4)审核乙方编制的施工组织设计、工程进度计划及完成工程量报表。六、乙方的职责和权限1、乙方的职责(1)代表企业实施项目管理，遵守国家法律法规，执行强制性标准，执行企业相关管理制度，积极维护企业合法权益；对所施工的项目自开工准备至竣工验收，实施全过程、全面管理；(2)根据国家规范组织编制项目管理实施计划；(3)组织实施施工现场的生产要素的配置和管理；(4)组织制定和实施项目经
43、理部各项管理制度；(5)在企业授权范围内负责与建设单位、监理单位、地方政府相关部门、企业管理层的工作联系和协调，负责劳务分包、协作单位的管理；(6)解决施工现场和项目经理部出现的问题，发现和处理突发事件；(7)负责竣工验收和竣工结算，提供和准备相关技术经济资料；(8)协助企业进行项目的检查、鉴定和评优、评奖申报；(9)负责员工的各项管理和教育、企业文化和精神文明建设；(10)接受上级和地方建设行政主管部门的检查监督，认真落实整改意见，提高管理水平；接受本企业的检查监督和考核审计；(11)处理项目经理部善后工作和工程质量保修服务，完成清收工程款等债权债务的清理和移交；(12)按照甲方的要求报送完
44、成各种指标的情况；(13)按公司规定及时足额交纳职工的各种等费用；职工发生工伤事故，费赔付不足部分，按照甲乙方3：7比例分担；如果乙方没有交纳费的，职工发生工伤事故，由乙方全额承担。(14)负责项目运转所需资金的筹措及其他风险控制；(15)因质量、工期、安全、文明施工及各种违章造成的费用、罚款、违约金和经济损失等均由乙方承担。如发生或诉讼，甲方对外承担费用后，甲方有权向乙方追偿包括诉讼费、在内的一切费用。2、乙方的权限(1)代表甲方实施项目管理，全面履约施工合同，遵守国家法律法规，执行强制性标准、规范和甲方相关管理制度；(2)根据甲方的授权，组建项目经理部，项目经理部全面工作；.甲方项目部印章
45、只能用于与本工程有关的材料采购合同的签订、工程文件收发、函件制作活动中，不得用于本工程材料、工程款、民工工资等资金的结算、借支和与本工程无关的活动，不得用于变更业主合同规定，乙方也不得以项目的任何名义擅自对他人作出承诺；否则；视为乙方违约，并承担由此造成的一切责任和经济损失。(3)确定项目经理部组织架构，班子成员报甲方审查批准后，报送业主、监理单位及有关管理部门备案。未经甲方同意，班子人员不得随意更换，否则视为乙方违约；(4)有权选择聘用管理人员和生产工人，乙方聘请的施工人员应当具备相应的资质或资格，并复印其身份证件、证书存档备查；否则，视为乙方违约。少数关键岗位的管理人员按规定程序可外聘；确
46、定管理人员职责、权限，并组织考核奖惩；(5)有权在甲方确定的合格分承包方名单中选择劳务队伍，但必须报发包方备案；乙方无权转包或分包本合同工程，否则甲方有权终止本合同，甲方有权要求乙方承担承包总价5%的违约金。甲方乙方年月0工程承揽合同集锦篇10甲方：乙方：根据，中华人民共和国建筑法、建筑安装工程条列、建设工程质量管理条列，建筑工程安全管理条列，结合本工程具体事项，本着双方互利互惠公平、公正的原则，经甲乙双方共同友好协商，达成如下协议，以资信守。一、工程地点：迎宾路以西，西安大路以北。香港城一期场区土方挖运。二、承包范围及内容：场区土方挖运。三、承包方式：挖土及场外运输(挖掘机及其他所有挖运土方设备均由乙方负责)四、工程承包价格及计算方式按实际挖土方实测实量计算土方量及场外运输每立方米24元。五、质量要求：按照国家验收规范施工，验收达到合格。六、工程款支付方式：土方挖运完成支付3万元人民币，余款20202X7月末支付。七、施工工期八、甲方责任负责测量土方标高九、乙方责任1、乙方自行办理渣土证、卸土地、及各项城建行政执法罚款、车辆运输、等挖运土方手续，所发生的一切费
