《XX项目配电箱(货物)买卖合同(2023年XX建设工程股份有限公司与XX电力科技有限公司).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《XX项目配电箱(货物)买卖合同(2023年XX建设工程股份有限公司与XX电力科技有限公司).docx(8页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、XX项目配电箱(货物)买卖合同买方:XX建设工程股份有限公司(XX)XX安装经理部卖方:XX电力科技有限公司合同签订日期:年月一日合同签订地点:XX海淀板井路买卖合同买方(全称):XX建设工程股份有限公司(XX)XX安装经理部卖方(全称):XX电力科技有限公司依照中华人民共和国合同法及其他相关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方充分协商,订立本合同,以资共同遵照执行。货物的概况、数量、价格货物名称规格、型号生产厂家商标计量单位数量单价(元)金额(元)备注详见明细清单XXXXXX台合计X元整本合同结算货币采用:人民币。合计金额(大写):我元整1 .卖方保证对本合同项下的所
2、有货物保证货物交付后无任何第三人向买方主张任何权利,买方享有完全所有权且无任何瑕疵。2 .关于货物的具体品种(类),买卖双方需签订合同清单的,应加盖双方单位的公章或合同专用章予以确认。3 .本合同单价的调整按照以下第一项执行:(1)本合同货物单价固定不变;(2)根据市场价格波动,本合同货物按以下办法调整单价:O调整单价必须由买卖双方签订书面协议,并取得授权人签字盖章后方可生效。4 .货物数量是暂定数量,具体数量根据施工实际进展及现场情况数量为准。5 .上述货物单价已含税、包装费、保险、现场施工指导、维护、技术培训等所有税费。6 .货物的计量方法:除技术规范中另有规定外,计量单位均使用中华人民共
3、和国法定公制计量单位。二、质量要求及技术标准、卖方对质量负责的条件和期限1 .本合同项下的所有货物均应符合相应的中国国家标准GB7251及行业标准,如卖方有通过国家相关质量体系认证的企业标准,且其标准高于国家标准的,按卖方企业标准执行(标准代号、标准编号及标准名称为)O2 .本合同项下的所有货物均应符合使用工程的设计规范以及图纸要求。3 .除满足上述标准之外,卖方货物还需要满足如下质量技术要求:项目技术人员的拉龙交底_(不便列举时可以使用附件形式对货物的技术参数及特殊要求进行详细的说明)4 .卖方所供货物除满足上述质量技术要求还须符合国家有关环保法律法规的规定(含买方IS014000环境体系要
4、求),不能对施工环境造成污染;同时该货物还应该符合买方0HSMS18000职业安全健康管理体系标准的要求,不能对接触货物的有关人员健康造成损害。5 .卖方对货物的质量保证:(1)货物的质量保证期为工程竣工验收后24个月。质量保证期自业主竣工验收合格之日(以业主颁发竣工证书所载日期为准)起计算。(2)在保修期内,如由于货物本身质量原因发生故障,卖方必须在接到通知24小时内免费给予更换。(3)在保修期内,由于买方责任或者操作不当所造成的货物损坏/故障,卖方负责维修、更换,买方承担相应的更换的部件费用。(4)卖方借故推脱或无理由拒绝买方提出的维修、更换服务请求,买方或业主可以自行解决,并对维修或更换
5、服务以实际发生费用或市场价从买方应支付给卖方的合同款项中得到补偿。买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响,并保留进一步索赔的权利。维修或更换后的部分货物的质量保证期相应延长6个月。(5)质量保证金:常见本合超第九条:结算方式及期限三、技术支持与服务:1 .卖方应及时提供与本合同货物有关技术支持和技术服务。2 .卖方接到买方书面或口头通知要求,24小时内派经验丰富、可胜任此项工作的技术人员到现场进行技术服务。3 .如遇重大问题需要双方立即研究协商时,任何一方均可建议召开会议,在一般情况下,另一方必须同意参加。4 .卖方应向买方提供足够的技术支持,当此技术支持及服务之受益人转为建设方时,卖方
6、亦须无条件接受并提供技术服务及支持。5 .卖方技术服务不能满足要求,甲乙双方可自行或委托第三方解决技术问题,由此发生的费用,由卖方承担。四、 交(提)货方式、时间、地点及风险承担1 .交(提)货方式按以下第一项执行:(1)交货地点:X区X路X科技园X项目;(2)买方自行提货。2 .交货时间:按以下第一项执行:(I)卖方在年月日之前向买方交付全部货物;(2)分批送货,买方提前45天下达由项目技术人员和项目材料员共同签字确认的书面供货通知书通知卖方,卖方按供货通知书要求的数量和时间交货。3 .本合同项下的货物意外灭失的风险承担按以下第L项执行:(1)采取卖方交货方式的,货物由卖方送交买方指定的交货
7、地点,经买方验收合格,并办理书面验收手续后,该货物的毁损、灭失的风险由卖方转移至买方。(2)采取买方提货方式的,货物经买方验收合格,并办理书面验收手续,货物由买方运离提货地点后,该货物的毁损、灭失的风险由卖方转移至买方。4 .其他:(1)卖方所送的不符合同规定的货物,买方拒绝接收的,由卖方自行保管;如确需买方代为保管的,需由卖方向买方提出书面申请并得到买方书面同意。在买方代为保管期限内,卖方应偿付买方实际支付的保管费、保养费等其他费用。(2)货物错发至到货地点或接货单位,卖方除按合同规定负责运达指定到货地点或接货单位外,并承担由于自身原因所造成的运杂费的增加和由于延期交货给买方所造成的一切损失
8、。五、 运输费用承担及运输方式1 .货物的运输及运输费用由实左承担;2 .上车人力及机械资费由卖方承担,运输途中人力及机械资费由卖方承担,下车人力及机械资费由卖方承担。3 .运输方式:由卖方自行合理安排,卖方被认为己经对工地现场的情况和当地政府运输时限及通道的限制规定(不论是正常的或临时的)有充分的了解和理解,不应因此提出索赔或要求延长或不合理地变更交货期限。六、 包装标准、包装物的回收1 .包装标准、包装要求按如下约定执行:卖方提供的全部货物采用简易包装,在显著位置标明装卸警示标志,包装必须适于工程所在地短途运输,以确保货物安全无损运抵施工现场。同时卖方需提供货物的仓储、保管、及使用的有效建
9、议,确保所有货物在包装、运输过程中不受损坏。2 .包装物的回收:按以下第,项方式执行:(1)包装物不回收;(2)包装物由卖方在交货后自行回收;七、 验收标准、方法、地点及提出异议期限1 .买方应按国标GB7251对货物的质量和数量进行验收;2 .验收的方法:先由买方项目部专业工程师、质检员、材料员对所供货物进行初验收,初验收通过后再组织工程监理、业主工程师进行复验收。3 .不论是买方的初验收通过,还是工程监理、业主工程师进行复验收通过。4 .买方经验收对卖方货物质量有异议的,可在货物质量保证期内随时以口头、电子邮件、传真或书面方式向卖方提出。5 .买方指定工(手签样式:X)为货物的验收签收人,
10、联系电话工,指定X(手签样式:X)为货物验收审核人,联系电话所有货物必须经上述人员在授权期内共同签字认可,上述人员有效授权期限为本合同生效之日起至工程竣工止。上述人员因故不能履行职责的,买方重新指定,提前2日通知卖方,其他人员的签收及审核视为无效。6 .货物如需送检,卖方应无条件协助买方办理送检。如送检合格所产生的费用由买方承担,反之由卖方承担。7 .卖方应如实提供每批供应货物的数量,若双方对验收数量有争议,由货物使用地计量主管部门进行鉴定,超过计量主管部门鉴定的短斤少两的部分由卖方承担,并给予买方十倍的赔偿。8 .其他约定:八、 随货物交付的有关单证、资料、备品、配件工具及数量1 .卖方应向
11、买方提交所有货物的技术文件,包括材质报告和生产合格检验报告,必须满足货物使用地有关工程竣工验收资料的规定及买方要求,提供所有相关符合要求的资料。2 .o九、结算方式及期限1 .合同生效后,预付款100万,货物经买方验收合格后30天支付到货总金额的80斩工程交工后7B内付到合同总额的95%,剩余5%在工程交工2年后30天内支付完。如发生纠纷待最终解决后30天付清。货款的支付并不免除中标人对交付物资质量的保证责任。2 .结算数量以实际验收合格数量为准。卖方必须在买方指定人员验收货物后坨天内与买方部门办理结算手续,对双方买卖货物数量和价格进行确认,逾期未进行确认的以买方单方确认为准。十、违约责任1
12、.卖方不能按本合同约定的时间、地点、方式供货的:(1)买方可随时单方通知解除合同,由卖方承担总货款出违约金并赔偿由此给买方造成的一切损失;(2)买方不解除合同的,卖方除继续依约履行合同外,且必须按买方要求立即组织更换或完善不符合的条件及要求,还应承担总货款早违约金并赔偿由此给买方造成的一切损失。2 .卖方货物不符合本合同约定的质量标准的:(1)买方可随时单方通知解除合同,由卖方承担总货款壑违约金并赔偿由此给买方造成的一切损失;(2)买方不解除合同的,卖方除按买方要求立即组织更换或完善不符合的条件及要求,继续履行合同外,还应承担总货款壑违约金并赔偿由此给买方造成的一切损失。3 .卖方供货不符合本
13、合同约定的其他条件和要求的:(1)买方可随时单方通知解除合同,由卖方承担总货款L建违约金并赔偿由此给买方造成的一切损失;(2)买方不解除合同的,卖方须按买方要求立即完善不符合的条件及要求,因完善条件延误时间的,按卖方不能按期供货的违约条款执行。4 .买方如不按合同约定履行义务的,买方未按合同约定期限结算和付款,卖方有权根据合同约定,要求买方向卖方支付欠款及同期银行贷款利息。H-一、不可抗力1 .本合同所称不可抗力仅指战争及重大自然灾害。2 .任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应在7日内及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减少可能给对方造成的损失,在取得有关机构的证明后,允许延
14、期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。十二、廉政建设:1 .若卖方引诱、贿赂买方相关人员,以达到虚报、多报供货数量为目的的,一经查实,买方单位有权要求卖方一次性支付5至10万元的违约金,并扣减虚报、多报供货数量2倍的货款。2 .若买方故意刁难,卖方应及时向买方现场管理代表或主管经理投诉,买方保证在接到投诉2小时内答复解决。(买方监督电话:X)十三、解决合同纠纷的方式1 .本合同履行过程中如发生纠纷,双方应友好协商解决,协商不成的,可采用以下第1种方式:(1)向武汉仲裁委员会提请仲裁。(2)向买方法人单位所在地法院提起诉讼。(3)向诉讼方所在地法院提起诉讼。2
15、.双方对货物质量有争议的,可提交货物使用地质量监督部门进行鉴定。十四、双方约定的其它事项:1 .卖方收款单位名称及银行资料。收款单位名称:XX电力科技有限公司开户行名称:账号:行号:在卖方未出具收款单位名称及开户银行变更证明或是委托代收证明时,买方如采用银行转帐支票必须按以上收款单位填写收款单位名称,采用电汇时必须按以上资料将货款汇入指定的银行。2 .买方付款单位名称及银行资料。付款单位名称:XX建设工程股份有限公司开户行名称:XX银行XX兴融支行账号:买方的付款不限于以上银行进行支付,在买方提供出足够的证明以其它的单位名称/银行进行支付的均等同于买方进行了货款支付,买方不存在违约为此卖方不得
16、向买方进行索赔。十五、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。十六、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。十七、本合同一式殳份,买方执国份、卖方执2份,具有同等法律效力。二十、合同附件与本合同具有同等效力,合同附件包括经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等。本合同相关附件:、告知书2、 买方:XX建设工程股份有限公司(XX)XX安装经理部卖方:XX电力科技有限公司单位名称:单位名称:(公章)(公章)法定代表人或法定代表人或授权代理人:授权代理人:(签字)(签字)地址:地址:邮编:邮编:电话:电话:传真:传真:202X年X月日202X年X月X日签订地点:签订日期:年月日附件1:告知书
17、致:XX电力科技有限公司公司为促进买卖双方有效合作,减少双方出现合同纠纷的可能性,现对我方(买方)的内部管理要求向贵方告知如下,请贵方认真了解:1、送货单据须经指定签收人签收方为有效;2、所有合同附件及增补的协议书必须加盖合同专用章或行政章方为有效,其余印章及签字买方一律不予认可;3、买方下达的生产通知书须有买方指定的人员共同签字认可方为有效;4、未经许可,买方专业工长及其他人员不得直接通知卖方送货,否则买方材料员有权拒收,买方不予认可;5、卖方供货总额超出合同额或者合同约定限额,须及时办理相关补充协议,并加盖合同专用章或行政章方为有效,否则买方有权不予认可;6、合同货物单价发生变化,或合同新增供货货物的规格、型号、品种等,须及时办理补充协议并加盖合同专用章或行政章确认生效,否则买方有权不予认可;7、合同货物的价格如需调整,必须经过买方分公司(或经理部)物资部门的书面认可,其他人员若擅自调整合同价款,买方不予认可,责任由当事人承担。8、买方指定的签收人在授权期内签收有效,逾期签收买方不予认可;9、卖方送货时应使用己方单位的送货单据,不得使用第三方提供的供货单据作为送货单,如出现此类情况,买方签收人有权拒绝签收;被告知人:告知人:XXXX建设工程有限责任公司安装分公司XX经理部告知日期:年月日