《工程土方合同范本(通用版).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程土方合同范本(通用版).docx(35页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、工程土方合同范本(通用版)工程土方合同样本第一方:(甲方)第二方:(乙方)鉴于中华人民共和国合同法及相关法律法规之规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务与责任,以确保工程任务全面完成,双方自愿、平等、互利原则下协商一致,特订立本合同。第一条工程概况(一)工程名称:(二)工程地点:(三)工程范围:本合同土石方工程量约为立方米。(四)工程总造价:经双方确认,本合同综合单价为全部工程造价定为人民币万元,大写,第二条工程期限经双方商定,工程期限自年月日起至年月日止,如遇不可预见或不可抗力事件,工期顺延。第三条工程质量乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工,保证工程质量,工程验收时应按图纸和验收标准执行
2、。第四条工程价款结算(一)本合同工程量为暂定数量,待甲乙双方共同核定后作为最终结算依据。若甲方提供的图纸与实际不符,按实际签证结算。(二)工程价款结算与拨付方式:经双方确定为现金支付,每日支付一次。第五条双方责任(一)甲方责任:1、由于甲方提供的施工图纸、地质勘察资料或地下隐蔽设施不及时或与实际不符,除工期顺延外,还应赔偿乙方由此造成的误工或停工实际损失;对第三方损失亦由甲方承担责任。2、甲方派代表到工地进行技术、质量监督、检查,办理有关施工签证、验收手续等,解决应由甲方解决的问题。3、若因甲方原因导致乙方施工机械或运输车辆误工或停工,甲方应负责机械停工台班费及相应的实际损失,并相应顺延工期。
3、4、工程变更:甲方应于三天前以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期C5、工程竣工后,甲方应组织专门人员在日内进行验收。6、不按合同规定预付或结算工程款,除支付合同规定的预付或结算工程款外,还应按逾期天数,以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。(二)乙方责任1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查及料编制施工方案,并经甲方同意后施工。2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。3、乙方应制定安全措施,加强对现场施工人员的安全教育,如发生事故应由责任方负担。4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配,保证工程按期完成。工期每提前一天,甲方奖给乙方元
4、,同奖同罚。5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。第六条合同纠纷因履行本合同发生的切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成,从以下两种方式种选择其中一种(在所选项下打,如选择仲裁方式,请注明具体仲裁委员会)。1、提交仲裁委员会O2、依法向人民法院起诉O第七条附则(一)本合同自双方盖章签字后生效,合同履行完毕后自行无效。(二)本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体情况议定附加条款,以便共同遵守。(三)本合同正本甲、乙双方各执一份,副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。发包方:(章)承包方:(章)地址:地址:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:开户银行:开户
5、银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:签约时间:年月日签约时间:年月日工程土方合同范本二甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关,法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,甲方决定将XXX工程土石方开挖分项工程交由乙方完成,为规范管理,明确职责,经双方协商一致,特签订本合同,双方表示共同遵守。一、工程概况工程名称:工程地点:二、工程承包范围及内容1 .承包范围:XXX工程各部位设计高程以上的土石方工程施工。2 .承包内容:1、土方开挖所用机械设备及运输车辆的组织、管理、操作、维修保养、燃油提供等;2、运输车辆途经道路的确定
6、(含途经道路所涉及的各项费3、弃土场地的确定(含所需场地涉及的各项费用);4、因车辆运输所涉及道路已生的清扫及协调;5、机械作业及车辆运输过程中的安全:6、乙方施工所涉及各部门的协调(含所需缴纳的各项费用)。三、合同工期合同工期总天数为30天,如因下雨或其他不可抗力,工期顺延,工期从20xx年5月28日起开始计算。四、验收标准验收标准:按施工图所涉及各开挖区域中的设计高程(或甲方所给定的各区域高程)验收。五、单价及计量方式置,提供施工现场范围内地下管网图。若甲方未能及时提供施工场地,乙方有权顺延施工工期。4、甲方负责现场工地的关系协调,以确保乙方施工进度。5、乙方派出专人与甲方保持联络,协调现
7、场施工。乙方承建的土建项目,应与相关安装工序密切配合,要求应用书面联系。6、工程竣工后,乙方负责施工范围内垃圾的清理,做到工完场清。十二、合同生效与终止:本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。十三、本合同壹式贰份,甲、乙方各执壹份,具同等法律效力。合同履行中未尽事宜,应尽可能协商解决。可补签有关协议,补签有关协议与本合同具有同等法律效力。依据中华人民共和国标准化法和中华人民共和国合同法等有关法律法规,以及水利部水利标准化工作有关管理规定,合同各方就以下内容经协商一致,订立本合同。一、工作要求1、甲方指水利部或其授权机构:主管机构为水利部国际合作与
8、科技司,主持机构为水利部有关业务司、局。2、乙方指由各标准主持机构指定并符合国家基建前期费和财政专项要求的项目承担单位或主编单位。3、标准编制工作应按合同约定的工作程序和时间要求,遵照水利标准化工作管理办法的规定实施,其工作内容见附表二,标准的技术内容应符合审定的编制工作大纲要求,以乙方提交符合甲方要求的报批文件为合同标的。4、标准宣贯培训工作应按合同约定的i划和时间要求实施,其工作内容见附表二,以乙方提交符合甲方要求的宣贯培训工作总结报告为合同标的。二、合同各方的义务和权利1、合同生效后,甲方应按合同约定向乙方拨付补助经费。2、乙方应按合同的约定,按阶段向甲方(主管机构和主持机构)提供项目成
9、果。3、编制标准的进度拖延一年以上时,若主持机构无正当理由,主管机构可采取更换主持机构等处理措施。4、当项目涉及保密问题时,合同各方应按国家有关规定,履行保密义务,承担相应责任。5、发生不可抗力,致使本合同的履行成为不必要或不可能的,经双方同意,可以解除本合同。6、合同终止,乙方应及时返还剩余经费。三、解决合同纠纷的方式甲方代表:乙方代表:联系电话:联系电话:签约地点:土方工程施工合同发包方:(以下简称甲方.)承包方:(以下简称乙方)根据中华人土方工程是建筑施工过程中的第项工作,在施工中占有主导的地位。土方工程具有施工工期长,工程量大、施工条件复杂、劳动强度大等特点。土方工程承包合同是怎么i回
10、事?以下.Xxxx土方工程协议甲方(全称):XXXXXX乙方(全称):XXXXXXX依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的篇一:土石方工程承包合同范本土石方工程承包合同发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):根据中华人民共和国合同法和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权土方工程合同甲方(发包方):乙方(施工方):甲方将土方工程承包给乙方进行施工,为确保工程质量、施工进度、安全文明施工的顺利完成,明确双方责任和权益,依照中.江西德义源生态农业发展有限公司土方工程合同发包人:*乡人民政府(以下简称甲方)承包人:江西
11、瑞承市政建设工程有限公司(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法和中华人民土方工程合同甲方:乙方:经甲乙双方协商,甲方将土方项目承包给乙方挖运,本着平等、互利,特签订本合同。一、承包内容:包挖、包运、包倒、包括有关部门一切协调工作(交警、环卫),如篇一:土石方工程承包合同范本土石方工程承包合同范本甲方:乙方:根据中华人民共和国合同法及国家有关法律规定,结合本工程的具体情况,为明确双方责任,确保工程施工质量,经甲工程中介合同范本甲方(介绍方):乙方(产品工程服务方):工程名:XX大厦消防工程经甲乙双方协商,针对上述工程项目,特定如下协议:1 .针对此项目工程,若经甲方介绍,使用乙方公司设备,并从
12、乙方公司订货,乙方公司将按合同额5%(除税后价)提取介绍费给甲方,2 .具体提成办法:乙方公司收取订货款后,按收取同比例提给甲方,当乙方公司收取到合同额95%货款后,将全部提清介绍费给甲方。3 .此工程项目,若没有使用乙方公司设备,没有从乙方公司订货,此协议将自动终止:4 .此项协议只针对上述一丁程项目,其他兀效,5 .违约责任:如果乙方经甲与介绍与有关公司接触而丢开甲方视为违约,应支付上述同等报酬200%的违约金。6 .此协议式两份,甲乙双方各持份,各具法律效力。7 .协议解决方式:如出现纠纷,双方应将纠纷交广州市海珠区法院审理。甲方:乙方:XX销售公司签字:签字:签字时间:XX年XX月XX
13、F1.工程实施合同范本发包人(全称):承包人(全称):发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法,经协商致,对(工程全称)签定工程质量保修书。第一条工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋而防水工程、有防水要求的R生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:第二条质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定,约定本工程的质量保修期如下
14、:1 .地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;2 .屋而防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙而的防渗漏为年;3 .装修工程为年;4 .电气管线、给排水管道、设备安装工程为年;5 .供热与供冷系统为个采暖期、供冷期;6 .住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年;7 .其他项目保修期限约定如下:质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。第三条质量保修责任1 .属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。2 .发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。3 .对
15、于涉及结构安全的质量问题,应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。4 .质量保修完成后,由发包人组织验收。第四条保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。第五条其他双方约定的其他工程质量保修事项:本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。发包人(公章):承包人(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):年月H年月H临时工程合同范本2.1 承包价元(大写:元整)2.2 合同承包价包含管理费和利润外,还包
16、括乙方为完成协议规定的全部工作内容所必需投入的人工费、材料费、机械使用费、员工的劳保、医疗、公积金、补贴、安全费、节假日加班、夜班赶工补贴等费用以及现场试验配合费用,以及施工中的安全文明施工措施费用和施工中明示或暗示将发生的所有费用。2.4 乙方须按施工需要投入施工所需的施工机械设备及料具,乙方已充分了解和认可本合同约定的价款已包括该施工机械设备及料具的调遣、使用、折旧、维修等所有机具费用。2.5 当地环境、气候、材料供应、变更设计及其它原因引起停工时,乙方应根据现场实际情况统筹安排施工,其人员窝工及机械闲置等费用由乙方承担。2.6 施工中因工程质量、安全、进度需要,甲方需要调整工程量,乙方同
17、意无条件服从,但调整后剩余工程量的综合工序单价仍执行本合同附件-O方合同履行期间发生意外伤亡事故,经济损失在100OO.00元/人(10000.00Tt)以内的由乙方自行负责,超过100Oo.00元以上的部分,由甲方负责70%,乙方负责30%。4、质量要求4.1 要求1)乙方在施工过程中接受甲方的质量监督检查,检查中提出的问题乙方必须认真改进,对检查中发现的不合格部位,乙方应立即进行整改,若需返工处理,由此而造成的经济损失由乙方承担。为确保工程质量达到甲方的要求,甲方不定期的对乙方的施工进行检查,若发现不按规定施工,甲方视情节轻重进行处罚并限期改正。乙方接到甲方限期整改通知书拒不改正,甲方有权
18、命令乙方限期退场,按乙方违约终止合同处理。2)为确保工程的质量,本合同采用质量保证金制度,质量保证金总额为工程总价的5%。在计量过程中,按计量总价扣除5%的费用,此费用作为本工程的质量保证金。3)本工程的缺陷责任期为半年,以甲方全部开始使用起算日期为准。在缺陷责任期内如工程出现质量瑕疵时,由乙方负责整修,乙方应在收到修补通知之日起七H内派人修理,直至整修合格。如乙方不进行整修或者甲方无法通知乙方时,预扣的质量保证金用作修理费用,不足部分乙方仍要承担责任。缺陷责任期满后,其剩余的质保金由甲方在一个月内无息退还乙方。3、文明施工及环保要求1)乙方承诺加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、
19、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。2)乙方承诺按甲方的统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌,标牌由甲方统一制作,费用由乙方承担,由甲方财务直接在乙方的验工款中直接扣除。3)施工期间,施工现场必须做到整洁、整齐。由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工,乙方除接受甲方的罚款外,甲11、合同生效与终止本合同签认生效程序依次为:乙方法定代表人或委托代理人签字、乙方加盖公章、甲方项目经理签字、甲方加XXXXX合同专用章或者本项目公章后生效。工程施工完成,双方办理最终结算后合同关系即告终I匕12、其他事项1、本合同未尽事宜,甲乙双方另行协议,书面确认,作为本合同的补充
20、,并与本合同具有同等的法律效力。2、本合同正本肆份,甲方叁份,乙方宣份。甲方:XXXX乙方:XXXXXXXXXXXXXXX负责人:负责人签定日期:年月日日期:年月日中铁五局赣龙铁路G1.-5合同段编号:合同书ZTWj-G1.T1.-1.SGC-施工合同书工程承包人(以下简称甲方):中铁五局赣龙铁路G1.-5标第XX隧道项目部劳务分包人(以下简称乙方):XXXXXXXXXXXXXX鉴于甲方与建设单位已经签署赣龙铁路G1.-5标建设工程施工总包合同,乙方愿以自身施工能力提供劳务配合,依据中华人民共和国合同法及国家有关法律、行政法规的要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,经双方协商就劳务分包事项
21、订立本合同,以资双方共同遵守。1、工程概况工程项目:赣龙铁路G1.-5标合同段;分包工程名称:XX施工分包范围:XX项目部临时工程主要施工内容包括:XX、XX、XX、XX、XXo2、劳务分包方式2.1 实行总价承包方式。合同总价元(大写:元整)付款账号:XXXXX银行XXXXXXXXXXXXXXXXXX。2.2 合同总价除包含管理费和利涧外,还包括乙方为完成协议规定(按附件图纸要求施工)的全部工作内容所必需投入的人工费、材料费、机械使用费、员工的劳保、医疗、公积金、补贴、安全费、节假日加班、夜班赶工补贴等费用以及现场试验配合费用,以及施工中的安全文明施工措施费用和施工中明示或暗示将发生的所有费
22、用。2.3 双方签订协议后,合同履行中总价一次包干,在协议执行期内,任何方不得以任何理由调整总价。程,接受甲方相关人员的监督检查,采取必要的安全防范措施,安排专职安全防护员现场指挥。2)乙方已充分了解和认可本合同约定的合同价款已包括该工程所应投入的劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的贽用。具备劳动防护、保险、环保等安全生产所必须的费用投入。3)乙方需加强自身队伍人员的安全意识,凡从事特殊工种作业的人员必须持证上岗。4)乙方承诺:不论任何原因引起的的各种安全事故,均由乙方自理,并承担切责任和由此产生的全部费用,同时接受地方政府、业主及甲方对乙方进行的安全处罚。甲方不承担任何责任和经济补偿。4、
23、质量要求4.1要求本合同工程完工后,乙方提交书面验收通知,甲方应于接到验收通知之H起,三日内组织验收,并出具书面验收合格证明。如甲方收到乙方验收书面通知五天未组织验收,则视为甲方验收合格。未经验收,甲方提前使用或擅自动用,己竣工工程视为工程验收合格。如甲方第一次验收不合格,应于三日内提出书面整改意见,属不合格部分由乙方免费返工。属于乙方责任的工程质量问题,由乙方无偿修理。经查证与乙方无关的或甲方在使用过程中损坏的,不在此限,由甲方负责。5、文明施工及环保要求5.1 目标乙方承诺按建设单位和甲方要求,建成文明标准工地。5.2 要求1)乙方承诺加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等
24、有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。(一)合同期满后即终止执行,并办理终止合同手续。(三)有下列情形之一的,可提前签订正式合同:1、能按照单位要求完成相应工作且能力特别出众的;2、对单位的发展起到重要作用的;3、对单位有其他特殊贡献的;4、其他单位认为可提前签订正式合同的;签订正式合同后此合同自动作废。(四)有下列情形之一的,可以解除劳动合同:1、双方一致同意的;3、私自把学员带回家的:4、未经单位允许将单位物品及文档、文件带离单位的;5、未经单位允许将单位电子文件拷贝或传送至他人的:5、工作态度恶劣,对单位造成不良影响的;6、有违法行为,尚未构成刑事责任的:7、严重影响社会秩序或犯有
25、其他严重错误的。8、其他本单位明令禁止的条款;(七)甲方有下列情形之一的,乙方可以辞职:1、经国家有关部门确认,劳动安全卫生条件恶劣,无有效劳动保护措施,严重损害工人身体健康的;2、甲方不按合同规定发放工资或连续两个月不支付工资的:3、甲方拒不履行劳动合同规定事项的:4、甲方违反国家劳动法律、法规,严重侵害工人合法权益的;5、经国家批准应征入伍的。(八)乙方有下列情形之一的,甲方不得解除合同:1、合同期限未满,又不符合解除条件的;2、因工负伤在治疗期限内未能治愈,属于全部或大部分丧失劳动能力的;3、女工在孕期、产假期、哺乳期内的。(九)甲方或乙方要求解除劳动合同,除合同规定的特殊情况外,必须提
26、前通知对方,并办理有关手续。六、违约责任(一)甲方违反合同有关条款或无正当理由在合同期内辞退乙方的,按乙方实际损失予以赔偿,具体数额由双方协商。(二)乙方违反本合同有关条款给甲方造成经济损失的,甲方可根据实际损失情况要求乙方予以赔偿。(三)乙方不经甲方同意私离单位的,须赔偿甲方相应经济损失,否则甲方不予办理离单位手续。(四)乙方其他合同未规定的造成甲方经济损失的行为,按照甲方经济损失予以赔偿。具体数额由双方协商。七、双方认为需要约定的其它事项八、劳动争议处理合同履行中如发生争议,双方应本着互谅互让的原则协商解决,或经企业劳动争议调解委员会申请调解(因开除,辞退违纪职工以及职工辞退,自动离职发生
27、的争议可直接申请仲裁或向法院起诉)。(一)按企业劳动争议处理有关规定,向劳动仲裁委员会申请仲裁(二)向当地人民法院起诉。九、本合同自双方签订之日起,任何方不得擅自修改或变更。本合同未尽事宜,须经双方协商,作出补充规定,经鉴证后与本合同具有同等效力。本合同内条款与法律、法规、政策有抵触的,按国家现行的法律、法规、政策执行。十、本合同自签订之日起生效,一式份,甲乙双方各持份,涂改或未经合法授权代签无效。甲方(盖章):乙方(签字):签订日期:年月日签订日期:年月日供电人单位名称:华北电网有限公司公司(供电公司)法定地址:*法定代表(负责)人:*委托代理人:*电话:*电传:*邮编:*开户银行:,帐号:
28、*工商登记号:*用电人单位名称:法定地址:S甲方:聘用单位:乙方:受聘人:身份证号码:兹有聘用单位(甲方):聘用乙方(受聘人):从事相关工作,经甲、乙双方协商一致,达成如下协议:一、聘用期限:自年月日至年月日止,其中试用期临时用工合同编号:甲方(单位)名称乙方(工人)姓名:所有制性质:性别:年龄:民族:地址:文化程度:法人代表:现居住住址:居民身份证号码:健康证号码:甲方因工作需要,经公司批准,同意招.钟点工合同根据中华人民共和国劳动法等有关规定,甲乙双方在平等自愿的基础上签订本合同。一、甲方以钟点工形式招用乙方,安排乙方的工作岗位(工种)为,工作地点为,招用.临时用工合同范本来源:作者:甲方:XXXXX有限公司签定日期:乙方:编号:根据中华人民共和国劳动法等有关规定,甲乙双方在平等自愿的基础.彭水爱杰农产品有限公司临时用工劳动合同甲方(用人单位)名称:彭水爱杰农产品有限公司法定代表人(主要负责人):黄中琴地址:彭水县北大街工商登记注册类型:有限公司乙.编号:甲方(单位)名称:所有制性质:地址:法人代表:乙方(工人)姓名:性别:年龄:民族:文化程度:临时用工合同编号:甲方(单位)名称:地址:法人代表:乙方(工人)姓名: