《建设工程桩基施工合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程桩基施工合同.doc（5页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、建设工程（桩基）施工合同发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法结合本工程具体情况，经双方洽商达成如下协议：第1条 工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：完成设计图纸内CFG桩基工程的试桩及工程桩施工任务，以包工包料、包人工、机械费的方式进行包干施工。1.4 工程范围A、设计图纸范围内：CFG设计桩径400mm，单根桩长=（有效桩长20m+虚桩0.5m+桩尖）=20.50m，总桩数约1461根，方量约3991 m3，试桩砼强度等级C30，工程桩砼强度等级C30。（总工程量以实际施工完成确认量据实结算）。B、施工顺
2、序包括：由坑底地面标高做起，控制线的引测、标高控制测量放桩位设备进场调试及材料报验长螺旋钻机成孔砼泵送成桩桩间泥土和现有基础开挖外运随机资料记录整理竣工交验施工资料整理及汇编。第2条 工程工期2.1 开竣工时间： 年 月 日至 年 月 日开工日期以批准的开工之日计算，竣工日期相应改变。2.2 本工程总工期为30天有效工期：其中CFG试桩施工 天，工程桩施工 天，泥浆外运、桩间土开挖及破桩头 天，此项工作可在桩体砼凝固强度达到80%后开始施工，不影响正常桩基检测时间为准，具体开工时间按甲方下达的开工指令为准，施工中如遇雨天或因不可抗力因素，其工期可顺延。第3条 工程质量等级3.1 乙方施工中应严
3、格按照国家颁发的“建筑地基基础施工质量验收规范”、“建筑地基处理技术规范”及工程设计图纸要求进行施工，工程质量达到合格标准。第4条 合同价款4.1 CFG桩基工程承包综合包干（不含水电费）含税金单价：60元/米施工中的实际桩基数=工程结算总价4.2 砂石垫层：按基坑开挖面积单价140元/ m3计算。4.3 工程量的计算：单桩长度实际施工桩数=应结算工程量4.4 检测所有费用由甲方承担（因施工质量造成的重复检测由施工方负责）。第5条 甲方责任事项5.1 甲方负责将水、电源引至施工现场。5.2 合同签订时向乙方提供施工图三份。5.3 向乙方进行CFG桩基图纸交底和书面将有关高程、坐标及有关测量放线
4、及必具数据，应以文字形式向乙方进行技术交底。第6条 乙方责任事故6.1 按期完工，确保工程质量。6.2 遵守甲方现场管理及相关制度。6.3 严格按照省级文明工地组织施工。6.4 因乙方原因造成质量不合格，工期延误，乙方承担全部费用。6.5 砼试块必须按规范由乙方留置。6.6 遇雨天基坑积水，尽快组织排水，冬季及时清理积雪。第7条 质量与验收7.1 质量要求：施工中按照国家颁发“建筑地基基础施工质量验收规范”、“建筑地基处理技术规范”及本工程设计图纸要求进行，对不合格工程要进行返工整改，返工所造成的一切损失费用由乙方自己承担。7.2 整个工程施工过程必须坚持按程序签字验收制度，上道工序不合格，不
5、签字，下道工序不能施工。认真填写各种检验表格。7.3 对工程质量有争议，应由质量监督部门认定，认定费用及因此造成的损失由责任方承担。7.4 乙方在施工中若不听甲方管理，违章操作施工，工程质量粗制滥造，经甲方提出，乙方拒不纠正，甲方有权令其停工，其费用乙方自负。7.5 分项工程自检合格，报甲方验收，乙方进行分项工程竣工验收，全部工程竣工后，乙方应按规定整理上交甲方完整的技术资料一式三份。第8条 合同价款支付及合同价款的调整8.1 工程款支付办法8.1.1 当乙方桩基施工的工程量完成地基桩基工程量100%时，经甲方验收，甲方应及时支付给乙方桩基工程总造价40%工程款；剩余60%工程款待主体封顶一次
6、性支付。8.1.2 甲方在付款期，不得拖延支付乙方应得工程款。8.2 工程变更如有调整，必须有施工变更签证单。第9条 材料供应9.1 本工程所用的全部原材料由乙方承担费用，并负责进购；砼试块的现场制作由乙方承担完成。砼试块试压费由乙方承担。第10条 双方施工中其它事项10.1 甲方工地负责人： 乙方工地负责人：10.2 乙方人员应遵守地方政府及甲方的相关规章制度，服从管理，文明施工。10.3 在施工中，乙方必须注意安全，所发生的一切机械、人身伤亡事故概由乙方自理承担费用。第11条 合同约定11.1 此合同未尽事宜，双方友好协商解决，如协商未果，以本合同履行地法院裁决为准。本合同履行地属于咸阳市。11.2 本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，此合同由双方签字盖章之日起生效至工完帐清时自行解除。发包方（甲方）： 承包方（乙方）：法人代表： 法人代表：委托代理人： 委托代理人：合同签订时间： 年 月 日
