《小区工程勘察设计合同（通用9篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《小区工程勘察设计合同（通用9篇）.docx（55页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、小区工程勘察设计合同篇1委托方（甲方）：地址：邮码：电话：法定代表人：职务：承包方（乙方）：地址：邮码：电话：法定代表人：职务：依照中华人民共和国民法典的有关规定，经双方协商一致签订本合同。第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）O第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。第三条甲方责任1.按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关
2、建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。委托初步设计应提出以下资料：经过批准的设计任务书;选址报告;规划要求;原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求；能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工
3、条件，以及有关设备的技术资料。2,收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。3 .在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。4 .委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。5 .维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。6 .按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。第四条乙方责任1
4、 .按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件，根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件（初步设计6份，施工图设计8份），并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。2 .乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）。3 .初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双
5、方协商，另订合同。4 .乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。5 .对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。6 .勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。第五条勘察设计费用乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。设计合同生效后，甲方付给乙方设计费30%;乙方交付初步设计文件时，甲方再
6、付给乙方设计费;交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨付20%作为定金，完成施工图时付清全部设计费。勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的30%,乙方交付勘察文件时，甲方负责结算全部勘察费。第六条违约责任1 .甲方不履行合同，无权请求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。2 .甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值元计算，增补设计费。3 .甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外
7、，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。4 .甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。5 .甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效,乙方已收的定金和设计费不予退回。6 .由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。7 .勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的1%,提前时，甲方付给乙方该阶段设计
8、费的%（经批准生效）O8 .甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费1%的违约金，但每天偿付最高额不得超过100兀O9 .乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费1%.第七条合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不成按项解决。1 .申请仲裁委员会仲裁。2 .向人民法院起诉。第八条合同未尽事宜，经双方协商一致,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效部分。第九条本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。第十条本合同一式一份。其中
9、正本两分（甲、乙双方各执一份），副本一份。甲、乙双方业务主管部门各执一份,市基建主管部门一份。甲方：甲方代表：一年一月一日乙方：乙方代表：一年一月一日小区工程勘察设计合同篇2委托方（甲方）：地址：邮码：电话：:法定代表人：职务：承包方（乙方）：地址：邮码：电话：法定代表人：职务：依照中华人民共和国民法典的有关规定，经双方协商一致签订本合同。第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交
10、的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。第三条甲方责任1 .按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。1.1 委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图，圈定测量范围的平面图,土地使用证的复制件，并安排好现场工作条件。1.2 委托初步设计应提出以下资料：经过批准的设计任务书；选址报告;规划要求;原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;能满足初步设计要求的勘
11、测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。1.3 委托施工图设计时，应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。2 .收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。3 .在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。4 .委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。5 .维护乙方的
12、勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。6 按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。第四条乙方责任1 .按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件，根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件（初步设计6份，施工图设计8份），并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。2 .乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件（包括概、预算文件、材料
13、、设备清单）。3 .初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。4 .乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。5 .对于复杂项目，需要乙方协助收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。6 .勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合
14、同规定的进度、质量提交勘察成果。第五条勘察设计费用1.乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。2设计合同生效后，甲方付给乙方设计费30%;乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。3 .小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨付20%作为定金，完成施工图时付清全部设计费。4 .勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的30%,乙方交付勘察文件时，甲方负责结算全部勘察费。第六条违约责任1.甲方不履行合同，无权请求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。5 .甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料，或因
15、资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值元计算，增补设计费。6 .甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。7 .甲方因故要求停止设计时，应及时用书面通知乙方，乙方应立即停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。8 .甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时，本合同自行失效,乙方已收的定金和设计费不予退回。9 .由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责积极采取补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应
16、付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。10 勘察设计文件（图纸）交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的1%,提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的%（经批准生效）。11 甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费1%的违约金，但每天偿付最高额不得超过TGo12 乙方不及时到现场处理有关设计问题，不及时按审批机关意见修改设计时，每影响一天应减付设计费l%o第七条合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不成按项解决。1 .申请仲裁委员会仲裁。2 .向人民法院起诉。第八条合同未尽事宜，经双
17、方协商一致，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效部分。第九条本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书,均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。第十条本合同一式份。其中正本两分（甲、乙双方各执一份），副本份。甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：年月日小区工程勘察设计合同篇3承包方：委托方：根据中华人民共和国民法典和建设工程勘察设计合同条例的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条工程名称;工程地点;工程规模；工程投资O第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书。第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家
18、规定执行。勘察设计费的拨付办法，自合同生效后天内，委托方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在天内一次结清。勘察任务的定金为勘察费的,设计任务的定金为估算设计费的一年月日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、1 .进度、质量和设计文件份数。详见附表四。2 .初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。3 .设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解
19、决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商。第六条违约责任1 .因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下：O2 .因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。3 .承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费。的违约金
20、。4 .由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下：O5 .因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。6 .委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的%。计算。第七条争议的解决方式合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。第八条附则本合同未言
21、明事项，一律按中华人民共和国民法典和建设工程勘察设计合同条例规定执行。本合同：建设工程设计委托书、工程地质勘察委托书、建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表、勘察设计文件交付日期一览表等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效，正本份，委托方、承包方各执份;副本份，分别报送备案。委托方：承包方：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：地址：地址：开户银行：开户银行：帐号：帐号：电话：电话：年一月一日年一月一日签订地点：签订地点：小区工程勘察设计合同篇4总承包人合同编号：分包人合同编号：项目总承包工程总承包人：分包人：签订地点：签订日期：年月日合同协议书
22、鉴于总承包人拟委托分包人承担工程（以下简称“工程”）的部分工程勘察设计工作，且分包人同意接受该委托。根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。1工程概况1.1工程名称：O1.2工程地点：o1.3建设规模：o1.4建设单位（业主）：o1. 5其他：。2工程勘察设计阶段1.1 工程勘察阶段：初勘和详勘1.2 工程设计阶段：初步设计和施工图设计（包括竣工图）3工程勘察设计范围3.1 工程勘察范围如下：具体工程勘察范围详见本合同附件一：技术要求。3.2 工程设计范围具体工程设计范围详见本合同附件一：技术要求。分包人向总承包人提供与其设计
23、范围相一致的施工现场技术服务,负责指导建筑安装施工和及时处理建筑安装施工过程中的问题。分包人应参与工程调试、试运行、工程验收。3.3 勘察设计工期分包人应按照本合同约定的工期完成工程勘察设计工作。5合同价款本合同项下工程勘察设计费总计人民币（大写）（）（含税或不含税），其中工程初勘费为人民币（大写）（）,详勘费为人民币（大写）（Y）,工程初步设计费为人民币（大写）（）,施工图设计费为人民币（大写）（）。6合同文件组成本合同由以下文件组成：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如有）；（3）合同专用条款；（4）合同附件；（5）合同通用条款；（6）招标文件。上述文件互为补充和解释，如有不清或互相矛盾
24、之处，以上面所列顺序在前者为准。7其他本合同经合同双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效。本合同正本一式两份，总承包人执一份，分包人执一份;副本一份，总承包人执一份，分包人执一份。下接签署签署页总承包人：（盖章）分包人：（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：法定代表人或授权代表（签字）：签订日期：签订日期：地址：地址：邮编：邮编：联系人：联系人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：税号：税号：开户行地址：开户行地址：合同通用条款1 一般约定1.1 定义合同中下列词语应具有本条所赋予的含义：1.1.l合同：指本合同及其附件，以及本合同明确列为合同组成部分
25、的各类文件。1.1. 2工程：指工程。1.1.3合同价格：指分包人完成本工程勘察设计及现场服务等合同约定的全部工作，总承包人应支付的总费用。1.1. 4工程初步验收：指按照工程整套启动试运行规程的要求完成整套启动试运行试验，并完成试生产移交手续。工程初步验收日为工程通过整套启动试运行后的次日。合同专用条款另有约定的，从其约定。1.1.5工程缺陷责任期：指分包人自工程初步验收日起一年的期限内对因工程设计原因引起的工程缺陷承担设计责任的责任期间。合同专用条款另有约定的，从其约定。1.1.6 日（天）：指公历日。1.1.7 除本合同另有约定外，“以上”、“以下”、“以内”、“届满”,均包括本数；“不
26、满”、“以外”，不包括本数；X日前”“X日后”不包括当日。按照日、月、年计算期间的，开始的当天不算入，从下一天开始计算。期间的最后一天不是工作日的，该期间应于下一个工作日终止。2工程勘察设计依据2.1 现行有效的国家法律、行政法规、地方法规、部门及地方政府规章和规范性文件。2.2 现行有效的国家、行业勘察设计标准、规范、规定。2. 3本工程可行性研究报告的审核意见以及政府有关部门、行业主管部门对环境影响评价报告、水土保持方案、配套工程可行性研究报告等各专题报告的审查意见。3工程勘察设计成果交付3.1分包人应向总承包人提供勘察设计文件纸质文件，同时提供可编辑的电子文件。分包人按照合同专用条款约定
27、的数量交付勘察设计成果。3. 2总承包人需要增加设计文件数量的，总承包人应承担增加部分的出版费用。3.3分包人按照合同专用条款约定的时间交付勘察设计成果。4总承包人义务4.1 尊重分包人根据国家、行业或省级地方有关标准、规程、规范的规定进行勘察设计工作的权利，不得提出与国家或行业标准、规程、规范相抵触的要求。4.2 按时向分包人提供开展勘察设计工作所需的有关基础资料，包括但不限于设计委托书、项目核准文件、土地管理部门、城市规划管理部门同意征用土地等有关协议及文件，以及其他按有关规定应由总承包人提供的资料。总承包人应对上述资料的真实性、准确性和可靠性负责。分包人就本合同工程项目采用国家或地方标准
28、图的，分包人应提供国家或地方标准图。4.3 按合同约定向分包人及时足额支付合同价款。4.4 总承包人可以按照合同专用条款的约定委托分包人落实与工程设计和工程建设有关的外部条件或取得与工程建设有关协议的协议。5分包人义务5.1 必须具备与承担本合同工程勘察设计所需要的资质。由于分包人提供虚假信息、虚假资质或者借用他人资质，违法承接本合同项下的工程勘察设计的，分包人应承担一切不利后果。因此给总承包人造成损失的，分包人应负责赔偿。5.2 按照国家、行业或省级地方的标准、规程、规范、总承包人的设计要求进行勘察设计工作，严格掌握设计标准，降低工程造价。5.3 按本合同约定的交付时间及份数向总承包人交付勘
29、察设计文件，并对委托范围内的勘察设计成果的真实性、完整性、准确性负责。5.4 按照合同约定组织和实施勘察设计，保证勘察设计质量。5.5 按合同约定做好工程建设全过程的现场服务工作。按总承包人要求配合开展工程结算。5. 6分包人应按本合同约定安排符合资格要求的设计人员进行勘察设计工作。未经总承包人同意，分包人不得更换主要设计人员。5.7 分包人编制的初步设计文件，应当满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要;编制的施工图设计文件,应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要。5.8 分包人在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标
30、，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、生产工艺线外，分包人不得指定生产厂、供应商。5. 9分包人交付设计文件后，应参加有关部门设计审查会议及根据审查结论负责不超出本合同勘察设计范围内的必要调整补充。5.10 接受总承包人聘请的设计监理方的监理;设计监理方的任何建议、检查、确认、同意、批准或类似行为不减轻或免除分包人的责任。5.11 分包人分包部分工程勘察设计工作时，需经总承包人书面同意，主体工程不得分包。5.12 分包人应确保设计质量，按总承包人要求做好设计变更控制及相关签证、报表报备工作。5.13 按总承包人要求参加本工程施工、设备及主要材料的招、评标工作，分
31、包人因此发生的差旅费用由分包人承担。合同专用条款另有约定者除外。分包人参与招、评标的工作内容和要求包括：(1)分包人专业人员应按照总承包人要求积极配合施工、设备及主要材料的评标。(2)在招、评标工作中，分包人有义务以书面形式答复总承包人提出的技术问题(包括投标人向招标人提出的技术疑问)。(3)分包人应对招、评标工作有关情况严格保密。5.14 分包人应按总承包人正式给定的工程名称编制设计文件。5.15 在每个专业施工图总说明中，应说明施工图卷册的划分原则,便于施工和运行人员查阅。在每卷中应编制设计说明书说明设计意图、设计原则等。5.16 各专业每张工艺流程图(其中包括电气二次图)应提供一份说明，
32、用以说明该图纸的设计意图、设计原则、所能实现的功能、逻辑关系、可以采取的运行方式等。5.17 分包人应负责在监理单位和施工单位的协调配合下编制竣工图，竣工图须按本合同约定的时间提交，并编写设计总结。5.18 分包人应协助总承包人做好工程档案的归档工作。5.19 分包人应协助总承包人做好工程评优、达标投产、专项验收、国家验收、工程总结等工作。5.20分包人除履行上述义务外，还应当按照本合同专用条款的约定，在设计工作中满足有关特殊设计要求。6工程勘察设计费支付总承包人按照本合同专用条款的约定向分包人支付工程勘察设计费。支付方式为支票、电汇或承兑汇票等。7审查、确认7.1审查7.1.1分包人应按国家
33、及行业有关规定提交符合各勘察设计阶段内容深度和要求的图纸文件供审查之用，总承包人负责安排相关审查事宜。1. 1.2分包人交付设计文件后，应参加总承包人组织的有关审查会议，并根据审查结论负责在本合同约定工作范围内对设计文件进行必要的修改和补充。若总承包人对审定的设计原则进行重大变更导致重新设计或修改设计时，双方需签订补充协议或另签合同。2. 2确认3. 21总承包人组织并对施工图进行确认或组织施工图会审工作。7. 2.2上述确认或会审意见如造成非分包人原因的勘察设计返工,由总承包人负责返工费用;如因分包人原因造成返工的，则不应增加勘察设计费用。8现场服务8.1分包人对所承担勘察设计任务的工程建设
34、项目应配合施工，提供技术服务，解决施工过程中有关设计问题，负责设计交底（含设备材料订货交底和施工交底），现场解释设计意图，处理设计变更并同时提出施工预算增减表，根据合同约定派驻现场设计代表，参加工程现场调度会、与设计有关的事故分析会、整组调试、工程质量考核评定、启动投运及工程竣工验收,并参加启动验收委员会,按要求进行设计总结等。8. 2分包人应根据总承包人要求及工程进展需要，在土建施工、设备安装和调试阶段及时提供现场服务。8. 3分包人的现场服务应及时、有效。在土建结构施工、设备安装和调试期间应派设计代表，设计代表应深刻理解设计意图，并能够独立解决现场问题。8. 4分包人应指定现场服务的负责人
35、和联系人，确保总承包人与分包人关于现场服务的联系顺畅。9工程设计变更8.1 总承包人可根据工程建设的需要或国家/行业的相关法规、规程、标准等变化，在工程建设和合同质保期内提出设计变更（含变更设计）要求，分包人应按此要求进行相应的设计变更工作。如果此等变更导致分包人工作量的增加，双方另行达成协议确定设计费用。9. 2因分包人原因造成的设计变更（含变更设计）,如造成总承包人损失，按本合同第12条处理。9.1 所有的设计变更（含变更设计）必须经总承包人授权代表审核批准后方可执行。10知识产权保护9.2 1分包人提供的工程勘察设计文件不得侵犯他人的知识产权。9.3 2分包人所提交的文件或其他资料不应存
36、在任何权利瑕疵，分包人方应保证总承包人免于遭受因第三方提起侵权索赔而产生的任何损失。如果任何第三方向总承包人提起侵权索赔，分包人应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任。9.4 3分包人根据本合同向总承包人提交的勘察设计文件的著作权归总包人所有。11保密义务I1.l总承包人和分包人及其工作人员应对本合同执行过程中了解到的涉及对方商业秘密的资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密义务，并采取相应的保密措施。各方应承担的保密义务包括但不限于:(1)未经合同对方书面同意，不得将因履行本合同知晓的与对方商业秘密的相关设计文件、资料及信息等披露给任何第三人；(2)不得将上述与对方商业秘密的相关设计文件
37、、资料及信息等用于本合同以外的其他目的；(3)分包人在设计文件通过审查后或按总承包人要求，及时将总承包人为分包人开展本合同勘察设计工作而提供的资料和信息返还总承包人，或按总承包人要求作适当处理。11.2 上述保密义务的期限至对方商业秘密的相关设计文件、资料及信息等正式向社会公开之日或合同一方书面解除对方本合同项下保密义务之日止。11.3 合同一方违反保密义务的，应承担一切法律责任并赔偿对方因此遭受的全部损失。12违约责任12.1 总承包人的违约责任12. 1.1总承包人应按照合同约定的时间和金额向分包人支付勘察设计费，逾期支付的，每逾期支付一天，应按照合同专用条款的约定承担逾期违约金。12.2
38、 分包人的违约责任12.2.1 2.1分包人应当按照本合同约定的时间和方式提交勘察设计文件，由于分包人原因，逾期提交勘察设计文件的，每逾期交付一天，应承担合同专用条款约定的违约金。12.2.2 因分包人原因造成勘察设计文件、招标文件等出现遗漏或错误的，分包人应及时负责修改或补充。由于分包人设计错误造成工程质量事故损失，分包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的勘察设计费，并根据损失程度向总承包人偿付赔偿金。12.2.3 在合同履行期间，因分包人的原因，分包人单方要求终止或解除合同的，应当返还已付款并赔偿总承包人的损失。13合同的变更和解除13.1 总承包人和分包人协商一致，可以变更和解除合
39、同。13.2 任何一方要求变更或解除合同时，应在一个月前以书面形式通知对方并承担约定的违约责任。13.3 变更或解除合同有争议的，按合同第17条约定处理；14不可抗力14.1 合同双方中的一方由于1）战争、敌对行动;2）国际禁运、国际制裁;3）罢工、民暴;3）严重的自然灾害（包括海啸、地震、泥石流、洪水、台风、持续20天以上的暴雨或暴雪、持续20天以上的冰灾等政府行为;或双方另行同意的不可抗力事件而影响合同的执行时，则延迟合同的履行期限，延迟的时间相当于不可抗力事件影响的时间。14.2 受不可抗力事件影响的一方应尽快将所发生的不可抗力事故的情况以传真通知另一方，并在14天内以书面通知的方式将有
40、关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认。14.3 如不可抗力事件延续到120天以上时，双方应通过友好协商解决合同继续履行的问题。14.4 受不可抗力事件影响的一方应采取所有可能的措施去减少由于不可抗力所产生的延迟。14.5 当不可抗力事故终止或事故消除后，受事故影响的一方应尽快以传真通知另一方，并以书面通知的方式证实。15通知一方根据本合同发给另一方的任何通知，包括批准、证明、同意、确定和请求均应采用书面形式。通知可由专人送交或通过信件或快递、数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）方式发送。由专人送交时，以对方签收之日为通知的收到日期;通过信件或快递方式发送的，以对方签收之
41、日为通知的收到日期;通过数据电文方式发送的，以该数据电文进入对方指定特定系统的时间为到达时间;对方未指定特定系统的，以该数据电文进入对方的任何系统的首次时间为到达时间。16适用法律本合同的适用法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。17争议解决合同履行过程中发生争议时，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。若争议经协商未能达成一致解决意见或任何一方不愿协商的,按照合同专用条款的约定解决。合同专用条款专用合同条款为通用合同条款的细化、补充或修改。专用合同条款与通用合同条款不一致时，以专用合同条款为准。以下内容的条
42、款编号与合同通用条款保持一致。1 一般约定1.l定义1.1.4工程初步验收：【】1.1.5工程缺陷责任期：【】3工程勘察设计成果交付3.1 分包人提交勘察设计成果的数量如下表所示：序号设计阶段份数备注1初步设计文件1.l初步设计（送审稿）【】满足初步设计审查的需要1.2初步设计收口文件1】全套文件1.3设备清册【】1.4概算书【】2施工图设计文件一一必须满足施工进度（并且适应工期提前要求）2.1施工图设计文件【】全套文件2.2加工订货图1】2.3设备材料清册【】2.4设备招标技术规范书【】3竣工图设计文件1】4勘察报告一一4.1初勘报告【】4.2详勘报告【】3.3工程勘察设计工期3.3.1工程
43、勘察工期3.3.1.1本合同生效后且总承包人向分包人支付了勘察预付款，分包人在【1个工作日内向总承包人提交初勘报告。3.3.1.2初步设计文件通过总承包人委托的审查且收到总承包人关于开展详勘的书面通知后【1个工作日内，分包人提交详勘报告。如总承包人要求详勘与初勘连续进行，则自总承包人提出书面通知后【】个工作日内，分包人提交详勘报告。3.3.2工程设计工期3.3.2.1本合同生效后的【1个工作日内，分包人向总承包人提交初步设计文件。3.3.2.2根据初步设计文件审查要求，需要进行初步设计审查收口的，分包人应当在收到审核方出具的初步设计审查纪要后【】个工作日内完成初步设计收口审核文件。3.3.2.
44、3施工图设计文件交付进度见本合同附件一：技术要求。3.3.2.4分包人应在工程初步验收并移交试生产运行后【】日内完成编制竣工图的编制。4总承包人义务4.4总承包人委托分包人落实与工程设计和工程建设有关的外部条件或取得与工程建设有关协议的协议，包括：(1)15分包人义务5.19特殊设计要求(1)在本工程中，分包人应对电厂采用KKS编码进行标识。(2)在本工程中，分包人应采用计算机三维设计技术进行设计。(3)PlD图要达到相当的深度，要标明必须的参数，如：介质、压力、温度、流速、材料等。(4)本工程的规划和设计，必须树立全局观点，依靠技术进步，认真勘测、精心设计，积极慎重地推广国内外先进技术，因地
45、制宜地采用新材料、新设备、新工艺、新布置、新结构，从实际出发，努力提高自动化水平，做出最优方案，为提高设备可靠性、可用率，降低造价、气耗、水耗、厂用电率，节约能源，缩短工期等打下基础。(5)分包人应根据限定的用地范围，优化设计本工程总平面布置。(6)分包人对工业用水系统、化学水系统、雨水回收、污水处理、深度处理等系统的专项优化及全厂节水方案进行设计。(7)分包人如应用了高新技术(专利、专有技术等)应在本合同中予以明示，并提供相应的证明。(8)6工程勘察设计费支付6.1 工程勘察费支付1.1 .1合同生效后且分包人向总承包人开具相应数额的增值税专用发票后的日内，总承包人向分包人支付工程勘察费的,
46、即人民币(大写)()作为预付款；1.2 .2分包人向总承包人提交初勘报告后并向总承包人开具相应数额的增值税专用发票后的日内，总承包人向分包人支付工程勘察费的,即人民币（大写）（）;6.1.3分包人向总承包人提交详勘报告后并向总承包人开具相应数额的增值税专用发票并经总承包人审核无误后后的日内，总承包人向分包人支付剩余的工程勘察费，即人民币（大写）（）。6.2工程设计费支付6.2.1分包人同意，总承包人向分包人支付本合同项下的工程勘察设计费均以总承包人收到建设单位（业主）支付的、与分包人已完工作量相对的款项为前提条件。6.2.2合同生效后且分包人向总承包人开具相应数额的增值税专用发票后的日内，总承
47、包人向分包人支付工程设计费的,即人民币（大写）（）作为预付款；6.2.3初步设计评审后且分包人向总承包人开具相应数额的增值税专用发票后的日内，总承包人向分包人支付工程设计费总价的%,即人民币（大写）（）;6.2.4分包人完成并交付本合同附件1】施工图交付进度中50%的卷册后并向总承包人开具相应数额的增值税专用发票后的日内，总承包人向分包人支付工程设计费总价的%,即人民币（大写）（Y）；6.2.5分包人完成施工图设计并按本合同约定要求的份数提交整套图纸且向总承包人开具相应数额的增值税专用发票后的日内（含本数），总承包人向分包人支付工程设计费总价的,即人民币（大写）（Y）；6.2.6分包人完成竣工图设计并按照本合同约定要求的份数提交整套图纸且向总承包人开具相应数额的增值税
