《2023-2024一级造价师之建设工程计价知识点归纳总结(精华版).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023-2024一级造价师之建设工程计价知识点归纳总结(精华版).docx（98页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、姓名：学号：得分：1、下列关于国外建筑安装工程费用的说法，正确的是（）。.材料费包括材料原价.运杂费.税金.运输损耗及保管费.预涨费B.当地采购的材料原价是指到达当地海港的交货价C.进口材料的运杂费是指从采购地点至工程施工现场的短途运输费.装卸费D.预涨费按材料原价.运杂费之和的一定比例计算正确答案：A2、关于工程量清单，下列说法不正确的是（）。A.工程量清单是投标人编制的B.工程量清单是投标人编制投标报价的重要依据C.工程量清单是招标人编制招标控制价的重要依据D.工程量清单由招标人随招标文件发布正确答案：A3、下列用工项目中，属于预算定额人工工日消耗量的人工幅度差的是（）。A.在施工定额基础
2、上应增加计算的用工B.材料加工用工和电焊点火用工C.班组操作地点转移用工D.材料水平搬运距离与材料堆放地点到操作地点的水平运输距离之差用工正确答案：C4、某地拟于2019年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2017年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。生产能力指数0.8,假定2017年至2019年该地区工程造价年均递增5%,则该生产线的建设投资为（）万元。A. 6000B. 6300C. 6378D. 6615正确答案：C5、根据标准施工招标文件（2007版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期、费用和利润补偿的是（）。A.施工中发现文物古迹
3、B.发包人延迟提供建筑材料C.承包人提前竣工D.因不可抗力造成工期延误正确答案：B6、在决策阶段影响工程造价的主要因素中，决定项目建设规模的环境因素包括Oo.燃料动力供应B.原材料供应C.资金供应D.劳动力供应正确答案：A7、某进口设备离岸价为255万元，国际运费为25万元，海上保险费率为0.2斩关税税率为20%,则该设备的关税完税价格为（）万元。A. 280.56B. 281.12C. 336.67D. 337.35正确答案：A8、作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（）。A.完成一定计量单位的某一施工过程所需消耗的人工、材料和机具台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程或结构构件
4、所需消耗的人工、材料、机具施工台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机具台班数量及其费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的经济消耗指标正确答案：B9、在建设地区选择时，应尽可能靠近原料产地的项目是（）。A.能耗高的项目R技术密集型的建设项目C.农产品、矿产品的初步加工项目D.劳动密集型的建设项目正确答案：C10、某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为265天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为120元，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A. 127.2B. 189.6C. 226.4D. 254.4正确答案：D11、某装修公司采购100
5、Om2花岗岩，运至施工现场。已知该花岗岩出厂价为1000元/m2,运杂费30元/m2,当地供销部门手续费率为1%,当地造价管理部门规定材料采购及保管的费率为1%,单位材料量检验试验费为3元/m2,则这批花岗岩的材料费用约为（）万元A.152B.105C. 104D. 102正确答案：B12、关于合同价款的期中支付,下列说法正确的是（）。A.进度款支付周期应与发包人实际的工程计量周期一致B.已标价工程量清单中单价项目结算价款应按承包人确认的工程量计算C.承包人现场签证金额不应列入期中支付进度款，在竣工结算时一并处理D.进度款的支付按期中结算价款总额和约定比例计算，一般不低于60%,不高于90%正
6、确答案：D13、某新建项目建设期为2年，分年度均衡贷款，2年分别贷款2000万元和3000万元，贷款年利率为10%,建设期内只计息不支付，则建设期贷款利息为（）万元。A. 455B. 460C. 720D. 830正确答案：B14、建设项目的竣工决算包括建设项目（）的全部实际费用。.从筹集开始到项目竣工投产全过程B.从设计开始到项目竣工投产全过程C.从施工开始到项目竣工投产全过程D.从筹集开始到项目竣工验收全过程正确答案：A15、根据我国现行工程造价构成，属于固定资产投资中积极部分的是（）。A.建筑安装工程费B.设备及工、器具购置费C.建设用地费D.可行性研究费正确答案：B16、下列建设工程施
7、工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是（）。A.工程竣工验收合格，承包人请求按合同支付工程价款B.工程竣工验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用C.工程竣工验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款D.承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理17、某新建项目建设期为3年，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元，第三年贷款200万元，贷款在年内均衡发放，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年贷款利息为（）万元。A. 110.0B. 120.0C. 121.3D. 234.3正确答案：C18、在各类无形资产中，
8、自创或者外购方式取得均应计入无形资产价值的是（）。A.土地使用权B.商标权C.非专利技术D.专利权正确答案：D19、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）o关于其他项目清单的编制和计价，下列说法正确的是（）。A.总承包人对发包人自行采购材料的保管费应计入总承包服务费B.材料设备暂估价是指用于尚未确定或不可预见的材料、设备采购的费用C.专业工程暂估价中包括规费和税金D.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算正确答案：A20、在设计概算的三级概算中，单项工程综合概算通常采用O形式进行编制。A.建筑材料表B.单位工程概算汇总表C.综合概算表D.总概算表正确答案：C
9、21、根据建筑工程安全保护、文明施工措施费用及使用管理规定(建办200589号)，下列措施项目中,应列入安全措施项目的是()。A.现场防火B垂直方向交叉作业保护C.安全警示标志D.现场围挡正确答案：B22、土地使用权出让合同约定的使用年限届满，土地使用者需要续期继续使用土地的，除根据社会公共利益需要收回该幅土地应当予以批准外，其最迟申请续期的时间是()A.使用年限届满当年B.使用年限届满前一年C.使用年限届满前两年D.需要申请的任何时间正确答案：B23、（2019年真题）根据建设工程质量保证金管理办法（建质2017138号），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A.1%B.2%
10、C. 3%D. 5%正确答案：C24、根据最高人民法院有关司法解释，下列不予支持的诉讼请求是0。A.垫资工程款利息没有约定的情况下，承包人请求支付利息B.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求合同约定支付工程价款C.施工合同无效，已完工程质量合格，承包人请求合同约定支付工程价款D.施工合同无效，己完工程质量不合格但修复后工程验收合格，发包人请求承包人承担修复费用正确答案：A25、招标人对已发出的招标文件进行必要的修改，应当在投标截止时间()天前，以书面形式修改招标文件,并通知所有已购买招标文件的投标人。A.3B.5C. 10D. 15正确答案：D26、某大型项目投入使用后，应在O个月内编
11、报竣工财务决算，特殊情况需延长的，不得超过O个月。A.3,2B.3,6C.2,3D.2,6正确答案：B27、编制工程建设其他费用概算表时，下列其他费用中，一般按“工程费用X费率”计算是()A.征地补偿费B.拆迁补偿费C.研究试验费D.工程监理费正确答案：D28、采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料的，在进行增值税进项税抵扣时，正确的做法是（）。A. “一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B. “一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行柢扣C. “二票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行抵扣D. “二票制”下，材
12、料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行抵扣正确答案：C29、在测时法中,与选择法测时相比，接续法测时的特点是（）A.更准确、完善,但观察技术较复杂B更简单、完善,但观察结果准确度较差C.更准确、简单,但观察结果不太完善D.更准确、完善,且观察技术较简单正确答案：A30、建设项目竣工决算包括的范围是（）。A.从筹集到竣工投产全过程的全部实际支出费用B.从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用C.建安工程费用和设备工器具购置费用D.建安工程费用和其他费用正确答案：A31、发包人收到承包人提交的最终结消申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发（）。A.工程
13、接收证书B.竣工结算支付证书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书正确答案：D32、某企业全年的销售收入是3000万元，经营成本占全部销售收入的40%,应收账款年周转次数是60次,则应收账款估算额为（）万元。A. 3000B. 7500C. 50D. 20正确答案：D33、非生产性建设项目总投资的内容不包括（）。.价差预备费B.流动资金C.工程建设其他费D.基本预备费正确答案：B34、投资估算指标的内容因行业不同而各异，其一般可分为（）。A.设备购置费用指标.设备安装费用指标.建筑安装工程费用指标B.建设项目综合指标.单项工程指标.单位工程指标C.建筑安装工程费用指标.设备及工器具费用指标.工
14、程建设其他费用指标D.人工消耗指标.材料消耗指标.机械消耗指标正确答案：B35、下列对工程结算价款纠纷处理，说法正确的是O。A.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据B承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持正确答案：D36、（2016年真题）关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是Oo,分包工程费不包括分包工程
15、的管理费和利润B.材料的预涨费计入管理费C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费D.在组成承包商投标报价时，管理费通常会单独列项正确答案：C37、下列各项中属于影响工业建设项目工程造价因素中总平面设计的是（）A.选择经济合理的运输方式B.建设规模、标准和产品方案C.主要原材料、燃料供应情况D.柱网布置正确答案：A38、不可预见的地下障碍物处理的费用，应计入0。A.现场经费B.施工企业管理费C.价差预备费D.基本预备费39、下列费用不属于材料单价的是（）。.运杂费B.材料原价C.采购及保管费D.场内的运输损耗正确答案：D40、下列费用项目中，应计入建筑安装工程材料基价的是（）。A.材料一般性
16、鉴定检查费B.材料二次搬运费C.新结构、新材料试验费D.材料工地管理费正确答案：D41、（2013年真题）关于标底与最高投标限价的编制，下列说法中正确的是（）,A.招标人不得自行决定是否编制标底B.招标人不得规定最低投标限价C.编制标底时必须同时设有最高投标限价D.招标人不编制标底时应规定最低投标限价42、下列选项中，不属于企业管理费中的办公费的是（）.办公用的文具费用B.现场临时宿舍取暖费用C.上下班交通补贴费用D.办公软件费用正确答案：C43、在人工单价的组成内容中，停工学习、执行国家或社会义务的工资属于（）。A.计件工资B.奖金C.特殊情况下支付的工资D.职工福利费正确答案：C44、有关
17、最终结清的过程，下列表述中正确的是（）。A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结消全部剩余款项的活动B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔C.承包人接受最终支付证书后，可以提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.发包人对最终结清申请单内容有异议的，按照合同约定的争议解决方式处理45、某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款IoOO万元，第二年贷款1800万元，第三年贷款1200万元，年利率10%,建设期内只计息不支付，则项目建设期贷款利息为（）万元。A. 400.0B. 580.0C. 609.5D. 780.0正确答案：C46、（2
18、018年真题）关于施工机械台班单价的确定，下列表达式正确的是OoA.台班折旧费=机械原值X（1-残值率）/耐用总台班B.耐用总台班=检修间隔台班X（检修次数+1）C.台班检修费=一次检修费X检修次数/耐用总台班D.台班维护费=（各级维护一次费用X各级维护次数）/耐用总台班正确答案：B47、根据建设工程质量保证金管理办法（建质2017138号），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（）。A. 1%B. 2%C. 3%D. 5%正确答案：C48、下列费用中，属于技术服务费的是（）。A.建设单位管理费B.工程保险费C.设备及工器具购置费D.招标费正确答案：D49、某分项工程招标工程量清单为
19、IoOOm3。施工中由于设计变更调整为120Onl3。该分项工程招标控制价单价为300元/m3。投标报价单价为380元/m3。根据建设工程工程量清单计价规范，该分项工程的结算款为（）元。A.430000B. 449000C. 442000D. 454250正确答案：D50、编制建设项目竣工财务决算报表时，下列属于资金占用的项目是（）。A.待冲基建支出B.应付款C.预付及应收款D.未交款正确答案：C51、关于合同价款与合同类型，下列说法中正确的是（）。A.招标文件与投标文件不一致的地方，以招标文件为准B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同C.工期特别紧、技术特别复杂的项
20、目应采用总价合同D.实行工程量清单计价的工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款正确答案：D52、（2016年真题）对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则（）。A.以定额基价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应费率计算金额C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D.以备注中说明的计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”正确答案：C53、国外建筑工程造价构成中，（）用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济
21、的变化，导致估算增加的情况。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金正确答案：C54、因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用应属于（）。A.分部分项工程费B.措施项目费C.规费D.企业管理费正确答案：B55、（2021年真题）某生产性建设项目的工程费用15000万元，设备费用5000万元，工程建设其他费用3000万元，预备费IOoO万元，建设期利息1000万元，铺底流动资金500万元。该项目工程造价为（）万元。A. 19000B. 20000C.25000正确答案：B56、综合单价确定的步骤：分析每一清单项目的工程内容；确定计算基础；计算综合单价；分部分项
22、工程人工、材料、施工机具使用费的计算；计算工程内容的工程数量与清单单位的含量。下列工作排序正确的是（）。A.B.c.（DD.正确答案：D57、在投标报价过程中，汇总分部分项工程和措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表以及规费税金项目计价表，可得到（）。A.工程项目投标总价汇总表B.单项工程投标报价汇总表C.单位工程投标报价汇总表D.投标总价正确答案：C58、在定额基价的编制中，概算定额和预算定额的区别是（）。A.表达的主要内容B.表达的主要方式C.基本使用方法D.项目划分正确答案：D59、关于总承包服务费的支付，下列说法中正确的是（）。A.建设单位向总承包单位支付B.分包单位向总承包单
23、位支付C.专业承包单位向总承包单位支付D.专业承包单位向建设单位支付正确答案：A60、基本预备费的计算基数为（）。A.工程费用B.设备工器具购置费C.工程费用+工程建设其他费用D.建筑安装工程费61、下列人工工作时间中，其长短与所担负的工作量无关，但与工作内容有关的是（）.辅助工作时间B.由于施工工艺特点引起的工作中断时间C.施工本身造成的停工时间D.准备与结束工作时间正确答案：D62、关于设计概算的调整，下列说法正确的是（）。A.若设计概算已通过批准，则不得调整B.一个工程可多次调整设计概算C.因项目建设期价格大幅上涨，可以向国家发展改革委申请调整概算D.地质条件发生重大变化，不允许调整概算
24、正确答案：C63、投标报价时，投标人需严格按照招标人所列的项目明细进行自主报价的是（）。A.总价措施项目B.专业工程暂估价C.计日工D.规费64、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是Oo.综合单价中包括应由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的L5%计算C.措施项目费应按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的材料，其费用应计入其他项目清单费用正确答案：C65、对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当向（）提出。A.评标委员会B.招标行政监督部门C.招标人D.工程造价管理部门正确答案：C66、某进口设备的人民币货价为50万元，国际运费费率
25、为10%,运输保险费费率为3%,进口关税税率为20%,消费税率为10%,则该设备应支付消费税税额是（）万元。A. 11.34B. 75.60C. 7.56D. 6.80正确答案：C67、在新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（）A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程正确答案：C68、关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，正确的是（）。A.建设规模确定中首要考虑的因素是产品的市场需求情况B.市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素C.先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障D.项目规模确定中主要考虑的环境因素
26、包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件和运输及通信条件正确答案：D69、下列费用中应属于建设单位管理费的是（）。,编制项目可行性研究报告的费用B.新建项目所需办公设备的购置费用C.竣工验收费D.建设单位所需临时设施的搭设费用正确答案：C70、关于竣工结算的编制与审查的说法中，错误的是()。A.单位工程竣工结算由承包人编制B.建设项目竣工总结算经发承包人签字盖章后有效C.竣工结算的编制依据包括经批准的开、竣工报告或停、复工报告D.结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余款归承包人正确答案：D71、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是OOA.到岸价=离岸价+
27、运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运输在内费+进口从属费正确答案：C72、国外建筑工程造价构成中，()用于在估算达到了一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金正确答案：C73、某县城建筑公司承建市区某建筑工程，2015年8月编制结算的税前造价为6000万元。已知营业税税率为3%,市、县城市维护建设税税率分别为7%、5%,教育费附加率、地方教育附加率分别为3%、2%。该工程的结算造价应为OOA. 6198.0B. 6201.6C.
28、 6204.8D. 6208.6正确答案：D74、（2019年真题）下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中，属于工程变更类的是OOA.工程量清单缺项B.不可抗力C.物价波动D.提前竣工75、发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（）。A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代价正确答案：B76、在机器工作时间的分
29、类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（）。A.施工本身造成的停工时间B.不可避免中断工作时间C.不可避免无负荷工作时间D.多余工作时间正确答案：B77、工程索赔分为承包人与发包人之间索赔、总承包人与分包人之间索赔，其分类依据是OOA.按照索赔的合同当事人不同分类B.按索赔的目的和要求分类C.按索赔事件的性质分类D.按照索赔的金额大小分类78、关于工程计价定额中的概算定额下列说法正确的是OoA.概算定额是确定完成合格的单位分项工程或单位结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量标准及其费用标准B.概算定额应贯彻社会平均水平和简明适用的原则C.概算定额主要用于投资估算的编制D.概算定额基价应是
30、工料单价正确答案：B79、（2015年真题）设计概算一经批准一般不得进行调整，其总投资反映O时的价格水平。A.项目立项B.可行性研究C.概算编制D.项目施工正确答案：C80、某土方施工机械一次循环的正常时间为2.Omin,每循环工作一次挖土0.5m3,工作班的延续时间为8h,机械正常利用系数为0.85。则该土方施工机械的产量定额为（）m3/台班。A. 15.0B. 102.0C. 120.0D.141.2正确答案：B81、下列属于工程建设其他费用中建设期计列的生产经营费的是()。A.引进技术和引进设备其他费B.人员培训及提前进场费C.建设单位管理费D.工程监理费正确答案：B82、下列选项中，不
31、属于企业管理费中的办公费的是()A.办公用的文具费用B.现场临时宿舍取暖费用C.上下班交通补贴费用D.办公软件费用正确答案：C83、总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算。其中，招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按分包的专业工程估算造价的O计算。A. 1%B. 1.5%C.3%D.5%正确答案：B84、关于工序特征的描述，下列说法中正确的是O。A.工作者、工作地点不变，劳动工具、劳动对象可变B.劳动对象、劳动工具不变，工作者、工作地点可变C.劳动对象、劳动工具、工作地点不变，工作者可变D.工作者、劳动对象、劳动工具和工作地点均不变正确答案：D85、某建
32、设项目由各个单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。A.工器具及生产家具购置费B.办公和生活用品购置费C.研究试验费D.基本预备费正确答案：A86、.已知某建筑工程施工合同总额为100OO万元，工程预付款按合同金额的10%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为（）万元。.1000B.5000C. 8000D. 6400正确答案：C87、（2020年真题）根据建设工程造价鉴定规范（GB/T51262-2017）,关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是（）。A.从鉴定机构函复委托人接受委托之日起算B.从鉴定机构函复委托人接受委托之日的次日计算C.从鉴定人接收
33、委托人移交证据材料之日起算D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算正确答案：D88、（2020年真题）某工程合同总额为20000万元，其中主要材料占比40%,合同中约定的工程预付款总额为2400万元，则按起扣点计算法计算的预付款起扣点为O万元。A. 6000B. 8000C. 12000D. 1400089、对于投标文件存在的下列偏差，评标委员会应书面要求投标人在评标结束前予以补正的情形是（）。A.未按招标文件规定的格式填写，内容不全的B.所提供的投标担保有瑕疵的C.投标人名称与资格预审时不一致的D.实质上响应招标文件要求但个别地方存在漏项的细微偏差正确答案：D90、某拟建项目，建筑安
34、装工程费为IL2亿元，设备及工器具购置费为33.6亿元，工程建设其他费为8.4亿元，建设单位管理费为3亿元，基本预备费费率为5%,则拟建项目基本预备费为（）亿元。A. 0.56B. 2.24C. 2.66D. 2.81正确答案：C91、根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习，履行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（）。A.基本工资B.奖金C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资正确答案：D92、按照索赔事件的性质分类，在施工中发现地下流砂引起的索赔属于（）。A.工程变更索赔B.工程延误索赔C.不可预见的不利条件索赔D.合同终止的索赔正确答案：C93、下列费用
35、中属于安全文明施工费的是（）。A.脚手架费B临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明正确答案：B94、按照费用构成要素划分建筑安装工程费用项目，以下各项中属于企业管理费的是（）。,工程保险费B.工伤保险费C.地方教育附加D.建设单位委托检测机构对建筑安装物进行检测的费用正确答案：C95、根据标准施工招标文件（2007年版），进行了资格预审的施工招标文件应包括（）。A.招标公告B.投标资格条件C.投标邀请书D.评标委员会名单正确答案：C96、在工人工作时间消耗中，其时间长短与所担负的工作量无关，但与工作内容有关的时间消耗是（）A.辅助工作时间B.准备与结束工作时间C.施工本身造成的停工时间D.
36、由于施工工艺特点引起的工作中断时间正确答案：B97、当发现已签发的任何支付证书有错、漏或重复的数额，正确的处理方式是OoA.经发包人修正或承包人提出修正申请，应在本次到期的进度款中支付或扣除B.经发包人修正或承包人提出修正申请，应在竣工结算款中支付或扣除C.经发承包双方复核同意修正的，应在竣工结算款中支付或扣除D.经发承包双方复核同意修正的，应在本次到期的进度款中支付或扣除正确答案：D98、下列关于概算定额的说法，正确的是（）。A.概算定额手册内容基本上是由文字说明和定额项目表组成B.概算定额用于设计概算的编制C.概算定额应该贯彻社会先进水平和简明适用的原则D.文字说明是概算定额手册的主要内容
37、，包括总说明和分部说明正确答案：B99、下列各项内容中，属于BIM在决策阶段的应用的是（）。A.建立初步的建筑信息模型B.对多专业模型进行一致性检查C.工程量自动计算、统计分析，形成准确的工程量消单D.提供施工计划与造价控制的所有数据正确答案：A100、某工程的招标工程量清单中人工挖土方数量为5800m3,投标单位根据己方施工方案确定的挖土工程量为11200m3,人工、材料、机械费用之和为50元/m3,综合单价确定为80元/m3,则在人工挖土方分项工程的综合单价分析表中，“数量”一栏应为（）。.1.93B. 1.60C. 0.63D. 0.52正确答案：A101、在确定材料消耗量的基本方法中，
38、()不能作为确定材料净用量定额和材料损耗定额的依据，只能作为编制定额的辅助性方法使用。A.现场技术测定法B.实验室试验法C.现场统计法D.理论计算法正确答案：C102、某新建项目，建设期2年，第一年贷款500万元，第二年贷款200万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为10%,每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是()万元。A. 87.50B. 89.76C. 71.75D. 35.88正确答案：B103、某大型施工机械需配机上司机一名，若年制度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为100元/工日，则该施工机械的台班人工费为O元/
39、台班。A.100B.125C.250D.200正确答案：B104、承包人可以进行材料费索赔的事项不包括（）A.发包人原因导致工程延期期间的材料价格上涨B.承包商管理不善造成材料损坏失效产生的损失C.发包人原因导致工程延期期间的超期储存费用D.索赔事件的发生造成材料实际用量超过计划用量而增加的材料费正确答案：B105、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（）。A.研究试验费B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备及开办费正确答案：B106、下列关于预算定额基价的说法正确的是（）。A.预算定额基价就是扩大的分项工程或扩大的结构构件的单价B.预算定额
40、基价的编制方法就是工.料.机消耗量和工.料.机单价的结合过程C.预算定额基价仅根据现行定额编制，具有稳定性D.预算定额基价主要用于编制施工预算正确答案：B107、下列有关国产非标准设备原价的计算，正确的是（）。A.材料费=材料总重量X（1+加工损耗系数）义每吨材料综合价B材料费=材料净重量X （1+加工损耗系数）每吨材料综合价C.材料费=材料净重量X（1 一加工损耗系数）X每吨材料综合价D.材料费=材料总重量X（1加工损耗系数）X每吨材料综合价正确答案：B108、关于工程计价定额中的概算指标,下列说法正确的是（）。A.概算指标通常以分部工程为对象B.概算指标中各种消耗量指标的确定，主要来自预算
41、或结算资料C.概算指标的组成内容一般分为列表形式和必要的附录两部分D.概算指标的使用及调整方法，一般在附录中说明正确答案：B109、（2015年真题）某建筑工程钢筋综合用量Iooot。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅5%以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元t,投标期、施工期造价管理机构发布的钢筋综合基准价格分别为2500元/t、2800元t,则需调增钢筋材料费用为（）万元。A. 17.5B. 28.0C. 30.0D. 40.0正确答案：A110、下列指数中，属于数量指标指数的是（）。A.商品销售指数B产品价格指数C.设备、工器具价格指数D.人工费价格指
42、数正确答案：A111.关于工程施工投标报价过程中的工程量复核，下列说法正确的是。.复核的准确程度不会影响施工方法的选用B.复核的目的在于修改工程量清单中的工程量C.复核有助于防止由于物资少购带来的停工待料D.复核中发现的遗漏和错误应向招标人提出正确答案：C112、在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于()OA.有根据地降低负荷下的工作时间B.机械的多余工作时间C.违反劳动纪律引起的机械时间损失D.低负荷下的工作时间正确答案：D113、(2017年真题)为编制招标工程量清单，在拟定常规的施工组织设计时，正确的做法是OOA.根据概算指标和类似工程估算
43、整体工程量时，仅对主要项目加以估算B.拟定施工总方案时需要考虑施工步骤C.在满足工期要求的前提下，施工进度计划应尽量推后以降低风险D.在计算工、料、机资源需要量时，不必考虑节假日、气候的影响正确答案：A114、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是OoA.综合单价中包括应由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费应按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的材料，其费用应计入其他项目清单费用正确答案：C115、2020年某水泥厂建设工程的建筑安装工程造价为7.31亿元。其中:矿山工程造价为7800万元，定额编制期同类项目的矿山
44、工程造价为6000万元。该水泥厂建设工程造价综合指数为1.20,则该矿山工程的造价指数是（）。A. 1.30B. 0.77C. 0.92D. 1.56正确答案：A116、工业建筑设计评价中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是（）。A.正方形-矩形-T形一L形B.矩形正方形fT形一L形（：/形-形-正方形一矩形D.L形一T形一矩形一正方形正确答案：A117、下列索赔事件中，属于按索赔目的和要求划分的是（）。A.总承包人和分包人之间的索赔B.工期索赔C.合同终止的索赔D.工程变更索赔正确答案：B118、下列属于基本预备费中工程变更及洽商内容的是（）。A.局部地基处理增加的费用B.一般自然灾害处理费用C.不可预见的地下障碍物处理的费用D.超规超限设备运输增加的费用119、某碎输送泵每小时纯工作状态可输送税25m3,泵的时间利用系数为0.8则该碎输送泵的产量定额为()OA. 160m3台班B. 0.67台班100n3C. 200m3台班D. 0.50台班100m3正确答案：A120、因非承包人原因的工程变更，造成施工方案变更，导致增加原措施费中没有的措施项目时，下列对措施费变更的处理程序正确的是()。A.由发包人提出适当的措施费变更后调整B.由监理人提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整C.由承包人
