公路工程合同协议书.docx

《公路工程合同协议书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公路工程合同协议书.docx（26页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、公路工程合同协议书工程名称：长乐市201省道文岭至浮岐段公路工程发包人：长乐市交通局/长乐市文岭至浮岐段公路工程士设指挥部办公室承包人：核工业华东建设工程集团公司日期：2022年08月15日第一章合同协议书2第二章廉政合同4第三章安全生产合同6第四章通用合同条款8第五章专用合同条款9第六章中标通知书22第七章工程量清单23第八章银行履约保函35第九章其他主要管理人员和技术人员配备表37第十章主要机械设备和试验检测设备配备表38第一章合同协议书长乐市交通局/长乐市文岭至浮岐段公路工程建设指挥部办公室(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施长乐市201省道文岭至浮岐段公路工程B标段(项目名称)，已

2、接受核工业华东建设工程集团公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。1 .长乐市201省道文岭至浮岐段公路工程，桩号K221808K22&68112,长度3.893公里(其中长链4.409米)，公路等级为11级，设计时速为80公里/小时，水泥混凝土路面,连拱隧道J座，计长220米,中小桥3座,计长80.62米以及其它构造物工程等。2 .下列文件应视为构成合同文件的组成部份：(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；(2)中标通知书；(3)补遗书；(4)投标函及投标函附录；(5)项目专用合同条款；(6)公路工程

3、专用合同条款；(7)通用合同条款；(8)技术规;(9)图纸；(10)己标价工程量清单；(11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；(12)其他合同文件。3 .上述文件互相补充和解释，如有不明确或者不一致之处，以合同约定次序在先者为准。4 .根据工程量清单所列的估计数量和单价或者总额价计算的签约合同价：人民币（大写）伍仟伍佰壹拾捌万捌仟叁佰伍拾元零叁分（55188350.03）,最终结算费用以财政审核为准。5 .承包人项目经理：许江伟。承包人项目总工：小强。6 .工程质量符合现行交通部公路工程施工质量验收规合格标准。7 .承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

4、8 .发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。9 .承包人应按照监理人指示开工，工期为180日历天。10 .本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或者其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交竣工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。11 .本协议书正本二份、副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份，当正本与副本的容不一致时，以正本为准。12 .合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部份。发包人： （盖单位章） 法定代表人或者其委托代理人：（签字）月日承包人： （盖单位章） 法定代表人或者其委托代理人：（签字）年月B第二章

5、廉政合同根据关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，长乐市201省道文岭至浮岐段公路工程B标段(项目名称)项目法人长乐市交通局/长乐市文岭至浮岐段公路I：程建设指挥部办公室(项目法人名称,以下简称“发包人”)与该项目标段的施工单位核工业华东建设工程集团公司(施工单位名称,以下简称“麴人”),特订立如下合同。1.发包人和承包人双方的权利和义务(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。(2)严格执行长乐市201省道文岭至浮岐段公路口程(项

6、目名称)B标段施工合同文件，自觉按合同办事。1 3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得伤害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。2 4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，发布举报，监督并认真查处违纪行为。3 5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。4 6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议赋予处理并要求告知处理结果的权利。5 .发包人的义务(1)发包人及其工作人员不得索要或者接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人

7、或者发包人工作人员个人支付的费用等。(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。(3)发包人及其工作人员不利要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。(5)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或者推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。(6)发包人工作人员要秉公办事，不许营私舞弊，不许利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。6

8、.承包人的义务（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或者馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或者个人支付的任何费用。（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。7 .违约责任（1）发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定赋予党纪、政纪或者组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。（2）承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定赋

9、予党纪、政纪或者组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通主管部门赋予承包人一至三年不得进入其主管的公路建设市场的处罚。8 .双方约定：本合同由双方或者双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或者发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或者承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定围的裁定意见。9 .本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。10 本合同作为长乐m201省道文岭至浮岐段公路工程（项目名称）上标段施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后即将生效。11 本合同一式土份，

10、由发包人和承包人各执四份，送交发包人和承包人的监督单位各一份发包人： （盖单位章） 法定代表人或者其委托代理人：（签字）月R承包人：（盖单位章） 法定代表人或者其委托代理人：（签字）年 月 日发包人监督单位：（全称）（盖单位章）承包人监督单位：（全称）（盖单位章）第三章安全生产合同为在长乐市201省道文岭至浮岐段公路工程(项目名称)B(标段)施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人长乐市交通局/长乐市文岭至浮岐段公路工程建设指挥部办公室(发包人名称，以下简称“发包人”)与承包人核工业华东建设工程集团公司(承包人名称，以下简称“承包人”)特此签订安

11、全生产合同：1.发包人职责(D严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。(2)按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。(4)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。(5)组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。2 .承包人职责(1)严格遵守中华人民全生产法、建设工程安全生产管理条例等国家有关安全生产的法律法规、公路水运

12、工程安全生产监督管理办法、公路工程施工安全技术规程和公路筑养路机械操作规程等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。(2)坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括暂时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵

13、向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按公路水运工程安全生产监督管理办法规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何、违禁、暴力或者妨碍治安的行为。(5)承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格

14、者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得安全操作合格证后，方准持证上岗。施工现场如浮现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物赋予、易货或者以其他方式转让给任何其他人，或者允许、容忍上述同样行为。(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。(8

15、)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其时常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。(10)承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则.严肃处理相关责任人。(11)安全生产费用按照公路水运工程安全生产监督管理办法的相关规定使用和管理。3 .违约责任如因发包人或者承包人违约造成

16、安全事故，将依法追究责任。4 .本合同由双方法定代表人或者其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。5 .本合同正本一式二份，副本八份,合同双方各执正本一份，副本四份,当正本与副本的容不一致时，以正本为准。发包人： (盖单位章) 法定代表人或者其委托代理人：(签字)年 月 日承包人： (盖单位章) 法定代表人或者其委托代理人：(签字)年 月 日第四章通用合同条款通用合同条款本工程的合同通用条款详见2022年版公路工程标准施工招标文件A.公路行业标准专用合同条款详见公路工程标准施工招标文件8- 项目专用合同条款说明：1 .招标人在根据公路工程标准施工招标文件编制项目招标文件中

17、的“项目专用合同条款”时,可根据招标项目的具体特点和实际需要，对通用合同条款及公路工程专用合同球”进行补充毗,除通用合同球明确专用合同条款”可作出不同约定及公路工程专用合同条款明确”项目专用合同条款”可作出不同约定外，补充和细化的容不得与通用合同条款及公路工程专用合同条款强制性规定相抵触。同时，补充、细化的不同容，不得违反法律、行政法规的强制性规定和平等、自愿、公平和诚实信用原则。2 .项目专用合同条款的编号应与通用合同条款和公路工程专用合同条款一致。3 .项目专用合同条款可对下列容进行补充和细化：(1)通用合同条款中明确指出专用合同条款可对通用合同条款进行修改的容(在通用合同条款中用应按合同

18、约定、应按专用合同条款约定”除合同另有约定外、除专用合同球另有约超卜、在专用合同球中约定”等多种文字形式表达)；(2)公路工程专用合同条款中明确指出项目专用合同条款可对公路工程专用合同条款进行修改的容(在公路工程专用合同条款中用除项目专用合同翎里有约定外。项目专用合同筋可能约定的，项目专用合同条款约定的其他情形等多种文字形式表达)；(3)其他需要补充、细化的容。项目专用条款数据表说明：本数据表是项目专用合同条款中合用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是项目专用合同条款的组成部份。第八章招标文件格式的投标函附录中的数据（供投标人确认）与本表所列有重复。序号条款号信息或者数据11.1.2.2发包人

19、：长乐市交通局/长乐市文岭至浮岐段公路工程建设指挥部办公室地址：长乐市文岭至浮岐段邮政编码：35020021.1.2.6监理人：（招标人另行通知）地址：邮政编码：31.1.4.5缺陷责任期：自实际交工日期起计算2-年41.6.3图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人允许后，在该项工程或者工程相应部位施工go天签发图纸修改图给承包人53.1.1监理人在行使下列权利前需要经发包人事先批准：（6）根据第15.3款发出的变更指示，其单项工程变更涉及的金额超过了该单项工程签约时合同价的5%或者累计变更超过了签约合同价必3%76.2发包人是否提供施工设备和暂时设施：否。暂时占地最长使用期2个月，暂时占

20、地一切使用费（包含拆迁补偿费、青苗补偿费、年租费、复耕费、防护费、水土保持费、绿化环保费等等）由投标人在报价中自行考虑，包干使用。88.1.1发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：正T前15天承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：开工前2天911.5逾期交工违约金：L个月每天罚人民币飒元；超过1个月以上每天罚人民币5QQd元1011.5逾期交工违约金限额：砂签约合同价1111.6提前交工的奖金：2元/天1211.6提前交工的奖金限额：签约合同价1315.2.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人按所节约成本的名或者增加收益的/%赋予奖励1

21、515.4更改为：变更工程价格的调整方法：（一）变更工程价格的增加或者减少额，应结合补充技术规（若有时）相关的计量支付条款规定办理，其单价或者总额价由监理工程师按以下顺序确定：（1）合同中已有合用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中惟独类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合序号条款号信息或者数据同价款；（3）合同中没有合用或者类似于变更工程的价格，按招标工程控制价编审依据的有关计价规定计算后，按承包人投标时投标报价与招标工程控制价的同等降低幅度计算该部份的造价。采用承包人中标价与招标人工程控制价同等降低幅度计价的变更工程，施工方法须经业主允许，监理工程师批准；工程

22、数量（含附属工程数量）须经业主、监理和承包人三方现场确认。（4）若无定额标准时，由承包人提出适当的价格，经发包人市场询价后会同监理工程师认定，但工程决算时以审核部门意见为准。（5）变更工程，按照实际发生的工程数量计取100章费用。（6）如果变更工程的单价或者总额价一时不能确定，经业主允许，监理工程师可以确定暂时的单价或者总额价，作为暂付账款列入根据第60条规定签发的期中支付证书中，待确定后再在其后的期中支付证书中调整。（二）本工程采用固定价格合同（固定总价），根据招标施工图总价包干。中标人应在确定中标之日（领取中标通知书的日期（2022年7月27日）起28天核对清单工程量，核对后的清单工程量作

23、为完成招标图纸施工容的包干数量，相应总价即为合同价款，结算时按合同价款进行审核结算。未在28天核对清单工程量的，视为默认，合同价款不予调整。本工程仅对分项数量误差大于等于3%的项目予以调整，分项误差小于3%的项目不作调整。中标人所报核对清单的价款与经审核后的价款偏差大于10%的，即（送审金额一审后金额）/审后金额10%,视为故意虚报。将按中标人多报的金额计算审核造价咨询费用，标准按省物价局关于规建设工程造价咨询服务收费有关问题的通知（闽价（2002）房457号）相应标准计算，由招标人支付给审核单位，从中标人工程款中扣除。1617.2.1开工预付款金额：无预付款1717.2.1材料、设备预付款比

24、例：等主要材料、设备单据所列费用的1817.3.2承包人在每一个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：六份1917.3.3(1)1、监理人在收到承包人进度付款申请单及相应的支持性证明文件后的10天完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额及相应的支持性材料，报送发包人，经发包人审核允许后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人经发包人允许有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或者义务的相应金额。2017.3.3(2)发包人在收到监理人签证的月进度付款申请单后7天审核确认，按当月完成（含经批准的变更价款）的80%支付给承包人；工程交工验收合格后，付至完成工程量的90%

25、；工程业资料已移交、工程结算报告经长乐市财政局审定后的28天，付至长乐市财政局审定金额的95%；预留5%作为建设工程质量保留金（保修金），至缺陷责任期3满。2117.4.1质量保证金百分比：月支付额的目2317.5.1承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：序号条款号信息或者数据五份2417.6.1承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：五份2518.2竣工资料的份数：之份2618.5.1单位工程或者工程设备是否需投入施工期运行二否2718.6.1本工程及工程设备是否进行试运行：查2819.7保修期：自实际交工日期起计算“年2920.1建造、安装工程一切

26、险的保险费率：33020.4.2第三者责任险的最低投保金额：100万元人民币,事故次数不限（不计免赔额）保险费率：2.5%。3124.1争议的最终解决方式：姻如采用仲裁，仲裁委员会名称：长乐市仲裁委员会项目专用合同条款1.1定义1.1.2.2本合同的发包人是：长乐市交通局/长乐市文岭至浮岐段公路工程建设指挥部办公室1. 1.2.7本合同的监理工程师另行通知；签订合同协议书后，书面通知承包人。1 .L4.4改为：交工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际交工日期以工程合格地通过交工验收后，在发给的交工证书上写明的日期。2 .4合同文件的优先次序(1)修改为：补充合同及附件、合同协议

27、书及附件(4)修改为：专用合同条款(含招标文件补遗书中与此有关的部份)；(6)修改为：技术标准要求(含招标文件补遗书中与此有关的部份)；1.6图纸和承包人文件1.6.1 图纸的提供本条款改为：签订合同后，发包人再提供八套施工图纸予承包人。1.6.3 图纸的修改本条款改为：图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人允许后，在该工程或者工程相应部位施工前的14天签发图纸修改图给承包人，承包人应按修改后的图纸施工。没有监理工程师的批准，承包人不得对施工图的任何部份进行修改。2 .发包人义务3 .3提供施工场地本条款删除：改为2. 3.发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，发包人若有施工场地

28、地下管线和地下设施等有关资料，应无偿、如实、完整地提供给承包人；若发包人无施工场地地下管网及设施等有关资料，应协助承包人向相关部门调查了解或者购买资料，但所需费用皆有承包人自理。4.承包人4.1 承包人的普通义务4. 1.4对施工作业和施工方法的完备性负责本条款末尾增加：(1)针对本项目选址地点的具体情况，对因政府拆迁征地等原因造成的工期延误，承包人应在投标时作出充分考虑。对由于拆迁原因造成工期延误所发生的费用认为已包含在工程量清单的报价中，其工期顺延，如超过3个月以上，按照合理工作需要留守现场人员数量支付人工工资。4.2履约担保本条款修改为：中标人在收到中标通知书后7天，并在签订合同协议书之

29、前应向发包人以履约担保金以现金或者银行保函形式递交提交10%合同价格的履约担保。完成合同价款30%退还履约担保金20%,完成合同价款60%退还履约担保金40%,完成合同价款80%退还履约担保金30%,余下10%完工后28天予以退还。如以银行保函形式提交，则在交工证书签发后7天退还。4.3分包本条款修改为：本工程不允许分包.4.4联合体本条款不合用4.5承包人项目经理4.5.1本条款第三句”项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人允许，并委派代表代行其职责。”修改为“项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人与发包人允许，并委派代表代行其职责。若经发包人允许更换的项目经理备选人员或者项目经理或

30、者项目总工或者项目总工备选人员未经允许擅离工地，将按22.1.2第（ID条有关规定处理。4.6 承包人的人员管理4 .6.3本条款修改为：承包人不得更换投标承诺的项目部主要人员，确因特殊原因需要更换时，应事先征得发包人允许从投标备选人员中选择。若无备选人员可换，替换人员的资历应不低于相应的投标承诺人员，但发包人将按22.1.2第（12）条有关规定处理。增加：4.6.5承包人项目部主要人员应严格坚守各自工作岗位，不得擅离工地。若确因特殊原因需短期离开工地，应事先征得监理人及发包人允许后方可。发包人将会不定期的抽查项目部人员在岗情况，若发现缺岗或者擅离职守的，将按22.1.2第（4）条有关规定处理

31、。增加：5 .6.6本条款第一款所述人员应在签订合同协议书后按照投标书中规定的时间进场，承包人的主要人员（资格审查强制性条件要求的人员）应在监理人指定的进场日期全部进驻现场，否则将按22.1.2第（4）条有关规定处理。4.7 撤换承包人项目经理和其他人员本条款第二句修改为：监理人或者发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或者玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应在接到通知后14天更换该名人员，发包人将按22.1.2款承包人违约有关规定，对承包人予以相应的处罚。4.8 保障承包人的合法权益增加：4.8.7承包人不得拖欠农民工工资，维护农民工合法权益，同时按照国务院关于解决农民工问题的若

32、干意见（国发20225号）、省人民政府贯彻国务院关于解决农民工问题的若干意见的通知（闽政202214号）和市关于进一步规建设领域支付农民工工资的意见（榕政综2022209号）等文件的规定进行农民工工资支付。若有拖欠，发包人有权从对付给承包人的工程款或者履约担保中直接代予支付，并按拖欠工资额的2倍处以违约金。4.8.8承包人在组织人员进驻工程现场时，应切实采取预防疫情的有效措施，配备必要的医药用品、消毒、测温、通风等设施、设备，加强疫情防控工作。承包人还应建立人员流动登记制度，信息报告制度要与当地卫生防疫部门取得联系，做好各项防措施的落实工作。承包人应将其采取上述措施而可能发生的全部费用计入投标

33、报价中，发包人将不另行支付。因承包人采取措施不力所造成的一切后果均由承包人自行负责。增加：4.13合同文件中的差错当承包人在查阅合同文件或者在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规、图纸或者其他资料中的任何差错、遗漏或者缺陷后，应及时书面通知监理工程师。监理工程师接到该通知后，应即将就此做出决定，并通知承包人，抄送发包人。如监理工程师认为此类遗漏或者缺陷，在通常情况下承包人应发现而故意隐瞒，造成工期延误、工程返工、费用增加等各种损失均由承包人负责。1.1 承包人提供的施工设备和暂时设施6. 1.2款改为：需要暂时占地的，发包人应协助承包人办理相关申请手续及协调工作。增加：6.1.3承

34、包人应严格按照投标承诺配备足够数量的施工机械及试验检测设备。否则，发包人可按照22.1款承包人违约有关规定，对承包人予以相应的处罚。7 .交通运输7.2场施工道路在本条款末增加：7.2.3承包人应保证发包人免于承担因为暂时道路和交通设施的修筑和使用所引起的补偿费、诉讼费、伤害赔偿、指控费及其它开支。8 .测量放线8.1.1条款中第一句“发包人应在专用合同条款约定的期限，”修改为“发包人应在监理工程师发出开工通知书前15天，”。10.进度计划10.1 合同进度计划本条款前两句“承包人应按专用合同条款约定的容和期限，。监理人应在专用合同条款约定的期限批复或者”修改为“承包人应在与发包人签订合同协议

35、后的28天，C监理人应在承包人报送施工进度计划后14天批复或者”。11.4异常恶劣的气候条件异常恶劣的气候条件的围：承包人无法预见，也无法采取措施加以防的或者自然力的破坏作用（指地震里氏7级及以上、洪水、异常气候超过历史100年记录等自然灾害对本工程带来的破坏作用。地震级别、风力、水位异常气候均以当地地震局、水文站、气象站提供的资料为准）。但能予投保的自然力风险除外。13 .工程质量13.1 工程质量要求13.1.1 条款改为：工程质量验收符合现行交通部公路工程竣（交）工验收办法的合格标准。增加：13.1.4质量抽检：发包人和发包人委托的质检机构以及省市交通主管部门下属质量检验监督机构或者部门

36、有权对工程质量进行抽检，如果质量检查结果合格由业主承担费用，质量检测结果不合格则承包人承担费用。13.2 承包人的质量管理增加：13.2.7承包人应为本合同的施工建立强有力的质量保证和质量检验系统，开展全面质量管理，确保工程质量，对此，承包人应执行国家和交通部有关加强质量管理的法规与文件。增加：13.2.8实行质量责任终身制，承包人在与发包人签订合同协议书时，应同时签订工程质量责任合同。在合同执行过程中，发包人和承包人应严格履行工程质量责任合同约定的双方在工程质量方面的权利和义务及应承担的违约责任。承包人应建立完善的质量自检体系，配备足额的具有丰富经验的专职质量自检工程师，落实质量责任制和奖惩

37、办法，建立有效的质量自检运行机制，确保工程的质量。14 .试验和检验14.1 材料、设备和工程的试验和检验增加：14.5承包人必须对所有材料设备进行试验和检验，并对其通过验收的材料设备承担一切责任和后果。试验和检验费用由承包人自行承担，并已包含在投标报价中。14.6 试验室承包人在工地设立试验室应取得部质监总站或者省级交通质监机构颁发的公路水运工程试验检测机构等级证书（以下简称等级证书）的试验检测机构（以下简称“母体试验室”）在工程项目现场设立试验室，也可委托其它取得等级证书并取得国家质量技术监督局或者省级质量技术监督部门颁发的计量认证证书的试验检测机构（以下简称“代理母体试验室”）在工程项目

38、现场设立工地试验室，费用包含在投标报价中。15 .变更15. 3.4设计变更程序应执行公路工程设计变更管理办法的相关规定15.6暂列金额删除本条款原容，并改为：15.1.1 暂列金额（含安全生产费、不可预见费、监理工程师驻地建设费、桥梁检查费、桩基检测费）应由监理人报发包人批准后指令全部或者部份地使用，或者根本不予动用。15.1.2 对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或者提供材料、工程设备或者服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第15.4款约定的变更估价原则的规定，对合同价格进行相应调整。15. 6.3当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的

39、所有报价单、发票、凭证和账单或者收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或者总额价进行的估价。15.7计日工删除本条款，本项目不合用。16. 价格调整16.1 物价波动引起的价格调整在合同执行期间（包括工期延长），物价波动引起的价格调整办法如下：人工费、钢材及水泥价格波动按省建设厅闽建造202253号文和闽建造202218号文调整，调整办法具体如下：（1）人工费按政策调整，上涨或者下降的价差由发包人承担或者受益；（2）钢材、水泥价格承包人风险包干幅度控制在10%以（含），价格上涨或者下降幅度在10%以外的,其价差（即超过10%的部份）由发包人承担。钢材、水泥价差计算以预算价（控制价）的

40、审核期与施工期该材料信息价（按工程造价信息发布的各设区市主要材料综合价，若为区间价的取平均值）的差额为依据。发生的价差只计取差价和税金，不计取其他费用。17.计量与支付17.1计量17.2预付款删除本条款，本项目不合用。17. 3工程进度付款17. 3.2进度付款申请单将本条款第一句改为：“承包人应在每月28日前，按监理人批准的格式向监理人提交6份进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。”本条款后增加：（7）截至上次付款周期末已实施工程的价款；（8）本次付款周期已实施工程的价款；18. 3.3进度付款证书和支付时间删除本条款（1）容，并改为：监理人在收到承包人进度付款申请单及相应的支持性证明

41、文件后的10天完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额及相应的支持性材料，报送发包人，经发包人审查且报送长乐市财政局审核允许后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人经发包人允许有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或者义务的相应金额。删除本条款（2）容，并改为：发包人在收到监理人签证的月进度付款申请单后7天审核确认，按当月完成（含经批准的变更价款）的80%支付给承包人；工程交工验收合格后，付至完成工程量的85%；工程业资料已移交、工程结算报告经长乐市财政局审定后的28天，付至长乐市财政局审定金额的95%；预留5%作为建设工程质量保留金（保修金），至缺陷责任期满。业主支

42、付给承包人的工程款可采用货币资金支付或者银行承兑汇票等银行结算方式。承兑汇票占当期应支付款的2530承兑汇票的承兑时限为6个月。17. 3.4工程进度付款的修正本条款第二句修改为：经发包人、监理人及承包人三方复核允许的修正，并上报审计部门允许后，应在本次进度付款中支付或者扣除。17 .4质量保证金删除本条款所有容，并修改为：发包人应从第一个付款周期开始，每期在发包人的月进度付款中，按当期完成工作量的20%扣留质量保证金。在工程竣工验收合格且长乐市财政局结算审核结束后，发包人按审核结算价的95%支付给发包人，剩余5%作为工程质量保证金，缺陷责任期第一年后退还质量保证金的50%,终止证书签发后退还

43、全部质量保证金。删除18.竣工验收条款的全部容，并修改为：18 .交工验收与竣工验收18.1 交工验收和交工证书当承包人已完成全部合同工作，并合格地通过了按合同规定的各项交工检测、检验，且已按交通部公路工程竣（交）工验收办法规定编制好竣工图表和施工资料后，承包人可就此向监理工程师提出交工验收并发给交工证书的申请，同时抄送发包人（如果尚有少量因受季节影响或者其他原因暂不能施工或者完成，但并不影响工程使用的一些附属工程或者剩余工作时，需附有在缺陷责任期尽快完成这些未完工作的书面保证）。监理工程师在收到该申请后，应在14天审核并报发包人，发包人在收到该申请后的21天应组织交工验收。交工验收由发包人主

44、持，由质监、设计、管养等有关部门和监理工程师参加组成交工验收小组,按交通部公路工程竣（交）工验收办法进行，并写出交工验收报告报上级主管部门。如果经交工验收认为工程质量合格，发包人应在此项验收工作完毕后14天向承包人签发交工证书。证书中写明按合同规定本合同工程的交工日期（即验收小组决定的签发交工证书的日期），本工程即进入缺陷责任期。对交工验收可能浮现的例外情况，作如下处理：（1）如经交工检验认为工程质量虽合格，但某些工程影响使用尚需整修和完善，且不同于缺陷责任期的缺陷修复，则应缓发交工证书，限期修好。待整修和完善工作完成，经监理工程师复查认可达到质量要求并报请交工验收小组核批后，再发给交工证书。

45、缺陷责任期结束后，质检部门在交工前组织的质量检验、检测等一切费用以及组织交工验收的会务费用均由承包人承担，并考虑到投标报价的相关细目中。18.2单位工程的交工18.2.1发包人根据合同进度计划安排，在全部工程交工前需要使用已经完工的单位工程时，或者承包人提出经发包人允许时，可进行单位工程交工验收。验收的程序可参照第18.1的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程交工验收证书。已签发单位工程交工证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程交工验收申请报告的附件。18.4交工清场18 .4.1除合同另有约定外，工程交工证书颁发后，承包人应按以下要求

46、对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。交工清场费用由承包人承担。（D施工场地残留的垃圾已全部清除出场；（2）暂时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或者复原；（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，己按计划撤离施工场地：（4）工程建造物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，己按监理人指示全部清理：（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。19 .4.2承包人未按监理人的要求恢复暂时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或者清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。18 .5竣工文件承包人应按现行交通部公路工程竣（交）工验收办法和关于贯彻执行公路工程竣交工验收办法有关事宜的通知编制竣工图表和施工文件，同时还应满足世行贷款项目相关规定。承包人还应按现行交通部交通基本建设项目竣工决算报告编制办法的规定和要求编制（由其实施的部份）竣工决算提交监理工程师审核，费用由承包人承担。各分部（项）工程的竣工图须在有关工程完工后在发包人规定的时间提交监理工程师审查，全部工程完工后，在全部工程的交工证书签发之前，承包人须向发包人提交6整套监理工程师认为完整、合格的竣工文件。在缺陷责任期应补充竣工资料，应在签发缺陷责任证书之前提交。19 .6竣工验收与签定书当建设项目工程全部完工并合格地通过交工验收后，发包