《环境整治施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《环境整治施工合同.docx（33页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、环境整治施工合同篇一：环境综合整治项目建设工程合同书XX村环境综合整治项目建设工程合同书甲方：XX镇人民政府乙方：XX村村委会甲方有XX村环境综合整治项目建设工程一宗。为加快进度，尽快完工，本着特事特办、少花钱多办事的原则，经市有关部门同意继续由乙方XX村村“两委”组织群众投工投劳抓紧建设。为了明确责任，按时、按质、按量完成施工建设任务，经甲、乙双方共同协商，签订如下合同条款，供双方共同遵守执行：一、工程概述：为全面提高农民素质和创建“村容整治、环境优美的社会主义新农村”，基本解决农村环境脏乱差现象，改变农村整体环境面貌，须对XX村环境治理基础设施进行建设和完善。二、工程造价：该项目资金属中央
2、农村环保专项资金补助，工程造价为柒拾贰万元(元)。三、承包形式：XX村委会包工包料。四、双方职责及义务：(一)甲方职责及义务：负责监督该项目按照施工方案要求进行施工；协调省市国土环保部门进行技术指导；按工程施工进度付款。（二）乙方职责及义务：严格按照该项目施工方案要求、省市国土环保部门的质量要求和甲方技术要求进行施工，并根据甲方的要求，按时完成工程各项任务。五、质量要求：乙方要做到按照该项目施工方案要求、省市1国土部门的质量要求和甲方的技术要求进行施工，确保工程质量及项目按时全部建成。工程竣工后，由省市国土部门和甲方组织人员进行验收，如施工达不到质量标准或项目要求，甲方拒付工程款，由乙方自筹资
3、金按工程要求进行返工。六、开工至竣工时间：20XX年9月15日至10月底。七、工程结算及付款：（一）工程结算：经验收合格后，以双方确认的工程量为准，以实际的工程量结算工程款。（二）工程付款：甲乙双方签订合同后，甲方按该项目中央农村环保专项资金补助款的30%支付给乙方；工程施工到一半后支付该项目中央农村环保专项资金补助款的30%；工程竣工后再支付该项目中央农村环保专项资金补助款的30%o工程经市国土环保部门验收合格后，再支付剩余该项目中央农村环保专项资金补助款的10%o八、本合同自签订之日起生效。合同文本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方：XX市XX镇人民政府甲方代表：乙方：XX村村委会乙方代表：
4、签订日期：二OO九年月日一21篇二：环境整治工程施工协议施工合同甲方：XXX农牧业局乙方：xxX施工队为做好XXX农业科技示范园区环境整治工作，经甲乙双方协商，达成以下协议，双方共同遵守。一、工程名称：XXX农业科技示范园区环境整治工程二、工程地点：义X义农业科技示范园区三、工程内容：1、限高大门及围墙、池子工程2、蔬菜大棚彩钢瓦屋面工程3、大棚东面围栏（护栏）工程4、大门工程5、小区环境整治工程四、工程造价：以审计决算价格为准。五、工程付款：工程完工后，施工单位进行决算审计，以审计结算报告为准，一次性付清全部工程款。六、质量要求：符合实际需要。七、工期：X年X月义日至X年X月X日。八、此协议
5、一式两份，双方各一份，盖章后生效。甲方：乙方：法人代表：法人代表：年月日年月日篇三：环境整治工程合同工程施工承包合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）为了更好的解决问题，甲方决定，并将此工程委托给乙方进行施工，经双方友好协商，达成如下条款，双方必须遵照执行。一、合同承包范围及任务1、*的洗涮平台拆除并用不锈钢重新加工，厨房灶台的拆除、大厅和厨房的门窗安装、刷乳胶漆、水电安装、补漏、铺地豉等。2、具体工程量和施工方法详见*环境整治工程预算书。二、承包方式、合同价格、资金及付款方式1、承包方式：包工包料，单价承包，以结算工程量为准。2、合同价格：按照甲方的预算价格，合同总价暂定为人民币，
6、合同最终造价以工程完工后甲方审定的实际工程量为准进行结算。3、付款方式：合同签订生效后乙方自筹资金进行施工,工程竣工并经甲方验收合格后按实际工程量进行结算，乙方开具100%正式发票，提交竣工资料后，甲方95%工程款给乙方，其余的作为质量保证金，质保期后的一个月内付完。三、施工方案及质量要求1、乙方必须严格按照甲方编制的*环境整治工程预算书中的施工方案及技术质量要求施工。2、施工质量符合有关行业规范和行业质量标准。四、合同工期本工程施工工期自年月日至年月日止。乙方应在规定的工期内保质保量完成施工作业。凡经检验质量不合格的，乙方必须无条件返工，工期不顺延。五、双方职责1、甲方职责和义务(1)、开工
7、前向乙方进行现场技术交底，提供施工图纸及施工技术方案;(2)、负责对施工现场的工程质量、进度进行监督检查、现场监理，有权制止未经验收或不符合施工质量要求的行为，直到下达停工令；(3)、负责现场的协调工作；(4)、及时办理付款及验收等工作。(5)、对违反安全行为，违章造成后果的行为根据情况进行罚款处罚，处罚在竣工结算时执行，罚违章一处扣200元起。2、乙方职责和义务(1)、参加甲方组织的施工现场交底，拟定施工进度计划和施工组织机构，交甲方审定；(2)、按照甲方现场交底的要求及甲方的方案和技术质量要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务；(3)、必须服从现场甲方监理的监督指令，并严格执行，不得拒
8、绝；(4)、严格遵照方案中的施工注意事项，做好施工期间安全防范措施，杜绝安全施工事故；如发生安全事故，概由乙方负责；(5)、工程未竣工移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，提出工程竣工验收申请，编制竣工报告，参加工程竣工验收；(6)、必须做到安全文明施工，施工有关人员必须配戴相应的安全防护工具，并保护好周边环境、建筑物的完好和安全，工程完工后应做到工完料净场地清。六、工程质量、验收及保修1、本工程以甲方的修复方案中的技术质量要求和国家有关的行业施工规范、质量标准及验收规范为质量评定验收标准；2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，由甲方准备相应的中间验收表格
9、送达乙方，并作为竣工验收的重要凭据。3、按甲方提供的需验收项目，乙方必须经过甲方逐项验收后，才能进入下阶段施工，否则进行处罚；若检查或验收因质量不合格造成的返工，工期不顺延，其返工费用由乙方自行承担；4、工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到书面验收申请单十日内组织验收，验收合格后办理验收、移交手续；5、在一年的质保期内，乙方对出现质量问题的部份应及时进行返修，其费用由乙方承担。七、其他事项1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，未尽事宜，双方友好协商解决。2、双方如就本合同发生争议，应友好协商解决;3、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。甲方：乙方：法人代表（或委托代理人）：法人代表（或委
10、托代理人）：签订日期：年月日篇四：环境风貌整治工程施工合同建设工程施工合同二环路牡丹御园环境风貌整治工程（GF19990201）正本中华人民共和国建设部国家工商行政管理局一九九九年十二月成都市建设管理委员会成都市工商行政管理局制定印制协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地址：工程内容：详见工程量清单及图纸群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金：财政二、工程承包范围承包范围：详见工程量
11、清单、图纸及甲方要求的施工内容三、合同工期开工日期：/年/月/日竣工日期：/年/月/日合同工期总日历天数/天（20XX年5月15日前完工）四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款金额（大写）：o六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、比选文件、比选申请文件及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、合同价款1、合同价款本合同价款采用：合同价款二中选价。的方式确定。八、工程款（进度款）支付合同签定后7El内，发包人首付合同价款的30%；工程竣工经
12、相关部门验收合格后再支付合同价款的30%；经工程结算审计完毕后支付除质量保证金及已支付部分以外的工程款（质量保证金按工程结算总金额的5府口留）；质量保证金于工程竣工验收合格满12个月后15日内结清（无息）。工程结算价以高新区审计局或发包人委托的审计公司的审计结果为准。承包人应当于竣工验收合格后40日之内上报工程送审资料（一正两副，共三份），逾期未上报者每逾期30天按最终审计价的1%扣除工程款。承包人对工程总造价进行控制，承包人上报发包人的竣工结算价格不得高于合同总价款的10%,否则发包人有权拒绝接收竣工结算资料。九、本协议书中有关部门词语含义与本合同通用条款中分别赋予它们的定义相同。十、承包人
13、不得向他人转让中选项目，但本项目中的拆除违章建筑部分必须分包给有相关资质的企业进行实施且不得再次分包。承包人对分包的项目向发包人负责，接受分包的企业对分包项目承担连带责任。承包人与分包人的合同为本合同的部分之一。十一、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。十二、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定经发包人、承包人签字、盖章后生效。发包人：（公章）法定代表人：委托代理人：经办人：年月日承包人：（公章）法定代表人：委托代理人:电话：传真：开户银行：帐号：邮政编码：年月日二、通用条款此部份采用建设工程施工合同范本（GF-1999-020
14、1）中的通用条款。（内容略）三、专用条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：按通用条款第条执行。2、语言文字和适用法律、标准及规范本合同除使用汉语外，适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：国家和当地政府制定颁发的有关法律、法规及规范。适用标准、规范适用标准、规范的名称：国家建筑安装工程施工及验收规范和质量检验评定标准。发包人提供标准、规范的时间：无。国内没有相应标准、规范时的约定：无。3、图纸发包人向承包人提供图纸日期和套数：无发包人对图纸的保密要求：无。使用国外图纸的要求及费用承担：无。二、双方一般权利和义务1、工程师1、1监理单位委派的工程师篇五：独不着村
15、环境整治工程施工合同（2）施工合同工程名称：洛川县石头镇独不着村环境整治工程签订时间：年月日协议内容甲方：乙方：依据中华人民共和国建筑法及中华人民共和国合同法经甲乙双方协商，甲方将洛川县石头镇独不着村环境整治工程发包给乙方，为了确保工程质量，安全生产，文明工地的工期要求，进一步确保各自的责任，义务，权利和利益,签订如下合同条款。一工程概括：1工程名称：洛川县石头镇独不着村环境整治工程2工程地点：洛川县石头镇独不着村3工程计量：依据实做工程量结算4承包方式：包工包料5工程内容：道路硬化、平石、路缘石安装、人行道、砖砌体挡墙、土方平整、给、排水管沟、边沟、管道安装、广场、亭栏、铁丝围挡、绿化工程等
16、（甲方指定的）所有环境整治工程内容。二承包范围：1、甲方及规划文件所要求的所有工程内容。2、文明施工：因本工程是驻村施工，所以尽量避免扰民。施工所需材料堆放整齐，标牌，标识清楚，现场及生活区域卫生须整洁、干净。（包括办公区，施工区，生活区，）配合工地验收及领导检查工作。三安全要求：因本工程已大包给乙方，故施工现场内外出现的一切安全责任、事故、及意外伤害均由乙方负责。甲方不承担任何责任。乙方在处理问题时应从严、从快。四质量要求：该工程为合格工程，工程验收按照国家现行验收规范和工程标准进行施工验收，本工程不得发生质量事故，如发生质量事故，甲方有权要求乙方返工，以达到工程质量标准要求。五工期要求：本
17、工程为合格工程，总工期为60天，乙方不得延误施工工期。每延误一天按总工程款项的设罚款。（如遇天气原因和甲方原因造成的工期延误，工期顺延。）六双方的权利与义务一甲方的权利和义务1、甲方负责施工前期的协调工作，如用地、占道纠纷、拆除工作、施工尘埃落于果树之上等出现的村民阻挡施工等均有甲方出面解决处理。甲方负责工程总体规划设计技术交底，如有变更应及时书面通知乙方，由于规划设计及甲方变更引起的损失，由甲方承担。甲方负责对乙方的生产管理和监督，检查，验收等工作。如果因为乙方在施工中不能达到甲方要求的质量和进度，甲方将要求乙方限时整改。2、甲方应向乙方提供工人宿舍、灶房和项目部办公室。甲方负责乙方用水、用
18、电协调工作，所产生的费用由甲方承担。若因甲方原因造成的工期延误，工期应予以顺延。但停工超过三天，甲方应承担乙方的所有经济损失。二乙方权利与义务1、乙方保证进场施工人员年满18周岁以上的公民。2、乙方向甲方提供工总进度计划及季，月进度计划。3、乙方施工人员必须安照甲方的质量要求标准，安全要求，和形象进度文明施工要求。4、质量要求；乙方坚决坚持：“百年大计，质量第一”的原则，严格按规范及规划设计要求，精心施工，乙方施工人员严格遵守自查自检！质量第一，真爱生命，不违规操作。如因乙方人员操作不当造成的质量问题，乙方应承担一切责任，并应赔偿因返工和质量问题造成的一切而经济损失。5、安全方面；乙方做好施工
19、前教育和培训，各项工种做业人员施工做业前教育后上岗工作，把各种防范和安全隐患控制在萌芽状态，防微杜渐。提高每一个施工人员的安全和自我保护意识。因乙方原因造成的安全事故乙方全权负责。6、乙方在施工完成后及时清理现场和环境，材料堆放有序，现场干净，各个工种按照文明工地要求做，工具和材料堆放有序规整。材料应堆放在指定位置。三乙方内部管理1、乙方进场人员逐一进行登记，造花名册，身份证等各项证件及时上报甲方。2、对施工人员封闭式管理，严格要求，严谨酗酒，打架斗殴，杜绝违法乱纪事件发生，如发现每次处罚款500元,情节严重交由公安机关处理。3、严格要求施工人员的内务，卫生，生活环境。4、对施工人员的法律法规
20、教育和安全教育定期考核和培训。同工人签订安全教育书明确双方的权力和义务并为工人办理保险，增强工人的质量和集体意识。5、乙方应严格遵守甲方制定的各项管理制度。八其他1、特殊工种操作人员和现场管理人员必须持证上岗坚守岗位，不得擅自离岗。2、提供施工人员的名单，按名单发放工资，不拖欠施工人员工资。3、乙方因发生工程质量不合格的严重情况，必须返工处理。所造成的损失均由乙方承担。4、5、乙方如不能按要求完成任务，延误一天甲方罚款乙方300元。6、因外界村民影响干扰施工或停工造成的损失由乙方书面上报甲方，由建设单位协商解决。（超出三天甲方将承担乙方经济损失）。7、乙方不得以任何借口随意停工或自派工人闹事，
21、否则甲方有权按合同总价的3%进行处罚。九工程结算及付款方式人工材料单价表篇六：环境综合治理工程承包合同XX镇城乡环境综合治理工程承包协议甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）为规范XX镇场镇秩序和卫生，本着公平、平等、自愿的原则，经甲、乙双方协商，乙方自愿承接甲方XX场镇环境卫生、市场秩序、交通秩序工程。特达成如下协议：一、工程内容及要求对XX场镇街道的环境卫生、市场秩序、交通秩序进行管理，达到干净、整洁、规范、有序、常态。1 .环境卫生责任区域：XX镇政府所在地（集镇），具体区域为XX至XX集镇范围。保洁时段：24小时保洁保洁内容：责任区域内无垃圾，无牛皮癣，公路沿线垃圾池及垃
22、圾中转站无存留垃圾。每周六对镇政府院内冲洗一次。每个逢场天的当天下午对街道及人行道进行全方位冲洗，若有重大活动时，按镇政府要求临时冲洗。2 .场镇秩序：严格按照“门前五包”责任制，负责集镇内市场摊位规范，做到行商归区，坐商归店，无乱摆摊设点、无占道经营、无撑杆搭棚。3 .交通秩序：集镇范围内无车辆乱停乱放，所有车辆必须在划定的区域内有序停放。二、期限：一年20XX年月日至20XX年月日三、费用及付款方式全年费用5万元（大写：伍万元整）。甲方每季度末按时按比例支付给乙方。另镇内各单位及各住户的清洁费由乙方按县物价局收费文件自行收取和开支。四、甲方权利和义务1 .甲方和村民委对乙方有监督检查和配合
23、协助的权利和义务。2 .甲方和村民委按照县、镇城乡环境综合治理的文件要求，定期不定期对承包区域进行检查。城乡环境督查、暗访、检查中，被镇城乡环境办督查发现责任区内有大量的垃圾，每处垃圾（含河道）扣乙方100元；发现垃圾池垃圾溢出垃圾池外而未及时清运的，每处扣200元；如被县、市主要领导口头通报批评一次分别扣乙方300元、800元，书面督查通报批评一次的，分别扣乙方1000元、3000元。场镇市场秩序检查，在市场秩序检查中，市场秩序必须达到摊位规范化，无乱设摊点，无占道经营，无撑杆搭棚,发现一处不符合规定，每处扣50元。交通秩序：在检查中，发现一辆大车、摩托车乱停乱放，分别扣乙方50元、20元，
24、乙方在交通整治执法中，发现一次违纪行为，扣乙方500元。甲方如没有被县及以上单位通报批评，则奖励5000元给乙方：甲方如被县级书面表彰或县级以上主管领导大会表扬1次另加奖金500元给乙方。在年终评比中，我镇获得城乡环境综合治理第一名奖乙方1万元,第二名奖乙方万元,第三名奖万元。五、乙方的权利和义务1 .乙方必须按照县、镇城乡环境综合治理有关精神和要求，保证合同约定区域内的环境干净、整洁、无垃圾、无杂草。并及时将垃圾清运到中转站或垃圾处理场；保证场镇市场秩序，交通秩序符合要求。2 .乙方有配合甲方、村民委监督检查的义务。3 .合同期内的一切安全责任及其费用概由乙方负责，甲方不承担任何责任和费用。
25、在执法中，由于行为人乱作为而导致的一切责任及其费用概由乙方负责。六、违约责任如一方违约，则支付守约方万元的违约金，并赔偿守约方一切损失。七、本合同自双方签字后生效。八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：XX镇人民政府乙方：甲方代表：年月日篇七：河道治理施工合同施工合同甲方：乙方：为确保工程按期保质保量完成，依据建筑法、合同法及有关法律法规和标准，按照甲乙双方平等自愿原则，经甲乙双方协商达成一致，签订本协议，以便共同遵守。一、工程名称：二、工程地点：三、工程范围：四、承包方式：五、结算单价：六、付款方式：甲方每月拨付乙方正常维持费用，余款待工程结束后，一次性付清。七、质量：合格工程竣工验收
26、达不到质量要求的，乙方承担保修及返工费。八、施工要求：1、乙方人员应服从业主代表、甲方现场管理人员的管理，否则取消乙方施工资格并拒付工程款。2、乙方必须按期保质量完成合同条款（三）中的全部工程项目，否则视为乙方违约，对乙方不履行或剩余的工程,由甲方安排其他队伍继续完成。由此，增加的费用（包括调价和相关费用）从乙方已完工程款中扣抵。九、事务协调：施工范围内的地面附着物清理、坟墓迁移等所有地方事务协调工作均由乙方自行解决，不计费用。十、安全：一切安全事故、责任及经济赔偿均由乙方承担。十一、环境保护：乙方应自觉遵守现行国家及本省、市关于环境保护法律、法规，因乙方原因造成环境污染由乙方承担全部责任。本
27、协议一式四份，甲方三份，乙方一份，自双方签字盖章后生效，价款结清后失效。甲方代表：（章）乙方代表：（章）年月日年月日篇八：白拉镇农村人民环境建设和环境综合整治工程施工合同白拉镇农村人民环境建设和环境综合整治工程施工合同甲方：白拉镇人民政府乙方：为全面开展好白拉镇农村人居环境建设和环境综合整治工作，明确权利义务关系，确保工程安全、优质、高效，双方本着平等、互利、诚信原则，经平等协商，达成以下协议。一、建设内容：白拉镇十三村人居环境建设和环境综合整治工程。具体包含4项工程，即：村庄道路建设工程、农村垃圾污水整治工程、村容村貌整治工程、综合文化体育设施建设工程。村庄道路建设工程：硬化道路3000平方
28、米，含两侧排水沟。农村垃圾污水整治工程：建设容量为500立方米的生活污水垃圾处理场1处面积为18平方米的厕所1座；开展村庄沟塘整治工程，达到“两清一建”，即清理淤泥、清理垃圾、建立长效管理机制。村容村貌整治工程，公路沿线66户农牧民住房统一粉刷翻新。综合文化体育设施建设工程：建设全民健身路径安置设施80平方米；标准蓝球场420平方米。二、总投资1、村庄道路建设工程：综合造价30万元。2、农村垃圾污水整治工程：500平方米生活污水垃圾处理场1处，造价万元；18平方米厕所1座，造价万元（按照每平方米1900元标准）；沟塘整治工程，造价1万元。3、村容村貌整治工程：66户住房粉刷翻新，按照每平方米5
29、0元标准。4、综合文化体育设施建设工程：综合造价万元。其中修建全民健身路径安置设施80平方米，标准篮球场420平方米。三、质量要求1、道路感化工程路面材料为水泥混凝土或者块石；路面基层宽度、路线长度因地制宜，根据实地确定；路面C25混凝土厚度12Cnb基层级配碎石厚度10cm；路边两侧设排水明沟，主道宽50Cnb深80Cnb次道宽30Cnb深60Cnb面层砂浆抹面，块石或水泥豉砌筑，次道水必须排入主道。2、农村生活污水垃圾处理场、厕所必须严格按照既定规模施工；沟坡河坡整治要配合绿化美化工程，实行还林还草，改善农村水环境。3、全民健身路径器材安置设施和标准篮球场需确保混凝土强度等级C30、厚度1
30、2公分，垫层10公分。四、双方权利义务1、乙方应本着保质保量的原则，按照既定规模和相关要求施工，加强质量管理。2、所有劳动工具和建筑材料由乙方自备，费用由乙方自理。3、乙方加强对其人员的安全教育，严格管理，遵守国家法律法规，安全施工。由于乙方人员的故意或过失引起的安全事故由乙方自行负责，与甲方无关。4、乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付，与甲方无关。5、甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响工程质量等行为时，有权要求乙方停工或整改。6、工程建成后1年内，甲方发现质量问题的，乙方必须进行免费维修。五、资金拨付甲方根据工程量向乙方拨付资金。六、违约责任1、由于工程质量达不到要求的，乙
31、方要进行修理或返工重做，材料和人工费乙方自理。造成损失的，由乙方赔偿。2、乙方有义务保证所有工程在20XX年9月底如期完工。3、因一方原因致使合同无法履行的，另一方应赔偿因违约给对方造成的损失。4、乙方若无视甲方的合理要求，或者采取消极怠工程延误工期等做法为难甲方，视为乙方违约。七、附则1、本合同一式叁份，甲乙双方当事人及索县农牧局各执一份。2、本合同自签订之日起生效。3、以上合同，如有未尽内容，由双方协商解决。甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：监督方：20XX年月日篇九：环境整治项目承包合同书姥山社区环境整治修建A区围墙建设工程承包合同书订立合同双方：发包方（甲方）：姥山居委会承包方（乙方
32、）：池州市振华建筑安装工程有限公司为确保我村环境整治项目按质按量如期完工，经双方协商一致，签订本合同：第一条1、工程名称：环境整治A区围墙建设2、工程内容：姥山社区A区围墙建设（长度米，单价400元/米）。3、工程质量要求：合格4、合同工期：本工程合同总工期为60天。开工时间：20XX年6月13日，竣工时间：20XX年8月13日。5、质量保证期：按国家有关规定，工程质量保证期为360天，在此期间，乙方对工程承担保修义务。乙方应在接到修理通知之日起10天内派人修理，如不修理，甲方另行委托他人修理的，发生费用直接从质量保证金中扣除。6、工程总造价：人民币：壹拾伍万伍仟元整，元。第二条双方权利与责任
33、1、进度计划。乙方必须按合同的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。2、工期延误。乙方对工期延误承担责任。对以下原因造成竣工日期推迟的，经甲方确认，工期相应可以顺延。1 .工程量变化和设计变更；2 .一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；3 .不可抗力；4 .合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。第三条质量与验收1、检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计的要求施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验、为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。2、以上检查检验合格后，又发现由乙方原因引起的质量
34、问题，仍由乙方承担责任并支付发生的费用，赔偿甲方的有关损失。以上检查检验不应影响施工正常进行，如检查检验不合格，影响正常施工的费用由乙方承担。如检查检验合格，影响正常施工的费用由甲方承担，相应顺延工期。3、工程质量符合规范要求，验收24小时后，甲方代表在验收表上记录签字。第四条合同价款与支付1、合同价款确定。本合同采用固定单价方式确定，任何一方不得擅自改变。2、工程款预付。开工后甲方向乙方预付20%工程材料款。第五条竣工与结算1、竣工验收。工程竣工后，乙方提出验收申请，由甲方组织竣工验收。并在验收日予以验收合格或提出修改意见。乙方按修改意见整改，并承担由自身原因造成的损失。2、竣工结算。竣工验
35、收合格后，乙方应按有关规定向甲方提出结算报告，办理竣工结算，工程价款待工程结束后三个月内付清。第六条争议、违约1、争议。甲乙双方因合同发生争议，可以向池州市仲裁委员会申请仲裁或向池州市贵池区人民法院起诉。2、违约。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计标准的，甲方代表可通知乙方，要求乙方向甲方赔偿因乙方违约给甲方造成的损失。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。3、安全施工。乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。第七条合同份数。合同正本三份，具有同等
36、效力，由甲方、乙方、鉴证方签字盖章后分别保存。另一份为结算附件。签字（盖章）甲方：电话：乙方：电话：合同签订日期：20XX年6月13日签约地点：姥山居篇十：外立面整治施工合同桂湖东路（253-279号、2-24号）、新中路（9-37号、168T72号）外墙整治工程施工合同发包方：成都市新都区房产管理局承包方：四川省新都建筑总公司根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第一条工程概况1、工程名称：桂湖东路（253-279号、2-24号）、新中路（9-37号、168-172号）外墙整治2、工程地点：新都区桂湖东路、新中路3、承包范围：桂湖
37、东路（253-279号、2-24号）、新中路（9-37号、168-172号）外墙整治4、承包方式：包工、包料。5、工期：本工程自20XX年12月日开工，竣工日期20XX年1月14日6、工程质量：按现行施工规范和设计要求进行施工，经建设、监理验收合格。7、合同价款（人民币）：合同总价元（含业主暂列金元）。第二条甲方工作1、开工前，由甲方确认的施工图纸或作法说明一份。甲方向乙方协调施工所需的水电接口，乙方所有施工用电应由甲方指定专业电工接线，乙方不得自行操作。第三条乙方工作1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底。2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工。保质保量按期完成施工任
38、务，解决由乙方负责的各项事宜。3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规程、环境保护规定，严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收。4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理规定，妥善保护好施工现场，作好施工现场保卫和垃圾清除等工作，处理好由于施工带来的与其它班组的关系。5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原结构及设计。6、负责对工程成品进行保护。第四条关于工程质量及验收的规定1、工程以施工图纸、做法说明、施工及验收规范等国家制定的施工验收规范为质量评定验收标准。2、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延，如造成甲方损失，由乙
39、方赔偿甲方全部损失。3、由于甲方原因造成工程停工或事故，由甲方负责赔偿乙方损失。第五条有关安全生产和防火的约定1、甲方提供的施工图纸或做法说明，应符合设计及规范要求。2、乙方进入施工现场必须遵守工地的有关规定，服从甲方现场管理人员的指挥和调度。3、乙方在施工中因乙方原因造成的安全事故概由乙方自行负责与甲方无关。4、由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。第六条违约责任1、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场的工程成品或半成品，如造成损失，应照价赔偿。2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。3、因一方原因，合同无法
40、继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第七条争议纠纷1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提前，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。2、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成的，本合同在执行中发生的争议双方同意在当地人民法院解决。第八条其他约定1、由甲方协调现场施工场地。2、甲方负责乙方与涉及商家与住户及相关单位等方面关系的协调，乙方应积极配合甲方工作。3、付款方式：外墙脚手架搭设完毕后付工程总价款的35%,外墙脚手架拆除后支付工程总价款的40%,整治工程全部完成经建设单位验收合格后支付工程总价款的15%,工程竣工结算后一
41、次性付清余款。4、其他未尽事宜，由双方协商解决。第九条附则1、本合同一式两份，甲乙双方签字盖章后生效。2、附件：施工图纸或做法说明。甲方（盖章）乙方（盖章）甲方代表：乙方代表：年月日年月日桂湖东路（183-199号、203-319号、221-249号）外墙整治工程施工合同发包方：成都市新都区房产管理局承包方：四川省蜀宇建筑工程有限公司根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第十条工程概况1、工程名称：桂湖东路（183-199号、203-319号、221-249号）外墙整治2、工程地点：新都区桂湖东路3、承包范围：桂湖东路（183-19
42、9号、203-319号、221-249号）外墙整治4、承包方式：包工、包料。5、工期：本工程自20XX年12月日开工，竣工日期20XX年1月14日6、工程质量：按现行施工规范和设计要求进行施工，经建设、监理验收合格。7、合同价款（人民币）：合同总价元（含业主暂列金元）。第十一条甲方工作1、开工前，由甲方确认的施工图纸或作法说明一份。甲方向乙方协调施工所需的水电接口，乙方所有施工用电应由甲方指定专业电工接线，乙方不得自行操作。第十二条乙方工作1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底。第十三条指派张同林为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工。保质保量按期完成施工任务，解决由乙方负责的
43、各项事宜。第十四条严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规程、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收。第十五条遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理规定，妥善保护好施工现场，作好施工现场保卫和垃圾清除等工作，处理好由于施工带来的与其它班组的关系。第十六条施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原结构及设计。第十七条负责对工程成品进行保护。第十八条关于工程质量及验收的规定4、工程以施工图纸、做法说明、施工及验收规范等国家制定的施工验收规范为质量评定验收标准。5、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延，如造成甲方损失，由乙方
44、赔偿甲方全部损失。6、由于甲方原因造成工程停工或事故，由甲方负责赔偿乙方损失。第十九条有关安全生产和防火的约定5、甲方提供的施工图纸或做法说明，应符合设计及规范要求。6、乙方进入施工现场必须遵守工地的有关规定，服从甲方现场管理人员的指挥和调度。7、乙方在施工中因乙方原因造成的安全事故概由乙方自行负责与甲方无关。8、由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。第二十条违约责任4、乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场的工程成品或半成品，如造成损失，应照价赔偿。5、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。6、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第二十一条争议纠纷3、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提前，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。4、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成的，本合同在执行中发生的争议双方同意在当地人民法院解决。
