《重庆农投肉食品有限公司大厨良选肉食品项目地勘服务比选方案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《重庆农投肉食品有限公司大厨良选肉食品项目地勘服务比选方案.docx（19页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、重庆农投肉食品有限公司大厨良选肉食品项目地勘服务比选方案发包人：重庆农投肉食品有限公司二O二二年九月第一章比选公告重庆农投肉食品有限公司对大厨良选肉食品项目地勘服务面向社会开展比选，现将有关事项公告如下：一、项目概况（一）采购人:重庆农投肉食品有限公司（二）项目名称：大厨良选肉食品项目地勘服务（三）项目地址：重庆市渝北区兴隆镇牛黄村（四）最高限价：综合包干价26.7万元（包含外业见证和第三方审图费用）（五）项目概况：新建一座年屠宰生猪IOO万头的现代化屠宰场，用地面积约52.25亩，建筑面积约47376m，项目总投资为26043.34万元，其中工程费用20056.39万元。（六）工作内容：大厨
2、良选肉食品项目地勘，预计布置钻孔65个，进尺深度约1600米，按照相关规范和甲方要求进行勘探。（七）服务周期：25J（收到甲方书面通知开始计算）二、比选人资格要求序号提交资料相关要求1营业执照独立法人2资质证书工程勘察类（岩土工程）甲级及以上资质4业绩证明近三年工程地质勘察服务合同5法定代表人证明书格式见附件6授权委托书近3个月内委托单位为授权委托人缴纳社保证明7报价函格式见附件8无重大违法记录证明或承诺函9其他不接受联合体投标三、时间要求：（一）2022年9月14H,将盖章后的参与比选确认函（格式见附件）扫描发送至邮箱（备注联系电话），未提交确认函的单位取消报价资格。（二）2022年9月15
3、日16:00点整，交纳5000元（大写：伍仟元整）比选保证金（户名：重庆农投肉食品有限公司，开户行：农商行南岸支行，账号：0020333）比选结束后10个工作日内无息退还未中选单位的保证金。中选单位的保证金转为履约保证金，完成合同范围内所有工作后14日内全额支付，中选单位如放弃所中标项目，则视为违约，比选保证金不予退还。（三）2022年9月16日10:30点开标，在此时间之后送达的比选文件将被拒绝接收。四、比选文件递交（-）递交地点：重庆市渝北区汉国中心B栋7楼农投肉食品有限公司资产项目部。（二）递交方式：书面密封递交，接受快递方式。（三）现场查勘及比选资料接收人：现场查勘联系人：周澳联系电话
4、：比选资料接收人：刘莉联系电话：五、付款方式1 该工程无预付款，供应商提交合格的全部地勘成果资料并审查合格后，10日内一次性付清勘察费用2 甲方在支付乙方费用时，乙方均需提供相应等额的普通增值税专用发票第二章评审办法本次评审采用采用综合评估法。评审小组按评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中选候选人，综合评分相等时，由评审小组商议确定中选候选人排序一、评审过程（-）检查报价资料完整性，是否按时交纳保证金。（二）根据下列评分标准打分分值构成（总分IOO分）1、投标总报价:60分2、技术方案部分：30分3、商务部分：10分一总报价（60）评分标准所有通过初步评审合格的报价人（设有最高限价的，则
5、总报价高于最高限价的除外）的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价，以相同家数的最高价后的算术平均值作为评标基准价。所有通过初步评审合格的报价人的有效的总报价（报价函中填报的固定费率且未超过最高限价），得本规定分值的满分50分。在此基础上，总报价与评标基准价相比，每增加现扣0.2分，每减少遥扣0.1分，最多扣5分。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。二技术方案（30）评分标准勘察专业技术方案（满分25）：优秀21-25分，良好16-20,一般0-15工期：每缩短1天增加0.5,最多加5分三商务部分（10）评分标准1、工程勘察专业（岩土工程）甲
6、级得3分；2、工程勘察综合甲级得5分3、在资格要求的基础上，每多增加1个类似业绩得1分，最多得2分（资格要求业绩不纳入评审）。（三）评审小组质询，报价单位答疑。二、无效报价发生以下条款情况之一者，视为无效报价，其报价文件将被拒绝:1缺少资质证明材料或资质不符合资格条件要求内容2超过最高限价或含有多个有效报价3未按时交纳比选保证金，或缴纳保证金的单位名称与参加比选的单位名称不一致4报价单位的实际出资人及法人治理结构中的相关人员存在关联性的5进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形6被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单7被最高人民法院在信用中国”网站(
7、)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单8在近三年内报价单位或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的(以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准)；9报价文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有比选人无法接受条件的三、成交通知成交结果将在开标后10个工作日内，以电话或中选通知书的形式告知成交供应商，未接到电话或通知书的视为未成交。四、中选供应商的变更若中选供应商因不可抗力原因或采购人认可的情形，不能履行合同，采购人可确定排名其后一位的候选人为中选供应商；五、合同的签订1、评审结果公布后7个工作日内签订合同。2、合同最终签订以采购单位审批为准。第三章文件格式参与报价确认
8、函致重庆农投肉食品有限公司:我司于2022年月日从贵公司官方网站了解到关于项且的比选事项。我司在认真阅读、全面理解比选文件所有内容与要求后，确定于2022年月日点参加该项目报价，特发函确认。报价单位：2022年月曰报价函（格式）重庆农投肉食品有限公司（发包人名称）：1.我方己仔细研究了比选文件的全部内容，本项目总报价为包干价：人民币元（包含外业见证和第三方审图费用），大写：,按合同、比选文件要求约定实施和完成本项目的工作。项目服务期：，质量达到，本项目负责人为O2.我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件，在此期间内如果中选，我方将受此约束。比选申请人：（盖单位章）法定代表人或其委托代理人：
9、（签字）地址：电话：年月H法定代表人身份证明书（法定代表人姓名）在（比选申请人名称2任（职务名称）职务，是（比选申请人名称）的法定代表人，联系电话。特此证明。此处粘贴身份证复印件（正此处粘贴身份证复印件（反（比选申请人全称）（公章）法定代表人授权书本授权委托书声明：我（姓名）系（报价单位）的法定代表人,现授权人名1.为我公司委托代理人，以本公司的名义参加（采购人）的（项目名称）的比选活动。委托代理人在本次比选活动及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。委托代理人无转委托权。特此委托。委托代理人：（签字）性别：年龄：委托代
10、理人部门：职务：委托代理人（电话）（手机）粘贴身份证复印件（反面）粘贴身份证复印件（反面）法人身份证复印件（正面）代理人身份证复印件（正面）授权人（法定代表人）：（签字）比选申请人：（全称并加盖单位章）日期：年月日建设工程勘察合同岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探工程名称：工程地点：合同编号：勘察证书等级：发包人：勘察人：签订地址：签订日期：年月日发包人：（以下简称甲方）勘察人：（以下简称乙方）甲方委托乙方承担项目勘察任务。根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，确保工程勘察质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条工程概况
11、1.I工程名称：1.2工程建设地点：1.3工程规模、特征：1.4工程勘察任务（内容）与技术要求：详见勘察任务委托书。1.5预计勘察工作量：按岩土勘察规范布置工作量第二条甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1提供本工程设计平面图等。第三条乙方负责向甲方按规定提交勘察成果资料4份。甲方要求增加上份，乙方按人民币/元增加取费。第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1 开工及提交勘察成果资料的时间。4. 1.1本工程的勘察工作定于年月日或以甲方下达的开工通知为准开工，年月日提交勘察成果资料，由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条
12、规定办理。1. 1.2勘察工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准。如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等）时，工期顺延。4. 2收费标准及付费方式4.2.1本工程勘察费按包干价元，大写：元（包含外业见证和第三方审图费用）。4.2.2本勘察工程所需设备仪器、材料、人员的进出场费按人民币元（大写：/元）包干使用。4.2.3本勘察工程无预付款，勘察成果提交并审查合格后，甲方凭勘察费发票10日内一次性付清勘察费。第五条甲乙双方责任5.1甲方责任5.1.1.甲方委托任务时，必须以书面形式向乙方明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5
13、.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），甲方应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸或提供的资料、图纸不可靠、地卜埋藏物不清楚，致使乙方在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由甲方承担民事责任。5.1.3甲方应派人及时为乙方提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地占用、青苗鱼塘树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船、港监等），并承担其费用。若甲方委托乙方办理青苗鱼塘树木赔偿、三通一平、排污、租船、占道手续等，甲方应按勘察总费/%或人民币/元一次性付给
14、乙方相关费用。5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，甲方应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。5.1.5为乙方的工作人员提供必要的生产、工作条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给乙方临时设施费人民币/元。5.1.6由于甲方原因造成乙方停、窝工，工期顺延。5.1.7甲方应保护乙方的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经乙方同意，甲方不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，甲方应负法律责任，乙方有权索赔。5.1
15、.8按渝建发200117号文规定，甲方负责勘察成果送审和交纳勘察成果质量审查费。5.2乙方责任5.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行工程勘察。在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部勘察费用。5.2.3勘察过程中，岩土工程地质情况和预计情况变化较大时，应根据技术规范要求，及时向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。5.2.4在现场工作
16、的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。第六条违约责任6.1由于甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停工、窝工或来回进出场地，甲方除应付给乙方停工、窝工费，工期按实际工日顺延外，还应付给乙方来回进出场费和调遣费。6.2本合同签订后，甲方不履行合同时，无权要求退还定金；乙方不履行合同时，双倍返还定金。由于乙方原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由乙方承担。6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，乙方未进行勘察工作的，不退还甲方已付定金；已进行勘察工作的，则按实际勘察量和投标单价向乙方支付支付勘察费。6.4
17、甲方未按合同规定时间拨付勘察费，每超过一日，应偿付勘察费的千分之一逾期违约金。6.5由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。第七条本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条其它约定事项：第九条本合同发生争议，甲乙双方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，双方同意由重庆仲裁委员会仲裁。未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。第十条本合同自双方签字盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后本合同终止。本合同一式四份,甲方诚份、乙方试份。发包人名称（盖章）：勘察人名称（盖章）：法定代
18、表人（签章）：法定代表人（签章）：签合同代表（签字）：签合同代表（签字）：电话：电话：传真：传真：廉政责任书发包人：承包人：为加强廉政建设,规范项目实施各项活动中发包人承包人双方的行为目的，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家相关法律法规和廉政的有关规定，订立本廉政责任书。一、双方的责任1.1应严格遵守国家相关的法律、法规，相关政策，以及廉政的各项规定。1.2严格执行施工合同文件，自觉按合同办事。1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理
19、的规章制度。1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。二、发包人责任发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：2. 1不得向承包人和相关单位索要、接受或赠送回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。3. 2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。4. 3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。5. 4不得参加或组织有可能影响公正执行公务的承包人、相关单位和个人的宴请
20、、健身、娱乐等活动。6. 5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人采购合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。三、承包人责任应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行廉政相关的方针、政策，执行项目相关的强制性标准，并遵守以下规定：3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。3. 2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。7. 3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅
21、游等提供方便。3.4不得参加或组织有可能影响公正执行公务的发包人、相关单位和个人的宴请、健身、娱乐等活动。四、违约责任4. 1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。4. 3本责任书作为采购合同的组成部分，与采购合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。五、责任书有效期本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格
22、时止。六、责任书份数本责任书一式六份，发包人承包人各执叁份，具有同等效力。发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或其法定代表人或其委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）电话：电话:安全生产合同为在合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人与承包人特此签订安全生产合同。一、发包人职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程项目承包合同中的有关安全要求。2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：
23、同时设计、审批,同时施工，同时验收，投入使用。4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。二、承包人职责1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的安全生产的相关要求。2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和施工作业人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工
24、作同时计划、布置、检查、总结和评比。承包人应定期进行防火、防盗、防爆炸、防事故为重点的安全教育和遵纪守法教育，增强安全防范意识和遵纪守法意识。3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到施工作业人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。承包人应在施工开始前，根据项目的性质、规模和特点，配备规定数
25、量的专职安全管理员，佩戴明显安全标志，并明确施工安全管理的具体职责范围。在进场3天内将安全管理机构、专职、兼职安全员名单报发包人备案。承包人在编制施工组织设计或项目相关实施方案时，应根据项目的性质、规模、特点以及施工现场的环境条件，制定和组织落实专项的施工安全技术措施，并向所有施工人员进行安全技术交底；在施工过程中，根据施工组织的设计和施工进度，向不同工种的施工人员进行专项的安全技术交底。施工安全技术措施应符合有关的国家标准、行业标准或地方标准。承包人每天24小时必须有安全值班人员，要求安全值班人员对各自负责区域范围进行安全检查，做好安全检查记录，发现安全事故隐患以及违反施工安全技术标准或安全
26、操作规程的行为，应及时予以制止或纠正，及时消除各种安全隐患、漏洞，并随时接受发包人的监督检查。施工单位住地禁止留宿外人。4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。5、承包人应建立、健全对施工人员的日常安全教育、技术培训和考核的制度，并严格组织实施。承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、焊接、等特殊工种的人员，经过专业培训，获得安全操作合格证后，方准持证上岗。施工现场如出
27、现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7、承包人应及时提供施工安全所必须的，符合规定标准的劳动防护用品。操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8、所有施工机具设备、电气设备设施和高空作业的设备设施均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护
28、用品严禁使用、安装。9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。10、承包人应按照有关的国家标准、行业标准或者地方标准，在施工现场设置安全防护设施，并达到下列要求：（1）根据项目具体的施工进度，及时调整和完善安全防护设施以及标志牌、标语等。（2）在项目现场的事故易发区域，设置专项的安全防护设施，并设立醒目的警示标O（3）根据季节或者天气特点，设置或者调整专项的安全防护设施，并进行相关的安全检查。（4）项目涉及到公共安全，施工单位应按照有关规定，进行全封闭施工，在施工现场周围设置专门的公共安全防护设施。11、承包人应遵守施工现场电
29、气安全保护和防火安全的有关规定，并达到下列要求:（一）保持变配电设施和输配电线路处于安全、可靠的可使用状态。（二）确保用火作业符合消防技术标准和规范，并保证消防设施的完好、有效。12、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。三、施工安全责任承包人负责本单位承担的施工范围内全部的安全管理工作，并承担该区域范围内发生的一切安全责任事故的处理和全部经济法律责任，处理安全责任事故所产生的一切费用均由承包人承担。如若发包人对安全事故进行了赔偿，则发包人有权直接从承包人工程款中扣除用以抵偿发包人，若工程款不够抵偿部分，发包人仍有权向承包人追偿。四、其他本安全生产合同为施工合同的附件，由发包人、承包人双方签署且加盖公章后生效,全部工程竣工验收后失效。发包人（公章）：承包人（盖章）：法定代表人或授权委托人（签字）：法定代表人或授权委托人（签字）：.签署日期:年月日
