《2023-2024一级建造师之一建建设工程项目管理重难点归纳.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023-2024一级建造师之一建建设工程项目管理重难点归纳.docx（103页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、2023-2024一级建造师之一建建设工程项目管理重难点归纳姓名：学号：得分：1、建设工程项目风险评估的工作不包括（）。A.确定风险因素B.利用已有数据资料和相关专业方法分析各种风险因素发生的概率C.分析各种风险的损失量D.根据各种风险发生的概率和损失量，确定各种风险的风险量和风险等级正确答案：A2、合同实施偏差调整措施中，属于经济措施的是（）。A.增加投入B.增加人员投入C.采取索赔手段D.采用新的高效率的施工方案正确答案：A3、建筑施工企业与物资供应企业就某建筑材料的供应签订合同，如该建筑材料不属于国家定价的产品，则其价格应（）。A.报请物价主管部门确定B.参考国家定价确定C.按当地工程造
2、价管理部门公布的指导价确定D.由供需双方协商确定正确答案：D4、结合项目的施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本，属于成本管理的O措施。2018真题A.组织B.经济C.技术D.合同正确答案：C5、检验批质量验收不合格，当检测鉴定达不到设计要求，但经过原设计单位核算仍能满足结构安全和使用功能的，则（）。A.仍须对其进行相应的加固，以确保达到质量要求B.应对其重新进行检测并进行重新验收C.予以验收D.不能予以验收6、预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期（）d前支付。A. 7B. 14C. 28D. 42正确答案：A7、关于建造师和项目经理的说法，
3、正确的是（）。（2012）A.取得建造师注册证书的人员即可成为施工项目经理B.大、中型工程项目施工的项目经理必须取得建造师注册证书的人员担任C.建造师是管理岗位，项目经理是技术岗位D.取得建造师注册证书的人员只能担任施工项目经理正确答案：B8、关于施工过程中材料费控制的说法，正确的是（）。A.有消耗定额的材料采用限额发料B.没有消耗定额的材料必须包干使用C.零星材料应实行计划管理井按指标控制D.有消耗定额的材料均不能超过领料限额正确答案：A9、某工程因发包人原因造成承包人自有施工机械窝工10天，该机械市场租赁费为1200元/天，进出场费2000元，台班费400元/台班，其中台班折旧费160元/
4、台班；计划每天工作1台班，共使用40天，则承包人索赔成立的费用是（）元。.1600B.4000C.12000D.12500正确答案：A10、双代号时标网络计划中，当某工作之后有虚工作时，则该工作的自由时差为（）o（2013）A.该工作的波形线的水平长度B.本工作与紧后工作间波形线水平长度和的最大值C.本工作与紧后工作间波形线水平长度和的最小值D.后续所有线路段中波形线中水平长度和的最小值正确答案：A11、关于FIDlC施工合同条件中采用DAB（争端裁决委员会）方式解决争议的说法,正确的是（）。A.业主应按支付条件支付DAB报酬的70%B. DAB提出的裁决具有终局性C. DAB的成员一般是工程
5、技术和管理方面的专家D.特聘争端裁决委员的任期与合同期限一致正确答案：C12、下列各项可能引起索赔的事件中，承包商可以索赔利润的情况是（）。A.工程暂停B.工期延期C.工程变更D.材料价格上涨正确答案：C13、建设工程项目总进度论证的工作有：项目的工作编码；项目结构分析；编制各层进度计划；进度计划系统的结构分析等。其正确的工作步骤（）。A.-B.-C.-D.-正确答案：A14、关于建设工程项目质量控制体系特点的说法，正确的是（）。A.项目质量控制体系建立的目的是为了建筑业企业的质量管理B.项目质量控制体系的目标就是某一建筑业企业的质量管理的目标C.项目质量控制体系仅服务于某一个承包企业或组织机
6、构D.项目质量控制体系是一次性的质量工作体系正确答案：D15、关于现场食堂管理的说法，以下正确的是（）。A.食堂必须有卫生许可证，80%以上的炊事人员有持身体健康证上岗B.制作问、储藏间应独立设置，粮食存放台距墙和地面应大于0.ImC.制作间灶台及周边应贴瓷砖，所贴瓷砖高度不宜小于L2mD.食堂外应设置密闭式沿水桶正确答案：D16、某混凝土结构工程施工完成两个月后，发现表面有宽度0.2Onlnl的裂缝，经鉴定其不影响结构安全和使用，对此质量问题，恰当的处理方式是（）。A.返修处理B.加固处理C.返工处理D.不作处理正确答案：A17、工程成本应当包括（）所发生的，与执行合同有关的直接费用和间接费
7、用。.从工程投标开始至工程验收为止B.从场地移交开始至项目移交为止C.从合同签订开始至合同完成为止D.从项目设计开始至竣工投产为止正确答案：C18、建设工程施工合同分析后，应向各层次管理者（）。A.提交分析报告B.提交合同执行方案C.报告分析结果D.作“合同交底”正确答案：D19、我国多数的企业、学校、事业单位目前仍在沿用传统的组织结构模式是0。A.矩阵组织结构B.线性组织结构C.职能组织结构D.复合组织结构20、投标人按照招标人的要求完成标书的准备与填报之后，就可以向招标人正式提交投标文件，标书的基本内容是（）。A.签章、密封B.签字、密封C.签字、盖章D.签字或盖章、密封正确答案：A21、
8、关于工程索赔的说法，正确的是（）。A.承包人可以向发包人索赔，发包人不可以向承包人索赔B.承包人可以向发包人索赔，发包人也可以向承包人索赔C.由于非分包人的原因导致工期拖延，分包人可以向发包人提出索赔D.承包人根据工程师指示指令分包人加快施工进度，分包人可以向发包人提出正确答案：B22、建设工程项目进度控制工作包括：1编制进度计划；2调整进度计划；3进度目标的分析和论证；4跟踪检查计划的执行情况。其正确的工作程序是（）。A. 3-1-4-2B. 1-2-3-4C.3-1-2-4D.4-2-3-1正确答案：A23、根据合同法的规定，下列合同中，属于委托合同的是（）。A.勘察合同B.设计合同C.咨
9、询合同D.施工承包合同正确答案：C24、施工现场处置方案的主要内容不包括（）。A.事故特征B.注意事项C.应急组织与职责D.应急物资与装备保障正确答案：D25、在职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行过程中，组织对其自身的管理体系所进行的检查和评价,称为（）。A.持续改进B.管理评审C.系统评审D.内部审核正确答案：D26、（2014年真题）建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的（）OA.管理现代化B.施工机械化C.生产高效化D.组织集成化正确答案：D27、对施工生产要素的质量控制，说法不正确的是（）。A.加强劳动对象的质量控制是实现工程项目投资目标和进度
10、目标的前提B加强原材料、半成品及设备的质量控制，是提高工程质量的必要条件C.要消除施工环境因素对施工质量的不利影响，主要是采取事后控制的方法D.施工工艺的先进合理是直接影响工程质量、工程进度及工程造价的关键因素正确答案：C28、工程物资的采购模式对进度也有直接的影响，它属于（）。.组织措施B.管理措施C.经济措施D.技术措施正确答案：B29、在某工程双代号时标网络计划中，除以终点节点为完成节点的工作外，工作箭线的波形线表示（）。A.工作的总时差B.工作与其紧前工作之间的时间间隔C.工作的持续时间D.工作与其紧后工作之间的时间间隔正确答案：D30、建设工程项目质量控制系统运行的核心机制是（）。A
11、.反馈机制B.动力机制C.持续改进机制D.约束机制31、以下在项目沟通过程中处于主导地位的是()。A.沟通内容和方法B.沟通的环境和渠道C.沟通的主体和客体D.沟通的主体正确答案：D32、根据生产安全事故报告和调查处理条例，下列安全事故中，属于较大事故的是()。A. 10人死亡，15人重伤，直接经济损失3000万元B. 15人死亡，直接经济损失2000万元C. 8人死亡，30人重伤，直接经济损失4000万元D. 2人死亡，100人重伤，直接经济损失1.2亿元正确答案：C33、下列施工合同风险中，属于管理风险的是OOA.业主改变设计方案B.自然环境的变化C.合同所依据法律环境的变化D.对环境调查
12、和预测的风险34、工程质量问题和质量事故的分类标准是Oo.工程合同额的多少B.直接经济损失的大小C.社会影响程度D.工程质量监督部门的鉴定结果正确答案：B）安全生产监35、我国某县工地由于发生安全事故造成经济损失6500万元，则该安全事故逐级上报至（督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。A.国务院B.省人民政府C.市人民政府D.区级人民政府正确答案：A36、施工质量计划的审批包括施工企业内部的审批和（）的审查。A.建设行政主管部门B.项目经理部C.业主方D.项目监理机构正确答案：D37、履约担保是招标人在招标文件中规定的要求中标的投标人提交的保证履行合同义务和责任的担保。建设工程履约
13、担保的有效期是（）。A.合同签订之日至约定的工程竣工交付之日或保修期满之日B.合同生效之日至工程完工之日C.承包人收到工程预付款之日至工程完工之日D.工程开工之日至约定的工程竣工交付之日或保修期满之日正确答案：D38、在我国现阶段，监理单位与业主的关系是0。A.合同B.监理C.指令D.行政正确答案：A39、关于政府主管部门质量监督程序的说法，正确的是（）。2016A.工程项目开工后，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对文件进行审查，合格后签发质量监督文件B.监督机构检查内容中不包含企业的工程经营资质证书和人员的资格证书检查C.监督机构要组织进行工程竣工验收并对发现的质量问题
14、进行复查D.监督机构在工程基础和主体结构分部工程质量验收前，要对基地基础和主体结构混凝土分别进行监督检测正确答案：D40、某业主欲投资建造一座五星级宾馆，业主方项目管理的进度目标指的是（）。A.宾馆可以开业B.项目竣工结算完成C.宾馆开始盈利D.项目通过竣工验收正确答案：A41、预制构件进场时应对其主要受力钢筋数量、规格、间距、保护层厚度及混凝土强度等进行实体检验，检验数量为同一类型预制构件不超过O个为一批，每批随机抽取1个构件进行结构性能检验。A. 500B. 1000C. 1200D. 1500正确答案：B42、下列工程项目管理工作中，属于信息管理部门工作任务的是（）。.工程质量管理B.工
15、程安全管理C.工程档案管理D.工程进度管理正确答案：C43、成本管理的主耍任务中，建立施工项目成本管理责任制、开展成本控制和核算的基础是（），并且也是该项目降低成本的指导文件，是设立目标成本的依据。A.成本预算B.成本核算C.成本分析D.成本计划正确答案：D44、根据建设工程项目管理规范GB/T503262017,项目管理实施规划的编制工作包括：了解相关方的要求；实施编制活动；熟悉相关法规和文件；履行报批手续；分析项目具体特点和环境条件。正确的编制程序是（）。A.一一一B.一一一一C.一一一正确答案：C45、建立项目质量控制体系的过程包括：分析质量控制界面；确立系统质量控制网络；制定质量控制制
16、度；编制质量控制计划。其正确的工作步骤是（）。2016A.一一一B.一一一C.一一一D.一一一正确答案：A46、施工现场处置方案的主要内容为（）。A.应急工作原则B.应急组织与职责C.信息发布D.应急预案体系正确答案：B47、根据合同法的规定，下列合同中，属于委托合同的是（）。A.勘察合同B.设计合同C.咨询合同D.施工承包合同正确答案：C48、政府对工程质量监督的行为从性质上属于（）。A.技术服务B.委托代理C.行政执法D.司法审查正确答案：C49、在实践中，编制按O的施工成本计划，通常如果项目分解程度对时间控制合适的话，则对施工成本支出计划可能分解过细。A,子项目B.时间进度C.费用构成D
17、.形象进度正确答案：B50、职业健康安全与环境管理体系文件中，以体系标准中管理要素为对象编写的文件是OoA.质量手册B.程序文件C.作业指导书D.记录表格正确答案：B51、关于住宅工程分户验收的说法，正确的是（）。A.分户验收应在住宅工程竣工验收合格后进行B.住宅工程质量分户验收表要作为住宅质量保证书的附件一同交给住户C.住宅工程质量分户验收表需耍建设单位和设计单位项目负责人分别签字D.分户验收的内容不包括建筑节能工程质量的验收正确答案：B52、根据安全技术措施计划的验证结果，对不适宜的安全技术措施计划进行修改、补充和完善，体现了安全控制程序中的（）。A.确定每项具体建设工程项目的安全目标B.
18、编制建设工程项目安全技术措施计划C.安全技术措施计划的验证D.持续改进正确答案：D53、关于合同谈判与签约的说法，以下正确的是（）。A.A;招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标邀请，为要约B.B：一般在招标文件中就会明确规定合同将采用什么计价方式，在合同谈判阶段往往没有讨论的余地C.C:合同谈判中，经总监理工程师签认的工程内容和范围方面的修改或调整，以文字方式确定下来，并以“合同补遗”或“会议纪要”方式作为合同附件D.D:合同价格条款可以比较公正地解决承包商可能遭受到的货币贬值或通货膨胀等风险损失正确答案：B54、下列工作内容中，属于反索赔工作内容的是（）。A.收集准备索赔
19、资料B.编写法律诉讼文件C.防止对方提出索赔D.发出最终索赔通知正确答案：C55、当协商和调解不成时，国际工程承包合同争议解决的常用方式是（）。A.协商解决B.调解C.诉讼D.仲裁正确答案：D56、网络计划检查的主要内容中不包括以下哪一项（）。A.实际进度对各项工作之间逻辑关系的影响B.增、减工作项目C.资源状况D.成本状况正确答案：B57、根据国务院关于取消第二批行政审批项目和改变一批行政审批项目管理方式的决定（国发20035号），取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由（）决定。A.建筑施工企业B.建设主管部门C.项目业主D.项目监理单位正确答案：A58、美国的AIA合同
20、条件在美洲地区具有较高的权威性，其主要用于（）工程。（2016）.市政公用B.石油化工C.房屋建筑D.水利水电正确答案：C59、在施工成本的各种核算方法中，业务核算比（）。A.会计核算和统计核算的范围广B.会计核算的范围窄，比统计核算的范围广C.会计核算的范围广，比统计核算的范围窄D.会计核算和统计核算的范围窄正确答案：A60、由于建设工程项目大量数据处理的需要，应重视利用信息技术的手段进行信息管理，其核心手段是（）。A.基于局域网的信息管理平台B.基于互联网的信息处理平台C.基于互联网的信息传输平台D.基于局域网的信息处理平台正确答案：B61、根据政府主管部门有关建设工程劳动用工管理规定，建
21、筑施工企业应将项目作业人员有关情况在当地建筑业企业信息管理系统中如实填报，人员发生变更的，应在变更后O个工作日内做相应变更。2018真题A.30B. 15C. 14D. 7正确答案：D62、某个工作最短估计时间是5天，最长估计时间是10天，最可能估计时间是6天。根据三时估算法，该工作的持续时间是()。A. 6.25B. 6.5C. 6.75D. 7正确答案：B63、根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，在完成“项目结构分析”工作之后应立即进行的工作是Oo(2013)A.调查研究和收集资料B.进度计划系统的结构分析C.项目的工作编码D.编制各层进度计划正确答案：B64、下列选项中，关于月（季
22、）度成本分析方法的表述，正确的是（）oA.通过实际成本与施工成本的对比，分析当月（季）的成本降低水平B.通过实际成本与预算成本的对比，分析目标成本的落实情况C.通过对各成本项目的成本分析，可以了解成本总量的构成比例D.通过对技术经济措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径正确答案：C65、建设工程生产安全事故应急预案中，针对深基坑开挖可能发生的事故，相关危险源和应急保障而制订的计划属于（）。A.综合应急预案B.现场处置方案C.现场应急预案D.专项应急预案正确答案：D66、结合项目的施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本，属于成本管理的O措施。2018真题A.组织B.经济C.
23、技术D.合同正确答案：C67、对企业加强劳动保护，改善劳动条件，保障职工的安全和健康，促进企业生产经营的发展起若积极作用的安全生产管理制度是（）。A.安全生产责任制度B.安全生产教育培训制度C.安全措施计划制度D.安全生产许可证制度正确答案：C68、施工总承包管理与施工总承包模式的比较，相同点是O。A.对分包单位的管理B.合同关系C.工作开展程序D.对分包单位的付款正确答案：A69、（2017年真题）建设工程管理工作是一种增值服务工作，下列属于工程建设增值的是（）。A.确保工程使用安全B.提高工程质量C.满足最终用户的使用功能D.有利于工程维护正确答案：B70、关于建筑材料采购合同中违约责任的
24、表述，正确的是（）。A.对约定由采购方自提货物的，若发生采购方的其他损失，其实际开支的费用由采购方承担B.若采购方已按期派车到指定地点接收货物，而供货方不能交付时，派车损失由供货方承担C.对于提前交货的情况，属于采购方自提货物，采购方接到提前提货通知后，应安排提前提货D.对于供货方提前发运或交付的货物，采购方应按提前发货的时间付款，对多交货部分在代为保管期内实际支出的保管、保养费由供货方承担正确答案：B71、关于施工成本及其管理的说法，正确的是0。（2013）A.施工成本是指施工消耗的构成工程实体的各项费用支出。B.施工成本管理就是在保证工期和满足质量要求的情况下，采取相应措施把成本控制在计划
25、范围内，并最大限度的节约成本。C.施工成本预测是以货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用、成本水平、成本降低率及降低成本措施的书面方案D.施工成本考核是在施工成本核算的基础上，对成本形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一不降低成本的途径。正确答案：B72、在国际上，项目管理咨询公司所提供的代表委托方利益的项目管理服务性质属于（）服务。A.工程采购B.工程顾问C.工程监督D.工程技术正确答案：B73、施工总承包模式与施工总承包管理模式的相同之处在于（）。A.项目建设周期B.总包单位对分包单位的管理责任C.业主对分包单位的付款方式D.业主对分包单位的选择和认可权限正确答案：B74、关于
26、职业健康安全与环境管理体系管理评审的说法，正确的是（）。（2015）A.管理评审是管理体系接受政府监督的一种机制B.管理评审是最高管理者对管理体系的系统评价C.管理评审是管理体系自我保证和自我监督的一种机制D.管理评审是第三方论证机构对管理体系的系统评价正确答案：B75、关于项目管理和工程管理，下列说法中正确的是（）。A.项目管理的时间是项目的全寿命周期B.工程管理的时间是项目的实施阶段C.项目管理的核心任务是目标论证D.工程管理的核心任务是为工程的建设和使用增值正确答案：D76、建设工程项目决策阶段策划中，属于组织策划的是（）A.融资方案B.项目编码体系分析C.项目的规模、组成D.项目效益分
27、析正确答案：B77、施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定（）。.目标成本B.预算成本C.固定成本D.实际成本正确答案：A78、根据FIDlC施工合同条件，对投标书中明显数字计算错误的修正，正确的是（）。（2014）A.业主应征求投标人意见后才能进行评标B.当总价和单价计算结果不一致时，以总价为准调整单价C.当总价和单价计算结果不一致时，以单价为准调整总价D.投标人有一次修改报价的机会正确答案：C79、反索赔的工作内容是（）。A.防止对方提出索赔,而向对方索赔B.反对对方提出索赔,而向对方索赔C.防止对方提出索赔,反击或反驳对方的索赔要求D.反对对方提出索赔,反击或反驳对方的索赔要求正
28、确答案：C80、双代号时标网络计划的一般规定表述中，不正确的是（）。A.时标网络计划中虚工作必须以垂直方向的虚箭线表示B.时标网络计划中所有符号在时间坐标上的水平投影位置，都必须与其时间参数相对应C.时标网络计划必须以水平时间坐标为尺度表示工作时间D.时标的时间单位应根据需要在编制网络计划之前确定，只为天、时正确答案：D81、建设工程项目在施工时盲目赶工，会导致（）。A.安全事故发生的概率减小B.施工成本增加的概率减小C.文明施工实现的概率增加D.质量事故发生的概率增加正确答案：D82、根据建设工程施工合同（示范文本）（GF20130201）,施工过程中发生索赔事件，承包人做法错误的是（）。A
29、.必须在发出索赔意向通知后的28天内（或工程师同意的其他时间内）向工程师提交一份详细的索赔文件和有关资料B.如果干扰事件在持续，一般每隔28天向工程师提交中间索赔报告C.首先向发包人（工程师）提交索赔意向通知，声明保留索赔的权利D.如果干扰事件在持续，等干扰事件影响结束后42天内提交最终索赔报告正确答案：D83、关于事中质量控制的说法，错误的是（）。A.事中控制包含自控和监控两大环节B.要做到较好的事中控制必须建立和实施质量体系C.事中控制强调监控，以自控为辅D.事中控制强调自控，以监控为辅正确答案：C84、以下工程中，不需要施工单位组织专家论证的工程有（）。A.深基坑工程B.拆除爆破工程C.
30、地下暗挖工程D.高大模板工程正确答案：B85、建设工程项目总承包的核心是（）。A.项目目标的控制B.通过编制施工方案论证总进度目标实现的可能性C.通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性D.通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到为项目建设增值的目的正确答案：D86、依据建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）,在紧急情况下为确保施工安全和人员安全,在无法与发包人代表和总监理工程师取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在O小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。A. 12B. 24C. 36D. 48正
31、确答案：D87、某施工项目某月的成本数据如下表,应用差额计算法得到预算成本增加对成本的影响是（）万元。A. 1.6B. 6.4C.8D.12正确答案：A88、采用邀请方式招标，应向（）个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。.2B. 3C. 4D.5正确答案：B89、（2020年真题）关于建设工程项目总进度目标论证工作顺序的说法，正确的是（）。A.先进行计划系统结构分析，后进行项目工作编码B.先进行项目工作编码，后进行项目结构分析C.先编制总进度计划，后编制各层进度计划D.先进行项目结构分析，后进行资料收集正确答案：A90、下列关于矩阵组织结构说法正确的是（
32、）。A.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，由该组织系统的最高指挥者（部门），进行协调或决策。B.每一个工作部门只有唯一的指令源C.矩阵组织结构适宜用于较小的组织系统D.当纵向和横向工作部门的指令发生矛盾时，必须以纵向工作部门指令正确答案：A91、下列有关生产安全事故应急预案的论述，不正确的是（）。A.生产安全事故应急预案体系的构成主要有：综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案B.基坑开挖、脚手架拆除等不需编制专项应急预案C.应急预案是对特定的潜在事件和紧急情况发生时所采取措施的计划安排，是应急响应的行动指南D.应急预案的制定，首先必须与重大环境因素和重大危险源相结合正确答案：B92、沟通
33、过程的五要素包括（）。（2015真题）A.沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通渠道B.沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通内容和沟通渠道C.沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通方法D.沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通内容和沟通方法正确答案：A93、关于建设工程项目管理的说法，正确的是（）。A.业主方是建设工程项目生产过程的总集成者，工程总承包方是建设工程项目生产过程的总组织者B.建设项目工程总承包方管理的目标只包括总承包方的成本目标、项目的进度和质量目标C.供货方项目管理的目标包括供货方的成本目标、供货的进度和质量目标D.建设项目工程总承包方的项目管理工作不涉及项目设计准备阶段
34、94、为赶上已拖延的施工进度，项目部决定采用混凝土泵代替原来的塔吊运输混凝土。该纠偏措施属于()OA.管理措施B.组织措施C.经济措施D.技术措施正确答案：D95、建设施工企业项目经理在承担工程项目施工管理工作中，行使的管理权力有OoA.调配并管理进入工程项目的各种生产要素B.负责组建项目经理部C.执行项目合同承包约定的应由项目经理负责履行的各项条款D.负责选择并使用具有相应资质的分包人正确答案：A96、建设工程项目施工成本偏差控制的核心是()。A.分析B.纠偏C.控制D.核算正确答案：B97、下列计算方法中，不属于工程咨询合同咨询费计算方法的是（）。A.工程进度百分比B.人月费单价法C.工程
35、建设费用百分比D.按日计费法正确答案：A98、某地下工程施工合同约定，10月份计划开挖土方量10000m3,合同单价为80元/m3；10月A. 18B. 16C.-18D.-16正确答案：B99、下列管理职能环节中，提出解决问题可能的方案，并对多个可能的方案进行分析的环节是（）。A.提出问题B.筹划C.决策D.执行正确答案：B100、噪声的分类中，按（）可分为交通噪声、工业噪声、建筑施工的噪声。A.噪声的大小B.噪声的来源C.振动性质D.噪声的特点正确答案：B101、关于成本加酬金合同的说法，错误的是（）。A.当实行总承包管理时，一般可以采用成本加酬金合同B.成本加固定费用的合同，承包商的酬金
36、不可调整C.成本加固定比例费用的合同，不利于缩短工期和降低成本D.当设计深度达到可以报总价的深度时，适宜采用最大成本加费用合同正确答案：B102、承包人或发包人不能接受工程师对索赔答复的，贝M）oA.即进入仲裁或诉讼程序B.即进行持续索赔C.只能进入仲裁程序D.只能进入诉讼程序正确答案：A103、下列成本计划中，根据成本计划的作用，属于施工企业在工程投标及签订合同阶段编制的估算成本计划是（）。A.指导性成本计划B.实施性成本计划C.作业性成本计划D.竞争性成本计划正确答案：D104、招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标文件，此为（）oA.要约B.要约邀请C.承诺D.承诺生效
37、正确答案：B105、质量控制体系运行的核心机制是（）。A.动力机制B.约束机制C.反馈机制D.持续改进机制正确答案：A106、在某工程双代号时标网络计划中，除以终点节点为完成节点的工作外，工作箭线的波形线表示（）。A.工作的总时差B.工作与其紧前工作之间的时间间隔C.工作的持续时间D.工作与其紧后工作之间的时间间隔正确答案：D107、在对合同中质量验收、工程移交和保修条款的分析中,应对重要的验收要求、（）以及验收所带来的法律后果作说明。A.时间、地点B.时间、程序C.人员、责任D.质量、进度108、在人口稠密地区进行强噪声作业时，一般停止作业的时间为（）。A.晚8:00至次日早8:00B.晚9
38、:00至次日早7:00C.晚10:00至次日早7:00D.晚10:00至次日早6:00正确答案：D109、在网络计划中，工作的总时差是指在不影响（）的前提下，该工作可以利用的机动时间。A.紧后工作最早完成时间B.后续工作最早开始时间C.紧后工作最迟开始时间D.紧后工作最早开始时间正确答案：C110,下列工程项目策划工作中，属于决策阶段经济策划的是（）。A.项目总投资规划B项目总投资目标的分解C.项目建设成本分析D.技术方案分析和论证111.在实践中，通常如果项目分解程度对时间控制合适的话，则对施工成本支出计划可能分解过细的是（）OA.按子项目编制的成本计划B.按施工进度编制的成本计划C.按费用
39、构成编制的成本计划D.按形象进度编制的成本计划正确答案：B112、地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当由（）备案。A.上一级人民政府B.国务院安全生产监督管理部门C.同级安全生产监督管理部门D.同级人民政府正确答案：D113、下列有关项目进度控制，表述正确的是（）。A.项目的参与各方进度控制的目标和时间范畴是相同的B.项目整个实施阶段进度的控制是施工方进度控制的任务C.施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同控制要求的施工进度D.项目的参与各方可以根据各自进度控制的需要和用途，构建多个独立的进度计划系统作为进度控制的依据正确答案：C114、关于项目进度控制的说法，正确的是（）。A.进
40、度控制直接关系到过程的质量和成本，进度控制必须耍保证工程质量和成本B.进度目标的分析和论证是进度控制的首要工作C.项目进度控制的依据是实施性进度计划D.业主方进度控制是控制整个项目施工阶段的进度正确答案：B115、在施工作业过程中，质量控制系统涉及多个质量责任主体，其中属于监控主体的是0。A.建设单位B.劳务分包单位C.施工单位D.材料供应单位正确答案：A116、按照建设工程项目质量控制系统的性质、范围和主体的构成，一般情况下其质量控制系统应由（）负责建立。A.建设单位B.政府监督部门C.监理单位D.设计单位正确答案：A117、某砖混结构住宅楼墙体砌筑时，监理工程师发现由于施工放线错误，导致山
41、墙上窗户的位置偏离30cm,正确的处理方法是（）。A.加固处理B.修补处理C.返工处理D.不做处理正确答案：D118、下列施工检验批验收的做法中，正确的是（）。A.存在一般缺陷的检验批应推倒重做B.某些指标不能满足要求时，可予以验收C.严重缺陷经加固处理后能满足安全使用要求，可按技术处理方案进行验收D.经加固处理后仍不能满足安全使用要求的分部工程可缺项验收正确答案：C119、关于FlDICl999版施工合同条件主要适用工程的说法，错误的是（）。A.由发包人设计的房屋建筑工程B.由发包人设计的土木工程C.由承包人设计的土木工程D.由咨询工程师设计的土木工程正确答案：C120、依据建设工程施工合同
42、(示范文本)(GF-2013-0201),在紧急情况下为确保施工安全和人员安全,在无法与发包人代表和总监理工程师取得联系时，项目经理有权采取必耍的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在O小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。A. 12B. 24C. 36D. 48正确答案：D121、根据建设工程施工劳务分包合同(示范文本)(GF-2003-0214),除专用条款另有规定外，下列合同文件中拥有最优先解释权的是()(2013)A.通用合同条款B.中标通知书C.投标函及其附件D.技术标准和要求122、关于工程风险分配的原则，下列说法中不正确的是（）。A.谁能最有效地预测、防止和控
43、制风险，则应由他承担相应的风险责任B.管理风险的成本最低者应承担风险C.风险的分配取决于双方的经济地位D.风险责任和机会对等正确答案：C123、某项目生成月度进度报告有关的数据处理流程属于。A.管理工作流程B.信息处理工作流程C.物质流程组织D.付款工作流程正确答案：B124、编制施工项目成本计划的关键是确定（）。（2012）A.预算成本B.平均成本C.目标成本D.实际成本正确答案：C125、在项目实施过程中项目目标动态控制的第一步是（）。A.确定计划值B.目标分解C.收集实际值D.计划值与实际值的比较正确答案：C126、根据下表数据，影响焊接质量总体水平的主要是（）。A.作业工人AB.作业工
44、人BC.作业工人CD.以上均不正确正确答案：C127、某工厂由于工人的操作不当造成车间爆炸，造成5人死亡，20人重伤的惨痛事故，此事故按事故造成的人员伤亡分类属于（）oA.重大事故B.较大事故C.特别重大事故D.一般事故正确答案：B128、某项目经理在一栋高层建筑的施工中，由于工程指导失误，致使施工人员伤亡并造成施工项目重大经济损失，按事故的责任分类属于（）。A.指导责任事故B.操作责任事故C.重大事故D.自然灾害事故正确答案：A129、下列质量管理的内容中，属于施工质量计划基本内容的是（）o（2013）A.项目部的组织机构设置B质量控制点的控制要求C.质量手册的编制D.施工质量体系的认证正确答案：B130、（2020年真题）国际工程施工承包合同争议解决的方式中，最常用、最有效，也是应该首选的是（）OA.仲裁B.协商
