《建筑材料购销合同协议书最新.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑材料购销合同协议书最新.doc（17页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、建筑材料购销合同协议书最新 建筑材料购销合同协议书最新精选篇1甲方(需货方)：_编号：_乙方(供货方)：_签订地点：_本合同按照_建筑法等有关法规和建设规章的规定，双方协商一致后签订本合同。第一条标的、数量、价款：建筑消石灰粉，每吨单价260元，数量以实际到货，经过磅，以磅单数据为准。第二条质量标准：乙方所卖物资的规格与质量必须符合国家设计技术要求。第三条乙方对质量负责的条件及期限：提_品质量检验报告、合格证书。第四条交(提)货地点、方式：供方生产厂，需方安排_自行提货，过磅。第五条付款方式：材料全部供完后按照实际发生数量一次性付清货款。供货方需提供相应发票。第六条本合同解除条例：按_规定的一
2、般法定解除的条件执行。第七条违约责任：(1)不能按期提供合格产品;(2)不能提供相关质保证书;(3)产品出现严重质量问题;第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人首先协商解决;协商或调解不成的，依法向合同签约地人民法院起诉。第九条其他约定事项：按实际到货量进行结算，如以后因工程需要追加货物，均按本次报价进行追加，不再进行谈判采购。第十条本合同在签订之日起生效，一式三份，甲方持二份，乙方一份。甲方：_乙方：_签字日期：_签字日期：_签约地点：_建筑材料购销合同协议书最新精选篇2甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公
3、开、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：第一条 所购建材基本情况 单位：元/第二条 质量标准：第三条 交货：交货方式为(卖方送货/买方取货)交货时间： 交货地点：第四条 验收：对于建材产品的规格型号、数量、材质等与约定不符或有其他质量问题的，买方异议期为卖方交货后 日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货。第五条 付款方式及时间：双方约定以第 种方式支付价款。(一)签订合同时，买方支付(定金/预付款) 元(定金不得超过总价款的20%)，货到验收后一次性支付余款;_X(二) 第六条 违约责任：(一)卖方违约责任：1、建材产品经专业机构检测不符合国家标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、
4、退换，或赔偿买方由此受到的损失。2、卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款 %的违约金;迟延交货 日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取定金、预付款或价款应全部返还，但买方在不收取违约金的情况下，有权要求卖方双倍返还定金。(二)买方违约责任：1、买方迟延提货的，每日应向卖方支付迟延部分价款 %的违约金;2、买方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给卖方造成的损失，已支付定金的无权要求返还。第七条 争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可以向工商行政管理机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向 人民法院提起诉讼，或按照
5、另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。第八条 其他约定事项：第九条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的，仍以本合同为准。第十条 本合同未定事项，双方可协商签订补充协议。买方(章)： 卖方(章)：住所： 住所：联系方式： 联系方式：委托代理人： 法定代表人： 委托代理人：签订时间： 签订地点：建筑材料购销合同协议书最新精选篇3合同编号：_甲方：_乙方：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就装饰材料供货事宜达成协议如下：第一条所购装饰材料基本情况：_第二条质量标准：乙方保证所供产品符合国家标准及行
6、业标准以及甲方对产品的质量要求，乙方应随货提供产品合格证等证明文件。第三条供货：供货方式为：_供货时间：_;供货地点：_。第四条安装：安装方式为_(乙方安装/甲方自装);选择乙方安装的，安装标准为_市装饰工程质量验收标准，_市高级建筑装饰工程质量验收标准，安装费用由乙方承担，甲方应为乙方提供必要的安装条件。第五条付款方式及时间：双方约定以协商的方式支付价款。签订本合同时，甲方支付(定金/预付款)_元(定金不得超过总价款的20%)，货到验收后一次性支付余款。第六条违约责任：(一)乙方违约责任：1、石膏板、轻钢龙骨、大芯板、隔音棉、腻子粉、乳胶漆等经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质
7、量标准的，乙方应无条件换、退货，或赔偿甲方由此受到的损失;对于其他质量问题，包修期限为_年，乙方负责免费修理;2、乙方迟延交货的，每日应向甲方支付迟延部分价款_%的违约金;迟延交货超过_日的，除支付违约金外，甲方还有权解除合同，乙方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但甲方在不收取违约金的情况下有权要求乙方双倍返还定金。(二)甲方违约责任：1、甲方迟延提货的，每日应向乙方支付迟延部分价款_%的违约金;2、甲方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给乙方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。第七条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机
8、关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。第八条其他约定事项：_第九条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除乙方应承担的责任的，仍以本合同为准。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_甲方代表签名：_乙方代表签名：_电话：_电话：_传真：_传真：_日期：_年_月_日日期：_年_月_日建筑材料购销合同协议书最新精选篇4需方：_（以下简称甲方）联系人：_联系电话：_联系_供方：_（以下简称乙方）联系人：_联系电话：_联系_甲方因工程需要，拟定由乙方向其供应混凝土和钢筋混凝土排水管一批，按照国家相关法律法规的规定，经甲、乙双方共同协商一致，订立
9、此产品购销合同，具体条款如下：一、产品品名、规格、价格及数量：_。二、交货方式、地点和时间：1、交货地点：_2、交货方式：甲、乙双方（或代表）现场验收交货。3、交货时间：按甲方工程进度交货。三、货款支付方式：1、签订合同当日，甲方一次性支付乙方订金人民币_拾_万元（小写：_元）整。2、甲方按月支付当月总货款的100%。3、供货结束后全部剩余货款一次性结清。4、订金和货款以现金（或银行打款方式）支付。四、甲方责任：1、乙方提供产品到达甲方交货地点后，甲方应及时组织卸货，并承担相应费用。2、甲方有按照合同要求按时付清乙方货款的责任。3、合同签订后，乙方为甲方组织生产的产品，甲方不得退货。否则承担相
10、应责任。五、乙方责任1、乙方按照工程进度按时供货，承担上车和运输等相关费用。2、若有产品因运输原因造成的损坏，和有不合格产品，乙方应予以甲方退（换）货。3、向甲方提供相关资料。六、其他：未尽事宜甲、乙双方共同协商解决，协商不一致，可向本合同签订地点所在的仲裁委员会裁决。该仲裁为一裁终裁。七、附则：本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，并自甲、乙双方签字（盖章）之日起生效。甲方（签章）：_乙方（签章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_签订日期：_年_月_日签订日期：_年_月_日建筑材料购销合同协议书最新精选篇5甲方：_乙方：_的商品房两套，现委托乙方对该商品房木工工程部份进行装修。该
11、工程所用的材料由甲方负责，乙方按甲方图纸进行施工（附图纸）。一、工程名称：二、施工地点：三、木工工程总造价：按甲乙双方签订的价格（附价格表、施工验收检准）四、付款方式：工程完全完工并经业主和甲方项目负责人验收合格后，甲方叁拾天内支付乙方90%的工程款，余下的10%的工程款为质量保证金，甲方需于半年后支付给乙方。五、施工期限：从_年_月_日起至_年_月_日止共31天内完成，如因甲方改变设计方案，或甲方材料不能按时到位，工期将顺延。六、保修：保修期为半_年，保修期内属乙方施工质量问题，乙方需进行保修，保修所产生的费用（包括材料）均由乙方负责，或由甲方从质量保证金中扣回；若费用超过质量保证金，甲方有
12、权在乙方的其他工程款中扣回。（如属人为损坏或天然灾害问题，不在保修范围之内）。七、责任：（1）、乙方在进场施工前需检查墙体结构的完整、对上工序完工的基本验收，并作好验收交接。对接收甲方的材料时应作数量和质量的验收，验收后出现的短缺和损坏由乙方负责。另如发现乙方人员偷取甲方的材料，一经证实将以一罚十处理。（2）、乙方未经甲方同意不能变更施工方案，否则造成的经济损失由乙方负责。（3）、施工过程中乙方应注意消防、工伤的安全，严格按照甲方的施工指引进行施工，施工期间由于乙方的原因所造成的意外损失和工伤，由乙方自行负责。（4）、因乙方的原因未能按工期完成的，按延误天数每天扣罚总工程款的5%。八、本合同一
13、式两份，甲、乙双方各一份。由双方签字后生效，全部工程结算后自行终止。甲方：_乙方：_日期：_日期：_建筑材料购销合同协议书最新精选篇6卖方：(以下简称甲方)买方：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、青岛市建设工程材料管理条例及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建设工程材料(以下简称建材)买卖等事宜订立如下条款，以便共同遵守。第一条拟使用建材之建设工程及所购买建材基本信息(一)拟使用建材之建设工程基本信息(附件1) (1)建设工程名称：建设单位名称：施工单位名称：监理单位名称：(2)建设工程用地批准手续(附件1.1)：批准证书/证明名称：证书/证明编
14、号：(3)规划许可证(附件1.2)：规划许可证名称：证书编号：(4)施工许可证(附件1.3)：施工许可证名称：证书编号：(二)所购买建材基本信息第二条质量标准(需具体明确，作为产品验收标准，见附件2)第三条建材包装(1)包装标准：(2)包装费用：(3)包装物的处理方法：选择以下第种处理方法。甲方负责自行回收。包装物随产品归乙方所有，现场所产生的其它与产品包装有关的垃圾及其相关的清理工作由乙方负责。(4)其它：第四条交货(1)交货方式：(甲方送货/乙方取货)(2)交货时间：(3)交货地点：(4)运输方式：(5)运输及装卸费用承担：(6)其它：第五条验收(1)验收标准：货物验收以本合同第一条、第二
15、条、第三条之约定及双方一致同意的标准进行。(2)验收方式：当场验收：对于货物的规格、颜色、数量与约定不符或有其他表面瑕疵的，乙方应在交货时当场提出异议，异议经核实属实的，甲方应无条件换货或补足。无法当场检验的，乙方应在接收货物次日起日内进行检验，并将检验结果及时通知甲方。选择甲方安装的，双方应在安装完毕后日内共同验收安装及货物质量，经验收未达到约定标准的，甲方应无条件返工，并承担因此给乙方造成的损失。双方对检验标准或检验结果有异议的，委托本市具有相应资质的检验检测机构检测，并以该机构出具的书面鉴定意见为处理争议的依据。在以上期限内，乙方怠于组织验收的或者未将验收结果及时通知甲方的，视为验收合格
16、。(3)其它：第六条安装(1)安装方式：(甲方安装/乙方自装);选择甲方安装的，安装费用由承担，乙方应为甲方提供必要的安装条件。(2)甲方负责安装的，应按照国家相关法律法规向乙方提供免费售后服务。或由双方约定以下免费售后服务期限：(3)其它：第七条付款双方约定以第种方式支付价款。(1)签订本合同时，乙方支付(定金/预付款)元(定金不得超过总价款的20%)，验收合格后日内一次性支付余款。(2)其它第八条双方义务(一)甲方义务(1)需保证货物质量符合相关法律法规、国家标准、行业标准、双方约定的产品质量标准及产品包装标准，并已取得相关销售许可等。(2)需按照双方约定的交货时间、地点及交货方式，及时供
17、货，并积极配合乙方进行货物验收工作。(3)应及时向乙方提供其自身及所销售货物的资质证明材料、货物的产品标准、检验报告、产品合格证明等相应技术资料。(4)按照国家相关法律规定及双方的约定及时为乙方提供售后服务，产品出现质量瑕疵或不合格现象，应按照乙方要求及时为其提供产品修理、更换或退货工作。(5)其它：(二)乙方义务(1)按约定向甲方支付相应货款。(2)及时组织货物验收工作，并配合甲方办理相关货物交接、验收手续。 (3)选择甲方进行安装的，应向甲方提供必要的安装条件和便利。(4)其他：第九条违约责任(一)甲方违约责任(1)因甲方产品质量或安装质量问题，给乙方或第三人造成人身或财产损失的，应由甲方
18、承担全部责任。(2)甲方延迟交货的，应按延迟交货部分货款金额的每日万分之计算，向乙方支付违约金。甲方迟延交货的，甲方应在发货前与乙方协商，乙方仍需要货物的，甲方应按数补交，并承担迟延交货责任。(3)甲方提前交货、未按照约定的地点、交货方式交货的，乙方有权拒绝接收。乙方同意接收的，应承担乙方由此多支出的合理费用。甲方提前交货的，乙方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的，乙方可拒绝提货。(4)甲方所交货物品种、型号、规格、花色、质量等不符合合同规定的，乙方有权拒绝接收。如乙方同意利用，应按质论价。乙方不能利用的，应根据具体情况，由甲方负责修理或更换或退货，并承担修理、更换或退货
19、而支付的实际费用。(5)甲方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，甲方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。乙方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，甲方应赔偿乙方该不合格包装低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由甲方负责赔偿。(6)因甲方原因导致货物错发到货地点或接货人的，甲方除应负责运到合同规定的交货地点或接货人外，还应承担乙方因此多支出的合理费用和迟延交货的违约金。(7)甲方未按合同约定提供有关技术资料的，乙方有权解除合同。(8)其它：(二)乙方违约责任(1)乙方迟延给付货款的，应按逾期货款金额每日万分之计算，向甲方支付逾期付款的违约金。逾期给付超过日的，甲
20、方有权解除合同，并有权要求乙方承担由此造成的全部损失。(2)乙方无合法或约定事由而中途退货的，应向甲方赔偿退货部分货款的%作为违约金，并承担由此给甲方造成的损失。(3)乙方自提产品未按甲方通知的日期或合同约定日期提货的，应按逾期提货部分货款金额每日万分之计算，向甲方支付逾期提货的违约金，并承担甲方实际支付的代为保管、保养的费用。(4)乙方违反合同规定拒绝接收货物的，应承担拒收货物款项%的违约金，并承担由此给甲方造成的损失。(5)乙方如错填到货的地点、接货人，或对甲方提供其他错误信息，应承担甲方因此所受到的实际损失。(6)其它：第十条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未
21、作规定的，双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。第十一条其他约定事项第十二条合同生效、争议解决方式(1)本合同一式份，双方各执份，建设工程材料管理机关登记备案一份。登记备案工作由甲方/乙方负责办理。(2)本合同自双方签字并盖章后生效。(3)本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决，也可向建设工程材料管理机关申请调解。协商或调解未达成一致的，选择下列第方式解决：依法向青岛仲裁委员会(建设仲裁中心)提起仲裁;依法向法院起诉。乙方(盖章)：甲方(盖章)：住所地：住所地：法定代表人/授权代表(签字)：法定代表人/授权代表(签字)：开户银行：开户银行：帐号：帐号：日期：_年_月_日日期：_年_月_日签订地点：
