《2022年监理工程师资格考试【合同管理】预热试题.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年监理工程师资格考试【合同管理】预热试题.docx（20页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、2022监理工程师合同管理预热试题1.普通情况下，（）应当由招标人完成。A.向中标人发出中标通知书B.编写评标情况说明C.编写对各个合格投标书的评价D.推荐合格的中标候选人2 .招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是（）。A.初步设计编制的概算价B.施工图设计编制的预算价C.投标书中标明的报价D.评标委员会算出的评标价3 .建设工程委托监理合同标准条件规定“受托人”是指（）。A.监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人B.承担直接投资责任和落实投资计划的企事业单位C.依法成立具有法人资格的监理企业D.监督监理招标的一方4 .合同内约定委托人免费为监理机构提供测量设备，完成监理工作后，监理
2、单位（）。A.向委托人支付使用费并归还委托人B.可将设备免费带走C.可向委托人支付使用期间的折旧费后带走D.不需向委托人支付任务费用归还委托人5.下列关于监理合同的有效期的说法正确的是（）。A.建设工程委托监理合同中注明“本合同自X年X月X日开始实施，至X年X月X日完成”，此期限即指监理合同的有效期B.监理合同的有效期即监理人的责任期，是以约定的日历天数为标准确定的C.监理合同的有效期既监理人的责任期，不是用约定的日历天数为准，而是以监理人是否完成为了包括附加和额外工作的义务来判定I）.如果双方未在专用条款中另行约定，在工程保修期间监理人仍需执行相应的监理工作6 .依据监理委托合同规定，委托人
3、有权追究监理单位的违约赔偿责任的情况是（）。A.工程总投资超过预期金额B.因施工现场的征用迟延导致竣工时间延长C.承包商按监理工程师的指示返工修复施工缺陷使竣工时间延长D.监理工程师没有进行合同内规定的检查试验而浮现质量事故7 .设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足（）的需要。A.控制概算8 .编制招标文件C.施工图设计D.非标准设备制作8 .设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，（），设计人为合同项目的服务结束，合同终止。A.按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸9 .按设计合同要求，提交最后一部份图纸，发包人结清全部设计费C.工程施工完成竣工验收工作D.工程通过
4、保修期检验10 设计人完成为了规定设计任务的25%时，发包人由于建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为（）。A.设计人没收发包人支付的定金B.设计人没收定金，发包人再支付合同价25%的设计费C.发包人应支付合同价509/6的设计费D.设计人没收定金，发包人再支付合同价50%的设计费10 .施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或者修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是（）。A.协议书B.专用条款C.标准条款D.质量保修书11 .某工程施工单位拟采用新技术或者新工艺施工，而无论是发包人或者承包人均没
5、有接触过此类工艺，因此对此工艺成本均心中无底。根据建设工程施工合同（示范文本）通用条款的规定，双方应采用（）合同。.可调价格B.固定价格C.单价D.成本加酬金12 .在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是（）。A.保护施工现场地下管线B.办理土地征用C.进行设计交底D.协调处理施工现场周围地下管线的保护13 .依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款承包人可以（）oA.即将发出解除合同通知B.即将停工并发出通知要求支付预付款C.在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后住手施工D.在合同约定预付时间7天后发出通知要
6、求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起住手施工14 .在施工过程中，承包人应对自己采购的材料设备质量进行严格的控制，当承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，（）是错误的。A.要求承包人拆除B.承包人承担由此发生的费用C.承包人可存放这些材料设备于现场，并按照工程师的要求重新采购符合要求的产品D.由此造成工期延误不予顺延15 .某工程合同约定由发包人供应混凝土，混凝土进入施工现场后，经过了承包人检查试验并通过，但是在使用过程中，承包人又发现混凝土有标号不够的质量问题，则（）。A.发包人承担重新采购的追加合同价款，承包人负责拆除重建的费用，工期相应顺延B.发包人承担重新采购的
7、追加合同价款以及负责拆除重建的费用，工期相应顺延C.承包人承担重新采购的追加合同价款以及负责拆除重建的费用，工期不予顺延D.发包人承担重新采购的追加合同价款，承包人负责拆除重建的费用，工期不予顺延16 .在施工合同中，因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由（）承担。.承包人B.发包人C.工程师D.工程师与发包人共同17 .工程师对已经隐蔽的工程进行重新检验原则上不应影响施工正常进行。如果实际影响了施工的正常进行，检查检验表明质量合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为（）。.追加合同价款和工期损失全部由业主承担B.追加合同价款和工期损失全部由承包商承担C.追加合同价款由
8、承包商承担，工期赋予顺延D.工期不予顺延，但追加合同价款由业主赋予补偿18-因承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布了暂时停工通知。承包人按工程师的指示修复质量缺陷后，向工程师发出了要求复工的书面通知。工程师接到请求复工通知后的48小时未及时作出任何答复，此时承包人应（）。A.继续后续工作的施工B.向发包人发出请求复工的通知C.向工程师再次发出请求复工的通知D.向发包人发出解除合同的通知19.在建设工程施工合同示范文本中，关于工程师指示的设计变更下列说法正确的是（）。A.工程师无权增加合同中约定的工程量B.工程师无权减少合同中约定的工程量C.工程师无权删除承包范围内的部份工作D.工程师无权
9、改变承包范围内部份工作的施工顺序20.工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程，工程竣工报告还必须经（）签署意见。A.总监理工程师B.监理工程师C.发包人代表D.质量监督机构负责人参考答案：LA解题要点：P60评标报告是评标委员会经过对各投标书评审后向招标人提出的结论性报告，作为定标的主要依据。评标报告应包括评标情况说明;对各个合格投标书的评价;推荐合格的中标候选人等内容。故选项中BCD均应由招标委员会完成。而中标人确定后，应由招标人向中标人发出中标通知书。2. C解题要点：P60评标价既不是投标价也不是中标价，只是用价格指
10、标作为评审标书优劣的衡量方法。签订合同时，仍以报价作为中标的合同价。故中标通知书中的中标合同价应为投标书中标明的报价。3. B解题要点：P79一、委托监理合同的概念和特征。（1）作为受托人必须是依法成立具有法人资格的监理企业，并且所承担的工程监理业务应与企业资质等级和业务范围相符合。4. D解题要点：P85（一）委托人义务物质服务是指免费向监理人提供合同专用条件约定的设备、设施、生活条件等。这些属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人。如果双方议定慕些本应由委托人提供的设备由监理人自备，则应给监理人合理的经济补偿。P86（4）任何由委托人提供的供监理人使用的设
11、施和物品都属于委托人的财产，监理工作完成或者中止时，应将设施和剩余物品归还委托人。5. C解题要点：P85二、合同有效期。尽管双方签订建设工程委托监理合同中注明“本合同自X年X月X日开始实施，至X年X月X日完成”，但此期限仅指完成正常监理工作预定的时间，并不一定就是监理合同的有效期。监理合同的有效期即监理人的责任期。不是用约定的日历天数为准，而是以监理人是否完成为了包括附加和额外工作的义务来判定。因此通用条款规定，监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或者工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾款，监理合同才终止。故正确答
12、案为C.6. D解题要点：P86四、违约责任。（一）违约赔偿。合同履行过程中，由于当事人一方的过错，造成合同不能履行或者不能彻底履行，由有过错的一方承担违约责任。（2）因监理人过失造成经济损失，应向委托人进行赔偿，累计赔偿额不应超出监理酬金总额（除去税金）。7. A解题要点：P93（4）设计深度要求。方案设计文件的设计深度应能满足编制初步设计文件和控制概算的需要。8. C解题要点：P95在合同正常履行的情况下，工程施工完成竣工验收工作，或者委托专业建设工程设计完成施工安装验收，设计人为合同项目的服务结束。9. C解题要点：P99（六）违约责任。（3）因发包人原因要求解除合同。设计合同中因发包人
13、原因要求解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。10. B解题要点：P102（）建设工程施工合同范本。（3）专用条款。ILD解题要点：P106P1073.合同的计价方式。建设工程施工合同（示范文本）通用条款中规定有3类可选择的计价方式，包括固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。成本加酬金合同，是指发包人负担全部工程成本，对承包人完成的工作支付相应的酬金的计价方式。这种计价方式通常用于紧急工程施工，如灾后修复工程;或者采用新技术或者新工艺施工
14、，双方对施工成本均心中元底，为了合理分担风险采用此种方式。12. A解题要点：P108P110四、发包人和承包人的工作。（详细参见教材）其中（1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地；（7）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；（8）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建造物、构筑物、名树名木的保护工作等均属于发包人的义务，按专用条款的约定做好施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、名树名木的保护工作则是承包人的义务。13. C解题要点：P112六、支付工程预付款。14. C解题要点：P1132.承包人采购的材料设备。（3）承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时，承包人应在工程师要
15、求的时间内运出施工现场，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，工期延误不予顺延。Pl142.承包人负责采购的材料和设备。（2）工程师发现承包人采购并使用不符合设计或者标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或者重新采购，并承担发生的费用，工期延误不予顺延。15. B解题要点：P114发包人供应材料设备。发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者者试验的，由承包人负责检查试验，费用由发包人负责。但检查试验通过后，仍不能解除发包人供应材料设备存在的质量缺陷责任。即承包人检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款，并相应顺延
16、由此延误的工期。16. B解题要点：P114P115（一）施工过程中的检查和返工。因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。17. A解题要点：P115P116（二）重新检验。无论工程师是否参加了验收，当其对某部份的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后，应按要求进行刹离或者开孔,并在检验后重新覆盖或者修复。重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合向价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期;检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。18. A解题要点：P116P117（三）暂停施工。承包人实施工程师作出的处理意见
17、后，可提出书面复工要求。工程师应当在收到复工通知后的48小时内赋予相应的答复。如果工程师未能在规定时间内提出处理意见，或者收到承包人复工通知要求后48小时内未予答复，承包人方可自行开工。19. C解题要点：P118（一）工程师指示的设计变更。施工合同范本通用条款中规定，工程师可以就（1）更改工程有关部份的标高、基线、位置和尺寸；（2）增减合同中约定的工程量；（3）改变有关工程的施工时间和顺序；（4）其他有关工程变更需要的附加工作等4个方面指示设计变更。诜项C不属于其中。20. C解题要点：P124（二）竣工验收程序。1.承包人申请验收。工程具备竣工验收条件，承包人向发包人申请工程竣工验收，递交
18、竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程工程竣工报告还必须经总监理工程师签署意见。2022监理工程师合同管理预热试题152L施工合同示范文本通用条款规定，承包人对（）的保修期限应为5年。A.地基基础工程B.屋面防水工程C.设备安装工程D.排水管道工程2.材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定,采购方可以（）。A.提取全部材料，按实际交付数量付款B.按合同订购的数量提货，拒付货款C.拒绝提前提货，拒付货款D.提取全部材料，按订购数量付款3.设备监理在（）检验合格后签发的文件是对设备运行性能达到合同要求的最终确认。A.无负荷试车B.带负荷试车C
19、.性能检验D.保证期满4. FIDIC施工合同条件规定，用从（）之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。A.开工日起至颁布发接收证书B.开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工C.颁发接收证书日起至颁发履约证书D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书5. FIDIC合同条件规定，计人合同总价用于指定分包商所完成工作开支的暂定金额由（）控制使用。A.承包商B.业主C.工程师D.指定分包商6. 依据FIDIC施工合同条件，动员预付款的扣还应当（）。A.在首次支付工程进度款时起扣B.自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价10%那个月起扣C.自承包商获得工程进度款累计
20、总额达到减去暂列金额的合同总价10%那个月起扣D.自承包商获得工程进度款累计总额达到动员预付款的金额那个月起扣7.某采用FlDIC（施工合同条件）的工程，未经竣工检验，业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，但应当（）。A.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商再也不对工程质量缺陷承担责任B.以颁发工程接收证书日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任C.以业主占用日为竣IW,承包商再也不对工程质量缺陷承担责任D.以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任8.FIDIC合同条件规定，（）之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。A.颁发工程移交证书B.颁发解除缺陷责任证书
21、C.签发最终支付证书D.承包商提交结清单9.施工合同约定，风力超过8级以上的停施工合同条件，工程师审查承包商的索赔报告时，对因（）提出的索赔，不应计入利润损失补偿。A.延误移交施工现场B.设计图错误返工C.施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作D.业主提前占用部份工程导致承包商后续施工的损失IL担保方式包括（）等。A.保证B.抵押C.质押D.预付款E.定金12 .在下列财产中，（）不能质押。A.工程B.汇票C.邮票D.地产E.专利权中的财产权13 .投标单位有以下行为时，（）招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。A.通过资格预审后不投标B.不参加开标会议C.中标后拒绝签订合同D.开标
22、后要求撤回投标书E.不参加现场考察14.在建造工程一切险中，保险人对（）等原因造成的损失负责赔偿。A.自然事件B.设计错误C.意外事件D.自然磨损E.维修养护15.在下列行为中，（）属于要约邀请。A.价目表的寄送B.招标公告C.投标D.招股说明书E.不含价格的商业广告16.下列哪些合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销（）。A.因重大误解而订立的合同B.显失公平的合同C.以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下订立的合同D.乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合同E.以合法形式掩盖非法目的的合同17.合同生效后，当事人对合同价款约定不明确的，可以按照（）确定的价格
23、履行。A.协议补充B.按照有关合同条款确定C.按照交易习惯确定D.按照订立合同时履行地的市场价格履行E.按照订立合同时订立地的市场价格履行18.合同法规定，应当先履行债务的当事人有切当证据证明对方有（）情况时，可以中止履行。A.经营状况严重恶化B.转让财产C.丧失商业信誉D.没有履行债务能力E.没有提供担保19 .合同法中有关解决合同争议方式的正确表述有（）.当事人可以通过和解或者调解解决合同争议B.当事人即使没有仲裁协议，也可以选择向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院诉讼C.当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁D.当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行E.涉外合同当事
24、人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁20 .招标投标法规定的招标方式包括（）oA.公开招标B.询价比较招标C.直接发包D.邀请招标E.议标参考答案：1.B解题要点：P125三、工程保修。（二）质量保修期。国务院颁布的建设工程质量管理条例2明确规定了在正常使用条件下的最低保修期限：（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间和外墙面的防渗漏，为5年。2. D解题要点：P132（二）供货方的违约责任。属于约定由采购方自提货物的合同，采购方接到对方发出的提前提货通知后，可以根据自己的实际情况拒绝提前提货；对于供货方提前发运或者交付的货物，采购方仍可按合同约定的时间付款，而且对多交货部分，以及品种、型号、规格、
25、质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用由供货方承担。A中，采购方可以按订购数量付款;B、C中，采购方不能拒付货款;D正确。3. D解题要点：P1383.最终验收。（3）合同保证期满后，监理在合同规定时间内应向供货方出具合同设备最终验收证书。故答案为D.P1371.启动试车。试验合格后（无负荷与带负荷试验）,监理及合同双方在验收文件上签字，正式移交采购方进行生产运行。2.性能验收。性能验收试验完毕，每套合同设备都达到合同规定的各项性能保证值指标后，监理与采购方与供货方共同会签合同设备初步验收证书。4. D解题要点：P1443.缺陷通知期。缺陷通知期即国内施工文本所指
26、的工程保修期，自工程接收证书中写明的竣工日开始，至工程师颁发履约证书为止的日历天数。5. C解题要点：P1456.包含在合同价格之内的暂列金额。其使用归工程师控制。6. C解题要点：P156（四）工程进度款的支付管理。1.预付款。（2）动员预付款的扣还。D起扣。自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价（减去暂列金额）109,6那个月起扣。7. D解题要点：P1603.特殊情况下的证书颁发程序。（1）业主提前占用工程。工程师应及时颁发工程接收证书，以业主占用日为竣工日，承包商对工程质量缺陷仍承担责任。8. B解题要点：P162（二）履约证书。颁发履约证书（解除缺陷责任证书）后工程师就无权再指示
27、承包商进行任何施工工作。9. D解题要点：P17O175合同中默示的索赔，即承包人的该项索赔要求，虽然在工程项目的合同条款中没有专门的文字叙述，但可以根据该合同的某些条款的含义，推论出承包人有索赔权。这种索赔要求同样有法律效益，有权得到相应的经济补偿。关于工程变更索赔、工程加速索赔、合同被迫终止索赔的概念均不符合该题目的条件要求（概念参见P175）,故答案应为D.10. C解题要点：P184FIDIC施工合同条件中，按照引起承包商损失事件原因不同，对承包商索赔可能赋予合理补偿工期、费用和利润的情况，分别做出了相应的规定。（详细参见教材Pl84表）施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作只能索赔
28、工期与费用，不能索赔利润1.8、 、C、E解题要点：P8二、担保方式。我国担保法规定的担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。12. A、D解题要点：Pll（三）质押2.质押的分类。质押可分为动产质押和权利质押。能够用作质押的动产没有限制。可质押的权利包括；（1）汇票、支票、本票、债券、存单、仓单、提单；（2）依法可转让的股份、股票；（3）依法可转让的商标使用权、专利权、著作权中的财产权等。B、E属于权利，C属于动产，均可质押。A、D属于不动产，不能质押。13. C、D解题要点：P12（一）施工投标保证。在下列情况下可以没收投标保证金或者要求承保的担保公司或者银行支付投标保证金：D投标人在投标
29、有效期内撤销投标书；2）投标人在业主已正式通知他的投标已被接受中标后，在投标有效期内未能或者拒绝按“投标人须知”规定，签订合同协议或者递交履约保函。14. C解题要点：P14（一）建造工程一切险。3.责任范围。保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：（1）自然事件；（2）意外事故。15. A、B、DnE解题要点：P27（一）要约。2.要约邀请。要约邀请是希冀他人向自己发出要约的意思表示。这种意思表示的内容往往不确定，不含有合同得以成立的主要内容，也不含相对人允许后受其约束的表示。比如价目表的寄送、招标公告、商业广告、招股说明书等，即是要约邀请。要约与要约邀请区别表现在：（1）要约的内容具体确
30、定，而要约邀请的内容不具体确定；（2）要约表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束，要约邀请对行为人不具有合允许义的约束力。选项C“投标”属于要约。16. AB、C、D解题要点：P35（：-）可变更或者可撤销合同的概念和种类。有下列情形之一的，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同：因重大误解而订立的合同；在订立合同时显失公平的合同；以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。答案E属于无效合同。17. B、C、D解题要点：P37（）合同履行的原则。合同有明确约定的，应当依约定履行;合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定
31、或者约定不明的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者者交易习惯确定。如果按照上述办法仍不能确定合同如何履行的，若属于价款或者报酬不明的情况，则按照订立合同时履行地的市场价格履行。故本题答案为BCD.18. A、C、D解题要点：P38（三）合同履行中的抗辩权。3.先履行抗辩权。应当先履行合同的一方有切当证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行（行使不安抗辩权）：（1）经营状况严重恶化；（2）转移财产、抽逃资金。以逃避债务的；（3）丧失赢监信誉；（4）有丧失或者司能丧失覆行债务能力的其他情形。选项B“转让财产”并非“转移财产”。19. A、C、D解题要点：P46一、解决合同争议
32、的方法。（一）和解；（）调解；（三）仲裁；（四）诉讼。（具体参见教材）20. A、D解题要点：P55三、招标方式。招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两大类。注意,议标不是招标方式。2022监理工程师合同管理预热试题15-3单项选择题L监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于（）oA.法定代理B.指定代理C.职务代理D.委托代理2 .合同法规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有切当证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是（）。A.对方当事人的法定代表人变更B.对方当事人降低注册资金C.对方当事人经营状况
33、严重恶化D.对方当事人银行贷款数额激增3 .如果代理人是以自己的名义为法律行为，那末这种行为所设定的权利与义务（）。A.只能由代理人自己承担B.只能由被代理人自己承担C.由代理人和被代理人承担按份责任D.由代理人和被代理人承担连带责任4 .关于抵押效力的表述中，有误的是（）。A.当事人可以约定抵押担保的范围B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值C.抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保D.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况5 .债权人按照合同约定占有对方的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定
34、享有处置该财产并得到优先受偿的权利称为（）。A抵押B.留置C.质押D.保证6 .施工预付款担保都是采用由（）的方式提供。A.银行出具保函B.担保公司出具保函C.银行以现金D.担保公司以现金7.关于合同公证与鉴证区别的表述中，不正确的是（）。A.经过鉴证的合同，其法律效力高于经过公证的合同B.对于追偿债款、物品的债权文书，经过公证后，该文书还有强制执行的效力C.公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力【）.鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内8.工程项目履约保证的有效期限为（）。A.从提交履约保证起，到项目竣工并验收合格止B.从签订施工合同起，到项目竣工移交止C.
35、从签订施工合同起，到工程验收合格日止D.从提交履约保证起，到合同约定的完成日止9.建设工程合同订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是（）。A.要约B.承诺C.新要约D.要约邀请10.关于格式条款的说法中，不正确的是（）。A.格式条款又被称为标准条款B.提供格式条款的相对人只能在接受格式条款和拒绝合同两者之间进行选择C.格式条款既可以是合同的部份条款为格式条款，也可以是合同的所有条款为格式条款D提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款有11效.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是（）。A.合同尚未成立B.缔约一方受有损失C.缔约当事人有过错D.缔约当事人的过错行
36、为与该损失之间有因果关系12.合同的无效、变更、解除、终止，不影响（）的效力。A.质量条款B.价格条款C.仲裁协议D.履行期限13.当事人违反了法律规定的条件而订立的，国家不承认其效力，不赋予法律保护的合同是（）。A.有效合同B.无效合同C.效力待定合同D.表见代理合同14.甲患病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲5OOO元，但1年后须加倍偿还，否则以甲的房子抵债，甲表示允许。根据合同法的规定，甲、乙之间的借款合同（因）。A.乘人之危而可撤销B.胁迫而无效C.欺诈而可撤销D.显失公平而无效15.如果合同当事人对合同的可变更或者可撤销发生争议，惟独（）有权变更或者撤销合同。A.当地公安机关
37、B.本级人民检察院C.县级以上人民政府D.人民法院或者仲裁机构16.下列做法中，不符合合同履行规定的是（）。.履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行B.履行费用的负担不明确的，由履行义务一方承担C.履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间D.质量要求不明的，按国家标准、行业标准履行，没有国家、行业标准的，按企业标准履1行7.关于债权转让的表述中，正确的是（）oA.债权人只能将合同的权利全部转让给第三人B.债权人只能将合同的权利部份转让给第三人C.法律、行政法规规定转让权利应当办理批准、登记手续的，应当办理批准、登记手D续.债权转让是
38、指合同债权人通过协议将其债权全部转让给第三人的行为18.某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为3万元、定金为5万元。采购方依约支付了5万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。A. 3B. 5C.8D.1019.合同纠纷当事人在自愿友好的基础上，互相沟通、互相谅解，从而解决纠纷的一种方式是（）。A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼20.根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，施工单项合同估算价在（）万元人民币以上的项目必须进行招标。A. 50B. 80C.150D.200参考答案：1 .D2.C3.4.C5.B6.7.8.A9.B10.D11.A12.C13.B14.A15.D16.D17.C18.D19.A20.D
