《建设工程施工劳务分包合同协议书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工劳务分包合同协议书.docx（6页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、建设工程施工劳务分包合同书承包人（以下称甲方）：统一社会信用代码/居民身份证号码：联系地址：联系方式：分包人（以下称乙方）：统一社会信用代码/居民身份证号码：联系地址：联系方式：根据中华人民共和国民法典及相关法规、中华人民共和国建筑法等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的具体情况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1. 工程名称：工程地点：1.3.建筑面积：1.4.结构形式：1. 5.合同工期：二、责任承包范围和承包方式2. 1.责任承包范围：工程设计施工图范围内的所有工程，具体工作内容包括但不限于以下几点：（项目部填写）：3.
2、 2.承包方式：三、工期3.1. 按甲方确定的进度计划的工期要求，即从一年月日至年月一日完工（以下详细列出各栋号或节点起止施工日期）。3.2. 施工过程中，乙方必须严格按甲方制订的施工进度计划，确保各节点计划的完成。3. 3.由于甲方及不可抗力的原因造成工程延误，工期可以顺延，甲乙双方另行商定进度计划，但乙方应当采取积极措施进行抢工以减少损失，相应的措施费用不需乙方承担。4. 4.由于乙方的原因造成工程停工，除按违约条款计算违约金外，为避免造成更大损失，乙方应主动采取积极措施追回损失的工期。四、工程质量标准和安全目标4.1. 本工程质量标准为：o5. 2.乙方的专职或兼职质量检查员应配合并服从
3、项目部质量管理工作,并做好相应的自检记录。4.3.本工程的安全管理目标为：重伤、死亡率为0。五、双方职责5L甲方的职责5. 1.1.首先甲方向乙方提供具备施工的作业条件。5.1. 2.根据施工图及施工说明以及开发单位所发的图纸变更联系单，在施工前向乙方进行施工技术及安全的交底工作。5.2. 3.在乙方承包的每个分项工程施工前，向乙方提供该部分工作的施工进度计划L份。5. 14其他职责:5.2. 2.乙方职责5.3. 1.合同签定后，根据任务情况自行组织经验丰富、责任心强、素质高、能满足施工需要的施工人员参加本工程建设。在所承包工程开工前上天进场，向甲方报送管理人员联系电话，参加施工前教育及交底
4、（如安全、技术交底、操作规程）并办理有关手续。5. 2.2.乙方进入施工现场后，必须绝对服从甲方的施工指挥与管理，并遵守甲方现场管理的有关规定，配备相应的岗位管理人员。负责人：、质检员:、安全员:O5. 2.3.参加每周在工地会议室由甲方组织的生产例会，若无故缺席，甲方有权从乙方工程款中扣除2方、500元/次的处罚金。6. 2.4.其他职责：六、安全和文明施工管理要求6.1. 乙方进场时需提供全体现场施工人员花名册一式三份（含身份证复印件，且过程中根据新增人员及时更新），按甲方要求办理劳务人员个人工资卡，进入现场人员必须按要求佩戴胸卡即出入证（视工地情况而定）。（乙方劳务人员进场前必须有经过甲
5、方要求的体检或提供近期的体检报告,对于有严重的高血压、心脏病、高度近视等存在问题的劳务人员严禁进场施工。）7. 2.特殊工种（架子工、电工、电焊工等）必须持有有效的特殊工种上岗操作证。6. 3.施工现场要求达到文明工地。6 .4.乙方承诺遵守甲方制定的各项规章制度，不得以任何理由拒绝执行。七、工程结算价款的确定7 .L结算依据：o8 .2.包清工单价：9 .3根据施工图纸，按照国标建筑工程建筑面积计算规范（GB/T50353-2005）计算建筑面积，按完成施工图纸、及本合同约定事项内容计算劳务费用。甲方按月或按节点对乙方进行考核。上述单价除包含预算定额所规定的全部工作内容外，包括但不限于：乙方
6、的管理费，利润，应由乙方缴纳的税金等一切费用。赶工措施费，农忙、夜间和一年中所有节假日的人员加班费等。按施工组织设计现场不设置垂直运输机械或现场设置的垂直运输机械有可能覆盖不到的区域和甲方按总体进度安排拆除垂直运输机械后，乙方又需垂直运输时的人工增加费以及施工机械连续出现故障时的人员窝工费用。甲方库存旧品（如旧模板、旧木方等）的利用有可能增加的人工费用。停水、停电、设计图纸和变更、施工用材料和周转材料连续影响的人员窝工费用。不在施工图中但在施工方案中明确必须施工的工作内容产生的人工费。建筑物超高费、人工降效费。乙方施工区域内专人清洁卫生等人工费用；工程施工所用机械的就位、调试、维修保养、拆除、
7、装卸等费用。如部分项目在乙方承包范围内而乙方宣称自己没有能力完成或故意甩项的，甲方可另行安排他人完成，该部分费用及增加的费用甲方有权直接从乙方工程款中扣除。7. 4.结算程序乙方在全部施工项目达到国家现行验收规范和合同要求，经甲方验收合格后，正常进入结算程序；乙方结算书经甲方项目部内部审核、项目负责人审批签字后，必须经项目部上级有关部门审查批准后方可作为工程最终结算价款。所有签证单必须有甲方项目负责人签字后方才有效。八、付款方式双方约定甲方向乙方支付工程款的时间和方式：未经甲方审查的结算书不能作为最终支付工程款的依据。九、争议9.L甲乙双方在履行合同时发生争议，双方可进行友好协商，协商不成或不
8、愿协商时，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。9.2.发生争议后，无论争议是否已解决，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护已完工作成果，除非双方已同意解除合同或民法典要求解除合同。十、合同解除当出现以下情况之一者，甲方有权单方解除合同并追究乙方的责任：乙方施工期间不遵守现行法律法规或国家强制性标准，如质量、安全、文明施工达不到甲方标准要求（出现严重质量事故或存在严重隐患且整改不及时）。非甲方原因乙方善自停工三天及以上者。施工进度严重滞后，虽经努力仍无法改变现状时。不服从甲方现场管理，经甲方二次书面通知整改仍无改进时。内部组织管理混乱，已无能力组织正常施工时。未严格遵守合同或协商约定，不履
9、行或恶意拖欠、拒发工人工资，或挪用工程款造成不良后果。工人蓄意闹事、围攻甲方场所或群体上访、媒体曝光的。乙方人员在现场发生群殴，且不管是什么原因。十一、违约责任当有以下几种情况出现时，乙方应承担违约责任：乙方未按甲方指定的施工计划完成工作，乙方应向甲方支付元/节点的进度违约金，且不得影响下一节点的完工时间，如在总工期上赶回则结算时返还。因乙方原因，造成的工期延误，乙方应向甲方支付元/天的违约金并承担建设单位对甲方的违约罚金。由乙方负责的分部分项质量不合格者除无条件返工外，同时应向甲方支付元的违约金。若乙方不服从甲方管理，或违反甲方的有关规章制度，甲方有权按照自定的相关文件从乙方工程款中扣除相应的违约金。十二、其他12.1.劳务管理费为合同总额的0.4%,其中甲方（投资人）和乙方（劳务承包人）各自承担合同总额0.2%,此费用在支付第一次进度款时直接转入劳务公司专门账户，以作为劳务部门管理费用。12.2.未尽事宜双方协商解决。12.3.双方约定本项目施工完毕且双方工程劳务款结清后本合同自动解除。十三、本合同一式四份，甲方执份，乙方执份，经双方签字或盖章后生效。（以下无合同正文）甲方（签字或盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：签署时间：年月日乙方（签字或盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：签署时间：年
