工程施工合同协议书完整版.docx

《工程施工合同协议书完整版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工合同协议书完整版.docx（53页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、【施工合同】施工单位又称“承建单位”。建筑安装工程施工单位的简称。指承担基本建设工程施工任务，具有独立组织机构并实行独立经济核算的单位。在采取承发包方式进行施工时，施工单位，常被称为“乙方”。以下是整理的工程施工合同协议书完整版（合集4篇），大家一起来看看吧。甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）现甲方在贵州省兴仁至贞丰公路改建工程格（格沙屯）坪（坪上）段投标活动中已中标承建第二标段路基路面工程施工任务。该合同段全长5.67km,具体桩号k28+00K33+670为了充分利用社会资源、发挥互补优势，按时完成该工程施工任务，甲乙双方依据甲方与业主签订的工程施工合同书及其附件、中华人民共和国

2、合同法、建筑法、安全生产法等相关法律法规和当地政府公布的相关规定，本着公开、公平、公正和平等自愿、诚实守信的原则，经双方友好协商达成以下合同，希甲乙双方遵照执行。1.工程项目内容1.1 工程地点：兴仁县新龙场镇、潘家庄镇1. 2工程名称：兴仁至贞丰公路改建工程格坪段第二合同段路基路面工程。I .3工程承包范围II 3.1工程里程桩号：3.2工程承包内容：1.3.1条款内的甲方与业主签名签订的工程施工合同书及其附件等合同文件规定的全部工程内容，包括路基土石工程、防护工程、桥涵构筑物、排水工程、路面工程以及相应的工程变更等。1 .3.3工程造价：该段总计工作量约具体以甲方与业主最后结算数据为准。2

3、 .承包方式2. 2根据甲方与业主签订的工程施工合同书实行单价承包，单价以甲方中标单价（附工程量清单，该清单作为合同的组成部分）下浮,在原中标总价不变的前提条件下，甲乙双方可协商调整。如出现清单外的变更单价或总价，亦按照同样比率下浮。对于该合同价，乙方不再承担任何税费、甲方的任何管理费用。3.合同期限3. 1工期4. 1.1总的工期目标控制：20xx年08月31日前必须完成路基工程施工，包括路基土石方工程、防护工程、涵洞构筑物、排水工程、桥梁工程等，达到路基验收标准;20xx年11月30日前完成路面工程施工。4.1. 2乙方必须严格按照甲方下达的周计划、月计划精心组织合理安排，按时足量或超量完

4、成计划任务，确保工程计量工作的顺利进行和总的工期目标的实现。3. 2工程维护期：工程维护期（即工程缺陷责任期）为自工程竣工验收合格后12个月。4.工程施工管理4.1 甲方负责工程项目的整体运作，负责外部工作协调，负责对外各种资料报表的整理、签认工作，负责计量工作以及组织中间验收和竣工验收、结算工作。4. 2乙方应根据其工作量具备足够的.资源配置。施工管理人员、技术人员必须持证上岗，其中施工管理人员不少于人，技术人员不少于人;特殊工种人员应经过正规培训，取得上岗资格证。配备成套的施工机械设备和试验检测议器，大型机械设备应不少于下列最低限定数量：挖掘机台，压路机台。根据工程质量、工期要求，应及时补

5、充各种机械设备、施工管理和技术力量。4. 3乙方应在甲方的统一部署下精心组织精心施工，确保工程有计划、有程序的正常实施，接受甲方施工管理人员的指导、监督，服从甲方施工管理人员的工作指令。4 .4乙方应积极做好各项前期准备工作，认真阅读理解合同文件、熟悉相关规范规程规定等。在施工过程中及时准确提交各种原始资料。5 .5甲方协助乙方及时做好各项试验工作，检测费用由乙方承担。4. 6工程用民爆材料统一由甲方采购供应，乙方领用、保管;其余各种工程用料、施工用料由乙方自行购实、运输、保管。工程用料必须经过检验并得到监理工程师的同意。所有工程用料材质证明、试验报告等质量文件必须齐全并及时交甲方备案。4.

6、7乙方应对沿线测量基准点和施工控制点进行检查和复测并经常维护和管理。否则，因此出现质量偏差导致的费用增加由乙方负责。4. 8工程变更资料由乙方提供原始基础资料，甲方现场指导协办。5.工程质量和安全5.1 乙方应对其承包范围的工程质量负实质性责任，必须严格按设计图纸、现行公路工程施工技术规范组织施工。工程质量执行公路工程质量检验评定标准(JTJ071-98),质量验收等级达到优良标准。5. 2严格按施工组织设计、监理实施细则等确定的施工工艺、程序施工，乙方应对每道工序进行自检、测量和初验，认真填写各项检验资料、施工日记、施工记录。所有原始资料要求签字手续齐全，并及时交甲方有关人员备案。5. 3严

7、格按施工组织设计、监理工程师、现场监理员的抽检、复查工作。5.4 乙方应对施工人员进行安全教育，督促施工人员严格按照操作规程作业，严禁违章作业、违章指挥，特别是爆破材料的作用和管理必须严格按照公安消防部门的规定执行。5.5 乙方对其承包范围骨内的生产安全负全部责任，由于乙方管理不善或人为过失所造成的一切安全质量事故，其全部责任由乙方自负，甲方不承担任何责任和费用。5. 6乙方有责任搞好文明施工，对其承包范围内的交通、环境、排水防洪等负实质性责任。在施工过程中，不得阻断交通、污染环境，不得阻塞沿线水系，做好防洪措施和雨季的安全防护工作。5. 7工程施工用爆破材料由专人领用、保管，建立完善的使用台

8、帐。严禁转送、倒卖，杜绝流失到社会上。否则，发生的一切经济的、弄事的责任由乙自负。6. 工程款的支付6.1乙方向甲方交纳本合同价的履约保证金后，在签订本合同一周内，甲方向乙方支付本合同价5%的工程预付款。6.2工程款根据工程进行按月支付，甲方每月从业主实际计量到位的工程款的85%及时支付给乙方。同时应扣除甲方垫付的工程材料款和其它欠款。乙方负责办理工程款手续人员为：6.3乙方民工工资应按月造册发放到人，甲方有权核查或截留代发。6 .4根据实际情况，乙方可请求甲方给予一定量的临时借款，甲方应酌情予以借支。7 .5工程完工后，经竣工验收合格，甲方向业主进行竣工结算完后45天内支付结算工程余款;同时

9、按竣工结算总额的5%扣作质量保证金，作为维护期内的质量事故处理金。维护期满后若建设单位认为无质量事故，在建设方退回质量保修金7日内付清给乙方，在维护期间，若有质量事故处理由乙方负责维护8 .税费8.1 所有税收由甲方负责缴纳，乙方不负责任何税费。9 .履约保证书及保证金9.1 乙方必须呈交履约保证书一份，并在签订合同时向甲方交纳承包工程总价的10%的保证金计万元。8 .2履约保证金在工程交工验收合格且业主退还后返还。9 .工程保险9.1 工程保险采取自愿投保的原则，如业主根据投标文件的承诺必须投保，则由甲方统一办理，费用按乙方合同工作量比例分摊。10 .违约责任甲乙双方若有违约者按国家相关法律

10、法规追究违约责任。IL仲裁在执行本合同过程中如出现异议，双方可进行协商处理;处理不下时，双方可提出请当地仲裁机关仲裁或到当地人民法院起诉。12 .其它12.1其它未尽事宜，双方协商解决。12. 2本合同一式四份，双方各执二份，双方签字后即生效，工程完工各项款项结清后失效。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：.法定代表人（签字）：年一月日年月日发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据中华人民共和国合同法及其他相关法律法规，结合本工程的具体情况，双方签订本合同，以资共同遵守。第一条：工程项目12.1 程名称：项目消防工程程地点：1.3承包范围：按甲方提供的项目消防工程施工图纸及乙方完善、优

11、化后经甲方确认的施工图、图纸会审记录和招标答疑记录、设计变更、乙方投标预算和招标文件范围规定内容，以及经双方确认、消防局审核批准的自动报警系统优化设计方案，供货及安装内容为：D与泵房连接、与消防中心连接的水、电管线工程2）消火栓系统：包括整个商住楼室内外消火栓系统3）喷淋系统：包括整个商住楼自动喷淋系统4）自动报警及联动控制系统：包括整个商住楼的自动报警联动控制系统及消防中心须增补的设备5）消防广播、电话系统设备及控制线路;消防广播兼做背景音乐。6）整个商住楼通风防排烟系统设备及控制线路，各设备从相对应的双电源转换器直接取电。7）消防电梯系统相关消防控制线路，由消防施工单位向电梯专业提出配合要

12、求。8）移动灭火器设备配置。9）风机、防火卷帘设备及控制线路;双电源转换器的后面部分全部由消防施工单位完成。10）切断非消防电源线路。ID消防水池水位报警系统、线路等。12）消防设备的监控及反馈系统。13）气体灭火的设计、施工。上述消防设计图纸，由乙方负责报送消防局审核批准后，才能进行消防工程施工;如需在上述图纸基础上增加工程内容才能通过消防局审核和验收的，增加工程费用由乙方承担，但由于间隔或功能改变的增加工程除外。上述广13项工程内容涉及的材料、设备、设施均由乙方采购供货、运输和安装，所有费用包含在合同价内。1.4承包方式：承包方式采用总价包干方式，即本工程乙方必须包报建及费用、包工、包料、

13、包深化设计、包工期、包质量、包安全文明施工、包配合费、包调试、包验收通过、包施工安装发生水电费、包利润及税金等方式进行，工程未经甲方同意不得分包。属于交钥匙工程。第二条：工程造价（大包干价）：2.1本工程大包干承包总价为（人民币）：大写：人民币元整（元）。2.2超出合同范围外的子项内容，必须在施工前报甲方确认，施工后由本项目监理公司和甲方签字盖章确认工程量，按进行计价结算。增加工程造价总计在万元内的，不支付工程款，多于万元部分按实支付。第三条：工期1.1 乙方须于本合同生效之日起开工，须于年月日前施工完毕，年月日前完成消防验收。如因甲方施工进度或现场未达到乙方进场施工条件，工期由双方协商另行确

14、定。1.2 自双方签订合同乙方正式开工之日起算，至本工程竣工并经甲、乙双方及消防部门验收合格为止，称为本合同实际总工期。第四条：工程质量标准和保修期1.3 工程质量标准按国家现行施工验收规范及省市验收标准、工程质量达到合格等级以上，乙方并保证工程如期开通使用和质监、消防验收通过。4. 2工程保修按建设部有关规定执行，保修期自政府有关部门验收合格报告正式批出之日起计贰年时间。第五条：材料设备供应5.1工程所需所有材料由乙方购买供应到施工现场;产品成品材料由乙方提供样板给甲方、监理方看样板认可同意后，由乙方购买供应到施工现场（甲方提供的材料设备除外）O5. 2所有材料设备供应附有出厂合格证明及生产

15、许可证件，并严格按照国家有关部门的规定及要求进行检验，并须符合国家规定的安全和质量标准。5. 3施工中，由于甲方原因导致工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方给予乙方适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。5. 4材料设备采用投标文件承诺采用的品牌或同类产品（采用的产品品牌须经过甲方的书面确认）。第六条：工程价款支付5.1 工程进度达,甲方付至大包干总价的%作工程进度款；6. 2工程进度达,甲方付至大包干总价的%作工程进度款；7. 3工程进度达乐甲方付至大包干总价的%作工程进度款；8. 4所有工程完工，经甲方、监理验收全部工程达到合格标准，且消防系统全部开通后，付至大包干造价的

16、%作工程进度款；9. 5工程经消防管理部门验收合格，乙方向甲方提交份完整竣工图纸资料和结算资料经甲方审核确认后10天内甲方支付工程款至合同结算价的祝6. 6余款%作为质保金，若乙方无违约行为，在保修期满后10天内支付。6.7 乙方必须在每次领取款项之前向甲方提交付款申请报告，甲方收到乙方付款申请报告之日起10个工作日内审核完毕，并按上述条款的约定向乙方付款。若甲方对乙方提交的付款申请报告存有异议，应在收到报告之日起10个工作日内书面通知乙方，由双方协商确定后再行付款。6.8 甲方向乙方付款时，乙方须向甲方提供相当于甲方付款金额的合法有效的发票，否则，甲方有权拒绝付款。第七条：现场签证与结算7.

17、 1现场签证7.7.1 因设计变更或甲方原因导致的合同清单内项目增减或发生合同清单外的签证项目时，乙方须在签证项目完成后五天内组织甲方和监理公司验收并提交签证申请（涉及到隐蔽项目的必须在隐蔽前通知甲方验收）。7. 1.2乙方应提交签证申请的资料包括：工程联系单（如由乙方发起的工程联系单，必须有甲方及监理的意见及签字盖章）、施工现场签证单（必须有工程量、有单价、有总价。工程量应附计算过程，清单计价的应有单价分析表，定额计价的应有套价书）、现场验收计量的原始单据（甲方工程部人员、乙方、监理方签字）及照片、工程设计图纸及图纸会审资料、签证的书面理由陈述、对应本签证的单项工程验收单;合同外现场签证项目

18、还应包括单项（或分部）工程验收证明书。7. 1.3以上资料由甲方签章确认有效。已签证确认的费用按含税造价处理（不再另外计算其它任何费用），到工程竣工结算时按双方协商的计费方式计付。7. 2结算10. 2.1工程竣工验收合格之日起30天内，乙方应提交以下结算资料：1）工程结算书打印稿四份及电子文件一份，结算书装订内容及顺序为封面、单项（或分部）工程验收证明书、编制说明、计费表、分部分项结算书、主要材料用量价格表；11. 程量计算书打印稿及电子文件一份；12. 程竣工设计资料（含工程竣工设计图纸、图纸会审纪要、修改及变更通知书）一套（原件、独立编号装订）；13. 场签证单一份（原件、独立编号装订）

19、；14. 同书一份（复印件）；6）施工组织设计或施工方案（经甲方确认）一份O若乙方未按上述要求报送工程竣工结算资料，则甲方有权拒收结算资料，由此造成结算工作延误概由乙方负责。7. 2.2本工程的工程量按施工图纸及甲方签证计算。工程师和甲方收到乙方提交的完整工程竣工结算资料后60个工作天内，由甲方按照乙方实际完成并通过验收合格的工程量、甲方签证及本合同核实审定工程结算总价，双方应按工程结算总价进行结算。8. 2.3在工程结算时经甲方核实乙方没有按照图纸、施工规范和甲方的指令进行施工，或出现偷工减料的情况，则甲方有权因乙方原因造成的上述事项不予结算，视乙方违约，由此造成的一切损失概由乙方负责。第八

20、条：双方责任8.1 甲方责任：8.1.1 开工前向乙方提供施工图纸套。9. 1.2开工前天内完成由甲、乙方和设计方、监理方参加的施工图会审。8. 3对乙方在施工时发现设计图纸错误提出的意见，甲方应在收到书面通知的天内会同设计方进行处理。9. 1.4委派为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程期间的质量验收及其它事宜。9.1. 5保证按第六条支付工程款的办法进行工程款项支付。1. 1.6如因甲方原因导致工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、返工、材料等损失。8. 1.7协助乙方解决施工

21、期间水源、电源及材料堆放和施工人员的住宿场所。9. 1.8在竣工验收后的保修期内，因使用不当引起的工程质量问题，其返修费用由甲方负责。10. 2乙方责任：9.2. 1收图后，在开工前天内完成施工图会审，在开工前天内编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。8. 2.2按施工安全规范做好施工质量、安全管理并保证安全施工，指定安全、防火责任人，物件堆放整齐，场地清洁卫生，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故均由乙方负责，并报告甲方、监理方及有关部门。9. 2.3委派为现场管理代表，须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题。10. 2.4做好施工原始记录。施工

22、中如发现设计错误或严重不合理时，应立即以书面通知甲方。11. 2.5施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。12. 2.6乙方负责办妥消防报建、验收手续（注：由于本合同范围外项目引致不合格的问题不属乙方责任）。13. 2.7对竣工验收后保修期内出现的工程质量问题负责免费返修。14. 2.8竣工验收后，施工单位人员必须在天内清理场地并撤离施工现场。15. 2.9在施工中，甲方发现乙方工程进度或工程质量等与合同要求或施工组织设计等不符时，甲方有权终止本合同并向乙方追究因此而遭受的所有损失。如因乙方材料质量不合格或材料质量保证资料不符合国家和地方政府部门的要求而导致工程不能按

23、期通过质量监督站或广州市消防部门的验收，乙方要承担全部责任，甲方有权要求乙方赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。第九条：工程验收9.1工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量验收标准为依据。9. 2隐蔽工程在乙方自检后填制验收表，以书面通知甲方检查。甲方接通知后天内到场验收，经检验合格并符合设计要求时由双方签字后方可进行下一工序的施工。1.1 3单项工程竣工前天，由乙方通知甲方验收，并在竣工后天内验收完毕。甲方不按时验收，则视作甲方认可乙方单方验收。9.4 乙方在本工程施工安装完毕，应在完工前天由乙方申请要求市消防部门进行竣工验收，并保证验收通过和

24、开通使用，属于交钥匙工程，并按验收合格的日期为竣工日期。如实际竣工日期比合同约定竣工日期延迟的，乙方应承担延期竣工的违约责任。9.5 自动报警系统和相应部分经乙方优化设计修改后，如市消防部门验收通不过而需重新整改所需的工程费用均由乙方全部负责，并由乙方承担因此延误交工而造成甲方的损失。9. 6属于甲方负责完善的消防工程项目（包括防火门、应急照明、疏散标志、管井的封堵等）应在消防验收前达到验收标准，否则乙方竣工验收时间顺延。9. 7工程竣工后，在工程结算之前乙方向甲方提交完整的竣工图纸资料各份。工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明及编制竣工资料;工程变更较大的，应由乙方重新绘制竣工图，所需

25、费用由乙方承担。16. 8在工程未通过验收前甲方提前使用的，并不免除乙方应承担的质量保证及保修责任。第十条：工程变更16.1 乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下提出优化设计、修改工艺的合理化建议，经甲方和设计及消防部门同意后方可实施。17. 2在工程进行中，甲方有权随时以书面通知乙方修改、补充、增减原有工程设计，乙方应依照甲方要求进行。其增减工程量由监理单位和甲方签证确认，并按本合同第二条第二款内容结算。第十一条：违约责任11.1甲方因自身原因不能按时付款的，每逾期一天，甲方须向乙方支付应付而未付款的万分之五的违约金，但累计违约金总额不得超过合同总价的3%oIL2乙方因自身原因不能按合

26、同约定的竣工日期竣工的，每逾期一天，应向甲方偿付相当于合同总价的万分之五违约金，若乙方逾期超过十天仍未能通过竣工验收合格的，甲方有权单方解除本合同，乙方除支付上述违约金并退还甲方已付全部款项外，还应向甲方支付相当于合同总价的20%的违约金并赔偿甲方因此而遭受的损失。11. 3乙方必须按本合同及附件、甲方确认的施工图纸、用料、施工规范和甲方的指令严格进行施工，保证质量，如不符合上述要求，甲方有权拒绝验收，且对乙方进行处罚，金额为元/次。乙方必须在甲方要求的时间内整改完毕。11. 4乙方如将甲方的技术或资料向第三方扩散、转让的，乙方应向甲方支付相当于合同总价的20%的违约金并赔偿甲方因此遭受的一切

27、损失。18. 5在合同履行过程中，如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为，甲方有权单方解除本合同：19. 5.1“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响甲方或监理单位有关人员在合同实施过程中的行为；20. 5.2“欺诈行为”是指谎报事实，包括在前期的招投标过程中投标者之间串通投标（递交投标文件之前和之后），以及在合同实施过程中的其他欺诈行为，使甲方作出错误的判断，进而损害甲方的利益。11.6乙方基于本合同的规定应向甲方支付的违约金及经济损失赔偿，甲方有权直接从未付给乙方的款项中抵扣，若不足以抵扣的，乙方应在甲方通知之日起10天内向甲方付清。IL7未经甲方书面同意，乙方不得将本合

28、同转包或分包，否则，乙方须向甲方支付相当于合同总价的20%作为违约金，因此造成甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。第十二条：其他约定条款12.1 甲方已委托监理公司进行建设监理，乙方必须服从监理公司的管理，本合同范围内的所有工程验收、工程签证必须经监理公司和甲方盖章确认。12.2 工程保修期内，如因乙方原因的质量投诉或问题，乙方应在接到甲方通知四小时内赶到现场进行处理。如逾期处理，甲方将另行委托，其所有费用及因此而造成甲方的其他经济损失由乙方承担。12.3 3施工用水源、电源设施甲方接到工程主体内，由乙方接到施工现场内各施工地点并按表向总承包单位缴交水、电费。12. 4甲方对乙方工程进度或质量不

29、满意时，虽经甲方提出要求改善，而乙方并未执行，则甲方有权不须提出任何理由而随时以书面通知乙方终止本合同，乙方必须遵从在天内退场，甲方保留对乙方由此引起的损失的索赔权。第十三条：争议解决方式12.1 本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件等的约定如有不一致，解释顺序应为：本合同及其附件、技术标准、设计方案、招标文件。13. 2双方在合同执行期内如有争议，应由双方友好协商解决，如协商无效任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十四条：乙方联系方式乙方保证其提供的并在本协议上注明的联系方式（包括：通讯地址及联系电话等）为有效的联系方式，若联系方式发生变更，乙方应及时以书面形式通知甲方，乙方

30、未以书面形式通知的，甲方按协议上注明的联系方式发送有关通知、文件，即视为该有关通知、文件送达乙方，乙方对因联系方式错误及未书面通知甲方联系方式变更而引起的一切后果承担全部责任。乙方的联系方式为：单位名称:通信地址:联系人:联系电话:传真号码:E-mai1：第十五条：附则15.1本合同经双方签字盖章之日起生效。15.2本合同一式四份，双方各执两份，具同等法律效力。15.3本合同附件为本合同不可分割的组成部分：14.3.1消防工程施工设计图纸14.3.2报价一览表及工程量清单甲方（公章）：乙方（公章）：签约代表：签约代表：签约时间：年月日签约地点：发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据中

31、华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程二、工程地点：麻城宋埠三、承包方式：包工、包机械、包安全第二条工程期限合同工期总口历天数10天第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板）。1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。4、费用支付，施工结

32、束后，甲方10日内支付相关工程费用.第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于Icmo3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。第六条奖惩责任1、如8月20日前安装达到IMW光伏板安装，则按1MW=5OOOO元标准进行结算。2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方

33、应按工程款的20%向守约方支付违约金。第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。甲方：乙方：代表：代表：年月日？年月日发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：第二条承包范围：第三条工程承包方式：第四条合同工期开工日期:竣工日期（工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间）:第五条工程造价、

34、付款方式及价款调整工程造价：付款方式：价款调整：第六条工程质量及验收标准1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测（化验、检测的费用由乙方承担），不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。3、工程质量必须符合建设工程施工质量验收统一标准GB50300-20_火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-1992.自动喷水灭火系凌施工及验收规范（2

35、0_年版）GB50261-1996、机械设备安装工程施工及验收规范GB50231-1998、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-20_、室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准J512-20,及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。4、乙方交工前应做48小时的试运行试验。第七条安全施工1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的建设工程安全文明管理办法。2、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任第八条材料设备采购第九条质量保修1、本工程免费质量保修期限为壹年，终身维护保养。2、乙方

36、在接到甲方维修通知后12小时内到达现场并及时处理。3、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。4、保修金支付方法1. 1质量保修金在规定的质保期满后，如无任何质量问题，甲方一次性无息付给乙方。4. 2在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在第二条规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金。5. 3在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原

37、因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。6. 4出现质量问题后，甲方是否与乙方指定的联系人取得联系及联系时间以甲方联系记录为准，维修项目及费用以甲方、实际施工方双7. 5乙方维修人员到达现场后，必须按照甲方规定的时间、材料、工艺进行维修，对同一问题重复维修两次以上者（含两次），甲方有权视乙方为责任心不强，技术不过关而自行解决，费用由质保金中扣除。8. 6免费保修期结束后，乙方维修只收取材料成本费，不收取工时费等其他任何费用；第十条双方的权利和义务1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由乙方承担费用。9. 乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。10.

38、 方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。4、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。5、乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。6、乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。7、乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。8、乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并

39、且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。9、工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场工程，造成损坏的由乙方负责赔偿。10、乙方负责为甲方培训维护人员共计人，直至完全独立操作为止。第十一条违约责任、索赔1、甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2

40、%。的违约金。2、工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。3、工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的2%o的违约金。4、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故或火灾事等，乙方承担由此造成的一切损失。5、工程未达到合同规定的质量验收标准或未通过政府消防主管部门的验收，乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过消防验收。6、乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必须向甲方支付

41、工程总造价2%。的违约金。第十二条廉洁约定甲方责任：1、甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项规定。2、甲方有责任对本单位人员进行廉洁合作管理规定的教育。3、甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定，不得接受乙方带有娱乐性质的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。4、甲方在工程项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报给乙方单位领导。5、甲方人员如违反廉洁合作管理规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。6、对于乙方举报买甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时调查，根据调查情况进行严肃处理。乙方责任：1、乙方应保证乙方有关

42、人员了解买甲方单位有关廉洁合作管理规定，并遵照执行。2、乙方不得邀请甲方人员参加带有娱乐性的宴席，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。3、乙方在合作期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报给甲方审计部。4、乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间廉洁合作管理执行情况的监督。5、乙方人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方审计部举报;如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在以后合作过程中，在合同单价的基础上再让利20乐并对本方知情不报人员进行相应处罚，否则甲方有权扣

43、除应付乙方所有货款，并终止本协议。第十三条争议的解决本合同发生争议，双方协商解决;协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。第十四条其他约定1、本合同正本两份，双方各执一份;副本四份，甲方执三份，乙方执一份。2、本合同自双方签字盖章之日起生效。3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日【施工合同】随着时间的推移，合同越来越多，这也是减少和预防纠纷的重要措施。以下是整理的地区房屋施工合同文本精选3篇，希望能够帮助到大家。发包方：（以下简称甲方）承包方：（

44、以下简称乙方）一、工程名称：二、技术标准：按照现行国家施工验收规范执行。三、工程内容：等内容。四、承包形式：包工包料双包工程。五、甲方职责：（1）负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题；（2）协助解决与周边群众发生的纠纷关系；（3）解决好工程所需的水电问题（水电费由乙方承担）。六、乙方职责:(1)听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查；(2)严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工(3)严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务；(4)确保安全生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身安全责任，并承担由此而产生的全部经济损失；(5)在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资

45、。七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据四川省建设工程工程量清单计价定额2009定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。八、付款方式：分四年到位(不计资金利息)。其中20_年拨付工程款的42.5%;20_年12月30日前拨付28.5%;20_年12月30日前拨付21.5%;剩余的7.5%视甲方情况拨付，但最迟在20_年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。十、合同生效：本合同一式四

46、份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：或其授权代理人：或其授权代理人：地址：地址：电话：电话：订立日期：甲方：乙方：由于工程施工需要，甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据经济合法暨建筑法以及建筑施工管理条例、施工规范，经过甲乙双方充分协商，达成以下条款，双方必须严格遵守。一、工程地点及名称1、工程地点：2、工程名称：二、承包内容价款以及工期1、承包内容污水站全部土建工程2、工程造价一次性包死。3、工程工期：自开工内完成承包全部承包内容。三、付款及质量1、污水地底板验收合格后付30%,主体验收合格后付至70%,发包方进行竣工验收合格后付至95%,其余工

47、程款待工程保修期满一次性付清。2、工程质量：合格四、甲方责任：帮助乙方解决水源电源，协助乙方解决施工现场出现的问题，给乙方提供施工图纸并交底。五、乙方责任，严格按照施工图及相关规范进行施工，必须遵守安全文明施工相关规定，承担因为安全和质量造成的责任和费用。六、保修期及质保金。1、保修期：发包方竣工验收后日历天共计六个月。2、质保金：承包总价的10%为保修金，保修期满后付清全部承包价款。4、合同生效日期：合同生效日期双方签字后立即生效，保修期满质保金付清自行失效。甲方：乙方：签字：身份证号：日期：日期甲方：乙方：为确保工程质量圆完成施工任务，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定制本合同，双方必须共同遵守。第一条：工程概况I、工程结构：砖混结构，楼层，一样式2、建筑面积：平方米，最后按建筑实际面积为准，楼顶出檐为：屋面处理方式为：,层高为：门窗材料：,一尺寸：第二条：承包方式1、承包形式：工料，乙方负责施工，并负责所有施工