《2023年整理-江苏商品房买卖合同模板适用商品房内销、外销、预售、销售.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年整理-江苏商品房买卖合同模板适用商品房内销、外销、预售、销售.docx（11页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、江苏省南京市商品房买卖合同（适用商品房内销、外销、预售、销售）卖方（下称甲方）：买方（下称乙方）：甲方按照中华人民共和国城市房地产管理管控法等规定，已合法取得南京市区_地块平方米国有土地使用权，土地使用权年限自年月一日至_年_月日止，甲方在上述土地上建设的商品房本次项目名称_坐落本次项目总平面见附件1。甲乙双方经协商一致，就上述本次项目之商品房买卖，订阅本契约。注意1、如房屋为共有，共同购买人的名字要写全。2、看清土地使用权的年限以避免权益受损。3、此条为买卖契约标的的详细状况，应尽量详尽、明确，以便交付、验收时对照。第一条：标的第一款：乙方向甲方购买上述商品房中幢单元_室房屋；该房屋使用功能
2、为住宅（住宅/办公/商业）该房屋主体建筑总层数层，其中米以下扇，一米以上层；属框架框架/框剪/砖混）结构，层高米。该房屋建筑面积平方米，其中套内建筑面积平方米，公用分摊面积平方米。与该房屋正常使用直接关联的公共配套设施及其标准见附件2,该房屋的套型及分层平面位置见附件3,装修装饰及设备标准见附件4。第二款：本契约所称“该房屋”，包括其占用土地范围内国有土地使用权，该房屋的土地面积在乙方办理国有土地使用权登记时由政府主管部门核定。第三款：甲方已申领宁内销第号南京市商品房销售/外销许可证，依法可以销售该房屋。注意1、审查开发商的销售许可证所列房屋是否已包含所要购买的房屋在内。2、不要疏漏层高，注明
3、套内建筑面积及公用分摊面积。第二条：价格乙方:买该房屋以建筑面积计算单价为元/平方米，房款合计（大写元整）（小写：,币种为人民币。注意：购房单价应以双方实际商定的价格为准，谨防出现多重价格，如有让利，应当明示。第三条：定金及其处理办法第一款：乙方应于年月日前向甲方支付定金（大写万）（小写：元），币种为人民币。第二款：甲乙双方履行契约时，定金按下列第种方式处理：1 .在乙方履行附件5最后一次付款时，充抵房款。2 .在空白时，甲方一次性返还乙方。注意：为使购房手续简化，此款建议选择第一种方式处理。第四条：付款方式及时间第一款：乙方按照本契约附件5载明的付款方式和时间向甲方支付房款。第二款：如乙方违
4、反本契约附件5的约定，乙方承担下列第2种违约责任；但甲方解除本契约的除外：1 .按照中国人民银行同期贷款利息，向甲方支付未付到期房款逾期间的违约金。2 .按照每万分之_.计算，向甲方支付未付到期房款逾期期间的违约金。3 .第三款：（以下适用于一次性付款）经甲方催告后天内，乙方仍未支付到期房款，且未付到期房款的金额达到总房款式的，甲方有权解除本契约，并按下列第种方式处理：1 .甲方于解除本契约后15天内将已付房款退还乙方，定金不返还；乙方按总房款的%向甲方支付赔偿金.注意：赔偿金的比例与甲方违约的情形应当对等，购房者更要考察甲、乙双方哪一方违约的可能性最大。2 .第四款：（以下适用于分期付款）经
5、甲方催告后一天内，乙方仍未支付到期房款，且未付到期房款的金额达到总房款%的，甲方有权要求乙方支付全部房款或解除本契约，甲方解除本契约时，按下列第1种方式处理：1 .甲方于解除本契约后一天内将已付房款退还乙方，定金不返还；乙方按总房款的%向甲方支后赔偿金。注意：提示事项同上2 .第五款：（以下适用于分期付款方式）甲乙双方解除本契约时，按以下约定处理：注意：1、就付款方式的期限以及迟延付款所应承担的责任须明确约定，以防产生纠纷无约可依。2、如果选择按揭的方式支付房款，注意约定如贷款不获银行批准时的解决办法和处理方式。第五条：（本条适用于预售商品房）预售款的专用第一款：该房屋竣工前，商品房的预售款应
6、用于有关该房屋的工程建设,由开户银行监管。第二款：甲7如将该预售款挪作他用，视为甲方可能丧失履行债务相关能力；乙方有权中止履行本契约，甲方在天内不提供相应担保的，乙方有权解除本契约，并按下列第种方式处理：1. 甲方应于本契约解除后一天内将已收房款及双倍定金返还乙方；并按总房款的%向乙方支付赔偿金。注意：赔偿金的比例应不低于乙方按揭贷款的利率，否则购房者的权益无法得以真正的维护，最终遭受损失的仍将是购房者。2.第六条：房屋交付时间第一款：甲方应于_年_月_日前将该房屋交付乙方。第二款：甲方逾期交付该房屋的，甲方承担下列第_种违约责任；但乙方解除本契除外：1按照中国人民银行同期贷款利息计算，向乙方
7、支付逾期期间已收房款的违约金。2.按照每天万分之一_计算，向乙方支付逾期期间已收房款的违约金。3.注意：1、选择第2种方式处理的应注意违约金的比例与乙方逾期付款的违约金等。2、有些开发商往往要会求购房者给予以3个月左右的交付宽限期，但并不承担违约责任,此处“陷阱”一定要防。第三款：甲方逾期交付该房屋，经乙方催告后30天内仍未履行的，乙方有权解除本契约，并按下列第1种方式处理：1.甲方应于本契约解除后15天内将已收房款及双倍定金返还乙方，并按总房款%向乙方支付赔偿金。注意：1、逾期交房的催告期不要约定太长。2、在选择解约的情形下，违约金的比例应高于银行货款利率，以防开发商在房屋涨价时，不惜违约而
8、另卖高价。2.第七条：（本条适用于分期建设、分期验收交付的本次项目）公共配套设施的交付时间第一款：甲方应按附件2载明的时间将与该房屋正常使用直接关联的公共配配套设施交付使用。第二款：如甲方逾期交付上述公共配套设施的，甲方承担下列第种违约责任；但乙方解除本契约的除外：1.按照每天万分之计算，向乙方支付已收房款逾期期间的违约金。注意：此处应明确约定清楚，有些开发商经常将此处填为空白，而交房时，很多配套设施如道路、水、电、气等根本无法使用，以致房屋实际无法使用，贻害不浅。2.双方约定其他处理方式。第三款：甲方未按前款约定的时间交附件2中第1-6项公共配套设施，经乙方催告后30天内甲方仍未履行的，乙方
9、有权解除本契约，并按下列第1种方式处理：注意：明确注明，如道路、绿化、水、电、气、防盗相关系统等。1、甲方应于本契约解除后15天内，将已将房款及双倍定金返还乙方，并按总房款的%向乙方支付赔偿金。2、_第八条：房屋交付标准第一款：甲方应按第一条约定的标准交付该房屋。第二款：第一条约定的该房屋建筑面积为甲方预测，如与实际交付的面积有误差，按照下列第种方式处理：1 .按南京市房地产交易管理管控办法第17条规定的处理办法执行。2 .按建设部商品房销售管理管控办法的规定处理。注意：1、面积误差选择按南京市房地产交易管理管控办法或建设部商品房销售管理管控办法的规定处理，不能选择按实际面积多退少补。第三款：
10、甲方交付该房屋与第一条约定标准不符合的，甲方承担下列第1种违约责任，但本条前款和第4、5款另有约定除外；乙方也可以解除本契约：1.单价降低每平方米元，并一交付该房屋后30天内与乙方结算。注意：此处交付的标准应包括房屋结构、层高、室内及公用分摊面积，如不符合要求，则乙方有权选择解除合同，甲方降价或甲方按总房款的百分之承担责任，并加倍赔还定金。此处用“空白”是不明智的。2.第四款：甲方交付该房屋的公共配套设施低于附件2约定标准的，甲方承担下列第1种违约责任；甲方低于附件2约定标准交付附件2中第一项公共配套设施的，乙方也可以解除本契约：1.单价降低每平方米元，并于交付后30天内与乙方结算。2.采取补
11、救措施使其达到附W2约定标准。3.注意：如甲方:交付房屋的公共配套设施装饰装修低于约定标准，可根据具体情况约定由甲方进行补偿，直至解除契约。第五款：甲方交付该房屋的装修及设备低于附件4约定标准的，甲方承担上列第1种违约责任：1 .按有关装饰装修及设备的重置价差价双倍赔偿乙方。2 .采取补救措施使其达到附件4约定标准。3 .注意：此处可约定，如争取补救措施仍不能达到约定标准的，则按重置差价双倍赔偿乙方。第六款：乙方依本条上述约定解除本契约时，按下列第1种方式处理：1 .甲方应于本契约解除后15天内，将已收房款及双倍定金返还乙方，并按总房款的%向乙方支付赔偿金。2 .第九条：工程质量验收第一款：甲
12、方取得有关工程验收合格证明文件后，方可将该房屋交付乙方使用。第二款：该房屋交付后，如有关建设工程质量监督机构责令停止使用的，甲方承担下列第1种责任：1 .视同甲方自始未交付该房屋，并赔偿乙方因此蒙受的一切损失。2 .注意：而选择甲方承担第一种责任。第十条：房屋交接手续第一最：甲方交付该房屋时，应书面通知乙方；乙方应在书面通知送达之日起30天内对该房屋进行验收并与甲方办理交接手续，甲乙双方交接钥匙，签署房屋交接单（见附件6）,即为交付。第二款：若乙方在上述书面通知送达之日起30天内未对该房屋进行验收的，按下列第种方式处理：1 .甲方按每天元向乙方收取房屋管理管控费；该房屋毁损、灭失的风险由乙方承
13、担。2 .注意：此处交接时间不宜太短且管理管控费不宜太高。第十一条：质量保证书和使用说明书甲方交付该房屋时，应当向乙方提供附件6质量保证书和附件7使用说明书。第十二条：房屋保修第一款；、保修期按7方提供的质量保证书执行，但该质量保证书规定的保修期不得短于国家规定最低保修期。保修期自该房屋交付之日起计算。第二款：该房屋在保修期内因质量相关问题造成乙方经济损失的，甲方按下列第种约定赔偿乙方：1 .乙方实际损失。2 .注意：此处而约定实际损失的范围。第三款：该房屋在保修期内发生重大质量相关问题，严重影响正常使用的，经有关部门认定系甲方责任的，乙方有权解除本契约。第十三条：物业管理管控有关该房屋的物业
14、管理管控约定见附件80第十四条：权利瑕疵担保第一款：下述第三人对该房屋享有下列第项权利；甲方保证，该第三人已书面同意甲方将该房屋出卖给乙方：1. （第三人）的抵押权。2. 承租人（第三人）：的权利。注意：1、尽可能不购买存在权利瑕疵的房屋。2、可以该房屋有对外出租，抵押的情形，应予明确。3、可以补充约定如甲方隐瞒权利瑕疵情况下的赔偿责任。3.第二款：甲乙双方按下列第种方式处理上述第三人权利：1 .（以下适用于抵押权）甲方应于本契约生效后一天内取得上述第三人不向乙方主张上述抵押权的书面保证，并于办理该房屋产权交易过户手续前消灭该抵押权。否则乙方有权立即解除本契约，并要求甲方赔偿占总房款%的赔偿金
15、。（以下适用于承租人的权利）甲方应于本契约生效后一天内征得上述第三人同意，从时起将甲方的有关租赁合同权利义务转让给乙方；并对预收租金按实与乙方结算。2 .双方约定的其他处理方式。第十五条：产权转移手续第一款：该房屋交付后90天内，甲乙双方应按有关规定准备完备的资料，协助对方办理该房屋产权交易过户及申领有关权证手续。第二款：如违反前款约定，则不协助方向对方承担上列第1种违约责任：1 .按每天元计处，不协助方向对方支付逾期期间的违约金。注意：应约定如果甲方的原因现使乙方不能取得房地产证的情形如何处理及赔偿责任。2 .第十六条：通讯一方向对方发送的有关本契约的通讯，以本契约载明的通讯地址为送达目的地
16、。若需变更通讯地址，应当及时通知对方；否则，造成有关通讯不能送达或送达不到的，在一定合理期限后即视为送达。第十七条：期间本契约关于期间的约定适用中华人民共和国民法通则关于期间的规定。第十八条：生效条件甲乙双务约定，本嬴勺在南京市房地产市场管理管控处办理登记手续后生效。第十九条：争议解决方式因本契约的订立、效力、履行、变更和转让及终止等发生争议的，甲乙双方应协商解决；协商不成的，按下列第1种方式解决：1 .人民法院提起诉讼；2 .向南京仲裁委员会申请仲裁；3 .向仲裁委员会申请仲裁。注意：解决争议的方式只能选择一种。建议选择向人民法院提起诉讼。第二十条：附件及空格部分填写合适的内容的效力本契约未
17、尽事宜，甲乙双方可签订作为附件9的补充协议。本契约的附件是本契约不可分割的组成部分，本契约及其附件内空格部分填写的合适的内容与铅印部分具有同等法律效力。第二十一条：文字甲乙双方以本契约的汉语文本为正式文本；若其他文字文本与汉语文本有冲突，以汉语文本为准。第二十二条：合同文本及留存本契约一式五份；正本二份，甲乙双方各执一份；副本三份，甲方一份，乙方一份，南京市房地产市场管理管控处一份。附件附件1、总平面图（略）注意：索要并粘贴总平面图，以防小区总体规划的随意变更。附件2、公共配套设施甲方应按照下列标准和时间交付与该房屋正常使用直接关联的公共配套设施：1 .名称：标准：交付时间：2 .名称：标准：
18、交付时间：3 .名称：标准：交付时间：4 .名称：标准：交付时间：5 .名称：标准：交付时间：6 .名称：标准：交付时间：附件3、套型及分层平面位置图（略）注意：1、套型图应当标明尺寸，以房屋结构随意变动。2、层平面位置图应标明所购房屋的具体位置。附件4、装饰装修及设备标准注意：交付标准应尽量详细、具体，用材应当明确面非简单的“毛坯”、“豪华”等形容词。地面：天花：单元防盗们：分户门：内们：窗：内墙：外墙：厨房：,卫生间：附件5、付款方式及时间注意：付款方式，时间应明确、具体，如选择按揭的应约定按揭申请，如不被银行接受怎么办。对已付房款及定金如何处理.附件6-1质量保证书房屋交接单甲方：乙方：
19、物业管理管控公司：房屋坐落：交接日期：交接情况1、钥匙：2、水表、电表齐全，运转正常。3、灯具、开关、插座按图施工，不缺件，使用正常。4、水龙头齐全，不渗水、滴漏，使用良好。5、下水畅通，无阻塞现象。6、门窗开关灵活，五金配套齐全，玻璃完好。7、地面平整，无跑砂现象；墙面粉刷完好。8、厨房设备、设施：9、卫生间设备、设施：10、以上各条经双方核验合格后签字。甲方签署：乙方签署：物业公司签署：附件6-2质量保证书说明事项保证人（甲方）：保修实施单位：通讯地址：邮政编码：报修电话：监督电话：1、保证人保证在本保证书规定的保修范围和保修期限内承担保修责任。2、在保修期间内属于保修范围内的质量相关问题
20、，请业主填写房屋质量相关问题通知书投寄保证人或拨打报修电话。3、在收到房屋质量相关问题通知书或接到报修电话后，保证人将及时派人调查核实；确系保修范围之内的，将在三天内安排人员人门维修。4、若确系业主非正常使用以及超过设计要求承受相关能力的自然灾害造成的质量相关问题,保证人不负责保修；但可接受业主委托，提供维修服务。5、保证人将对维修人员的服务质量和服务态度进行反馈跟踪。业主接受保修范围内的维修服务均可获得维修完毕顾客意见单一份，特殊情况可拨打监督电话举报。附件6-3质量保证书保修范围及期限自房屋交付使用之日起，房屋工程质量保修期如下：1、基础设施、房屋的地基基础和主体结构，为设计文件规定的合理
21、使用年限。2、房屋防水、有防水要求的卫生间、厨房、房间和外墙面的防渗漏，为年（不低于5年）。年（不低于2年）。3、供热与供冷相关系统，为个采暖期、供冷期（不低于2个）。4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修，。年。5、墙面、顶棚抹灰层脱落，为年（6、地面空鼓开裂、大面积起砂，为7、门窗翘裂、五金件损坏，为年（8、管道堵塞，为个月（不低于2个月）。9、卫生洁具，为年（不低于1年）。10、灯具、电器开关，为个月（不低于6个月）。11、房屋白蚁预防，为.年（不低于15年）。附件6-4质量保证书保修记录房屋坐落：业主名称：交付日期：维修记录：日期维修合适的内容维修单位维修人员业主签名1、2、_3、
22、4、5、 6、 备注：附件6-5质量保证书质量相关问题通知书褊蔽现以下质量相关问题，请贵单位派人修理为盼。房屋坐落：质量相关问题：业主名称：联系地址：联系电话：休假日：通知发出日期：附件6-6质量保证书维修完毕顾客意见书你单位的维修人员的服务态度和服务质量如下，请调查核实。维修合适的内容：维修人员：维修日期：服务质量：1、满意；2、一般；3、不满意。服务态度：1、好；2、一般；3、不好。特别说明：附件7T使用说明书说明事项开发单位：地址：邮编：电话：设计单位：地址：邮编：电话：施工单位：地址：邮编：电话：监理单位：地址：邮编：电话：物业管理管控单位:地址：邮编：电话：1、水菽电表血已由水厂、供
23、电局检验，不得随意调换。2、不得自行在墙上凿洞，拓宽门窗洞口，加设门窗或自行增设隔墙等，以免破坏结构，发生事故。3、不得猛然敲打楼面，不得在楼板上打洞，剪断负筋（丝），以免破坏楼面承载相关能力。4、装修过程中产生的废弃物和杂物严禁向下水道倾倒或随意向楼下乱扔，应堆放在指定位置。5、排水横管上不得悬挂重物，吊顶装饰不得封死，排污管检查口严禁封闭。6、屋面一般不能上人；更不得自行在屋顶开孔或搭设棚屋，以免破坏屋面防水层和隔热层。7、严禁将阳台用作仓库，不得在栏杆（板）上外挑花坛。8、分户门外均属公用部位，严禁随意改变原状、堆放杂物。9、装修房屋，必须遵守有关相关技术规范和安全规范，并按物业管理管控
24、的有关规定办理手续。10、因用户使用不当（含不当装修）造成的质量相关问题，开发单位不承担保修责任；造成质量受损或他人损失的，由用户负责。附件7-2使用说明书房屋平面示意附件7-3使用说明书房屋水、电管网示意图附件7-4使用说明书房屋结构、套型设计特点附件7-5使用说明书使用前须知1、楼面允许荷重：客厅：.卧室：.厨房：.卫生间：阳台：2、供水方式：3、排水方式：4、供电容量及方式户额定总容量一；插座；照明与插座线路敷设；插座线漏电保护器控制；插座线为单相三线制，即相、零、地；电线截面：插座线：照明线：进户线：线色区分：相线：零线：接地线：5、燃气供应方式：6、中央空调：集中供暖期：集中供冷期：
25、7、热水供应：8、通讯线路：9、门窗类型：使用注意事项：10、消防设施配置说明：11、有关设备、设施安装预留位置说明：安装注意事项：12、承重墙注意事项：保温墙注意事项面：防水层注意事项：阳台使用注意事项：13、电梯使用注意事项：14、安保设施使用注意事项：15、拿到钥匙后，应对房屋作全面检查，发现相关问题及时与开发商联系。附件8、物业管理管控（以下适用于物业管理管控委员会成立前）甲方就该房屋所在商品房本次项目的物业管理管控己于时与.签订物业管理管控合同，委托该公司进行有关物业管理管控。乙方愿遵守宣物业管理管控合同的有关条件，并与甲方补充约定如下：（以下适用于物业管理管控委员会成立后）该房屋所
26、在商品房本次项目的物业管理管控委员会已于时成立，该委员会已选聘物业管理管控公司进行有关物业管理管控。乙方愿遵守有关物业管理管控合同，并与甲方补充约定如下：附件9、补充协议甲乙双方经协商一致，订立下列补充协议：甲方住所地通讯地址邮政编码证件名称证件编号.法定代表人电话代理人电话签署时向签署地址乙方住所地通讯地址邮政编码证件名称证件编号.法定代表人电话代理人电话签署时向签署地址注意事项1、本契约适用于本市商品房内销、外销，预售、销售。2、买方留置的正本作为买方办理转让、抵押的凭据。3、本契约除签署部分外，一律用打印机打印填写。4、本契约空格部分若为空白句，应以“以下空白”注明。5、本契约不得有任何涂改。6、本契约不得翻印。
