《建设施工合同精选15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设施工合同精选15篇.docx（47页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、建设施工合同精选15篇建设施工合同1工程名称：济南市天桥区洛口李庄1高值住宅楼工程总承包单位（甲方）：济南市天桥区建筑安袋工程公司劳务分包单位（乙方）：四川省星旺建筑劳务有限货任公司日期：20某某年6月10日工程总承包堆位（甲方）：济南市天桥区建筑安装工程公司劳务分包单位（乙方）：四川星旺建筑劳务有限贡任公司依照中华人民共和国建筑怯讥中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以卜简称为：“发包人”）与工程承包人已经签定施工总承包合同，双方就劳务分包事项协商达成一致，签订本合同。第一条、工程概况1.1工程名称：一济南市天桥区洛口李庄1高必住宅楼1.
2、2工程地点：济南市天桥区洛口李庄1.3工程内容：基础、主体造工大包，（塔吊、配电总箱除外其于部分附材及工具。1.4劳务作业范围：该工程基础、主体框架，既钢筋、模板、碎、二次砌体、后浇带、外脚手架搭设、安全防护含（拆除）等“直至质检站险收优良。第二条、实行劳务承包。乙方按完成劳务作业的需要和甲方工程海工要求提供劳务，负贵相应的劳务管理。第三条、合同文件的组成与解择顺序合同文件由卜列各项组成，并依序解糅1、补充协议：2、本合同；3、协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议：4、工程劳务量清单或确定劳务报聃的工程预算书、图纸：5、标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。第四条、合同文件适用标准和法律
3、4.1适用法律、法规：中华人民共和国现行的法律和工程所在地的地方法规：4.2适用标准及规范：4.2.1现行的国家及工程当地有关标准、规范：4.2.2其他标准及规范：无第五条、施工图纸甲方正式开工前，向乙方提供施工项目的施工蓝图2套。乙方需要增加图纸套数的，甲方代为包制，攵制费由乙方承担。乙方未经甲方同意不得将本工程图纸转给第三人。第六条、施工前期工作6. 1办理海工手续的责任及费用、证件、批件的名称及完成时间：施工许可证、开工报告、占道、排污、临建规划手续均执行大合同。7. 2提供水准点与坐标控制点位理及其交验耍求与保护员任：提供位置及交验要求执行大合同；在乙方施工区域内的由乙方在施工期间负责
4、保护。第七条、甲方驻工地代表：8. 1甲方驻工地代表行使合同约定的权利，履行合同约定的职贡.甲方代表可委派有关具体管理人员承担自己的部分权利和贵任，但涉及经济赤任和工期的事务须经现场代表确认方为有效。委派人员调整，需提前通知乙方：9. 2甲方代表的指令、通知应采用书面形式，本人卷字后交给乙方并办理签收。必要时可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认；10. 3甲方代表应按合I司约定和施工需要及时向乙方担供指令，批准施工措施并履行其他约定的义务；11. 4甲方代表发现乙方有转包、再分包行为或无履约能力，有权终止或中止合同。乙方人员有违法、违纪或不服从管理的行为时，甲方代表有权要求乙方予以清退。
5、12. 5甲方驻工地代表无订约权。没有签订补充合同、补充协议等变更、增减合同内容性质文件的权利。甲方代表易人，应提前7天通知乙方，后任继续承担前任应负的货任。第八条、乙方驻工地代表：12.1 方驻工地代表行使合同约定的职费。履行合同约定的职贵。乙方的要求、请求和通知，以书面形式由本人签字后送交甲方，办理签收。13. 2乙方代表按批准的施工方案和甲方发出的指令、要求组织劳务作业.在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况卜.，可采取保工程和人员生.命、财产安全的紧急措施，并且采取紧急措施后24小时内向甲方报告.由货任方承担因此发生的经济支出或费用以及工期延误责任。乙方代表易人应提前7天通知甲方，后任继
6、续承担前任应负的贵任。第九条、甲方贡任9.1组建与工程相适应的项目班子，设立项目经理、项目总工程师及工程技术、质量安全、财务、材料、经管、动力、行政等职能部门，实施工程项目的全面组织与管理：9. 2负责编制施工组织设计、制订项目管理目标、实施对工程质量、安全、工期、文明施工、计量检测、实险化险的控制、监督,检查和验收：9. 3负贲工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织参加图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理、办理交工验收：9 .4随时检查乙方施工设备运行、材料保管使用情况.检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。乙方违犯规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进行整改、返
7、修，由乙方自行承担相应费用，并给予相应的经济处罚；10 5负货审核乙方编制的施工劳务预算、用科计划及各种报表：14. 6负货与业主、监理、设计等单位和有关部门的工作联系，协调现场有关单位的关系。第十条、乙方责任14.1 对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负击，未经甲方授权不得推白与业主及有关部门发生工作上的联系。全部施工任务必须组织自有力量完成，严禁转包或再分包本合同约定的施工劳务：14.2 自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度，接受甲方及有关部门的管理、检查与监督。与现场其他单位搞好协谢配合：14.3 负货完成施工劳务的有关技术措施的编制，报甲方批准后严格实施:14.4 接到图纸7天
8、内编制出施工劳务预算（附件设备总用量计划提交甲方审核，审定后的预算价律不再调整。根据甲方编制的施工组织设计总进度计划的要求，每一个月的10日前提交下季度的劳务作业进度正划，每月20日前提交卜一月的劳务作业进度计划。有阶段工期要求的提供阶段计划，必要时按项目部的要求提交句、周、日计划（所有计划均应附材料、设符用量计划），报甲方批准后实施，若乙方不按时或不按要求提交劳务预算书或材料说划或作业计划，甲方可以不供材料，不付款，由此引起的切贡任和损失，由乙方承担，并按违约处理,每月20日提交完成劳务所反映的工程形象进度统计报表。14.5 认真做好承担的劳务涉及的施工日志和隐蔽工程的原始记录，完整、清楚、
9、详细、准确地枳累施工资料，及时聘有关技术经济资料完整地提供给甲方，并配合整理归档；10. 6做好放陈场地周围建筑物、构筑物、地下管线的保护工作，如有损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失（包括各种罚款）。暂停施工期间对所涉施工部位进行妥善保护；15. 7交工前保护好工程成品或半成品，把现场清理干净，做好监收准备工作，为验收提供便利条件，参加办理交工验收。枳极配合保修，在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进行无偿修理。第十一条、芳务费金额：第十二条、财务付款12. I双方本着风险共担,利益共享的原则，结成合作伙伴，一致同意各项劳务费用及款项均以业主已支付该款项为前提：13. 2阶段款项（进度款
10、）：工程形象进度完成0.000后，发包人审核已完成量，按完成工作量的60M寸款,以后每月按完成形象进度的60%付款，主体结构封顶过春节工人返家付款85$,如不过年，主体经质量监督站验收后付至85%,下余的15$待竣工验收合格后三个月付清。14. 3劳务报酬支付方式：转账支票或短期银行承兑汇票。15. 4所有资金必须由劳务分包人（公司）专人办理并盖有（有限公司财务专用章”收据有效，否则总承包方不予认可，由此引起的后果由劳务分包人承担。第十三条、完工结算15.1 乙方在所承担劳务项目全部完工之日起30天内，提交劳务费结算书，一式八份，甲方在规定时间内审核定案后返回给乙方三份：15.2 甲方接到乙方
11、结算书后进行审查，在业主对甲方结算审查、一次审计定案后30天内办理定案手续；16. 3结算审查程序及定案：先由甲方项目经理部组织有关人员核实乙方的劳务内容和工作量再由甲方预算人i审核后按当地规定计算出工作出并按合同的约定计籁出价款，交项目技术、质量、安全、材料、动力、财务等部门和项目经理会签，经公司分管部门和援导初审后，上报公司主管部门终审。劳务结算书必须加蛊“”方为有效。17. 4结算方式：本项目采用B结算方式进行结算；A、固定劳务总价；B、固定劳务单价，按实确认实物量或定额工日或建筑面积：C、审定的劳务预兑加（减）现场有签证、变更等：D、劳务预鸵加包干系数。18. 5计算规则：按现行的工程
12、/计算规则计算建筑面积19. 6劳务费标准：基础、主体按148元m,零工按50/工日包括土方消理、垫层、筏板基础等零星用工，多项一次性补款肆方三仟捌佰元整。20. 7劳务费内容：乙方施工全部内容所需的劳务：定额综合工日包干但不限于现场保卫；乙方臼带机械的维修：材料的装卸、材料的场内转运及堆码：周转材料的清理、维修、堆码、场内转运：安全防护用工：生活区卫生用工：文明施工：21. 8劳务仍调整的范围、条件及方法：询认的劳务签证，按合同约定调整。22. 9当地政府按规定收取乙方的费用由乙方承担。如为甲方代交时，在支付劳务费时扣除;23. 10甲方和乙方结算付款，只能按本合同约定办理。甲方每次付给乙方
13、款项后乙方必须优先支付工人工资。乙方在履行合同期间不能到甲方、建设单位、监理单位任何办公室及生活区吵闹，不得发生工人聚众闹事、上访等事件；也不提出合同外的任何要求。否则，每次罚乙方10万元人民币。若发生乙方施工工人因工资等原因聚众闹事、上访等事件时，甲方有权从应付乙方的工程款中直接代付工人工资，同时对下期间甲方为此所支付的各项费用由乙方承担，从乙方结算值中直接扣除；24. U乙方必须每月给工人结算工资，每年年底给职工结清工资，列已付未付工资，并向甲方报月表和年度表。如果乙方不能及时给职工支付工资，甲方有权按报表支付给工人，同时扣罚乙方结.算款项。第十四条、劳务作业期限开工日期：计划年月日竣工日
14、期：计划年月日乙方根据工期要求，周密地安排进度计划，报经甲方批准后严格实施，接受甲方的检杳、监督。施工实际进展与进度计划不符时，乙方应按甲方的要求采取补救措施，保证按时完工。如补救无效，在甲方限定时间内达不到要求，视为乙方无按期完工能力，甲方有权单方解除合同，乙方在接到通知后三日内撤离现场，并承担因此给甲方造成的损失。第十五条、工期延误不可抗力和规模扩大、标准提面、结构更改或大设计变更或业主原因、连续停电24小时以上，发生上述情况对工期有实质性影响的，事后3日内乙方向甲方提出延期理由和要求，经确认后工期相应顺延，并赔偿窝工损失.由于乙方原因不能按时完工，乙方承担如下违约责任：每拖延一天承担其造
15、价10%的违约金，并赔偿由此造成的甲方损失。非乙方原因，乙方不承担工期违约责任.第十六条、劳务工作质量16.1质IR等级：依据国家工程痂量检验评定标准.本工程J贞量必须达到优良等级，同时负费工程过程中的无偿维修，若乙方在接到维修通知后3日内没有进行积极维修，甲方将组织维修，并按实际发生额从乙方结算或保修金中扣除。工程质量等级以山东省济南市质fit监督站签发的工程质员监定书为依据。乙方必须严格按照施工险收规范、设计图纸及有关技术要求精心组织劳务作业，确保实现质量目标。达不到质量标准的部分，甲方经发现，可以要求乙方返工，乙方应按甲方要求及时返修，直到满足质址要求。因甲方原因不到质理标准，由甲方承担
16、返工的经济支出，工期相应顺延。因乙方原因达不到质量标准，乙方承担返工费用，工期不予瞅延，返工后仍达不到质量标准，视为乙方不具备满足质量要求的技术及管理实力，甲方有权力解除合同，乙方在接到通知后3日内撤离现场，并承担因此给甲方造成的损失。16.2因乙方原因达不到优良等级的违约五任：乙方承担其工程造价的10%的违约金，并无条件自费返工该工程质量标准，若因返工延误工期由则仍执行第十五条。16.3达到优良等级的奖励：不奖励第十七条、质量检查与验收17.I质量检查：乙方完成约定之劳务应认真按照标准、规范和设计的要求及甲方代表发出的指令进行劳务作业，加强内部检杳工作，坚持自检、互检、交接检制度，随时接验收
17、不得自行院蔽，如有自行掩蔽，乙方必须照甲方和有关单位的脸收要受甲方代表和委派人i以及各级质检部门的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。17.2隐蔽部位的收：乙方应在自检合格后，验收12小时前通知甲方组织验收，经验收合格，验收记录签字后方可进行修蔽和维续施工。如验收不符合质量要求，乙方应按验收提出的整改意见返修，合格后重新通知验收，返修费用乙方承担，工期不予顺延。未经验收不得自行隐般，如有臼行幽蔽，乙方必须按照甲方和有关单位的验收要求进行剥落和开口，并负贡快更和承担因此发生的贽用及损失：17.3中间验收:基础，经验收合格后方可进行下道工序
18、。如险收不符合要求，乙方应按验收提出的要求返修后，通知重新验收。17.4交工验收：乙方承担任务全部完成，经初验达约定的质量标准后，由甲方约请业主（或业主委托的其他服位）验收，经验收优良，评定的质量等级。交工险收书签字后，办理工程移交。如质量达不到要求.乙方应对所施工部分存在的问题按验收提出的意见返修，并在限定的期限内完成，再通知验收，直到符合质量要求为止。乙方承担因此发生的全部经济贡任和工期延误贵任。第十八条、安全施工18.1安全目标：杜绝死亡和重伤事故的发生，轻伤频率不大于0.2%。：杜绝重大机械和火灾事故：】8.2乙方严格按照建筑施工安全技术规范和标准施工，配合甲方.建立安全保证体系，乙方
19、成立安全象导小组，由现场负货人担任组长，配备专职安全员，班组设立兼职安全员，形成安全管理网络。制定安全施工奏任制度、明确安全岗位职资。加强安全教育，提高全员的安全意识。乙方认真执行安全技术规范，严守安全规则，落实全措施、确保安全施工，按照M建筑施工安全检杳评分标准的规定达到优良，承担相应费用；18.3乙方应按有关规定严格采取有效的安全防护措施，在木工程中如发生安全事故，应立即向甲方报告，重大伤亡事故要按规定上报有关部门.双方约定：由于本合同劳务提供方的管理费任，一旦发生安全事故，事故的全部责任及经济损失（包括各项罚款）由于乙方承担。第十九条、紧急补救无伦工程施工期间或保修期内，在乙方劳务作业范
20、围的任何部分如发牛.事故或故障及其他事件，甲方代表认为进行紧急补救或修理理是保证正常施工或工程安全的紧急需要，而乙方无力或不及时进行补救工作或修理时，甲方有权安排其他人员从事该项工作。若为此完成的工作或修理按合同属乙方声任的，则全部货任和贽用均由乙方承担。第二十条、现场管理乙方应严格执行施工现场管理的规定及甲方的有关管理制度。按甲方统规划搭设临时设施，分类整齐堆放材料、机具，挂牌标识.按标准化工地的要求设置标牌，搞好现场美化，做到工完场消，保护现场推洁。搞好生活区的管理，做好自身货任区的治安保卫工作。如因乙方原因达不到文明施工要求，应根据甲方或有关部门的要求整改，接受相应处罚，承担全部责任。第
21、二十一条、材料、设备供应与保管1. .1工程需要的主要材料、设备、仪淞及构配件由甲方负货供应。甲方供应的物资质量、品种、规格、型号应符合设计要求及有关标准，如有不符合要求的，乙方在领用接货时提出，甲方负贡调换。2. .2甲方供应的材料为了方便使用，货到后乙方即办理领用手续，工地出库后由乙方自行保管使用。乙方要严格计划管理，准确地提供计划用量和使用时间，避免不合理存量占用资金、影响工程用款，避免计划不合理而影响材料设备供应和施工的现象发生。21. 3甲方供应的材料乙方领取后要妥善保管、合理使用，采取有效的节约措施和限额川料控制手段，努力节约原材料。乙方保证全部材料耗用量不超过预兑额定材料量，并力
22、争节余：甲供材料节余部分，甲乙双方按照甲7乙3分成：如因保管不善，造成丢失、损坏或使用浪费，超过定额消耗部分（钢筋按图纸用地），乙方按超耗部分材料费的承担：22. 4甲方供应的物资属甲方所有，只供本合同劳务作业范围以内的工程专用乙方不得挪作它用或擅白处理（包括边角余料）。一经发现乙方挪用或擅自处理，时乙方处以挪用和推自处理部分价款的两倍罚款。施工剩余材料（不含地材）全部交还甲方办理退库手续，有用或可变卖的边角余料交还甲方后，按市场价的30%奖励乙方：23. 5小零星材料必要时甲方委托乙方代为采购，乙方自行保管使用。代购部分材料费用按定额消耗员和甲方与业主结算的同价格并入劳务费结算。乙方对代购材
23、料的质量负贡，根据技术要求和有关规定，需要合格证、质量保证书、准用证等证件的，证件必须随货同行，货到后将有关证件提交给甲方，据以进行质量险收，证件齐全、质量合格的材料方能用T工程“如有不符合要求的产品，乙方负责运出现场调换合格品。第二十二条、施工机械设符及周转材料供应23.1 本工程需用的主要机械设备塔吊、龙门架、脚手架杆、扣件、脚手板、钢模板、竹胶板、木方、总配电箱及其他成品模板与支探全部由甲方提供：23.2 甲方人员操作的机械由甲方负责管理、保养。交由乙方人员操作的机械，乙方办理接管手续，负贵日常保养、保管。乙方要严格执行操作规程，加强管理，保证设爵处了良好的状态，充分发挥作用“设备完好率
24、不低于90%,利用率不低于60%。劳务作业任务完成后要完好幸免还给甲方。如有保管不善或使用不当造成丢失、损坏，乙方负货修理或照价赔偿：23.3 甲方提供的脚手架料和成品模板乙方要妥善保管，有计划地合理使用，加快周转，尽量减少投入量和缩短占用时间。如乙方保管不善、使用不当，造成丢失、损坏，超过允许损耗部分要照价赔偿。乙方不得改变用途或用于其他工程，未经甲方同意不得摘自截割、改制，如发生上述情况，每次给以乙方100O元的罚款，乙方并按己裁割、改制部分原价赔偿甲方的损失。第二十三条、铁丝、钉子、螺栓穿孔埋管、二级配电箱、小电缆、电锯钢筋调直机、切断机、双面胶、隔离剂、振动棒电机、手推车、灰斗、水桶、
25、刮杠、把尺、灰板条、镐、锹、安全帽、安全带等工具用及工人手头工具等由乙主自带，费用包括在劳务费中。第二十四条、工程停建或缓建由丁政策变化、不可抗力以及业主与甲方双方以外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作：如需继续施工到安全部位的，乙方应按甲方指令将工程施工到安全部位：按甲方要求将自带机械、工具和人员撤出施工现场.甲方应为乙方撤出提供必要的条件，按业主支付情况，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程的劳务费和视业主赔偿情况适当考虑乙方的损失。乙方代购的材料已经订货的，自行负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方按业主确
26、定情况承担。但未及时退货造成的损失由货任方承担。第二十五条,不可抗力不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽量减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况,灾害结束后，10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的劳务贽用；灾害继续发生，乙方应每隔10日报告一次灾害情况，直到灾害结束。甲方应对灾杏处理提供必要的条件，并负责处理工作的组织、指挥。因灾害发生的费用由双方分别承担：I、工程本身的损吉由甲方负责转业主承担：2、人员伤亡由其所属单位负贡，并承担相应费用：3、造成乙方自带机械、设备和其他物品的损坏及停工等损失，由乙方承担:4、所需清理修发的劳务费用业主不承担部分乙方承担：不可抗力的自然灾在认定标准：
27、甲方、乙方双方协商确认。第二十六条、争议双方在合同执行过程中如发生争议，应本着友好的原则协商解决.协商不成报请工程地主管部门调解，若调解不成，可向工程所在地B.A、仲裁委员会申请仲裁:B.人民法院起诉第二十七条、违约甲方代表不能及时给出必要的指令、酷认、批准，不按合同约定履行自己的义务，支付款以及发生其他使合同无法履行的行为，乙方及时书面告知甲方后，甲方应承担违约货任、相应顺延工期。乙方不能按合同工期完成，施工质量达不到设计和规范要求以及合同约定的等级，安全及现场管理达不到有关规定与合同约定要求除按此前的约定承担货任罚款外仍要承担下列违约成任，其他使用权合同无行履行的行为，甲方代表可通知乙方，
28、按约定支付违约金和赔偿因其行为给甲方造成的损失.除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，或另有合同解除的约定，违约方承担上述违约贵任后仍应维续履行合同：因一方违约使合同不能展行，另一方欲终止或解除合同，除合同另有规定外，应提前10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承担违约责任。违约金换数额：该违约项造价的5%损失的计算方法：按直接经济损失计算。第二十八条,其它28.1 乙方不得以甲方的名义对外发生.任何经济及业务关系。否则由此引起的一切贡任和损失由乙方承担。28.2 乙方需要甲方卷证时，必须在每一事项发生之日起十五日内办妥手续，必须由项目经理、技术负货人、预算员、材料员或
29、（设置管理员）、质安员等五人以上签字认可，签证只签实物S1.进时、手续不全、内容不符合耍求的签证一律无效，乙方弄虚作假办理的签证不仅无效，还要按签证额加倍处罚：28. 3乙方服从甲方管理，执行甲方的管理办法，遵守甲方的各项规章制度；28.4乙方必须给其管理人员和工人在进场之日办理出入证，并将每个人的身份证和职务、工种,年龄、性别、籍贯等造册报甲方备案,无出入证或身份证和名册不符的工人，乙方必须消退出场，乙方人员进退必须在当天办理手续并报甲方备案。第二十九条、合同的生效与终止29. 1合同生效日期：双方签字、盖堂之日起29.2合同终止日期：工程全部完工并交付业主，工程支付完毕，除有关保修条款外，
30、其他条款即告终止。第三十条、合同份数：本合同正本两份，双方各执一份，副本二份，甲方收执一份，乙方收执一份：第三十一条、附加条款：1、若因乙方的人员、机具等原因造成工期拖延，甲方将根据实际情况对乙方采取罚款、另行组织人员等措施，直至更换劳务队伍，由此造成的全部责任及损失由乙方承担，并无条件退场：现场文明施工必须确保达到山东省或济南市安全文明工地标准。2、在合同履行及施工管理过程中，对于分包人违反相关规范、规章、规定的行为，在承包人提出书面后限期整改通知后，仍未达到要求的，承包人有权对分包人实行经济处罚，并减少支付相应工程价款.3、乙方在本工程中必须配备完整的项目管理班了，所有项R管理人员及施工工
31、人必须持证上岗：参加该工程施工的劳务人员确保为乙方合同制工人，并满足当地政府主管部门的检查站要求及工程耍求，并承担该项费用，施工期间向甲主提交现场施工工作的劳务用工及劳动用工保险，否则视为乙方违约，并承担全部贵任：4、乙方不得以任何形式分包或转包，否则视为乙方违约，乙方承担由此给甲方造成的全部损失：5、为J共同做好联防治安工作，给现场创造一个良好安定的施工环境，乙方凡是参加该工程的施工人员必须登记花名册一式二份报甲方审批，经甲方现场代表负货人批准确的人员方可参加施工。6、乙方在施工期间必须将本工程施工工人月工资表或季度工资表报甲方备案，乙方进场后半月内与项目管理中签订社会治安保证书，并自行负先
32、办理智住证.乙方向甲方承诺，乙方工人的一切经济（含工资）安全事故等跟乙方有直接关系与甲方军无关系。7、甲方每月支付乙方生活区电费2500元，如超出电，乙方自行承担。以下无正文合同订立时间年月日甲方：乙方：电话：电话：委托代理人：委托代理人：身份证号码：身份证号码：建设施工合同2发包人（全称）：承包人（全称）：根据中华人民共和国民法典上中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1 .工程名称：.2 .工程地点：。3 .工程立项批准文号：.4 .资金来源：.5 .工程内容：。群体工程应附，承包人承揽工程
33、项目览表（附件1）。6 .工程承包范围：。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质疥符合标准.四、格约合同价与合同价格形式1 .签约合同价为：人民币（大写）（元）：其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）（元）；（2）材料和工程设备哲估价金额：人民币（大写）（元）；（3）专业工程哲估价金额：人民币（大写）（元）：（4）暂列金额：人民币（大写）（元）。2.合同价格形式：.五、项H经理承包人项目经理：六、合I可文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：中标通
34、知书（如果有）:（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；图纸；（7）己标价工程量清单或预尊书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属丁.同一类内容的文件，应以签署的为准.专用合同条款及其附件须经合同当事人若字或盖章。七、承诺1 .发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2 .承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包
35、，并在缺陷贲任期及保修期内承担相应的工程维修黄任。3 .发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承讲不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背高的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月日签订。十、签订地点本合同在签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行卷订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自生效。十三、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执价，承包人执份。发包人：_（公章）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人:（签字）（签字）组组机构代码：组织机构代码
36、：地址：地址：某某编码：某某编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：日期建设施工合同3发包人（以下简称甲方）：统一社会信用代码：通讯地址：风险提示：对于承包方的主体资格审查应从有无企业法人营业执照、是否具有与所承包工程相适应的资质证书等方面.最好是具有相应施工资质的公司主体“如果承包方是个人，存在以卜风险：1、本合同可能被认定无效：建议发包给有资痂的单位：2、对方所雇佣的工人发生工伤，对方直接携款跑路，我方可能被要求承担嫡偿贵任：建议让对方给工人购买意外险承包人（以卜.筒称乙方）：统一社会信用代码：通讯地
37、址：甲乙双方依照民法典、中华人民共和国建筑法及国家有关法律、法规，本若平等、自愿、公平、诚信的原则，结合本工程施工具体情况，经甲乙双方充分协商，就工程施工事宜达成如下协议，以资共同遵守执行.一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、工程范围：风险提示：明确约定好工程期限有利于保障工程进度，是保证工程正常进行的必要条件。另外，承包方如果没有按照约定的时间完成工程，发包方也可以据此要求承包方承担违约货任。另外，在涉及工程工期的诉讼中，由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的。因此，在履行工程合同中，发包方应当对可能出现工期延误的情况专门制定制度作出书面认定，比如增加建设项H、
38、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项，以避免将来发生诉讼时无据可查。5、工程期限：开工日期：年_月_日，竣工日期：年_月_日，总共_天。6、承包方式：应当在合同中明确约定结算时间，以及明确约定拖延结算的违约先任，这样不仅促使发包方为避免承担违约费任而积极支付工程价款，同时也促使施工方枳极完成工程，当出现发包方掩延结算、克扣工程款等问题的时候，走向诉讼维权的时候，合同料定也可以成为呈堂供证。二、工程结算和支付I、结鸵工程量的核实确认，按图纸设计他并能同业主结算的工程量为依据，临时工程以方案显并参照测量收方量为结算的依据。2、乙方应在每月日前按甲方规定的报表上报，甲方向业主办理完毕工
39、程结和手续后日内向乙方办理工程价款结算。3、本合同外因设计变更或业主（或监理）原因而对新增项目的工程量与新增单价（或费用）在业主未批更之前暂不进行对乙方的计量和结算，最终的计量和结算以业主（或监理）的正式批纪为准。4、设计修改的新增项目如本合同内有相应单价的执行此单价结莫，无相应单价的双方在施工前协商签订补充堆价。5、甲方按业主所结工程款（货币）的同等比例并扣除下述费用后向乙方进行支付。6、工程结兑支付采用银行转账方式，乙方必须提供正规的发票。7、当工程结算达本合同工程价款总额的90%（含己扣质保金）时，甲方哲停付款，待工程完工验收合格，双方办理竣工结算（扣除质保金）后在.天内甲方支付乙方。8
40、、本合同工程质保金的支付：在甲方主合同全部履行完毕：验收鉴定、移交签证起至质量保证期满，经业主验收合格，业主支付给甲方工程质保金后天内甲方向乙方支付（但乙方所承担的施工项目如在质保期内出现质量问题的修复费用应扣除）。三、工程进度1、乙方应按甲方的进度计划和指示实施本合同工程，工期自甲方开工令下达之日算起。2、不论何种原因造成施工进度滞后，乙方均应按甲方的指示，采取仃效措族赶上进度。赶工措施应以保证工程按期完工为前提调整和修改进度计划3、乙方应按照本合同协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。因乙方原因不能按本合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任及相应费用。4、工
41、程哲伶施工后，乙方应与甲方协商采取有效措施积极消除停工因素的影响，当工程具备狂工条件时，乙方应在指定的期限内复工，若乙方无故拖延和拒绝或工，由此增加的费用和工期延误责任由乙方承担。5、由于自然条件影响或业主原因导致的工程停工、工期拖延等造成的经济损失及潜在风险甲乙双方各臼承担自己的部分，乙方无权就此向甲方索赔。6、工程实施期间不可避免的会出现窝工、停工现象，除甲方调剂工作面以外所发生的窝工与停工的费用一律不予补偿。四、工程质量标准及验收1、乙方必须按照国家有关施工验收规范、设计图纸及仃关设计通知、主合同中的质fit耍求及甲方侦量体系要求控制质量，接受甲方、监理、业主对质量监视、检查、控制。2、
42、乙方应配齐专职的旗量检查人员，建立完善的质量检控制度,配合甲方三检人员做好各工序的质量检查及验收工作。3、乙方应对其所承担工程项目的施工质量负全贵，如发生质量事故，应在小时内报告甲方，对施工质量缺陷负费返工并承担相关费用:对不合格产品，甲方有权要求乙方予以返工并承担由此造成的经济损失和工期延误;不符合质量要求的工程项目，甲方不予计盘与结算。4、乙方应严格按甲方的施工过程质珏验收程序要求进行全过程的质量检查、验收。产品经监理、甲方验收合格后可转入下道工序。5、隐薮工程和工程的隐蔽部位须经甲方及监理检查、验收签字后乙方才能进行覆盖，进入下一道工序。6、乙方所承担的本合同工程项目完工后天内，乙方应按
43、照监理、业主及甲方的要求，向甲方提交合格的竣工资料一式.份，并配合甲方进行验收工作，不提交竣工资料不予竣工决算。7、分包工程竣工验收未能通过I1.属于乙方原因的，乙方负费修究相应缺陷并承担由此发生的费用和相应的质量贡任.8,本合同工程缺陷责任期为年，缺陷责任期内的缺陷修旦由乙方负责，并承担相关费用：若乙方未能及时修复史任期内的缺陷，甲方可另行安排其他施工单位修竟，所发生的镀用按实际发生由乙方承担，可在乙方的工程尾款及有关被扣留的费用中直接支付，同时乙方被扣留的质保金不予退还。五、施工安全I、乙方在施工过程中必须确保施工安全，对项目范围内的施工安全负全责：发生安全事故（包括险情安全事故应立即报告
44、甲方。2、因乙方责任发生安全事故，所造成的一切损失由乙方自行承担，如果还给甲方或第三方造成了经济损失，由乙方负货赔修，且被扣留的安全保证金不予退还。3,甲方统一监管本工程的文明施工，负责管理和协调全工地的治安保卫、环境和职业健康安全等有关文明施工事项，乙方应积极做好本合同施工范围内的文明、环保工作.4、乙方在其施工场地内发现文物，应采取保护措施，并按主合同约定的时间和程序报告甲方，由于乙方的疏忽或过错造成的后果由乙方自行承担相应的经济和法律资任。六、施工材料、设备1、乙方应按合何要求组织施工设符,按实际需要向甲方提供入场施工设备清单（含入场时间），并按甲方现场总体要求进行停放管理，不得随意进出
45、指定区域和乱停乱放。2、乙方入场施工设符必须是最大限度地满足施工需要，完好率不低r90%若甲方一Ii发现乙方使用的施工设备因完好率低卜或数量不足等原因影响工程进度、J贞亩:时，有权要求乙方增加或更换施工设备，乙方应予以及时增加或更换，由此增加的费用和工期延误责任均由乙方承担.3、乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场，否则按违约处理。4 .乙方施工设符的安全页任由乙方负击，对安全风险较高的设备由甲方强制乙方购买相应保险。七、股约保证金在本合同签订前乙方应向甲方交纳万元履约保证金，本合同约定的乙方的全部义务履约完成后无息退还剩余款项。八、双方职费I、甲方职责（1）甲方应负责做好本合同工程的现场
46、施工协调和组织策划及工程竣工验收。（2）甲方负先及时向乙方提供施工图纸套和转发设计、监理文件和施工指示，并对施工进行技术指导（含技术交底）。（3）甲方按主合同的总体进度计划及监理批复的施工进度，负责审核并批准乙方的施工方案、施工计划、施工资源配置方案等。（4）甲方负表对乙方施工进度、安全、脑量等全过程进行监督（但不能免除乙方责任），若工程进度出现滞后、工程质量出现严Iii问题、施工安全出现严重陷患时，甲方有权贡令乙方停工整改，若在规定整改期限内仍达不到甲方要求时，甲方有权调整乙方工程项目范围或解除本合同，其间发生的相关费用、损失由乙方承担。（5）甲方督促乙方购买高危作业人员的人身伤害险、全员工
47、伤险、特殊设备财产险和必要的第三者责任险。2、乙方职费（1）乙方应服从甲方、监理的统一指挥和调度，按照本合同约定对进度、质量、安全等负资。（2）乙方不得转让本合同工程项目或进行本合同工程项目再分包（包括事实上的分包）、转包，否则，甲方既视为乙方违约，并有权解除本合同，由此而造成的一切损失由乙方承担，且乙方不得提出任何异议与索斯。（3）乙方合同工程完工后应及时对施工现场进行清理，做到工完场清，并不得损坏现场构筑物及其他设施，如发生损坏，应负责修复或赔偿。（4）乙方应加强对本单位职工的思想教育，规范其行为，做到遵纪守法，在工地不得发生违法违纪事件，做好环境保护工作，遵守环境保护的法律、法规，生产中的废水、废气、废油、烟尘等排放及生活垃圾应按有关规定处理。C5）乙方应负货已完合同工程移交前的维护。九、违约责任1、若乙方将本合同项目另行转包或再分包，甲方有权直接解除本合同。由此导致的所有损失由乙方承担。2,若乙方原因未达到本合同控制性工期要求，每拖延一天，按元天计取违为金。3、若乙方原因造成主合同规定的其他违
