工程合同范本模板.doc

《工程合同范本模板.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程合同范本模板.doc（23页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、工程合同范本模板 工程合同范本模板篇1合同编号：_签订地点：_签订日期：_发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：根据中华人民共和国建筑法及其他有关规定，经甲、乙双方协商同意，达成如下协议：一、工程名称：望奎县怡景家园小区住宅楼外墙保温二、施工地点：望奎镇北三街一小对面三、工程内容：粘苯板、打账钉、挂网、净面。四、承包方式：外墙保温施工。五、工期要求： 天竣工。 从 年 月 日开始至年 月 日结束。由甲方原因或天气等不可抗拒力等原因致使无法正常施工，工期顺延。六、甲、乙双方责任：1、甲方责任：现场达到乙方施工要求，无施工障碍。无条件提供水电，塔吊配合乙方施工。无条件为乙方施工人员提供寝室，以及

2、存放施工材料的库房和场地。甲乙双方交叉施工时 ，甲方负责现场工作的协调，协助。达到不窝工，以保障工期不延误。及时按合同支付乙方工程款，以保证工程顺利进展。2、乙方责任：文明施工，遵守各项规章制度，不影响其他工人工作。严格按施工程序施工，搞好局部卫生工作。严禁野蛮施工。墙体表面因原始施工原因造成的不平整，局部的酌情处理。情况复杂的与甲方协商解决。七、工程验收：1、达到国家普通施工标准。2、本工程经甲方验收合格后视为交付。八、合同价款与计算方式：1、合同价款：面积按投影面积计算（楼的周长乘以高）每平方米一十五元人民币。2、工程价款支付方式：工人进入施工现场施工两天后，付3000元的生活费。每栋楼完

3、成工程的一半时付 给乙方。工程完成后付清余下工程款。此工程款结束不含发票，如需要乙方提供发票，甲方付相应的税款。九、其他约定：1、如因甲方原因造成乙方停工，甲方负责支付每人每天100元的工作及餐饮费用。2、如因甲方资金未能及时按合同支付给乙方，造成的工期延误及其他损失甲方负责，并承担由此给乙方造成的经济损失。3、如因乙方原因造成的工期延误，由此造成的损失有乙方负责。4、如因苯板陈浮期不够、密度不够、胶的质量所引起的问题乙方不负责。十、争议处理：执行本合同中发生的问题，双方可协商解决，协商不成可诉讼至法院仲裁解决。十一、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，具有同等

4、法律效力。甲乙双方如一方单方面违约，须向对方支付违约金元，以补对方损失。甲方单位（盖章）： 乙方单位（盖章）：法定代表人（盖章）： 法定代表人（盖章）：或授权代理人（盖章）： 或授权代理人（盖章）：电话： 电话：签订日期： 年 月 日工程合同范本模板篇2总包方：总承包公司（以下简称甲方）分包方：分公司（以下简称乙方）根据_公司6、7住宅楼工程施工分包合同第四十三条，经甲乙双方协商，签订以下补充条款：一、乙方承诺确保_年_月_日工程竣工验收（不含室外工程），承诺保证按承包合同第十五条办理。二、工程质量等级市优良样板工程，7住宅楼工程质量等级优良。工程竣工质量监督部门核验后达到以上标准，甲方支付乙

5、方承包工程总价款的百分之一，达不到以上标准，乙方同意按承包工程总价款的百分之二处以罚款。三、经甲方考核，同意由同志担任该工程项目经理，对该工程实施全过程负有乙方驻现场全权代表全部责任。乙方不得以任何理由中途调换其他人员或名誉管理，如有发生视为违约。四、工程结算方式1、土建工程按议标确认的合同价款（不含税）结算，双方同意除设计变更以外其他内容（含工程报价中的错误、漏算部分）均不再作调整。2、_合_窗及商品混凝土按实际发生调整价格。3、水电安装工程按甲方审定的施工图预算加增减变更进行结算，取费标准参照土建工程取费水平执行。4、本工程价款不含包干费内容，如有发生按实签认。全部工程价款增减调整及定额外

6、发生内容均按土建工程议标合同费用标准结算。五、工程进度款以甲方审定的工程月度报表按月支付，支付额度为审定完成量的95%。进度支付至全部承包总价90%时停止，待工程审计完毕后，预留保修金及承诺罚款额按规定办理尾款结算手续，为保证工程的顺利进展，甲方应积极筹备资金，按合同约定方式予以付款，若开工第一个月或中途甲方资金短缺（不超过20天）不能到位，乙方将继续施工，保证工程进度不受影响。六、本工程主要、大宗型材料乙方必须提供有相应生产资质的正规厂家合格产品，建筑用钢材甲方指定采用产品。_合金材及水电主材（包括管材、线材、洁具、开关、插座等），由甲乙双方共同选厂选型定货。七、文明施工1、乙方应严格遵守_

7、市有关部门对施工场地交通、施工噪音、现场保洁等管理规定，如因乙方原因违规而发生的损失或罚款由乙方承担。2、乙方进场前三天向甲方办公室送交有关施工人员名单及相关证件，经甲方审查办理出入证，所有人员挂牌上岗，乙方应对所属人员进行文明施工、治安保卫教育，所属人员不得在居民区内逗留，注意协调施工区周边住户关系，尽量减少施工对住户的影响。3、为确保该工程施工的安全文明，住宅楼采用架子封席全封闭施工，费用包含在合同价款中。4、乙方承诺该工程确保创_年度武汉地区文明施工现场，如达不到承诺对乙方处以20元罚款。八、乙方进场前，甲方配合提供部分车库、空余库房给乙方无偿使用，乙方不得随意改变房屋结构，退场时按原貌

8、退还，现场施工、生活用水电由乙方安装水、电表，按发生计费。九、工程保修1、本工程保修金双方同意按工程总价的5%计算，保修金在乙方工程尾款中预留。2、保修期为_年，保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日算起。3、保修期间，乙方在接到修理通知之日后10天内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方交付。非乙方原因的支出，由甲方承担。十、本工程不得再次分包，严禁转包。十一、本工程合同价款为元，其中水电暂定30万元。十二、本协议条款自签字之日起生效，并同工程分包合同具有同等法律效力。十三、本协议条款及分包合同在集团有限公司、_公司内部执行

9、，对外无效。总包方：分包方：负责人：负责人：签订日期：年_月_日工程合同范本模板篇3甲方：乙方：针对武汉市轨道交通三号线一期工程项目有未尽事宜，经双方协商后特签订以下协议：1、鉴于甲方所订购家具系招标项目程项目，此项目甲方以乙方名义参与投标并中标。2、甲方与项目方签订的合同(简称A合同),甲方向乙方采购的合同(以下统称B合同)。3.乙方只履行B合同中标的货物相关责任(数量、材质、五金件、交货期等)，甲方自行采购货物的质量等相关责任全部由甲方负责。由此产生的关联责任及费用全部由甲方承担。4、乙方常规生产的产品都达到国家环保标准，如项目方需另行送检所需费用由甲方承担。5、如甲方与项目方产生的任何经

10、济纠纷问题，由此产生的责任及费用全部由甲方承担。6、甲方所外购部分产品需经乙方同意，且外购产品需满足乙方在质量、环保等方面的认同，同时外购产品公司的社会信誉度需得到乙方认可;否则乙方有权指定另外的供应商予以生产供货，甲方与原供应商产生的经济纠纷均与乙方无关。7、甲方需在项目投标之前向乙方支付人民币5万元合作压金，当甲方中标后，需按照合同清单，将实木类、软体类、胶版类产品下单到乙方生产。如发现甲方不经乙方同意，就私自进行采购的，则乙方有权对合作意向金予以没收。8、甲方支付的人民币5万元合作压金，将在此项目最后一批货款中予以抵货款。9、乙方开具给甲方的授权书有效期：按招标文件中的投标有效期。10、

11、未尽事宜双方友好协商解决。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程合同范本模板篇4甲方(发包方)：乙方(承包方)：根据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：一、工程内容二、工程地点三、工程期限1、本合同总工期为年月日开工，至年月日结束。2、如遇下列情况，工期作相应顺延。(1)施工现场不符合安全施工;(2)设计范围内重大设计变更;(3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度;(4)甲方不能按合同规定支付工程款。乙方

12、在以上情况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答复，乙方可视为要求已被确认。四、工程价款工程总价：人民币元整(￥元)。五、付款方式1、合同生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款，即人民币元整(￥元);2、工程施工结束后，甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项，即人民币元整(￥元);3、工程验收结束后，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即人民币元整(￥元)。六、工程验收1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后，

13、因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。4、工程未通过验收，引起争议时，请求第三方验收。七、验收标准本工程以相关设计方案、图纸为依据，按照国家标准进行验收;没有国家标准的，则按照行业标准进行验收。八、双方权利和义务1、甲方权利和义务指派人员为工地代表，负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。(1)负责本工程的监督，积极协调施工配合关系。(2)负责对乙方进度、安装质量、安

14、全保护、综合管理的监督。(3)提供有利施工的现场条件。(4)审核工程计划进度表。(5)负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。(6)负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。(7)按合同向乙方支付本合同规定的价款。2、乙方权利和义务(1)严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。(2)施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。(3)编制施工组织方案，施工总进度计划，材料进场计划，开竣工通知书等，及时送甲方。(4)提供竣工验收技术资料，并准备竣工

15、技术图纸，办理工程竣工结算，参加竣工验收。竣工资料应满足甲方要求。(5)组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动。九、服务条款无。十、违约责任1、由于甲方原因，使工程延期完成，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。2、由于乙方原因，使工程延期完成，则视乙方违约，乙方向甲方支付违约金。违约金按合同总价0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。3、由于甲方未按合同约定向乙方付款，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合

16、同总价的10%。4、执行过程中，任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向守约方支付合同总价10%的违约金。十一、合同的变更及解除1、合同签订生效后，除不可抗力外(指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故)，甲乙双方不得无故变更或解除。2、在履行合同过程中，因遇不可抗力事故，甲乙双方均应采取有效措施尽力减少损失并阻止损失的扩大。若确需变更或解除合同时，要求变更一方应及时通知对方，对方在接到通知3天内给予答复，逾期未答复视为同意。3、如果甲方未按合同付款，且延期支付任何一笔款项的期限达到60日的，乙方有权中止本合同项下义务的履行;甲方延期付款期限达到120日的，乙

17、方有权解除本合同，并且有权请求甲方给予相应的赔偿。4、如果乙方未能如期完成工程，且延期的期限达到60日的，甲方有权中止本合同项下义务的履行;整个工程延期的期限达到120日的，甲方有权解除本合同，并且有权请求乙方给予相应的赔偿。5、变更或解除合同，所造成的损失由双方协商解决。十二、争议解决方式凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉讼解决。十三、其他条款在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，对合同未尽事宜协商确定。合同签定地：十四、合同文本和效力本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方代表签字盖章后

18、生效。附件为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。甲方:邮编：联系电话：开户银行：帐号：工程合同范本模板篇5总包方(全称)：分包方(全称)：依照第一条：工程概况1、分包工程名称：2、分包工程地点：3、分包工程内容：第二条：合同价款(币大写) 元(￥： )，最终以结算定案值为准。第三条：合同工期根据总包合同要求，分包工程合同工期为 天。 年 月 日开工， 年 月 日竣工，如遇下列情况，由分包方及时与发包方办理签证，并由发包方出具工期顺延证明，工期顺延。1、因发包方原因未能在合同约定时间内开工;2、发包方未能在约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;3、设计变更和工程

19、量增加;4、一周内非总、分包方原因停水、停电造成停工累计超过8小时; 工期延误签证或工期顺延证明原件须及时交总包方。第四条：承包方式本工程按下列第 项方式承包：1、包工包料;2、包工包部分材料;3、包清工;第五条：质量标准该工程必须达到建筑工程质量检验评定标准和总包合同所规定的质量等级 要求。第六条：结算方式本工程按照总包合同约定方式进行结算。总包方向分包方收取工程结算总造价 %的管理费，代扣代交工程结算总造价 %的税金。第七条：工程款支付1、按照已完工程量和总包合同约定的付款比例，发包方付款后，总包方在扣除第六条所列总包方应收的费用后，余款全部向分包方拨付。工程竣工验收达到合同规定的质量标准

20、并经发包方审定结算报告后，根据发包方付款情况按比例向分包方拨付，工程款付至 时，总包方按结算定案总造价留足全额应收管理费和税金，剩余 的款项作为保修金，保修期满根据责任进行清算。2、分包方不得私自从发包方收取工程款。向发包方收取工程款，必须使用总包方的收款收据，并及时将收取的工程款全额交回总包方。第八条：双方驻工地代表1、总包方：2、分包方：第九条：材料设备供应1、分包方负责供应本工程材料设备。2、分包方供应的材料设备，应优先从总包方公布的合格材料分承包方名册的单位采购，其中允许找差价的材料由分包方与发包方共同看样核价订货，并与发包方办理价格认证手续。所购材料设备必须符合设计要求和国家规定的技

21、术标准，并附有合格证、化验单。材料的实验费由分包方承担。3、发包方供料由分包方按总包合同要求及时向发包方提交供料计划，并与发包方办理质量、数量验收及价格认证等手续。4、分包方租赁的大中型机械设备必须符合国家规定的安全技术标准及当地有关部门对机械设备安全技术规定的要求。5、分包方租购材料、设备、招募劳务时，均不得以总包方名义进行。第十条：总包方负责事项1、选派工地代表，履行相关岗位职责。2、参加发包方组织的施工设计交底和图纸会审。审核优化分包方提供的施工组织设计，审批施工方案、技术交底、质量通病防治方案、技术改进方案和质量整改措施。3、对分包方工程质量、工程进度、现场安全文明卫生情况等进行检查监

22、督，对质量、进度、安全文明生产具有奖罚权。4、负责施工技术资料、安全资料的检查、签证，协助分包方组织工程的竣工验收及结算定案工作。第十一条：分包方负责事项1、选派具有施工管理专业资格和业务素质的技术员、施工员、预算员、安全员、技术资料员等，组建项目施工班子，有关人员应熟练掌握工程施工规范，具备持证上岗条件，履行相关岗位职责。2、组织技术水平高，工种搭配合理的劳力进场施工。3、负责施工场地平整，施工界区内用水、用电、道路和临时设施的施工。4、认真编制施工方案，严格按施工图纸及国家现行规范、规程组织施工，及时向总包方提供全部完整的技术及管理的原始资料，办理隐蔽工程验收手续，服从总包方管理。保证工程

23、工期质量达到合同规定要求，对总包方负全面责任。5、按合同规定及时编制工程预结算、施工进度计划。负责催促发包方及时办理工程结算定案、支付工程款。对发包方未付部分的工程款，无权在发包方支付前向总包方索要。6、加强自身管理，教育员工遵纪守法，安全生产，增强质量意识，在施工过程中确保安全。由于分包方管理不善等因素引起的质量事故、安全事故、交通事故、人身伤亡事故等发生的费用均由分包方承担，总包方不承担任何连带责任和赔偿责任。7、按照上级主管部门颁发的安全文明卫生达标现场的标准组织施工，服从总包方达标现场的规划及其管理，对自身原因造成的安全事故责任及由其雇员引发的诉讼责任负责，在承担其经济损失的同时还应转

24、承总包方由此造成的全部损失。8、负责编制施工技术资料、施工安全资料，对资料的真实性、合法性、有效性负责。9、及时与发包方办理工程变更、隐蔽工程验收、材料价格认证及工期延误及各种索赔等手续。10、按照上级主管部门颁发的安全文明卫生达标现场的标准组织施工，服从总包方达标现场的规划及其管理。11、对招募人员及时进行安全生产教育培训，制定安全生产规章制度和操作规程。对建设工程进行定期和专项安全检查并做好检查记录。工程施工前向作业班组、作业人员详细说明安全施工技术要求，要求签字确认。对危险岗位人员，应书面告知其操作规程和违章操作危害。12、承担属本工程施工单位应缴纳的上级有关部门收取的各项管理费用及社会

25、费用，以及自身原因造成的上级有关部门、发包方、总包方处罚带来的经济支出。13、发包方必须以自己的名义与所用民工和材料、机械等供应单位签订劳务和供货合同。因分包方原因造成的拖欠工程款问题，由分包方自行解决，对于因此而造成的影响和责任由分包方承担，必要时总包方有权从工程款中扣除。14、分包方有义务执行总包方制定的ISO9002质量体系文件的有关规定，服从总包方对工程质量的监督管理。工程达到竣工验收条件后，及时与发包方及有关各方联系进行竣工验收。15、合同签订前，分包方一次向总包方交纳 万元的履约保证金，其中 %用作质量保证， %用作工期保证。第十二条：竣工结算工程竣工验收之日起 天内，总包方会同分

26、包方向发包方提出竣工结算报告，发包方与总包方审定结算报告之日起 天内，总分包方根据本合同第六条约定办理分包工程结算手续。第十三条：工程保修1、工程保修期内，分包方应按建设工程质量管理条例及总包合同规定的保修期限和保修范围负责对工程进行保修，并承担发生的有关费用。2、分包方接到修理通知后，必须在两日内及时派人修理，否则总包方可自行修理。返修费用，总包方在保修金内扣除，不足部分，由分包方向总包方交付。第十四条：违约责任1、总包方未能按合同约定履行自己的主要义务，影响工程施工并造成损失的，由总包方承担全部责任。2、工程质量达不到合同质量要求的，分包方除承担发包方的罚款外，另按工程结算造价的 %向总包

27、方支付违约金。3、分包方不能按合同规定时间竣工，造成工期迟延的，承担总包合同约定的工期每拖一天按工程造价罚 %的违约金。不能及时与发包方办理工期延误签证或工期顺延证明的，罚款 元，并承担由此造成工程拖期发包方的罚款。4、收取工程款不能按约定时间交回总包方的，按收款额的10%罚款。5、分包方不得将分包工程进行转包。否则，总包方将有权解除分包合同，并除以工程总造价10%的罚款。分包方承担由此造成的全部损失。第十五条：合同变更和解除有下列情形之一的，双方有权解除合同：1、因不可抗力致使不能实现合同目标。2、分包方私自从发包方拨款的和分包方在工程进度、工程质量、施工劳力配备、现场管理、安全保障方面履行

28、合同的能力不足以实现合同规定的目标，经总包方两次书面催告合理期限内仍不能解决的。发生上述第2项情形的，分包方应在接到总包方书面通知之日起五日内自行撤出现场，终止合同。割算工程款余款，自发包方拨付后30天内付清，除按照第六条规定结算外，总包单位再扣除已完工程结算造价的10%，用于弥补阶段亏损。第十六条：争议的解决方式因本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商，调解不成时，向总包方所在地x提起诉讼。第十七条：合同生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效。在工程竣工交付，双方办理完一切经济往来后，除有关保修条款仍然有效外，其他条款即告终止，保修期满，有关保修条款终止。第十八条：附则1、本合同

29、一式 份，双方各执 份。2、本合同未尽事宜，经双方协商一致，可以签订补充协议，与本合同具有同等效力。第十九条：补充条款总包方(章)： 分包方(章)：单位负责人： 单位负责人：委托代理人： 委托代理人：合同签订时间： 年 月 日工程合同范本模板篇6甲方：乙方：深圳市_电子有限公司惠州_分公司根据中华人民共和国合同法的有关规定，为明确双方在防雷工程安装过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。工程项目一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围和内容：防雷安装工程（详情按预算，卫生间局部等电位只预留联接端，局部电位箱（盒）不计在此造价内，如需安装则另计）。四、工程总造价为；防雷工程准备一

30、、甲方：1、配合乙方做好安装施工现场电源，变压器断开、接通等工作，并要满足安装施工的用水，用电方便。2、提供给乙方放材料场地。二、乙方：1、组织安装施工，管理人员和材料，施工机械进场。2、编制防雷施工预算，结算表。3、乙方代表甲方办理防雷工程报建手续，报建审图检测费由甲方负责。工程限期一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为土建完成后一个月内完成。二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：1、按安装施工准备规定，不能提供安装施工场地、水、电源、道路未能接通、断开的。2、不能配合乙方做防雷安装工作的。3、人力不可抗拒的因素而延误工期。工程质量1、工程各质量不符合质量标准，乙方

31、将予以改进完善直到合格为止。2、凡属乙方施工方面的防直击雷工程，在1年保修期内，如遭受雷击损坏，乙方将在一周内维修完成。不属于防直击雷防护的电器设备等的雷击损坏不在保修范围内。工程价款的支付与结算一、本合同签订后，工程款按总造价支付20%即人民币 ；在完成第10层板面工程时，支付总工程款的30%为人民币；在完成第20层板面工程时，支付总工程款的30%为人民币；工程竣工经当地防雷检测所验收合格，乙方取得防雷合格证时，甲方支付工程总造价的20%即人民币一次性付清。二、本合同造价结算方式：现金/转账。工程验收一、竣工工程验收，以国家颁发的GB5005794 _年版建筑物防雷设计规范和符合IEC国际专业标准等技术文件为依据。二、经甲、乙双方验收合格后，甲方须及时办理验收签证手续。三、工程结算后，由乙方提供文档。违约责任乙方责任：工程质量不符合合同规定的，负责无偿修进或返工。甲方责任：按合同规定拨付工程款，否则乙方有权停工。附则一、本合同一式叁份，甲乙双方各执正本一份。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的合法附件。甲方（签章） 乙方（签章）代表人（签章） 代表人（签章）年 月 日 年 月 日