关于设备采购合同范文汇总（30篇）.docx

《关于设备采购合同范文汇总（30篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于设备采购合同范文汇总（30篇）.docx（127页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、关于设备采购合同范文汇总（30篇）关于设备采购合同范文汇总（精选30篇）关于设备采购合同范文汇总篇1甲方：（购货方）乙方：（配送方）为规范双方的购销行为，构建诚信、公正的办公设备购销秩序，根据中华人民共和国合同法，经双方协商签订如下合同：一、采购产品及其价格甲方通过方式后，决定向乙方采购一批办公设备（配置详情及相关售价详见附件），含电脑、打印机、传真机和一体机等办公设备，合同总价为元（大写：元整）。二、产品的验收、售后服务及质保L双方协定的合同价格包含所有设备的运输、安装、调试、检验及售后服务、税金等一切费用。2 .乙方按附件要求提供的电脑、打印机、传真机、一体机和数码相机等办公设备应为真品，

2、并保证三包，硬件必须为原厂原装。为保证乙方所使用的产品非串货、拼货，验货时必须出具制造商对本次提供设备的序列号所对应的最终用户为买方的证明原件。3 .乙方提供的所有办公设备均进行实物验收，安装完毕后再进行整体验收，使设备能够正常工作，不出现由于配件不兼容出现的硬、软件问题。安装过程中涉及的所有辅材，包括多用插座、电源线、等均由乙方免费提供。甲方收到货物后，应仔细核对货物数量，规格，确认无误后，在销售单上签字。4 .甲方收到货物后，如出现产品质量问题，应马上通知乙方，乙方确认问题后，负责联系厂家，履行各产品相关的三包规定。其中，对于电脑设备，乙方需要免费提供一年的软件系统维护。5 .如因战争、台

3、风、洪水、地震等不可抗力因素造成合同一方不能履行合同的，该方履行期限可以相对延迟，对由于造成的损失，双方均不承担责任。三、货款结算L合同签署后，乙方需要向甲方缴纳履约金元（大写：元整）。待合同履行完毕10个工作日内，甲方应全数退还乙方。6 .乙方应在合同签订7日内备齐所有设备，运送并安装到规定地点，由甲方清点验收，验收完毕10个工作日内，甲方将全部货款元（大写：元整）一次性支付给乙方。四、合同的补充、变更与解除L本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商达成书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.在本合同履行过程中，双方经协商一致达成书面协议的可以变更或解除本合同。五、适用法律及合同争议

4、解决L本合同适用中华人民共和国法律。2.凡因本合同引起的或与本合同有的任何争议，合同双方应友好协商解决，如果协商解决不了争议，则任一合同方均有权向甲方所在地人民法院起诉。六、合同的生效及合同份数本合同自甲乙双方法定代表人签字并加盖公章后生效，有效期一年，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：年月日关于设备采购合同范文汇总篇2合同编号：项目电梯设备供货合同甲方：中山市嘉路华花园有限公司乙方：有限公司日期：本合同于20_年月日由法定地址设于有限公司（以下简称甲方/发包人）与法定地址设于有限公司（以下简称乙方/承包人）签订。根据本合同规定的条款，甲方同意购

5、买，乙方同意出售下述电梯（以下简称产品、设备或货物）：1、合同范围1.1 乙方为甲方供应中山嘉路华花园项目全部电梯，货物规格及数量详见合同附件一和附件二，本合同范围包括全部电梯、轿厢内信息显示系统、随机件、备品备件及专用工具等的设计、供应、进口报批、运输、保管、安装调试及检测（包括国家及地方法定检测部门的检测、合同规定的其他检测等）、协助报装报验、申领并保证获发检验合格报告书、安全检验合格证及电梯使用登记证、培训、保修期服务、技术文件交付等工作和服务。电梯安装由双方另行签订安装合同。1.2 以下项目为暂定项目，其价款不包含在本合同总价内：（1）所有乘客电梯的轿厢内二次装修；（2）保修期满后5年

6、内全面维修保养服务。甲方根据需要可决定暂定项目是否由乙方负责，甲方决定暂定项目任何一项由乙方负责的，将相应调整合同范围和合同价款。甲方可决定电梯轿厢内二次装修由乙方负责或甲方另行发包，如甲方将电梯轿厢内二次装修另行发包的，由乙方负责对二次装修承包单位进行管理和协调。1.3 除本合同另有明文规定外，任何电梯正常运作所需的设备、零部件、专用工具、备品备件、技术资料、工作、服务等，即使在合同文件、货物清单或单价细目表中未列入、未报价或所列数量不足，也均属合同范围，由乙方承担，其费用视为已包含在合同总价内。1.4 甲方可根据工程本身和日后经营使用的需要对电梯数量、要求和服务内容等予以适当的增减，并按调

7、整情况和相应合同单价调整合同总价，如工作量显著增大的，并合理调整工期；乙方不得要求任何额外费用、其他索赔。2、生产制造厂商电梯应是由乙方自行生产或其向国外母公司进口的、使用品牌原厂商标的先进的成型产品。所有电梯主要部件须为本型号原设计的固定配貉，其中部分关键部件为进口件（详见附件七），如乙方因产品升级换代等原因需要更改配貉的，应经甲方书面同意，且更改后的配貉应比原配貉更优，有关费用已包含在合同总价内。3、合同价款3.1 电梯产品的供货清单见附件一，本合同总金额（即供货合同价款）为RMB。此金额已包括：本合同规定所有电梯产品（包括临时电梯）及其所有零部件、相关配件、专用工具、随机备品备件等的价款

8、，技术服务费、技术资料和软件（含知识产权）费（含使用费）、进口报批手续费、包装费、运杂费、装卸费、检测检验费、保管费、保险费、关税、税费等各种费用、税费、规费、利润等，电梯供货至甲方中山嘉路华花园工地现场（以下简称工地现场）所需的的全部费用，与本合同产品相连接的其它设施、设备、装貉的接口和连接所需的费用；亦已含保修费（含保修期内的维护保养费），以及办理法规、规章及有关部门规定的安装、使用电梯的所有许可、批准手续的费用，保证甲方取得全部电梯的验收证和使用证的费用。3.2 除甲方要求增减合同范围相应调整合同价款外，本合同价款按固定总价包干，不因其他任何原因而调整。4、到货及保管4.1 合同签订之日

9、起10个日历天内乙方提供预埋孔、件的图纸及电梯设计图纸给甲方审核确认，乙方按合同附件三中山嘉路华花园电梯供货及安装进度计划表约定的时间内将全部电梯产品运到工地现场，乙方负责运输和报关手续，承担关税（如为进口产品）、运费、保险费、其他税费等相关的所有费用。并由乙方负责按双方另行签订的安装合同约定完成电梯安装及调试。4.2 乙方应在本合同签订后与甲方、总承包人（即有限公司，下同）协调确定电梯的到货及安装时间。每次发货前5个日历天，乙方应以书面形式通知甲方和总承包人发货日期及拟发运电梯的数量及规格，经各方书面同意后方可发货，并与总承包人协商货物到达工地后的停放和保管事宜，按总承包人的要求操作，如场地

10、有限的，乙方应经甲方及总承包人同意后安排货物分批到达。乙方未提前通知而影响货物进场的全部责任由乙方承担。甲方可以协助乙方与总承包人协商货物存放场地有关事宜。4.3 甲方亦有权视中山嘉路华花园工程的整体安排，要求分批或延期发货，或调整每次发货的电梯规格、数量，乙方应予配合，合同总价款不增加。甲方要求全部或部分延期交货的，工期顺延。但延期交货必须提前3个月通知乙方，以便乙方调整生产进度。4.4 保管的费用及责任由乙方承担，乙方应对进场货物进行妥善的包装、围蔽、保护等。除产品质量不合要求外，非经甲方事先书面同意，所有已进场货物不能运出工地。4. 5货物送达工地后，甲方要求开箱检查的，乙方应予以配合，

11、但甲方的检查仅是对货物外观或数量的初步查验，不减轻乙方按期交货责任及产品质量责任。如发现货物本身或其部件缺漏、损坏等，乙方应及时补齐，造成工期延误或其他损失的，由乙方承担全部责任。4.6若因甲方中途更改电梯规格，交货期将视具体情况而顺延。但以下部分更改若甲方提前2个月通知乙方，则交货期不变：1）厅门、门套、轿厢壁板、按钮等装修材料变化（采用进口材料除外）；2）不锈钢蚀刻图案的变化；5、包装:须用坚固的新木箱/纸箱包装，如为进口产品，应符合中华人民共和国国家检验检疫标准及相关规定。须适合长途运输、能有效防湿、防潮、防震、防锈、耐粗暴搬运。由于包装不良所发生的损失或由于采用不充分或不妥善的防护措施

12、而造成的任何锈损，乙方应负担由此而产生的一切费用和/或损失。6、唆头：乙方应在每件包装上，用不褪色油墨清楚地标刷件号、尺码、毛重、净重、“此端向上”、“小心轻放”、“切勿受潮”等字样，并刷有下列唆头：中山市嘉路华花园有限公司。7、付款条件：7.1 合同签署生效后，甲方在收到乙方银行按附件四格式出具的金额为合同总价款30%的不可撤销银行履约保函后14天内，将合同总价款的30%付给乙方。7.2 每批电梯（到货电梯的规格及数量由甲方双方依4.2条确定）的曳引机及控制柜运到甲方工地现场，经甲方初步检验数量及外观无异常（仅为初步查验，不视作交付。交付按合同第7.3条款规定），且该批电梯开始安装后14个工

13、作日内支付该批电梯货款金额的50%o7.3 每批电梯由乙方安装、调试、测试、检验完毕，乙方向有政府部门规定的电梯检测检验机构申请检验报告书和安全检验合格证，并取得工程所在地质量技术监督局颁发的电梯使用登记证等所有相关使用电梯的许可后，向甲方申请验收，甲方有权依据工程进度和工程要求确定验收时间，经甲方按合同要求验收合格后，且乙方将该批电梯及其本合同第10条所述技术文件及竣工资料于交付给甲方后14个工作日内，支付给乙方该批电梯货款金额的15%o电梯验收合格并交付甲方使用前，乙方负责电梯的看管、维护和保养。电梯经质量技术监督局验收合格后到交付甲方使用时间不超过12个月，在此期间甲方未经乙方同意不得使

14、用未交付使用的电梯。7.4 合同总价的5%作为保修金，保修期为两年，电梯的保修期分别从电梯依第7.3条款交付甲方之日起算。保修期起计满一年且电梯设备及其工程无发现任何质量问题，且乙方已完成该期间相应保修责任，甲方于20个工作日内将合同总价款的2%支付给乙方；保修期起计满两年且电梯设备及其工程无发现任何质量问题，且乙方已完成相应保修责任及无违约行为，甲方于保修期满后30个工作日内将合同总价款的3%支付给乙方。7.5 以上各期付款，甲方以支票或银行转帐方式支付，每次付款前，乙方应将下列单据提交给甲方，甲方方予支付货款：(1)付款申请书及与付款金额一致且甲方税务部门认可的普通销售发票壹份。(2)已达

15、到付款条件的证明文件，其中：依7.2条付款应提交装箱单壹份，注明毛、净重、尺码和所装货物每关于设备采购合同范文汇总篇3配电柜设备买卖合同出卖人：北京电力设备有限公司(乙方）合同编号：买受人：北京高科工业有限公司（甲方）签订地点：新能装备科技产业园甲乙双方本着公平自愿友好协商的原则，甲方将工业园IOKV中心控制室设备委托乙方加工定做。第一条标的、数量、价款及交（提）货时间签订时间：20_年12月5日标的名称生产厂家计量单位数量单价金额合计交（提）货时间及数量配电柜北京电力设备有限公司面9见附件330000（包含辅件）20_年12月31日。合计金额（大写）：叁拾叁万元整（小写：330000.00）

16、第二条质量标准：主要元器件采用常州森源品牌，（需提供证明），质量符合国家相关标准，甲方要求及乙方投标书中承诺的质量标准。第三条出卖人对质量负责的条件及期限：正常使用条件下，质保期为2年。第四条包装标准、包装物的供应与回收：由出卖人提供包装物，并由出卖人回收。第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：无。第六条合理损耗标准及计算方法：无第七条标的物所有权自标的物运抵交货地点时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。第八条交（提）货方式、地点：出卖人送标的物至买受人指定现场。第九条运输方式和到达站（港）和费用负担：汽车运输、费用由出卖方负担，运输中出现的安全问题由乙方自行负

17、责。第十条检验地点、时间：出卖方将配电箱送至买受方指定的地点，时间为标的物送达之时。第十一条验收：1、货物到达交货地点交付前，由甲方和乙方在3个工作日内共同开箱检验货物的规格、质量和数量等状况。2、经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。3、对产品和安装提出异议的时间和办法买方在验收及使用过程中，如发现产品的品种、规格型号、质量不符合规定的，有权在妥善保管的同时于发现问题之日起十五日内向卖方提出书面质量异议。如经检验异议属实，则甲方可以退货，并可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承

18、担。第十二条付款及结算方式、时间及地点：合同签订后，甲方付合同价款的20%作为预付款，出卖人将货送到买受人指定现场后办理完出入库手续，买受人支付出卖人总价款的50,安装验收合格后，买受方付至合同总价款的95,余款5作为质保金，待保修期（两年）满后买受方支付出卖人。第十三条本合同解除的条件：货、款两清。第十四条违约责任：1、乙方不履行合同或履行合同不符合约定，应向甲方支付违约金。乙方应按合同约定时间交付设备，设备每迟交一天，按中标总金额的1%。支付违约金。延期超过7日，则甲方可以解除合同，由此发生的所有费用及延误工期造成的一切损失由乙方承担。2、乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲

19、裁时，乙方除应赔偿甲方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。3、其它应承担的违约责任，以中华人民共和国合同法和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。第十五条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商或调节不成的，向廊坊市有管辖权法院起诉。第十六条本合同自签字盖章之日起生效。甲方：（盖章）乙方：（盖章）法人代表：法人代表：地址：地址：电话：电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号：时间：时间关于设备采购合同范文汇总篇4乙方：按相关特种设备操作规范规定，维护合同项目内的特种设备设施正常运行，乙方愿意承包甲方所属项目特种设备

20、设施的维修保养。经双方协商特签订本维修保养承包合同。一、合同范围：合肥二电厂（2_350MW）脱硝系统特种设备设施的维护、检修及保养。二、维修保养范围：脱硝特种设备设施的测试、维修、保养、年检。包括以下系统：1）压力容器（液氨罐、蒸发器、缓冲罐、空气压缩罐）；2）压力管道（氨管、空气管）；3）安全阀。三、合同金额与付款方式：特种设备设施年维修保养费为人民币元/年（大写：元）。合同签订生效后，乙方提供正式服务类发票后一周内甲方一次性给付合同总价款30%的预付款，即人民币元（大写）；合同到期后，乙方提供正式服务类发票后一周内甲方一次性给付合同总价款70%的尾款，即人民币元（大写）。四、维护保养期限

21、：合同期限：自201年月日至201年月日止。五、甲方责任：1）甲方及时向乙方反馈厂区内特种设备设施的使用及故障情况，使乙方在维修保养时能快速及时；2）甲方负责厂区内的协调工作与配合，并及时按合同支付费用；3）甲方为乙方提供维修保养时所必需的水、电、登高扶梯及其它可提供的工具等，并在乙方工作时提供方便；4）甲方为乙方提供维修保养时所需的技术文件、图纸资料等。六、乙方责任：1）乙方全权负责甲方特种设备的正常运行；2）乙方按规范要求和维护保养方案对特种设备设施进行维修、保养;负责对系统及设备出现的问题及时提出意见及执行整改；3）维护要求a）当甲方的特种设备发生故障时，乙方必须在接到甲方通知后的一天内

22、（24小时内）到现场检修；b）乙方在维修过程中需增加或更换设备时，应向甲方提供工程业务联系单，经甲方同意后再采购与使用，所维修产生的费用除人工费由乙方承担外，更换设备的费用由甲方承担。C）乙方在每次维修后填写维修记录单，由甲方检查后签字确认。4）保养要求a）乙方根据特种设备产品的保养周期和甲方的要求进行保养。b）乙方在每次保养后填写维修记录单，由甲方检查后签字确认。C）乙方参加甲方定期或节日前安排的安全检查活动。d）乙方应按照不低于1次/月的频率对所属设备进行巡检。5）其它事项a）乙方需参与甲方的事故调查；b）乙方每年底应该对甲方的特种设备的维护提出建设性意见（包括备品备件的采购计划）；C）乙

23、方需根据有关特种设备的相关规定对甲方相关项目进行检测，检测费用由乙方负责。七、争议解决：本合同若在执行过程中产生不同意见，双方应友好协商，若协商不成可将争议提争议发生地法院诉讼。八、经济责任：本合同经双方签字盖章后生效后，如发生毁约，由毁约方按本合同金额的2%/天赔偿对方经济损失。九、其它：本合同一式肆份，双方各执贰份。甲方：乙方：法人或法人委托人：法人或法人委托人：电话：电话：日期：日期：关于设备采购合同范文汇总篇5甲方：乙方：根据中华人民共和国民法典和有关法规，甲乙双方就试用技术有限公司产品，经友好协商达成共识，并签订本协议。1、试用产品清单及价格：2、交货时间及方式：甲方于年月日送货到乙

24、方工厂所在地。3、试用期限：乙方收到产品之日起计算，试用时间为天，即年月日一一年月日。4、备注：乙方试用过程中不得损坏样品或打开拆卸；若乙方在试用过程中人为原因造成产品的破损，配件不全等，以及因外界不可抗因素所造成的产品或其零部件损坏，乙方按第一条中的价格全额购买该样品。若产品本身出现质量问题则与乙方无关。5、本样品在乙方确认购买前的所有权属于甲方，乙方无处置权。6、试用期后，若乙方不接受该产品，甲方在确认样品无损坏后，自行收回该样品，合同亦终止。7、本协议一式两份，双方各执一份，双方盖章签字后生效;协议执行中发生纠纷，双方应友好协商解决。甲方：（盖章）乙方：（盖章）代表：代表：日期：日期：关

25、于设备采购合同范文汇总篇6甲方（买方）：乙方（卖方）：1、甲乙双方根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法，在平等互利、协商一致地基础上，买方同意再约定期内向卖方购买同时卖方同意授予买方以下产品：乙方的应标文件及谈判文件将作为本合同的附件并具有同等效力。2、交付期乙方在接到甲方交货通知后的24小时内需向甲方提供上述产品，逾期将按照第7条规定执行。3、运输和验收3.1 乙方确保本产品安全无损地运抵甲方指定现场，并承担相应的运费、保险费等费用。3.2 甲方对产品负责开包清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在当天，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理设施，并承担

26、由此发生的一切损失和费用。4、伴随服务1.1 乙方应提供本产品的各类认证证明、质量保证文件、授权代理书和服务指南等，这些文件应随同合同一起交至甲方。4. 2乙方还应提供下列服务：(1)本产品的现场安装或演示(2)如果需要，乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行本产品的使用、维护等的培训或指导，并按要求安排培训计划。5、质量保证及售后服务4.1 乙方应保证所供产品是在本年度生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果其质量或规格与合同不符，或证实其是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后2天内负责采用符合合同规定的规

27、格、质量和性能要求的新产品来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。5. 2市内供应商响应时间Wl小时，到场时间W4小时（不可抗拒力量下除外）。6、特别约定6. 1甲乙双方必须严格遵守国家法律、规定和相关的政策，诚实守信，严格执行供需双方确定的合同。甲方工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。乙方不得向甲方工作人员送“红包”，如遇甲方工作人员提出索要好处费等违规要求，乙方应坚决予以拒绝。7. 2乙方不可擅自接收甲方除资产管理部以外的临床科室及个人订单，否则甲方将退货并取消其在甲方的继续供应权。6. 3所有物品价格如有价格变动，包括物价信息发生变更，乙方应主动及时通知甲方。

28、反之，乙方将承担由于未及时通知甲方而造成相关损失的所有赔偿。7、索赔条款6.1 甲方有权根据质量检测部门出具的检验证书向乙方提出索赔。6.2 连检验期和质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜。7.2.1同意甲方退货并将全额货款退还甲方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。7.2.2根据本产品的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低本产品的价格。7.2.3乙方应在接到使用单位通知后3天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新产品来更换由缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。7.4如果乙方没有按照合同

29、规定的时间交货和提供服务（不可抗拒力量下除外），甲方可从乙方的质量保证金中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法，延期交货和延期服务的赔偿费均按每日迟交的合同价的百分之一（1.0）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之十（10%）,一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方有权终止合同。7.5乙方应保证甲方和使用单位在使用该产品或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。8、争端的解决双方如在履行合同中发生纠纷，首先应友好协商，协商不成，双方均应向合同签订地法院起诉。9、合同生效1 .1本合同在甲、已双方签字盖章后，约定期内有效。2 .2本

30、合同一式贰份，以中文书就，签约双方各执一份，具有相同的法律效应。9 .3本合同有效期自签订之日起至签订当年一月日结束。10、合同附件合同附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。10 .1认证证书11 .2授权证明12 .3技术标准甲方：乙方：（盖章）（盖章）法定代表人或授权委托人法定代表人或授权委托人日期：日期关于设备采购合同范文汇总篇7甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法及相关法律的规定，甲乙双方协商签订如下合同：第一条合同标的要求L甲方同意从乙方购买，乙方同意出售附件所列闭路电视监控系统设备。2 .产地：详见附件。3 .质量标准：(1)按原厂质量标准，即以说明书为准。(2)

31、其他：4 .技术标准：乙方提供的设备为原厂行货，符合原厂行货的技术标准。5 .其他要求：第二条合同价款及支付方式1 .本合同所列各项目的总价款为人民币：2 .支付方式：(1)双方约定按以下第种方式支付：甲方在货到并安装验收合格后个工作日内一次性支付所有款项。第一期付款：合同签订后个工作日内支付合同总价款的%O第二期付款：货到验收合格后个工作日内支付合同总价款的%O第三期付款：其他：(2)付款信息乙方单位名称：开户银行：帐号：乙方负责开具相关发票。第三条交货时间、地点和包装1 .交货时间：按以下第种方式确定交货时间(1)自合同签订之日起日内。(2)于年月日内。(3)其他方式：？以甲方指定人员签收

32、确认日期为准2 .交货地点：乙方负责将货物运至甲方指定的地点并卸货。甲方指定地点：接货人:电话：3 .乙方负责包装货物，包装标准：原厂包装标准并适于运输需要；其他：由于包装不良所发生的损失，由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何货物锈损或丢失，乙方应负责赔偿由此而产生的一切损失。4 .设备的运输费、包装费由乙方负责。第四条设备的安装与验收1 .甲方在全部设备签收后个工作日内验收完毕。甲方在验收中，如果发现产品不合规定，应在天内向乙方提出书面异议；乙方在接到书面异议后，应在个工作日内负责处理。2 .甲乙双方应于到货后在双方有关人员监督下对设备进行验收。如果5个工作日内因甲方原因没有验收，则

33、视为该批设备验收合格。3 .甲方在开箱清点时，如发现外包装完好无损，但箱内设备发现短缺，损坏或不符合合同规定，乙方应及时补足，由此引起的费用由乙方承担。4 .验收标准：按原厂质量标准，即以说明书为准。5 .乙方负责进行设备的安装、调试。6 .其他：第五条保修服务与培训L乙方保证提供给甲方的设备为全新、无损坏的设备，符合本合同、要求适合合同目的的设备。2 .乙方对销售给甲方的设备在送货之日起个月内，负责提供设备的发货、安装、调试和维护等方面的支持和服务工作，并提供从验收通过之日起的设备免费上门保修服务，到场的时间在小时内（从接听用户报障电话起）。在保修期间若因质量问题造成产品损坏，乙方负责免费更

34、换。3 .保修期满后，双方可就有关设备的服务另行签订服务协议。4 .乙方向甲方提供的技术支持热线：5 ,培训条款：6 .其他：第六条违约责任L合同生效后，乙方保证在日内按合同交货地点交货。逾期一天，乙方按未提供产品总价值的%交纳违约金，违约金最高不超过合同总金额的20%o违约期计算时应扣除因不可抗力导致的延误时间。2.乙方所叫产品不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或更换的，按不能交货处理。3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装

35、，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格品。关于设备采购合同范文汇总篇8购货单位：（以下简称甲方）法定代表人：统一社会信用代码：注册地址：联系方式：供货单位：（以下简称乙方）法定代表人：统一社会信用代码：注册地址：联系方式：今甲方向乙方采购一批多媒体设备，为友好合作，特定如下协议。第一条采购产品名称、价格和规定甲方向乙方订购的设备，共计台（配置详见附件：多媒体设备清单），总金额为：元。（大写：整）第二条产品的验收、售后服务及质保1、乙方按照双方约定的配置供货，甲方按照配置单收货。2、验收通过标准：所有产品部件均为协议附件之约定的部件，

36、并部件运行正常。3、乙方对所提供的产品在质保期内出现的品质问题，在设备没有人为外力损坏的情况下，发生的一切设备故障，乙方将按照相应配件厂商质保标准提供免费维修、免费更换等无偿服务。4、人为损坏和其它非自然缘故造成的设备不能正常使用的，乙方不予免费质保，但可以提供相关服务，由此产生的费用由甲方承担。第三条货款结算协议签署后，乙方将设备备齐后，运送并安装到规定地点，由甲方清点验收，验收完毕后，甲方将货款元（大写：元整）一次性付给乙方，乙方同时将设备交付给甲方。第四条甲方的权利和义务1、甲方和乙方应充分协商，制定本协议约定的机器配置。在配置确定后，若有任何调整影响，应及时向乙方说明。2、甲方有对设备

37、的采购建议和调整的权利，并有对乙方工作的监督权。3、甲方有按时交付货款的义务，如甲方因未及时交付货款导致的商品交付延期或其它损失，由甲方承担责任。第五条乙方的权利和义务1、乙方保证按照配置单向甲方供货。如出现定制的配件型号或数量不齐时，则应及时向甲方说明并协商调整，如因乙方的问题而出现有品种、数量、规格、品质不符合协议规定的，由乙方承担责任，负责调换或退货而支付的费用。2、乙方确保本协议中的安装、维修工作的及时到位，并根据双方约定的安装维修工作单开展工作。如因乙方的缘故给甲方带来损失，全部责任由乙方承担。第六条争议的解决1、本合同履行过程中产生的争议，由双方协商解决，协商不成任何一方的，双方同

38、意交由合同履行地法院管辖。2、因一方违约致使本合同的履行产生争议，守约方为解决争议所产生的公证费、律师费、保险公司出具保全费用、翻译费、通讯费、差旅费、文印费等合理费用由违约方负担。双方相互违约，有履约先后顺序的，负先履行义务一方负担所有争议解决费用；无履约先后顺序的，争议解决费用双方自行承担。第七条其他1、本合同未尽事宜，经双方协商一致后，可另行签订补充协议，补充协议为本合同之有效组成部分。2、本合同如有涂改，双方均应在涂改部分加盖公章确认，否则涂改部分无效。3、就本合同订立及履行过程中的问题或与本合同有关的问题，一方作出有法律效力的意思表示，应以书面形式作出，加盖本方公章，且向对方送达，对

39、方应个工作日内回函，否则视为无效。4、本合同及附件经双方签字盖章后即生效，有效期至合同履行完毕之日起止。双方签署的相关文件与本合同具有同等法律效力。5、本合同及附件经双方以传真形式签字盖章后文件同样有效。6、本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。购货单位（公章）：供货单位（公章）：法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：年月日年月日关于设备采购合同范文汇总篇9甲方：中联集团有限公司乙方：武汉聚信通科技有限公司经协商，双方协议如下：甲方购进设备名称及型号：nectopaz集团电话4台配置：9外线24分机价格合计：800000元（详细配置见附件）一 .付款方式：合同签定，甲方支付定金20

40、0000元；设备安装调试完毕，甲方验收合格后支付余款600000元；或甲方支付合同款800000元，乙方退还定金200000元。二 .设备安装日期：20_年11月10日三 .设备完工日期：20_年1月2日四 .设备自安装调试完毕之日起免费保修一年。乙方代甲方办理中继线申请手续，中继线申请费IOoOOO元/条由甲方支付。五 .保修期内，保修条款如下：5.1 乙方无偿提供机器的维修服务，包括零部件及整机等。5.2 保修期内除人为或灾害造成的损坏，乙方免费更换配件。5.3 乙方工程人员在获悉机器故障后，须在4小时内（非工作日8小时）赶到现场，并于4小时内修复。如未修复，乙方保证在上述时间后4小时内提

41、供一台与原设备功能相同并能正常工作的设备供甲方无偿使用。六 .以下内容不在保修范围之内：L违章操作及人为破坏2 .接不符合电压造成的损坏3 .自行拆卸及维修造成的损坏4 .雷击，火灾，水灾及一切不可抗力造成的损坏七.违约责任：1 .甲方应按约定支付货款，如延期付款视为违约，每延迟一天，甲方应支付合同款的千分之五作为延迟违约金给乙方。2 .乙方应按规定时间交货及安装，否则视为违约，每延迟一天，乙方应支付合同款的千分之五作为延迟违约金给甲方。3 .如其中一方单方面解除合同视为违约，则违约方必须向另一方赔偿本合同总价10%的损失费。甲方名称：中联集团有限公司乙方名称：武汉聚信通科技有限公司关于设备采

42、购合同范文汇总篇10买受人：法定代表人：地址：联系电话出卖人：法定代表人：地址：联系电话：根据中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资双方共同遵照执行。一、合同标的及付款1、具体内容包括但不限于产品品名、规格型号、数量、价格、生产厂商、交货期等（见附件一：商品清单）2、供货范围的变更必须做出书面合同的修改，并由合同各方签字盖章。3、合同签订甲方即付人民币伍万元整(50000.00)给乙方作为定金，装机调试完成后3个工作日内付货款总额的90%即人民币玖万元整(90000.00)o剩余10%即人民币壹万元

43、整(100oO.00)作为质保金，保修期过后7日内付清。甲方支付第二笔货款后的5个工作日内，乙方应将甲方所支付的货款总数的等额发票发送至甲方。剩余质保金支付后5个工作日内，乙方提供给甲方等额的发票。4、甲方可以将上述款项支付至乙方指定账户如下：户名：帐号：开户行：二、交货、运输及保险1、交货期：乙方在收到甲方首期货款后壹拾个工作日内，将货物运送至甲方指定地点。2、运输费：均由乙方承担，送货至甲方指定地点：，若地点有变更，甲方提前一周通知乙方。3、保险：乙方负责运输费用及运输途中货物保险、货物安全责任。三、包装和标记1、乙方对出运设备应牢固包装，适于长途运输。应采取措施防止设备在交货途中受潮、雨

44、淋、生锈和被腐蚀。乙方应在每个包装箱中放入一份详细的装箱清单。2、乙方应在每个包装箱的相邻四周醒目印上相应运输标记，包括但不限于合同编号、目的地、设备名称、箱号、毛/净重、尺寸等。3、包装上应注明“保持干燥”、“小心轻放”、“此端向上”，“重心位置”，“吊装位置”等字样以及其它运输中常用的标记。4、文件应与相关设备一起包装，发运。四、货物验收1、甲乙双方根据销售出库单对合同设备及其附件的数量、外观进行共同开箱清点、验收。如设备安装调试后无异议，甲乙双方共同签署设备验收合格单；如发现数量不足、缺陷或损坏等问题，各方应将发现情况作详细记录，并在设备安装调试完毕后5个工作日内出具报告，甲方有权要求乙

45、方采取补足、更换或修复等措施，并由乙方承担由此产生的费用。2、在开箱检验前，如相关包装已被打开或损坏，或箱内设备与本合同规定不符，乙方应修复或更换有关设备，费用由乙方承担（包括运费和保险费）。3、如果任何被检验的货物不能满足规格的要求，甲方有权拒绝接收该货物，乙方应按甲方要求及时更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求，对此甲方具有选择权。4、乙方负责向甲方提供货物出厂给付用户的装箱单,原装产品合格证各一份，说明书等常规资料各一份。五、产品质量1、设备保修期为设备验收合格后保修24个月。设备在保修期内免费进行保修。2、设备如使用不合格的耗件由此引起的设备故障不属于保修范围。六、

46、售后服务1、无偿向甲方相关人员提供有关乙方所销售产品的正确安装、操作使用及日常维护保养的培训。2、无偿向甲方相关人员提供使用乙方所销售产品时的现场技术指导。3、无偿协助甲方相关人员制定甲方内部有关乙方所销售产品的操作及保养规程。4、根据乙方相关的服务标准或双方共同约定的服务标准提供维修或保修。5、在保修期内及时无偿提供备用机。七、违约责任1、乙方如未经甲方书面同意而中途变更材料（或产品或设备）颜色、品种、规格、型号、质量或包装标准等，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的5%向甲方支付违约金。2、乙方如违反本合同规定的期限而逾期交货，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承

47、担违约责任，每逾期一天，乙方须按本合同总价的千分之一/日的标准向甲方支付违约金。3、乙方如未按本合同规定的数量交货，则甲方有权单方解除本合同，乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的5%向甲方支付违约金。如乙方少交的部分甲方仍然需要，则乙方必须在甲方书面要求的期限内如数补齐。如乙方仍不能按规定期限交货，则甲方有权单方解除本合同。乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的5%向甲方支付违约金。4、乙方的设备包装不符合本合同规定时，则甲方有权单方解除本合同。乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的5%向甲方支付违约金。5、乙方如违反本合同的其他有关规定，则甲方有权单方解除本合同。乙方须承担违约责任，并须按本合同总价的5%向甲方支付违约金。八、争议的解决方式凡因履行本合同所