上海市园林绿化建设工程施工合同.docx

上传人:夺命阿水 文档编号:504397 上传时间:2023-08-05 格式:DOCX 页数:40 大小:63.61KB
返回 下载 相关 举报
上海市园林绿化建设工程施工合同.docx_第1页
第1页 / 共40页
上海市园林绿化建设工程施工合同.docx_第2页
第2页 / 共40页
上海市园林绿化建设工程施工合同.docx_第3页
第3页 / 共40页
上海市园林绿化建设工程施工合同.docx_第4页
第4页 / 共40页
上海市园林绿化建设工程施工合同.docx_第5页
第5页 / 共40页
点击查看更多>>
资源描述

《上海市园林绿化建设工程施工合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海市园林绿化建设工程施工合同.docx(40页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。

1、编号上海市园林绿化建设工程施工合同示范文本(2019版)上海市工商行政管理局上海市园林绿化行业协会制定使用说明一、本合同文本由上海市工商行政管理局、上海市园林绿化行业协会共同制定,旨在为园林绿化建设工程施工承发包双方供应便利、灵敏、好用、规范的示范性文本。二、本合同适用于景观工程、绿化种植、园林小品、园林建筑、园林水景、仿古建筑、景观设备安装工程及其它园林绿化工程。三、本合同文本主体内容由协议书、通用条款和专用条款三部分组成。其中协议书部分由承发包双方协商签订;通用条款部分是依据国家和地方的法律、法规、管理规定及建筑市场惯例和园林绿化工程特点制订,无须另行约定的内容;专用条款部分属承发包双方依

2、据工程实际及双方意愿,予以特地约定的内容。四、本合同文本的通用条款及专用条款为对应关联关系,可相互说明、互为说明。专用条款内约定的合同内容,从专用条款;专用条款无特地约定的,从通用条款。五、本合同文本未列事项,合同双方可依据工程实际及双方意愿,另行签订补充条款或补充协议,作为本合同附件。六、园林绿化建设工程施工承发包双方签订合同可运用本合同文本,或参照本合同文本内容另行制定。目录第一部分协议书一、工程概况9二、工程承包范围9三、合同工期9四、质量标准9五、合同价款9六、协议书有关词语含义9七、承包方承诺10八、发包方承诺10九、合同生效10其次部分通用条款一、合同文件111 .合同文件及说明依

3、次112 .适用法律、标准及规范113 .图纸12二、双方一般权利和义务124 .工程监理和发包方代表125 .发包方代表的委派和指令136 .项目经理147 .发包方工作148 .承包方工作15三、施工组织设计和工期169 .进度支配1610 .开工及延期开工1711 .暂停施工1712 .工期延误1713 .工程竣工18四、质量及检验1914 .工程质量1915 .检查和返工1916 .隐藏工程和中间验收2017 .重新检验2018 .工程试车21五、平安及文明施工2219 .平安施工及检查2220 .平安防护2221 .事故处理23六、合同价款及支付2322 .合同价款及调整2323 .

4、工程预付款2424 .工程量确认2425 .工程款(进度款)支付24七、材料、设备和苗木供应2526 .发包方供应材料、设备和苗木2527 .承包方选购材料、设备和苗木26八、工程变更2728 .工程设计变更2729 .其他变更2730 .确定变更价款28九、竣工验收及结算2831 .竣工验收2832 .竣工结算2933 .质量保修和养护30十、违约、索赔和争议3134 .违约3135 .索赔3236 .争议33十一、其他3337 .工程分包3338 .不行抗力3439 .保险3440 .担保3541 .专利技术及特殊工艺3542 .文物和地下障碍物3543 .合同解除3644 .合同生效及终

5、止3745 .合同份数3746 .补充条款37第三部分专用条款一、合同文件3847 合同文件及说明依次3848 适用法律、标准及规范3849 图纸38二、双方一般权利和义务3850 工程监理和发包方代表3851 项目经理3952 发包方工作3953 承包方工作40三、施工组织设计和工期4154 进度支配4155 .工期延误41四、质量及验收4156 .工程质量4157 .隐藏工程和中间验收4158 .工程试车41五、平安及文明施工4159 .平安施工及检查41六、合同价款及支付4260 .合同价款及调整4261 .工程预付款4262 .工程量确认4263 .工程款(进度款)支付42七、材料、设

6、备和苗木供应4264 .发包方供应材料、设备和苗木4265 .承包方选购材料、设备和苗木43八、工程变更43九、竣工验收及结算4366 .竣工验收4367 .竣工结算4468 .质量保修和养护44十、违约、索赔和争议4469 .违约4470 .争议45H其他4537 .工程分包4539 .保险4540 .担保4543 .合同解除4645 .合同份数4646 .补充条款46附件:发包方供应材料、设备、苗木材料一览表47第一部分协议书发包方(全称)承包方(全称)承包方资质等级承包方平安生产许可证号JZ安许可证字依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、

7、公允和恳切信用的原则,双方就本园林绿化建设工程施工事项协商一样,订立本合同。一、工程概况工程名称工程地点工程内容工程立项批准文号资金来源二、工程承包范围承包范围三、合同工期开工日期竣工日期合同工期总日历天数天四、质量标准工程质量标准五、合同价款金额(人民币):小写元,大写元。六、本协议书中有关词语含义及本合同其次部分通用条款中的含义相同。七、承包方向发包方承诺依据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。八、发包方向承包方承诺依据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。九、合同生效合同订立时间年月日合同订立地点本合同双方约定后生效。发包方:(公章)承包方:(公章

8、)住所:住所:法定代表人:法定代表人:托付代理人:托付代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:其次部分通用条款一、合同文件1.合同文件及说明依次1.1. 合同文件应能相互说明,互为说明。除专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先说明依次如下:(I)本合同协议书(2)中标通知书(3)投标书及其附件(4)本合同专用条款(5)本合同通用条款(6)标准、规范及有关技术文件(7)图纸(8)工程量清单(9)工程报价单或预算书合同履行中,发包方、承包方关于工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。1.2. 当合同文件内容模糊不清或不相一样时,在不影响

9、工程正常进行的状况下,由发包方、承包方协商解决。双方也可以提请上海市园林绿化行业协会作出说明。双方协商不成或不同意上海市园林绿化行业协会的说明时,按本通用条款第36条关于争议的约定处理。2 .适用法律、标准及规范2.1. 适用法律和法规本合同文件适用中华人民共和国的法律和行政法规。须要明示的法律、行政法规,由双方在专用条款中约定。2.2. 适用标准、规范本合同文件适用城市绿化工程施工及验收规范(CJJ/T82-99)园林工程质量检验评定标准(DG/TJ08-701-2000)园林绿化养护技术等级标准(DGTJ08-702-2019)o若上述标准、规范有调整或修订,适用最新版本。若双方认为,合同

10、文件还需适用其它的国家标准、规范,双方可在专用条款内约定;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的,约定适用行业标准、规范的名称;没有国家和行业标准、规范的,约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包方应按专用条款约定的时间向承包方供应一式两份约定的标准、规范。国内没有相应标准、规范的,由发包方按专用条款约定的时间向承包方提出施工技术要求,承包方按约定的时间和要求提出施工工艺,经发包方认可后执行。发包方要求运用国外标准、规范的,应负责供应中文译本。本条发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用分担,由发包方承包方在专用条款内约定。3 .图纸3.1. 发包方应按专用条款约定的日期和套数,向承

11、包方供应图纸。承包方须要增加图纸套数的,发包方应代为复制,复制费用由承包方担当。发包方对工程有保密要求的,应在专用条款中提出保密要求,保密措施费用由发包方担当,承包方在约定保密期限内履行保密义务。3.2. 承包方未经发包方同意,不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后,除承包方存档须要的图纸外,应将全部图纸退还给发包方。3.3. 承包方应在施工现场保留一套完整图纸,供发包方及相关部门进行工程检查时运用。二、双方一般权利和义务4 .工程监理和发包方代表4.1. 实行工程监理的,发包方应在实施监理前将托付的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包方。4.2. 监理单位委派的总监理工

12、程师,其姓名、职务、职权由发包方、承包方在专用条款内写明。总监理工程师按合同约定行使职权。发包方在专用条款内要求总监理工程师在行使某些职权前须要征得发包方批准的,总监理工程师应征得发包方批准。4.3. 除合同内有明确约定或经发包方同意外,总监理工程师无权解除本合同约定的承包方的任何权利及义务。4.4. 发包方派驻施工场地履行合同的代表,其姓名、职务、职权由发包方在专用条款内写明,但职权不得及监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时,由发包方予以明确,并以书面形式通知承包方。5 .发包方代表的委派和指令5.1. 发包方代表由发包方、承包方在本合同专用条款中约定。5.2.

13、 发包方代表按合同约定行使职权。除发包方代表外,发包方派驻工地的其他人员均无权向承包方发出任何指令。5.3. 发包方代表的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,发包方代表可发出口头指令,并须在48小时内赐予书面确认,承包方对发包方代表的指令应予执行。承包方认为发包方代表指令不合理,应在收到指令后24小时内向发包方代表提出修改指令的书面报告,发包方代表在收到承包方报告后24小时内作出修改指令或接着执行原指令的确定,并以书面形式通知承包方。紧急状况下,发包方代表要求承包方立刻执行的指令或承包方虽有异议,但发包方代表确定仍接着执行的指

14、令,承包方应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包方造成的损失由发包方担当,延误的工期相应顺延。5.4. 发包方代表应按合同约定,刚好向承包方供应所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于发包方代表未能按合同约定履行义务造成工期延误,发包方应赔偿承包方有关损失,顺延延误的工期。5.5. 在合同履行过程中,确有必要时,发包方亦可更换发包方代表。如需更换发包方代表,发包方应至少提前7天以书面形式通知承包方,后任接着行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。6 .项目经理7 .L项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。1.2. 承包方依据合同发出的通知,以书面形式由项目经理签字后送交发包方代表

15、,发包方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。1.3. 项目经理按发包方认可的施工组织设计(施工方案)和发包方代表依据合同发出的指令组织施工。在状况紧急且无法及发包方代表联系时,项目经理应当实行保证人员生命和工程、财产平安的紧急措施,并在实行措施后48小时内向发包方代表提交报告。责任在发包方或第三方,由发包方担当由此发生的追加合同价款,相应顺延工期;责任在承包方,由承包方担当费用,不顺延工期。1.4. 承包方如须要更换项目经理,应至少提前7天以书面形式通知发包方,并征得发包方同意。后任接着行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。1.5. 发包方可以及承包方协商,建议更换其认为不称职的项目

16、经理。7 .发包方工作7.1. 发包方按专用条款约定的内容和时间完成以下工作:(1)拆迁、清除施工场地的障碍物,使施工场地具备全面施工条件,在开工后接着负责解决以上事项遗留问题;(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,保证施工期间的须要;(3)开通施工场地及城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要道路,满足施工运输的须要,保证施工期间的畅通;(4)向承包方供应施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实精确性负责;(5)办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业、夜间施工(如有时)等的申请批准手续(证明承包方

17、自身资质的证件除外);(6)确定水准点及坐标限制点,以书面形式交给承包方,进行现场交验;(7)协调承包方及工地其它施工单位的关系。(8)组织承包方和设计单位进行图纸会审和设计交底;(9)协调处理施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物爱惜建筑)、古树名木的爱惜工作、担当有关费用;(10)发包方应做的其他工作,双方在专用条款内约定。7.2. 发包方可以将7.1款部分工作托付承包方办理,双方在专用条款内约定,其费用由发包方担当。7.3. 发包方未能履行7.1款各项义务,导致工期延误或给承包方造成损失的,发包方赔偿承包方有关损失,顺延延误的工期。8 .承包方工作8.1.承包方按专用条款约定

18、的内容和时间完成以下工作:(1)依据发包方托付,在其设计资质等级和业务允许的范围内,完成施工图设计或及工程配套的设计,经发包方代表确认后运用,发包方担当由此发生的费用;(2)向发包方代表供应年、季、月度工程进度支配及相应进度统计报表;(3)依据工程须要,供应和修理承包工程范围内的非夜间施工运用的照明、围栏设施,并负责工程范围内的平安保卫;(4)按专用条款约定的数量和要求,向发包方供应施工场地办公和生活的房屋及设施,发包方担当由此发生的费用;(5)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境爱惜和平安生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知发包方,发包方担当由此发生的费用,

19、因承包方责任造成的罚款除外;(6)已竣工工程未交付发包方之前,承包方按专用条款约定负责已完工程的爱惜、以及绿化苗木的养护工作。爱惜期间发生损坏,由承包方负责修复,并担当相应费用。但若工程完工、具备竣工验收条件后,发包方拒绝验收或拒绝移交,相应责任和费用由发包方担当。发包方要求承包方实行特殊措施爱惜的工程部位,或者要求实行特殊养护措施的苗木种植工程,发包方担当相应费用,具体要求、技术措施和相应费用由双方在专用条款内约定。(7)按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物爱惜建筑)、古树名木的爱惜工作;(8)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到专用条款

20、约定的要求,担当因自身缘由违反有关规定造成的损失和罚款;(9)承包方应做的其他工作,双方在专用条款内约定。8.1. 承包方未能履行8.1款各项义务,造成发包方损失的,承包方赔偿发包方有关损失。三、施工组织设计和工期9 .进度支配9.1. 承包方应按专用条款约定的日期,将施工组织设计和工程进度支配提交发包方。发包方代表按专用条款约定的时间予以确认或提出修改看法,逾期不确认也不提出书面看法的,视为同意。9.2. 群体工程中单位工程分期进行施工的,承包方应依据发包方供应图纸及有关资料的时间,按单位工程编制进度支配,其具体内容双方在专用条款中约定。9.3. 承包方必需按发包方代表确认的进度支配组织施工

21、,接受发包方对进度的检查、监督。工程实际进度及经确认的进度支配不符时,承包方应按发包方代表的要求提出改进措施,经发包方代表确认后执行。因承包方的缘由导致实际进度及进度支配不符,承包方无权就改进措施提出追加合同价款。10 .开工及延期开工10.1. 承包方应当依据协议书约定的开工日期开工。承包方不能按时开工,应当不迟于协议书约定的开工日期前7天,以书面形式向发包方提出延期开工的理由和要求。发包方应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包方。发包方在接到延期开工申请后48小时内不答复,视为同意承包方要求,工期相应顺延。发包方不同意延期要求或承包方未在规定期限内发出延期开工要求,工期不顺延

22、。10.2. 因发包方缘由不能依据协议书约定的开工日期开工,发包方应以书面形式通知承包方,推迟开工日期。发包方赔偿承包方因延期开工造成的损失,并相应顺延工期。11 .暂停施工11.1. 发包方认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求承包方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理看法。承包方应当按发包方要求停止施工,并妥当爱惜已完工程。承包方实施发包方作出的处理看法后,可以书面形式提出复工要求,发包方应当在48小时内赐予答复。发包方未能在规定时间内提出处理看法,或收到承包方复工要求后48小时内未予答复,承包方可自行复工。11.2. 因发包方缘由造成停工的,由发包方担当所发生的追加合同价款

23、,赔偿承包方由此造成的损失,相应顺延工期;因承包方缘由造成停工的,由承包方担当发生的费用,工期不予顺延。12 .工期延误12.1. 因以下缘由造成工期延误,经发包方代表确认,工期相应顺延:(1)发包方未能按专用条款的约定供应图纸及开工条件;(2)发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;(3)发包方未按合同约定供应所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;(4)设计变更和工程量增加;(5) 一周内非承包方缘由停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不行抗力;(7)因发包方或当地政府职能部门(非因承包方的过失或在本合同内另外说明的除外)通知缓期执行、停工或间断施工;(

24、8)由发包方雇用但非执行本合同工作的其他施工单位的阻碍;(9)按本合同第16条对任何已掩盖的工程执行挖开检查或对任何工作或物料执行试验(包括查验后的修补),除非该等查验显示有关工作或物料不符本合同要求;(10)专用条款中约定或发包方代表同意工期顺延的其他状况。12.2. 承包方在12.1款状况发生后14天内,就延误的工期以书面形式向发包方代表提出报告。发包方代表在收到报告后14天内予以确认,逾期不予确认也不提出修改看法,视为同意顺延工期。12.3. 合同订立后,若依据承包方施工支配,绿化种植工程本可于种植季节内施工,因发包方缘由造成延期开工、暂停施工或工期延误,使得绿化种植工程延误至非种植季节

25、施工,发包方应担当增加的施工措施费。措施费额度由双方另行商定。13 .工程竣工13.1. 承包方必需依据协议书约定的竣工日期或发包方代表同意顺延的工期竣工。13.2. 2.因承包方缘由不能依据协议书约定的竣工日期或发包方同意顺延的工期竣工的,承包方担当违约责任。13.3. 施工中发包方如需提前竣工,双方协商一样后应签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包方为保证工程质量和平安实行的措施、发包方为提前竣工供应的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。四、质量及检验14 .工程质量14.1. 1.本工程施工质量应符合城市绿化工程施工及验收规范和园林工程质量检验评定标准规定的

26、要求。因承包方缘由工程质量达不到约定的质量标准,承包方担当违约责任。双方对本园林绿化工程的质量有其他要求,由双方在专用条款内约定。14.2. 双方对工程质量有争议时,由上海市园林绿化平安质量监督机构或双方选定的其他机构裁定。所需费用及因此造成的损失,由责任方担当。双方均有责任,由双方依据其责任分别担当。14.3. 本园林绿化工程种植施工过程中,若承包方认为本工程场地现有的土壤达不到绿化种植要求,可提议发包方对土壤进行改良。若发包方同意承包方进行土壤改良,相应增加的费用由发包方担当。若发包方拒绝土壤改良建议,承包方可提议发包方支配具有专业检测资质的机构对土壤质量进行检测。检测的土壤符合上海市种植

27、土壤的质量要求,检测费用由承包方担当。检测的土壤不符要求,检测费用由发包方担当;同时须进行土壤改良,土壤改良费用由发包方担当。若发包方拒绝支配土壤检测,或者在土壤检测质量不符要求时拒绝支付土壤改良费用,则承包方不担当绿化种植的质量责任。15 .检查和返工15.1. 承包方应细致依据标准、规范和设计图纸要求以及发包方代表依据合同发出的指令施工,随时接受发包方代表的检查检验,为检查检验供应便利条件。15.2. 工程质量达不到约定标准的部分,发包方代表一经发觉,应要求承包方拆除和重新施工。承包方应按发包方代表的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准。因承包方缘由达不到约定标准,由承包方担当拆除和重新施

28、工的费用,工期不予顺延。承包方种植的绿化苗木,其规格、质量达不到合同约定或设计要求时,须在种植季节以符合要求的苗木替代。其费用由承包方自行担当,工期不予顺延。15.3. 发包方代表的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包方担当。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包方担当,相应顺延工期。15 .4.因发包方代表指令失误或其他非承包方缘由发生的追加合同价款,由发包方担当。16 .隐藏工程和中间验收16.1. 工程具备隐藏条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包方进行自检,并在隐藏或中间验收前48小时以书面形式通知发包方验收。通知包括隐藏和

29、中间验收的内容、验收时间和地点。承包方准备验收记录,验收合格,发包方代表在验收记录上签字后,承包方可进行隐藏和接着施工。验收不合格,承包方在发包方限定的时间内修改后重新验收。16.2. 发包方代表不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包方提出延期要求,延期不能超过48小时。发包方代表未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包方可自行组织验收,发包方代表应承认验收记录。16.3. 经发包方代表验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,发包方代表不在验收记录上签字,视为发包方代表已经认可验收记录,承包方可进行隐藏或接着施工。17 .重新检验无论发包方代表是否进行验

30、收,当其要求对已经隐藏的工程重新检验时,承包方应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。检验合格,发包方担当由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包方损失,并相应顺延工期。检验不合格,承包方担当发生的全部费用,工期不予顺延。18 .工程试车18.1. 1.对于本园林绿化工程,若包含有机电设备、喷灌、庭园灯光等安装项目,双方约定须要试车的,试车内容应及承包方承包的安装范围相一样。18.2. 设备安装工程具备单机无负荷试车条件,承包方组织试车,并在试车前48小时以书面形式通知发包方代表。通知包括试车内容、时间、地点。承包方准备试车记录,发包方依据承包方要求为试车供应必要条件。试车合格,发包方代

31、表在试车记录上签字。18.3. 发包方代表不能按时参加试车,须在起先试车前24小时以书面形式向承包方提出延期要求,延期不能超过48小时。发包方代表未能按时提出延期要求,不参加试车,应承认试车记录。18.4. 设备安装工程具备无负荷联动试车条件,发包方组织试车,并在试车前48小时以书面形式通知承包方。通知包括试车内容、时间、地点和对承包方的要求,承包方按要求做好准备工作。试车合格,双方在试车记录上签字。18.5. 双方责任:(1)由于设计缘由试车达不到验收要求,发包方应要求设计单位修改设计,承包方按修改后的设计重新安装。发包方担当修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款,工期相应顺延。(

32、2)由于设备制造缘由试车达不到验收要求,由该设备选购一方负责重新购置或修理,承包方负责拆除和重新安装。设备由承包方选购的,由承包方担当修理或重新购置、拆除及重新安装的费用,工期不予顺延;设备由发包方选购的,发包方担当上述各项追加合同价款,工期相应顺延。(3)由于承包方施工缘由试车达不到验收要求,承包方按发包方要求重新安装和试车,并担当重新安装和试车的费用,工期不予顺延。(4)试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外,均由发包方担当。(5)发包方代表在试车合格后不在试车记录上签字,试车结束24小时后,视为发包方代表已经认可试车记录,承包方可接着施工或办理竣工手续。五、平安及文明施工19

33、 .平安施工及检查19.1. 承包方应遵守工程建设平安生产有关管理规定,严格按平安标准组织施工,并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查,实行必要的平安防护措施,消退事故隐患。由于承包方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包方担当。19.2. 发包方应对其在施工场地的工作人员进行平安教化,并对他们的平安负责。发包方不得要求承包方违反平安管理的规定进行施工。因发包方缘由导致的平安事故,由发包方担当相应责任及发生的费用。19 .3.上海市建设行政主管部门在上海市范围内提倡和激励文明标化工地的建设,发包方需落实文明标化工地措施费用,所实行的措施及相应费用由双方在专用条款内约定,承包方

34、应做到措施经费专款专用。20 .平安防护20.1. 承包方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道旁边施工时,施工起从前应向发包方代表提出平安防护措施,经发包方代表认可后实施,防护措施费用由发包方担当。20.2. 实施爆破作业,在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、运用)及运用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包方应在施工前14天以书面形式通知发包方代表,并提出相应的平安防护措施,经发包方代表认可后实施,由发包方担当平安防护措施费用。21 .事故处理21.1. 发生重大伤亡及其他平安事故,承包方应按有关规定立刻上报有关部门并通知发包方代表,同时按政府有关部门要求处

35、理,由事故责任方担当发生的费用。21.2. 发包方、承包方对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。六、合同价款及支付21.3. .合同价款及调整21.4. 1.招标工程的合同价款由发包方、承包方依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包方、承包方依据工程预算书在协议书内约定。21.5. 合同价款在协议书内约定后,任何一方不得擅自变更。合同价款计价的方式可接受固定总价、固定单价或双方约定的其他计价方式。(1)接受固定总价计价方式的,双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法。在约定的风险范围内,合同价款不作调整。风险范围以外的合同价款调整方法

36、,应当在专用条款内约定。(2)接受固定单价计价方式的,除专用条款另有约定外,在约定风险范围内,单价不作调整。在约定风险范围外实际数量变更超过该项目工程量清单内数量1096以上,且该项目数量变更的金额超过合同金额0.01%时,单价可作调整。(3)其他计价方式。21.6. 可调价格合同中合同价款的调整因素包括:(1)法律、行政法规和国家有关政策变更影响合同价款;(2)工程造价管理部门公布的价格调整;(3)双方约定的其他因素。价格调整因素和调整方法由双方约定。22 .工程预付款实行工程预付款的,双方应当在专用条款内约定发包方向承包方预付工程款的时间和数额,开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间应

37、不迟于约定的开工日期前7天。发包方不按约定预付,承包方在约定预付时间7天后向发包方发出要求预付的通知,发包方收到通知后仍不能按要求预付,承包方可在发出通知后的第8天停止施工,发包方应从约定应付之日起向承包方支付应付款的同期银行贷款利息,并担当违约责任。23 .工程量的确认1. .1.承包方应按专用条款约定的时间,向发包方提交已完工程量的报告。发包方接到报告后14天内按设计图纸核实已完工程量(以下称计量),并在计量前24小时通知承包方,承包方为计量供应便利条件并派人参加。承包方收到通知后不参加计量,计量结果有效,作为工程价款支付的依据。24. 2.发包方收到承包方报告后14天内未进行计量,从第1

38、5天起,承包方报告中开列的工程量即视为被确认,作为工程价款支付的依据。发包方不按约定时间通知承包方,致使承包方未能参加计量,计量结果无效。24. 3.对承包方超出设计图纸范围和因承包方缘由造成返工的工程量,发包方不予计量。25. 4.对于24.1、24.2条规定的时限,若双方依据工程的具体状况,认为须要另行协商的,由双方在专用条款中约定。25 .工程款(进度款)支付25.1. 在确认计量结果后14天内,发包方应向承包方支付工程款(进度款)。按约定时间发包方应扣回的预付款,及工程款(进度款)同期结算。25.2. 本通用条款第22条确定调整的合同价款,第30条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定

39、的追加合同价款,应及工程款(进度款)同期调整支付。25.3. 发包方超过约定的支付时间不支付工程款(进度款),承包方可向发包方发出要求付款的通知,发包方收到承包方通知后仍不能按要求付款,可及承包方协商签订延期付款协议,经承包方同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起应付款的贷款利息。25.4. 发包方不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包方可停止施工,由发包方担当违约责任。七、材料、设备和苗木供应26 .发包方供应材料、设备和苗木26.1. 实行发包方供应材料、设备和苗木的,双方应当约定发包方供应材料、设备和苗木的一览表

40、,作为本合同附件。一览表包括发包方供应材料设备和苗木的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、供应时间和地点。26.2. 发包方按一览表约定的内容供应材料、设备和苗木,并向承包方供应产品合格证明,对其质量负责。发包方在所供材料设备到货前24小时,以书面形式通知承包方,由承包方派人及发包方共同清点。26.3. 发包方供应的材料、设备和苗木,承包方派人参加清点后由承包方妥当保管,发包方支付相应保管费用。因承包方缘由发生丢失损坏,由承包方负责赔偿。发包方未通知承包方清点,承包方不负责材料、设备、苗木的保管,丢失损坏由发包方负责。26.4. 发包方供应的材料、设备和苗木及一览表不符时,发包方担当有关责

41、任。发包方应担当责任的具体内容,双方依据下列状况在专用条款内约定:(1)材料、设备和苗木的单价及一览表不符,由发包方担当全部价差;(2)材料、设备和苗木的品种、规格、型号、质量等级及一览表不符,承包方可拒绝接收保管,由发包方运出施工场地并重新选购;(3)发包方供应的材料、设备和苗木的规格、型号及一览表不符,经发包方同意,承包方可代为调剂串换,由发包方担当相应费用;(4)到货地点及一览表不符,由发包方负责运至一览表指定地点;(5)供应数量少于一览表约定的数量时,由发包方补齐,多于一览表约定数量时,发包方负责将多出部分运出施工场地;(6)到货时间早于一览表约定时间,由发包方担当因此发生的保管费用;

42、到货时间迟于一览表约定的供应时间,发包方赔偿由此造成的承包方损失,造成工期延误的,相应顺延工期;26.5. 发包方供应的材料、设备和苗木运用前,由承包方负责检验或试验,不合格的不得运用,检验或试验费用由发包方担当。26.6. 发包方供应材料、设备和苗木的结算方法,双方在专用条款内约定。27 .承包方选购材料、设备和苗木承包方负责选购材料、设备和苗木的,应依据专用条款约定及设计和有关标准要求选购,并供应产品合格证明,对材料、设备和苗木的质量负责。承包方在材料、设备和苗木到货前24小时通知发包方代表清点。承包方选购的材料、设备和苗木及设计标准要求不符时,承包方应按发包方代表要求的时间运出施工场地,

43、重新选购符合要求的产品,担当由此发生的费用,由此延误的工期不予顺延。承包方选购的材料、设备和苗木在运用前,承包方应按发包方代表的要求进行检验或试验,不合格的不得运用,检验或试验费用由承包方担当。发包方发觉承包方选购并运用不符合设计和标准要求的材料、设备和苗木时,应要求承包方负责修复、拆除或重新选购,由承包方担当发生的费用,由此延误的工期不予顺延。承包方须要运用代用材料时,应经发包方代表认可后才能运用,由此增减的合同价款双方以书面形式议定。八、工程变更28 .工程设计变更28.1. 施工中发包方需对原工程设计变更,应提前14天以书面形式向承包方发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时,

44、发包方应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准,并由原设计单位供应变更的相应图纸和说明。承包方依据发包方代表发出的变更通知及有关要求,进行下列须要的变更:(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;(2)增减合同中约定的工程量;(3)变更有关工程的施工时间和依次;(4)其他有关工程变更须要的附加工作。因变更导致合同价款的增减按实结算,所造成的承包方损失,由发包方担当,延误的工期相应顺延。28.2. 施工中承包方不得对原工程设计进行变更。因承包方擅自变更设计发生的费用和由此导致发包方的干脆损失,由承包方担当,延误的工期不予顺延。28 .3.承包方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施

45、工组织设计的更改及对材料、设备和苗木的换用,须经发包方同意。未经同意擅自更改或换用时,承包方担当由此发生的费用,并赔偿发包方的有关损失,延误的工期不予顺延。发包方同意接受承包方合理化建议,所发生的费用和获得的收益,发包方、承包方另行约定分担或共享。29 .其他变更合同履行中发包方要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。30 .确定变更价款30.1. 承包方在工程变更确定后14天内,提出变更工程价款的报告,经发包方代表确认后调整合同价款。变更合同价款除适用于本通用条款第22.2款、22.3款之外,按下列方法进行:(1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款

46、;(2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包方提出适当的变更价格,经发包方代表确认后执行。30.2. 承包方在双方确定变更后14天内不向发包方代表提出变更工程价款报告时,视为该项变更不涉及合同价款的变更。30.3. 发包方应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认或者邀请承包方协商;发包方在14天内不确认也不予协商,经承包方催告后在14天内,仍不予确认或协商的,视为承包方递交的变更工程价款报告已被确认。在本条规定的期限内,双方协商不能达成一样看法的,按通用条款第36条关于争议的约定处理。30.4. 发包方代表确认增加的工程变更价款作为追加合同价款,及工程款同期支付。30.5. 因承包方自身缘由导致的工程变更,承包方无权要求追加合同价款。九、竣工验收及结算31 .竣工验收31.1. 工程具备竣工验收条件,承包方按国家工程竣工验收有关规定,向发包方供应完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包方供应竣工图的,应当在专用条款内约定供应的日期和份数。31.2. 发包方收到竣工验收报告后28天内组织有关单位验收,并在验收后14天内赐予认可或提出修改看法。承包方按要求修改,并担当由自身缘由造成修改的费

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 在线阅读 > 生活休闲


备案号:宁ICP备20000045号-1

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000986号