《房屋施工的安全合同格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《房屋施工的安全合同格式.docx(26页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、【合同格式】合同可以在绝大多数情况下保护我们,并为我们提供可能,签订合同时要注意遵循合法原则。安全施工合同是双方当事人之间权利义务关系的协议。签订安全施工合同后如果违反就要承担造成的损失,那么,你是否在烦恼安全施工合同该怎么写呢。以下是为大家收集的房屋施工的安全合同格式【五篇】,欢迎大家阅读。总包方(甲方):分包方(乙方):为加强施工现场安全管理,保护职工的人身安全、健康和国家财产,保障施工生产的顺利进行,依据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国建筑法、建筑安装工程承包合同条例和市建委关于建筑工程分包的有关规定,双方就本工程施工安全生产达成如下协议书。一、甲方职责1 .认真执行国家和市政府、市
2、建委颁发的各种安全生产法规规程、标准,对乙方在本单位的施工范围内履行安全生产监督、检查、指导和管理责任。2 .甲方要对乙方操作人员的五证(进京证、做工证、身份证、婚育记录、特种操作人员上岗证)进行核查,对乙方的人员发现有证件手续不全;未成年童工等与劳动法相违背人员进行清退,并做出相关处理。3 .甲方要对乙方施工人员进行入场安全生产教育,学习国家、建委、企业的安全生产方针规程制度,操作规程等条例,并签订安全生产教育登记表格等。4 .甲方随时在施工过程中监督检查乙方执行安全生产技术交底的执行情况,监督对违章、隐患的整改落实工作并有文字记录。5 .甲方管理人员做到不违章指挥、违章操作。二、乙方职责1
3、 .认真学习严格遵守国家、市政府、建委颁发的各项安全生产法规和规定,并严格遵守工程项目经理部制定的各项安全管理制度和措施。2 .乙方要服从甲方的安全生产管理。乙方的负责人必须对本单位职工进行安全生产教育,以增强法制观念和提高职工的安全意识及自我保护能力,自觉遵守甲方各项安全规章制度。3 .乙方要认真贯彻执行甲方对分部、分项、分工种的安全技术交底要求,乙方的负责人必须检查具体施工人员落实情况,并进行经常性的督促、指导,确保施工安全。4 .乙方必须保持本队人员的相对稳定,人员变更事先向有关领导和部门报告,工人进行施工作业之前必须接受进场“三级”安全生产教育和学习,并参加安全培训教育考试合格后,签订
4、安全生产教育登记表方准上岗。5 .乙方在施工期间必须接受甲方安全生产,文明施工方面的检查;督促、指导对查出的问题必须在限期内整改,对拖延不改或不认真整改的甲方有权暂停施工作业。对严重违章指挥,操作仍存在重大安全隐患的,总包单位有权发放出指令书,令其停工整顿并按规定给予处罚。6 .由甲方提供的机械设备。脚手架等设备在搭设、安装完毕交付使用前.,甲方需会同有关乙方共同按规定验收,并做好移交使用的书面手续,严禁在未经验收或验收不合格的情况下使用。7 .乙方对于施工现场的脚手架、设施、设备的各种安全防护措施、保险装置、安全标志和警示牌等不得擅自拆除、变动,如确需拆除、变动的必须经甲方施工负责人和安全管
5、理人员的同意,并采取必要的、可靠的安全措施后方能拆除。8 .乙方的特殊作业人员必须经安全教育和安全技术培训,考试合格取得北京市安全生产管理部门颁发的上岗操作证后,放准上岗作业,严禁不懂电器、机械设备的人员擅自操作使用电器、机械设备。9 .乙方必须严格执行防火、防爆制度,易燃、易爆场所严禁吸烟及动明火,消防器材不准挪作他用,电焊气割、防水等作业应按规定办理用火审批手续,严禁使用电炉及其他电热器具。10 .由甲方提供的电器设备,乙方在使用前应先进行检测,如未符安全使用规定的,应及时向甲方提出,甲方应积极落实整改,合格后放准使用,严禁擅自乱拖、乱拉、私接电气线路及电气设备。11 .贯彻“谁施工谁负责
6、安全防火”的原则。乙方在施工期间发生事故应积极组织抢救伤员、保护现场并立即上报。12 .各专业承包队(包工队)的负责人应对本施工人员在施工生产中施工安全和身体健康状况负责。经常检查本队人员在作业现场的安全生产状况和身体健康状况,发现不安全隐患、问题及时纠正,重大安全隐患应立即上报有关领导。13 .乙方监督教育本队施工人员遵守安全操作规程和劳动纪律,做到不违章指挥、不违章作业、不违章劳动纪律,认真执行安全生产技术交底,服从安全人员的检查指导。对不安全作业环境积极提出意见,并有权拒绝违章操作。提高自我防护能力。14 .乙方要协助项目经理部做好施工现场的环境保护工作。三、补充条款1 .乙方如违反条款
7、的要求发生人员伤亡事故责任自负。2 .因乙方原因达不到约定条件的,由乙承担违约责任和经济支出,因甲方原因达不到约定条件的,由甲方承担违约责任和经济支出。3 .当甲、乙双方发生争议时,可通过甲、乙双方上级主管部门协商调解,若达不成一致意见,可向政府有关部门申请仲裁。4 .本协议在双方签字盖章后立即生效。5 .本协议一式两份、双方各执一份,具有同等效力。甲方:(盖章)乙方:(盖章)法定代表:法定代表:(或委托代理人):(或委托代理人):日期:日期:甲方:乙方:工程名称:根据国家法律法规及有关文件规定精神,为维护甲乙双方利益,确保本工程安全生产、文明施工达到国家标准要求,经双方协商一致确定签订本合同
8、书,共双方共同遵守。一、工程名称:二、承包内容:乙方承包甲方工程。三、甲方职责:1 .甲方对乙方在本工程的施工范围内,履行安全监管检查和管理职责。2 .甲方发现乙方成员有未成年童工或与建筑法相违背的人员即进行清除,并做出罚款处理。3 .甲方要对乙方进行安全教育,讲解企业安全生产方针、政策、法规,条理等,并与乙方签定安全技术交底,同时检查乙方交底落实情况。4 .甲方应提供安全措施及各种安全防护用品、用具,否则,乙方有权拒绝施工,并报安全监督机关。四、乙方职责:1 .乙方进场必须接受三级安全教育,施工操作人员必须持证上岗。2 .乙方必须建立安全保证体系,选出专职安全人员,由甲方统一管理。3 .乙方
9、对甲方提出的安全隐患必须按“三定”进行整改,确保安全施工。4 .乙方进场必须佩带安全帽。不得擅自拆除安全防护用品、用具,否则追究其相关责任。5 .乙方有权拒绝违章指挥。6 .乙方严格按照施工现场的文明施工,做到工完料镜,活完场清。7 .乙方必须服从甲方指挥,有安全隐患必须立即通知甲方。8 .如果乙方因乙方操作或违反规定出现失误或造成损失由乙方负责。五、奖罚标准:1 .甲方对乙方在施工中安全工作有突出贡献及能认真遵守安全生产、文明施工,并无事故,视其工作情况,奖元。2 .乙方进入施工现场的工作人员不带安全帽罚元/人次。3 .在工地内打架斗殴罚款元/人次。4 .偷盗公共财务发现一次罚款元/人次。5
10、 .乙方对所使用的机械设备进行保管维修,由于责任心不墙或失职所造成设备损坏罚款一元/人次,一次责任由乙方承担,并照价赔偿。6 .保持伙房及生活区卫生,排出值日表,每日打扫,如经工地项目部检查不合格,罚款元,限期整改。7.对一切违反工地管理规章的行为进行严肃处理,通报并对乙方责任人进行罚款元O甲方负责人:乙方负责人:年月B年月日甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动保护法及其它相关法律、法规,甲方将承包给乙方。为了确保本工程安全施工,保证甲乙双方的合法权益不受侵犯,明确甲乙双方安全责任,遵循平等、自愿的原则订立本合同,以便甲乙双方共同遵守执行。一
11、、工程名称:二、工程地点:三、安全内容:1、吊篮由乙方配置。2、吊篮在使用前,乙方必须检查钢丝绳、电动装置及其配套设施是否完好无损后再用于施工。3、乙方施工人员进入工地必须戴好安全帽,安全帽由乙方负责购买。4、乙方施工人员在施工时必须系好安全带,不得酗酒上架作业。安全带由乙方提供。5、在施工过程中,乙方应及时搭设好各种乙方用电安全设施。同时要求乙方在进入施工现场前及施工过程中做好三级安全教育。乙方必须配置专职安全员督促、检查过程施工,并有相应的安全资料记录。6、乙方在施工过程中,要求作业人员正确使用安全劳动保护用品。乙方应随时检查各种安全设施,并采取必须的安全防护措施,严格按安全操作规程施工,
12、消除事故隐患。7、乙方在施工过程中,必须维护甲方的施工形象。四、本工程实行三包,即包质量、包安全、包工期,无论在施工过程中发生任何安全事故,均由乙方负责。本合同一式三份,甲乙双方各持一份,并报送公用事业管理局备案一份,双方签字后生效。甲方:乙方:代表人(签字):代表人(签字):时间:年月日时间:年月日(简称甲方)决定拆除公司工业燃煤锅炉一台。由(简称乙方)承包该项目拆除施工,现就项目拆除施工签订本合同。项目基本情况公司为工业生产设备燃煤锅炉,该工业燃煤锅炉以元价格卖给乙方及拆除施工运输。1、本拆除工程必须在年月日前完工。2、事故责任:拆除施工期间安全生产事故、施工人员发生的违纪违法行为等造成后
13、果、经济损失、法律责任均由乙方自行负责,确保安全、文明施工。3、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章日起生效。甲方:乙方:签字盖章:签字盖章:签订日期:施工工程合同编号:安全生产合同编号:甲方(建设工程的项目法人):乙方(施工单位):为在工程实施过程中营造安全、高效的施工环境,切实搞好项目安全管理工作,根据中华人民共和同合同法、中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例以及水利工程建设安全生产管理办法等法律法规以及相关政策的规定,经甲、乙双方协商一致,特制定本合同。一、项目工程名称:二、项目所在地:三、工程内容:四、合同履行期限:五、本工程主要危险源:六、双方的权利义务(一
14、)甲方的权利义务1.甲方应向施工单位提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、通讯、广播电视等地下管线资料,气象和水文观测资料,拟建工程可能影响的相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料,并保证有关资料的真实、准确、完整,满足有关技术规范。但以上资料尚未形成或无法查询的除外。2 .甲方不得调减和挪用中标价中所确定的水利工程建设有关安全作业环境及安全施工措施等所需费用。3 .甲方应督促乙方严格执行财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的通知(财企(20xx)478号)。4 .甲方不得对乙方提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准
15、规定的要求,不得压缩合同约定的工期。5 .甲方应编制保证安全生产的措施方案,并在规定时间内报有管辖权的水行政主管部门备案。6 .在本水利工程开工前,甲方应当就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置,明确施工单位的安全生产责任。7 .甲方应当在拆除或者爆破工程施工日前,将施工单位资质等级证明、拟拆除或拟爆破的工程及可以危及毗邻建筑物的说明、施工组织方案、堆放、清除废弃物的措施、生产安全事故的应急救援预案报有管辖权的水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构备案。8 .甲方有权检查乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全、文明施工要求的行为进行制止、纠正并发出安全整改通
16、知书,直至清退出场。9 .甲方应确保安全设施与主体工程建设“三同时”的原则,即:同时设计,同时施工,同时投入使用。10 .甲方不得明示或者暗示乙方购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。IL甲方应在事故发生后,按照事故处理的相关程序上报有关部门,不得延误。(二)乙方的权利义务1.乙方应严格执行安全生产法律法规,水行政主管部门的规定,按照工程建设规范要求,特别是强制性规范对安全施工的各项规定,依法履行安全生产管理职责和义务。2 .乙方应承诺本单位依法取得符合本工程要求的安全生产许可证;本单位的主要负责人、拟投入本项目负责人以及专职安全生产管理人
17、员具有合法有效的安全资质证书。3 .为保证施工现场安全管理体系有效运行,乙方应当设立专职的安全生产管理机构,并配备专职安全生产管理人员。施工现场应当按照每一万元施工合同额配备一名的比例,配备专职安全生产管理人员,每个标段不足一万元的至少配备一名;建立健全安全生产规章制度和操作规程,对工程建设进行经常性的安全检查,并做好安全检查记录。4 .乙方严格执行财政部、国家安全生产监督管理总局关于印发高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的通知(财企(20xx)478号)。5 .乙方应认可其投标报价已包括(但不限于)完成本工程实物工作量所需的安全管理、质量管理、安全培训、劳动保护、文明施工等全部费用。6
18、 .乙方参与本项目的承建单位所有人员(含农民工)上岗前均按照相关规定的要求进行了与其从事岗位相符的安全教育培训,具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能。所有特种作业人员接受了与本工种相适应的、专门的安全技术培训,经安全技术理论考核实际操作技能考试合格,并取得有效的特种作业人员操作证书。7 .乙方所有进场设备、机具、设备应符合安全技术规范要求。特种设备具有特种设备安全检测机构出具的有效的检测合格证书或审批手续。8 .乙方应遵守法律法规关于易燃易爆及危化物品购买、运输、储存、管理使用的相关规定,自觉接受当地公安部门的监管。9 .乙方应按照安全生产
19、事故隐患排查治理暂行规定的要求,主动承担起隐患排查、治理和防控的主体责任,建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制。10 .乙方应当按照市水务局、市安监局市重点水利工程危险性较大单项工程安全专项施工方案编制和审查管理(暂行)办法的要求,对危险性较大的单项工程编制安全生产专项方案,并严格履行审核、审查批准程序后方可实施。11 .乙方应按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;承担度汛要求的工程,还应当编制满足度汛要求的施工度汛方案,并按程序审批、备案。12 .乙方应按照国务院生产安全事故报告和调查处理条例及相关规定的要求,及时上报有关部门,不得延误
20、。13 .乙方应承担施工期间因生产安全事故造成的刑事、行政、民事责任和全部直接经济损失。七、安全保证金的缴纳和退还(一)乙方同意在签订工程承包合同的同时,按照工程中标价的一%,一次性向甲方缴纳安全保证金共计人民币:万元。甲方设立专门账户保管,不得挪作他用。账号:,开户行:O(二)安全保证金的使用范围为:1.施工单位违约金的扣除。2.施工单位承担责任的安全事故处置和事故善后工作。甲方单位:乙方单位:法定代表人:法定代表人:地址:地址:电话:电话:日期:日期:【合同格式】工作汇报的写作思路是:首先都做了哪些事,简明扼要,通过工作,对岗位和工作的认识。格式大体就是标题、正文、开头、概述情况、总体评价
21、、提纲挈领、总括全文。以下是整理的2022产品购买合同格式精选4篇,欢迎阅读与收藏。供应商:零售商:使用说明一、适用范围本合同适用于我市行政区域内具有商业零售性质的超市、大型超市、仓储式会员店及便利店与供应商之间就商品进货购销事宜确立的合同关系,二、词语定义除双方另有约定外,本合同中下列词语应当具有本条所赋予的含义:1、商品购销:是指供应商与零售商之间建立商品买卖关系,零售商向供应商采购商品并自行组织销售,按照所采购商品的数量和金额向供应商进行结算的商业模式。2、零售商:是指直接面向终端消费者提供商品及相应服务的企业法人、其他组织及自然人。(4)在商品总价值对员耗范围内可接受退换货2、在选择有
22、条件退换货的前提下,为了保持乙方合理库存,且有利于商品周转,双方同意:在第一种条件时甲方同意更换商品:(1)残、次品(2)季节性商品过季时(3)滞销商品(4)其他在第一种条件时,甲方接受乙方退货:(1)残、次品(2)季节性商品过季时(3)滞销商品(4)产品存在质量问题(5)其他对于存在保质期、有效期的商品,乙方应当在保质期、有效期尚存1/3的期限内提出退换货。3、乙方退换货应当向甲方发出书面退换货通知,甲方应当于收到后5日内对所退换商品进行核实并书面确认,10日内负责更换或者收回所清退商品。逾期不答复或书面确认后未在10日内负责更换或者收回所清退商品的,乙方有权自行处置该商品,并在对帐结算时予
23、以扣除。三、对帐与结算1、双方确认的结算方式为:2、采用第1条第(3)种方式结算的,双方应当在本合同中明确对帐及结算周期。(1)按照商品的销售周期,甲乙双方确认的对帐周期为:每月次,具体对帐日期为每月日。对帐日前3日,甲方应当按照进货、销售、退货等清单载明的数量及数额向乙方提供商品对帐单,乙方持相关单据进行核对,核对无误后签字确认;无故不确认的,视为认可商品对帐单的内容。(2)双方确认的结算周期为:AlOB15日C30口D45日E其他3、如因商品种类不同,确定的对帐周期、结算周期不同,可就具体商品的对帐周期、结算周期或者其他的对帐、结算办法另行制作本协议附件或在附件一中列明。4、乙方应当尽力建
24、立顺利、便捷、无障碍的结算机制。结算期满后,甲方可持商品对帐单及增值税发票要求乙方足额支付货款。5、双方确定的付款方式为:(1)现金(2)转账支票(3)电汇(4)四、知识产权的保护甲方应当保证其所提供的商品不存在任何知识产权的瑕疵。如因甲方或其供应商侵犯第三方的专利权、商标专用权、著作权、商业秘密或其他权益产生争议,给乙方造成经济损失时,甲方应当承担全部责任并承担因此发生的各种费用,五、违约责任1、甲乙双方均应当全面履行本合同的约定,一方违约给另一方造成损失的,应当承担赔偿责任。2、甲方未按照已经确认的订单内容发货,应当负责更换或补足;造成交货延迟的,每延迟1日应当支付延迟交货金额万分之五的违
25、约金;延迟3日以上的,除支付违约金外,乙方有权取消该批次订单;累计5次迟延交货的,乙方有权解除本合同。3、乙方未按照合同约定的期限结算的,每延迟1日,应当按日支付应当结算金额万分之五的违约金;延迟30日以上的,除支付违约金外,甲方有权解除合同。4、由于甲方商品质量问题导致消费者退货或者乙方受到有关政府部门查处,甲方应当积极参与调查处理并赔偿因此给乙方造成的全部经济损失;情节严重给乙方商誉造成严重损害的,乙方有权解除本合同。六、合同的解除1、任何一方非因对方违约提出解除本合同,均应当提前30日以书面形式通知对方,合同自双方协商确定的日期解除。甲方提出解除合同的,已经支付的各种促销服务费用乙方不予
26、返还;乙方提出解除合同的,应当按照合同实际履行期的比例向甲方退还已经收取的各种促销服务费用。2、任何一方出现如下情形时,另一方有权无需预先告知即以书面通知的方式解除本合同,合同自通知送达之日解除。乙方提出解除合同的,己经收取的各种促销服务费用不予返还;甲方提出解除合同的,乙方应当按照合同实际履行期的比例向甲方退还已经收取的各种促销服务费用:(1)存在本合同第九条第2、3、4款约定的严重违约行为时;(2)受到政府行政主管部门吊销营业执照或停业处分,或其它丧失合法经营身份或资格的情况发生时;(3)申请破产、进入清算程序,或陷入无力偿付债务或资不抵债的状态,或其它有充分理由可认为财务状况恶化或有该可
27、能性时;(4)未经他方同意,把本合同的权利或义务全部或部分转让给第三方的;(5)增值税一般纳税人资格被取消时。3、合同解除后,双方仍应当按照本合同第七条约定的方式进行对帐和结算。七、合同期限1、本合同有效期自一年月一日起至一年一月日止,共一年。2、合同期满前1个月,如双方同意继续合作,应重新签订新的合同;如未签订新的合同,乙方仍然下达订单且甲方接受的,视为原合同自动顺延1年。八、争议解决方式本合同项下发生的争议,双方应当协商解决;协商不成的,按照以下第一种方式处理:(1)向人民法院提起诉讼;(2)向仲裁委员会申请仲裁。九、其他1、本合同涉及的通知,应当以书面形式确认,并在通知方通过邮局以挂号信
28、、特快专递等形式寄达本合同约定地址或被通知方工作人员签收后,视为送达。2、本合同附件为合同的有效组成部分,按照双方约定的解释顺序进行解释。3、本合同的变更和补充,双方应当另行签订补充协议。4、本合同经双方法定代表人或其代理人签署并加盖单位公章或合同专用章后生效。合同编号:甲方:乙方:甲方拥有自主知识产权的专利产品,现乙方愿以自身优势帮助甲方开展该产品的销售。经甲乙双方友好协商,本着平等互利的原则,达成如下协议:一、合作方式1 .经销商要求:管理规范有一定规模的销售、服务网点,首批进货套以上,其中外机_套,内机套。享受政策:由总代理直接供货,享受相关优惠政策和奖励2 .代销商由甲方提供各种型号产
29、品共计个的首批铺货,该批产品乙方无需立即付款,但是该批货物如出现损坏或丢失,乙方必须承担相应的赔偿责任。二、产品价格全国统一零售价:元/套(外机双风机和内机的柜机均按二个计算)乙方提货价:元/套3 、订货及结算方式乙方根据需要由专人向甲方提出订购要求:包括具体型号及数量等。提货时付清货款。四、双方权利与义务乙方随时了解产品库存,做到及时发现所缺型号,起码提早一天向甲方订货。不得向其它有总代理的区域进行销售,违者将取消经销的资格。甲方应积极配合乙方的销售工作,并保证好产品的质量。五、其它为了充分体现平等互利,实现合作双赢,甲方提供以下优惠政策,支持乙方的工作。1.甲方把乙方每月总销售量的%作为推
30、广费返还给乙方2 .乙方的月销售量达到个以上,甲方按当月乙方销售额的%进行返利。3 .乙方可介绍和发展下级经销、代销商。乙方发展的下级经销、代销商直接由乙方供货,如要求甲方供货的,甲方按其当月总销售量的%奖励给乙方。4 .乙方一次性提货套以上甲方可免费提供广告位。注:以上销售量均以当月提货量为准,返利形式一般是产品。代销商不享受以上返利政策。本合同一式两份,双方各执一份。合同有效期年月日至年月日甲方:(盖章)代表签字:乙方:(盖章)代表签字:卖方:地址:邮编:,电话:法定代表人:职务:买方:地址:邮编:电话:法定代表人:职务:卖方与买方在平等、互利基础上,经双方协商一致同意按下列条款履行,并严
31、格信守。第一条货物名称、规格、包装及唆头:第二条数量、单价、总值:卖方有权在3%以内多装或少装。上述价格内包括给买方佣金%按FOB值计算。第三条装运期限:第四条装运口岸:第五条目的口岸:第六条保险:由卖方按发票金额110%投保。第七条付款条件:买方应通过买卖双方同意的银行,开立以卖方为受益人的、不可撤销的、可转让和可分割的、允许分批装运和转船的信用证。该信用证凭装运单据在国的银行见单即付。该信用证必须在前开出。信用证有效期为装船后15天在国到期。第八条单据:卖方应向银行提供已装船清洁提单、发票、装箱单/重量单;如果本合同按CIF条件,应再提供可转让的保险单或保险凭证。第九条装运条件:1 .载运
32、船只由卖方安排,允许分批装运并允许转船。2 .卖方于货物装船后,应将合同号码、品名、数量、船只、装船日期以电报通知买方。第十条品质和数量/重量的异议与索赔:货到目的口岸后,买方如发现货物品质及/或数量/重量与合同规定不符,除属于保险公司及/或船公司的责任外,买方可以凭双方同意的检验机构出具的检验证明向卖方提出异议。品质异议须于货到目的口岸之日起30天内提出,数量/重量异议须于货到目的口岸之日起15天内提出,卖方应于收到异议后30天内答复买方。第十一条不可抗力:由于不可抗力使卖方不能在本合同规定期限内交货或者不能交货,卖方不负责任。但卖方必须立即电报通知买方。如果买方提出要求,卖方应以挂号函向买
33、方提供由有关机构出具的事故的证明文件。第十二条因执行本合同有关事项所发生的一切争执,应由双方通过友好方式协商解决。如果不能取得协议时,则在被告国家根据被告国家仲裁机构的仲裁程序规则进行仲裁。仲裁决定是终局的,对双方具有同等的约束力,仲裁费用除非仲裁机构另有决定外,均由败诉一方负担。卖方:(盖章)代表人:一年一月日买方:(盖章)代表人:年_月_日甲方:乙方:签订地点:签订时间:年月日一、产品名称、规格、数量、单价二、质量要求:质量达到国家标准(GB-),如有异议十五日内提出,甲方包退包换。三、运输方式及承担费用:公路运输,甲方承担运费。四、供货方式及期限:甲方根据乙方的订购单供货给乙方,乙方必须
34、把交货计划7天前通知给甲方。甲方组织车辆,按乙方要求的日期交货。五、交货地点、方式:货物送至乙方指定的仓库,六、结算方式:货到付款(具体付款时间和付款方式见双方商议的附件)。七、违约责任:1.违反本合同的约定,或无故终止合同视为违约。违约方应按合同法的有关规定,承担违约责任。2 .在合同有效期内,若无不可抗拒因素发生,甲乙双方中的任何一方都不得终止合同,终止合同方视为违约。3 .违约金的计算方法:如果任何一方单方面终止合同,应向另一方支付相当于合同总金额百分之二十(20%)的违约金;如果乙方逾期付款,应向甲方按日支付相当于逾期付款部分百分之三(0.3%)的违约金,但不超过延迟总价的百分之五(5
35、%)。如果甲方逾期交货,应向乙方按日支付相当于逾期交货部分的百分之三(0.3%)的违约金,但不得超过延迟交货部分的百分之五(5%)。八.合同终止甲方或乙方如要提前终止本合同,应提前30天正式书面并电话通知对方,双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。九、争议的解决:若在本合同执行过程中发生争议,由双方协商解决;若协商不成,双方均可向起诉方所在地人民法院提起诉讼。十、本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,合同经甲乙双方签定盖章生效。H一、备注:1.本合同自双方签字盖章生效,传真件有效。2 .甲方只保证油漆本身的质量,其他方面的问题恕不负责。乙方选择油漆品种时尽可能向甲
36、方或有关权威机构咨询。甲方乙方单位名称(章):单位名称(章):单位地址:单位地址:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:帐号:帐号:【合同格式】总结的写作过程,既是对自身社会实践活动的回顾过程,又是人们思想认识提高的过程。以下是收集整理的劳动合同格式写作精选三篇,希望能够帮助到大家。需货方:(以下简称甲方)供货方:(以下简称乙方)甲、乙双方经友好平等协商,就陕西冠美达工贸有限公司供货一事,自愿订立本合同,以资双方共同遵照执行。乙方为一家具有本合同中所述货物销售法定资质的企业法人,乙方拟向甲方供应本合同第一条中所述货物用于其开发的给排水项目,
37、乙方愿意供货,为此,甲乙双方就供货中有关事宜,经友好协商一致,达成本供货合同如下:第一条货物品种、数量与技术、质量标准:1.货物名称:(详见合同附件)3 .货物规格与尺寸:(详见合同附件)4 .货物制造厂商及产地:高科建材(咸阳)管道科技有限公司(格瑞派)5 .货物计量单位:除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。6 .货物数量:根据实际供货量计算。7 .质量标准:按国家标准,行业标准及甲乙双方确定的样品。第二条货物价款:1 .产品价格详见合同附件。乙方根据生产厂家的价格波动等因素保留价格调整权利,如需调价,乙方需以书面形式通知甲方,共同协商。2 .根据实际供货数量、型号、规格
38、以合同附表单价结算。第三条货款的支付期限与方式:1 .合同货物应根据甲方要求分批供货,每批货物到达工地现场并经甲、乙双方共同验收合格后,甲方即向乙方支付货款。2 .甲方以现金、银行转账支票或银行汇款等方式支付货款,所有货款应付至本合同中明确的乙方银行账户。第四条产品订货与交货1 .乙方应根据甲方要求的时间供货。甲方应提前7天书面通知乙方具体的供货时间、规格、型号、数量等。乙方应在得到甲方的通知后,在规定日期内将货物送到至甲方指定工地现场。如甲方要求供货的规格型号或供货数量超出本合同,以乙方的送货单及甲方签收确认为准,同时甲乙方签订超出部分的合同补充协议。第五条货物的包装、运输及交货地点:由乙方
39、负责送货至甲方指定工地现场,由甲方负责卸货。第六条与货物相关的技术资料:乙方向甲方提供与本合同项下货物相关的中文技术资料,所有规格、型号产品的质量检测报告、合格证等相关资质。第七条货物的检验与验收2 .验收依据:货物检验与验收应以该货物的生产地与中华人民共和国国家技术标准与行业技术要求,合同所规定技术标准及甲乙双方确定的样品依据。3 .验收程序:货到工地后,由甲方组织相关人员共同验收交接,并做验收交接记录,此验收交接单作为甲方支付货款的有效凭证。第八条法律适用及争议解决:1 .本合同的订立、效力、解释、履行与争议解决等均受中华人民共和国法律管辖。2 .因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争
40、议,甲乙双方应首先友好协商解决,协商不成的,任何一方可向人民法院提起诉讼。第九条合同附件1 .本合同附件为本合同的有效文件,具有同等法律效力。2 .执行本合同的过程中,补充协议与来往信函一经甲乙双方签字盖章确认即成为本合同的有效组成部分,其生效日期为甲乙双方签字盖章确认的日期。第十条合同生效及其他1 .本合同自甲乙双方法定代表人或其合法授权代表签署,双方加盖公章之日起生效。2 .本合同未尽事宜由甲乙双方另行协商并签署书面协议。3.本合同一式两份,甲甲方各持一份,经双方签字盖章后生效,均具有同等法律效力。需方:供方:法定代表人或授权人:法定代表人或授权人:地址:地址:电话:电话:开户银行:账号:
41、签订日期:年月日甲方:乙方:甲乙双方本着诚实信用,平等互利,协商一致的原则签订本协议,以供双方共同遵守执行:一、经销区域1、甲方授权乙方为在地区的经销商;2、乙方必须首选产品作为向客户宣传及推荐使用的产品,并不得销售其他厂家类似产品,不得销售假冒产品,否则甲方有权取消乙方经销权,直至追究法律责任。3、乙方不得跨区域销售,否则甲方视情节轻重有权对乙方采取:书面警告、停止供货、取消经销权、终止经销协议等措施。以上措施没有先后顺序,可以直接使用其中一种或几种并用。跨区域货物的销售额不计乙方任务额,且销售额归所跨区域经销商所有。二、经销价格及任务1、,人民币元/瓶。如因成本等原因发生价格调整,甲方应提
42、前十五日书面通知乙方执行。2、销售任务:在协议期内,乙方需销售甲方的产品共瓶(赠品不计任务额)任务分解如下:三、经销期限1、自年一月一日至年一月一日止2、在协议期内,如乙方连续三个月未能完成销售任务或累计三个月未能完成总任务额的70%,则甲方有权另选经销商,乙方的经销权自行解除。3、在协议期内乙方能完成或超额完成任务,可享有优先续约权。四、付款方式款到发货(现金、支票或电汇)五、交货数量、规格及交货方式与期限1、交货数:以乙方向甲方提供的加盖业务专用章并经签字的有效书面定货单为准。2、交货方式:甲方在收到乙方定货单所列货物的全款的五个工作日内,负责将乙方所订货物交运输部门办好托运手续(特制、订
43、制及另有约定交货期的除外)。产品到乙方法定经营场所所在地市,到岸后费用由乙方承担,并传真托运单给乙方。如乙方需要使用其它运输方式(如中铁快运、航空运输、特快专递等快运方式)甲方可代办,但费用由乙方承担。3、对批量较大的定货(超出分解任务计划部分)乙方应提前通知甲方以便甲方及时组织生产并供货。4、乙方在甲方发出货物的六天内(以托运单日期为准)如未收到货物的,应立即向甲方联系追查。若在甲方发货之日起十天内,乙方没有向甲方提出货物未到异议,则视为乙方收齐甲方所发货物数量、规格并验收合格完毕。六、质量标准与验收1、质量标准:甲方供给乙方的产品质量须符合国家相关产品标准,并向乙方提供相关证明文件。2、验
44、收:乙方收货时须对货物进行验收。如乙方收货时发现货损、货差等问题,应及时与运输部门办理好有关确认手续,并及时反馈给甲方,按国家有关规定执行。如甲方产品有质量问题,乙方需在收货之日起三天内书面告知甲方。七、售后服务1、乙方应做好售后服务工作。如客户提出甲方产品有质量问题要求退换,经查实确属产品质量问题的,乙方应先予客户退换。甲方实行包修、包换、包退。2、若乙方滞销产品要求退换货的(特制、定制品甲方不接受退换),退换货量不得超过该批进货量的5%,且产品包装完好无损,产品应整件退换,经甲方同意予以更换等值产品,但乙方需承担来回运输费用及扣除10%退货金额作为甲方包装、人工费用。超出退换货标准的由双方
45、协商处理,乙方除需承担来回运费外,最少扣除15%退换值作为甲方损失的补偿。3、乙方由于经销期满或双方中途终止协议,乙方退货,货值按进货价80%计算,并开具退货等值发票给甲方,无票的只能按进货价的60%计算,并由乙方承担退货费用(含运杂费)八、市场推广及广告1、甲方负责全国性的广告宣传和推广,并有义务协助乙方策划及市场推o在甲方实施推介活动时,乙方应予以配合。2、合作期内乙方必须维护甲方的企业形象,宣传和提高甲方产品的知名度,乙方要严格按甲方要求进行品牌宣传活动。3、乙方在进行区域性广告宣传时须知会甲方,广告制作应接受甲方指导,乙方在制作或代为甲方制作用于甲方产品销售相关广告资料时,须取得甲方书
46、面确认。如乙方提出可行性的区域性宣传方案需甲方承担费用的,费用分担及实施办法由双方另行协商。4、甲方根据乙方实际进货额按比例配备相关广告、宣传、促销用品。5、乙方应从协议签定之日起叁个月内,在所辖区域内建立一个以上的分销商(点),且每个分销商(点)必须具备符合甲方要求的展示区,且在经营过程中必须督导分销商(点)维护其形象。九、违约责任1、甲方无正当理由不能按期交货,延期一周以上,每延期一周应偿付乙方不能交货部分货款的2%违约金,偿付总额不能超过6%。2、如乙方违反本协议跨区域销售,一经查实,乙方向甲方偿付跨区域销售总额8%T00%的违约金,以补偿受侵害区域的经销商。3、若乙方违反本协议中任一条款,甲方有权终止本协议。十、双方约定1、甲方不允许甲方人员向乙方借款、借物,如发生上述情况乙方应予以拒绝,否则乙方自行承担造成的一切后果。2、其它约定十一、纠纷的解决1、双方协商解决,可另行签定补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。2、协商不成,则由北京市仲裁委员会或法院解决。除仲裁书或判决书另有规定的外,费用由败诉方承担。十二、本协议一式四份,双方各执二份,自双方签字盖章之日起生效。甲方:乙方:地址:地址:电话:电话:传真:传真:法人代表:法人代表:委托代表:委托代表:开户行:开户行:帐号:帐号:税号:税号:购货单位:(以下简称甲方)供货单位:(以下简称乙方