《2023-2024一级造价师之建设工程计价常考点.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023-2024一级造价师之建设工程计价常考点.docx（125页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、2023-2024一级造价师之建设工程计价常考点姓名：学号：得分：1、在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（）。,管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程正确答案：C2、（2014年真题）在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是OoA.招标公告B.资格预审公告C.招标文件D.投标文件正确答案：A3、由发包人提供的工程材料、工程设备金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量正确答案：A4、投标保
2、证金的数额不得超过（）。A.项目估算价的2%B.投标报价的2%C.项目估算价的10%D.投标报价的10%正确答案：A5、下列费用不属于材料单价的是（）。A.运杂费B.材料原价C.采购及保管费D.场内的运输损耗正确答案：D6、在生产性工程建设中，设备及工器具购置费用占工程造价比重的增大，意味着（）。A.工程造价增加B.生产技术的进步C.建设投资总额增加D.建设项目总投资增加正确答案：B7、关于预算定额性质与特点的说法，不正确的是（）。A.一种计价性定额B.以分项工程为对象编制C.以施工定额为基础编制D.反映平均先进水平正确答案：D8、下列用工项目中，属于预算定额人工工日消耗量的人工幅度差的是（）
3、。A.在施工定额基础上应增加计算的用工B.材料加工用工和电焊点火用工C.班组操作地点转移用工D.材料水平搬运距离与材料堆放地点到操作地点的水平运输距离之差用工正确答案：C9、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4,一次检修费为2000元，除税系数0.8,维护费系数为60%,机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。A. 106.14B. 109.60C. 110.24D. 112.80正确答案：A10、（2020年真题）关于概算定额，下列说法正确的是OoA.不仅包括人工、材料和施工机具台班的数量标准，还
4、包括费用标准B.是施工定额的综合与扩大C.反映的主要内容、项目划分和综合扩大程度与预算定额类似D.定额水平体现平均先进水平正确答案：A11（2020年真题）采用“一票制”、“二票制”支付方式采购材料，在进行增值税进项税抵扣时，正确的做法是O。A.“一票制”下，构成材料价格的所有费用均按货物销售适用的税率进行抵扣B“一票制”下，材料原价按货物销售适用税率进行抵扣，运杂费不再进行抵扣C. “两票制”下，材料原价按货物销售适用税率、运杂费按交通运输适用税率进行D. “两票制”下，材料原价按货物销售适用税率，运杂费、运输损耗和采购保管费按交通运输适用税率进行12、总承包服务费应按照省级或行业建设主管部
5、门的规定计算。其中，招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按分包的专业工程估算造价的。计算。A. 1%B. 1.5%C.3%D.5%正确答案：B13、某地市政道路工程，已知与其类似已完工作造价指标为600元/m2,人、材、机占工程造价10%,50%,20%,拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为1.1,1.05,1.05,假定以人、材、机为基数取费，综合费率为25%,则该工程综合单价为（）。A. 507B. 608.4C. 633.75D. 657正确答案：C14、下列不属于工程造价指标的测算方法的是OO.数据统计法B.典型工程法C.汇总计算法D.综合单价法正确答案：
6、D15、下列对工程结算价款纠纷处理的是（）。A.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持正确答案：D16、下列关于国外建筑安装工程费用的说法，正确的是（）。A.材料费包括材料原价、运杂费、税金、运输损耗及保管费、预涨费B.当地采购的材料原价是指到达当地海港的交货价C.进口材料的运杂
7、费是指从采购地点至工程施工现场的短途运输费、装卸费D.预涨费按材料原价、运杂费之和的一定比例计算17、工程量清单计价中，在进行分部分项工程量清单项目特征描述时，属于必须描述内容的是（）。.土石方工程中使用的机械设备B.混凝土工程中浇筑方法C.管道的连接方式D.现浇混凝土柱采用模板类型正确答案：C18、（2009年）柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率都有较大影响。建筑设计中对柱网布置应注意OOA.适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性B.单跨厂房跨度不变时，层数越多越经济C.多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低D.柱网布置与厂房的高度无关正确答案：A19、按我国现行投资构成，下列费
8、用中，不属于工程建设其他费用的是（）A.建设单位管理费B.建筑安装工程费C.建设期计列的生产经营费D.用地与工程准备费20、下列对工程结算价款纠纷处理的是（）。A.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据R承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持正确答案：D21、在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊
9、的待摊投资的固定资产是（）。A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程正确答案：C22、（2014年真题）下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应由承包人承担的是。A.因工程损害导致的第三方人员伤亡B.因工程损害导致的承包人人员伤亡C.工程设备的损害D.应监理人要求承包人照管工程的费用正确答案：B23、有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（）。A.建设工程已实际交付的，为交付之日B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日正确答案：A24、某大型施工机械
10、需配机上司机、机上操作人员各一名，若年制度工作日为250天，年工作台班为200台班，人工日工资单价均为100元/工日，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A. 100B. 125C. 250D. 200正确答案：C25、某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数W5%,承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/m3,招标人的基准价格为310元/m3,实际采购价为327元/m3,发包人在结算时确认的单价应为（）元/m3。.308.00B. 309.50C. 310.00D. 327.00正确答案：B26、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。A.筑路机在
11、工作区末端的调头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷在工作的时间正确答案：B27、设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次，静态投资的主要作用是（）。A.项目筹措资金的依据B.项目供应资金的依据C.项目控制资金的依据D.考核工程设计的依据28、（2017年真题）按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是Oo.研究试验费B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备及开办费正确答案：B29、当初步设计深度不够，设备清单不完备仅有成套设备重量时，编制单位工程概算宜采用（）。A.扩大
12、单价法B.概算指标法C.类似工程预算法D.综合单价法正确答案：A30、关于流动资金计算过程中周转次数的规定，下列计算公式表述正确的是（）。A.周转次数;流动资金最低周转天数/360B.周转次数;流动资金最低周转天数X360C.周转次数=360/流动资金最低周转天数D.周转次数:365/流动资金最低周转天数31、下列工程造价信息中，属于比较初级的、一般没有经过系统加工处理的信息是O.建材的最新市场价格B.人工工资价格指数C.某已完工程造价指标D.建安工程造价指数正确答案：A32、作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是()。A.完成一定计价单位的某一施工过程所需要消耗的人工、材料和机械台班数量
13、标准B.完成一定计量单位和各分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准正确答案：B33、下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是()。A.单独列项的增值税B.材料价格预涨费C.周转材料摊销费D.各种现场用水、用电费34、砌筑lm3一砖厚砖墙，砖(240mm115mm53mm)的净用量为529块，灰缝厚度为IOmm,砖的损耗率为1%,砂浆的损耗率为2%。则M3砖厚砖墙的砂浆消耗量为()m3。A. 0.217B. 0.222C. 0.22
14、6D. 0.231正确答案：D35、某工程施工合同约定采用价格指数法调整合同价款，各项费用权重及价格如表所示。已知该工程9月份完成的工程合同价款为3000万元，则9月份合同价款调整金额为()万元。A.22.5B.61.46C. 75D. 97.5正确答案：D36、招标控制价是指根据国家或省级建设行政主管部门颁发的有关计价依据和办法，依据拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况发布的招标工程的()OA.最高投标限价B.最低投标限价C.平均投标限价D.中标价正确答案：A37、按照规定，发包人接到承包人已完工程量报告后7内未进行计量核对的，下列中说法正确的是（）。A.视发包人巳经认可承包人报
15、告的已完工程量B.承包人应发催促核对通知书C.收到催促通知后7天内仍未核对的，视为发包人已认可承包人报告的工程量D.视发包人不认可承包人报告的已完工程量正确答案：A38、在国外建筑安装工程费用构成中，承包商投标报价时不计入和分摊进单价，而需单独列项的是（）。A.临时设施费B.总部管理费C.利润D.税金正确答案：A39、（2019年真题）某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得。施工合同约定，当发生索赔事件时，该机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工补贴分别按100元/工日、50元/工日计；以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%。在施工过程中，发生如下事
16、件：出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导机械1个台班。为此承包人可向发包人索赔的费用为O元。.1820B. 2470C. 2820D. 3470正确答案：B40、FlDlC施工合同条件下，业主对实施、完成和修复工程所接受的金额称为接受的合同款额，它表明于()。A.招标书B.投标书C.中标函D.合同协议书正确答案：C41、建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：提交最终结清申请单；签发最终结清支付证书；签发缺陷责任期终止证书；最终结清付款；缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是()。A.B.C.D.42、关于计算新增固定资产的表述
17、，正确的是（）。A.为了保护环境而正在建设的附属工程随主体工程计入新增固定资产价值B.不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目，在交付使用后计入新增固定资产价值C.达到固定资产标准不需安装的设备，购买后计入新增固定资产价值D.分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次性计入新增固定资产价值正确答案：B43、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金正确答案：B44、下列关于其他项目清单的说法，错误的是（）。A.专业工程暂估价是综合暂
18、估价，但不包含管理费和利润B.暂列金额可能发生，也可能不发生C.计日工是为了解决现场发生的合同工程以外的零星工作或项目的计价而设立的D.招标人应当按照投标人的投标报价支付总承包服务费正确答案：A45、（2017年真题）已知人工挖某土方lm3的基本工作时间为1个工作日，辅助工作时间占工序作业时间的5%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3乐2%.15%,则该人工挖土的时间定额为OEH10m3,A. 13.33B. 13.16C. 13.13D. 12.50正确答案：B46、在建设地点选择进行费用分析时，下列各项中属于项目投产后生产经营费用的是（）。A.运输设施费B.污
19、水处理费用C.建材运输费D.土石方工程费正确答案：B47、关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是（）。A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成B.它是固定资产投资中的消极部分C.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高正确答案：C48、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费UOO万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的工程造价为（）万元。A. 4250B. 4430C. 4550D. 5050正确答案：C49
20、、关于工程变更的说法中，正确的是（）。A.除了受自然条件的影响外，一般不得发生变更B尽管变更的起因有多种，但必须一事一变更C.如果出现了必须变更的情况，则应抢在变更指令发出前尽快落实变更D.若承包人不能全面落实变更指令，则扩大的损失应当由承包人承担50、（2019年真题）在满足住宅功能和质量的前提下，下列设计手法中，可降低单位建筑面积造价的是OOA.增加住宅层高B.分散布置公共设施C.增大墙体面积系数D.减少结构面积系数正确答案：D51、下列关于现场签证的提出，说法正确的是（）。A.施工合同履行期间出现现场签证事件的，发承包双方应调整合同价款B.承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目，发包人
21、应及时以口头形式向承包人发出指令C.承包人应按照现场签证内容计算价款，报送总承包人确认后，支付合同价款D.合同工程发生现场签证事项时，承包人即可实施相关工作正确答案：A52、关于项目决策与造价的关系，下列说法中错误的是（）。A.项目决策的正确性是工程造价合理性的前提B.项目决策的内容是决定工程造价的基础C.造价的高低并不影响项目决策D.项目决策的深度影响投资估算精确度正确答案：C53、下列投资估算方法中，精度较高的是（）。A.生产能力指数法B.单位生产能力估算法C.系数估算法D.指标估算法正确答案：D54、用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价，下列做法正确的是OOA.分项工程名称
22、与定额名称完全一致时，直接套用定额预算单价B.分项工程计量单位与定额计量单位完全一致时，直接套用定额预算单价C.分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价D.分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用正确答案：D55、下列资料中，不属于建设工程施工合同（示范文本）附件的是（）。A.协议书B.承包人承揽工程项目一览表C.发包人供应材料设备一览表D.工程质量保修书正确答案：A56、某建设项目建设期为二年，建设期内第一年贷款400万元，第二年贷款500万元，贷款在年内均衡发放,年利率为10%。建设期内只计息不支付，则该项目建设期贷款利息为（）万元。A. 85.0
23、B. 85.9C. 87.0D. 109.0正确答案：C57、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费率为5%。项目前期年限1年，建设期2年，各年完成静态投资额的比例分别为6040%,年均投资价格上涨率为6%o则该项目建设期第二年价差预备费（）万元。A. 564.54B. 592.77C. 464.74D. 589.6358、施工过程中用于现场工人的防暑降温费，属于安全文明施工措施费中的O。.环境保护B.文明施工C.安全施工D.临时设施正确答案：B59、投标保证金退还投标人应在书面合同签订后（）。A. 3天内B. 5天内C. 10天内D. 14天内正确答案：
24、B60、项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时，不作为比较内容的是（）。A.技术水平对比B.管理及监测方式对比C.安全生产条件对比D.环境效益对比61、建筑安装工程预算定额按照定额反映的生产要素消耗内容划分为（）。.建筑工程定额和安装工程定额B.全国统一定额、行业统一定额和地区统一定额C.劳动消耗定额、机具消耗定额和材料消耗定额D.企业定额和市场定额正确答案：C62、某工地商品混凝土的采购有关费用如下表所示，该商品混凝土的材料单价为O元/mA. 323.2B. 338.15C. 339.15D. 339.36正确答案：D63、采用工程量清单计价的总承包服务费计价表中，应由投标人填写的内容
25、是（）。A.项目价值B服务内容C.计算基础D.费率和金额64、某新建项目，建设期2年，建设斯内贷款分年度均衡发放，且只计息不还款。第1年贷款600万元，第2年贷款400万元，年利率为7%。则该项目的建设期利息为（）万元。A. 77.00B. 78.47C. 112.00D. 114.94正确答案：B65、因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用应属于（）。A.分部分项工程费B.措施项目费C.规费D.企业管理费正确答案：B66、在施工合同履行期间由于不可抗力造成的损失中，应由发包人承担的是（）。A.因工程损害导致的第三方人员伤亡B.因工程损害导致的承包人人员伤亡C.承包人的施工机械设备损坏D
26、.承包人的停工损失67、非生产性建设项目总投资通常应包括（）。A.固定资产投资和流动资产投资B.建设投资和建设期利息C.工程费用、工程建设其他费用和预备费D.设备及工、器具购置费和建筑安装工程费正确答案：B68、某建设项目工程费用5000万元，工程建设其他费用1000万元，建设期利息800万元。基本预备费率为6%,年均投资价格上涨率5乐项目建设前期年限为1年，建设期为3年，计划前两年各完成投资30%第三年完成40%,则该项目建设期第二年价差预备费应为（）万元。A. 247.52B. 280.52C. 290.38D. 300.47正确答案：A69、某新建项目，建设期3年，第一年贷款300万元，
27、第二年贷款600万元，第三年没有贷款。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为4%,以年利率方式收取的担保费和管理费率共计2%,贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目第三年的贷款利息是（）万元。.36.OOB. 54.54C. 56.73D. 58.38正确答案：C70、根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费的是（）。A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明正确答案：B71、已知某项目建设期末贷款余额为100o万元，采用等额还本付息法分5年还清，年有效利率为8乐则第5年应付利息为O万元。A. 18.55B. 20.04C. 80.00D. 231.
28、9072、（2021年真题）编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是（）。A.总包人对专业工程的投标费B.承包人自行采购工程设备的保护费C.总包人施工现场的管理费D.竣工决算文件的编制费正确答案：C73、关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权力和期限，下列说法中正确的是（）。A.承包人接收竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔B.承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔C.承包人提出索赔的期限白缺陷责任期满时终止D.承包人提出索赔的期限自接收最终支付证书时终止正确答案：D74、根据标准施工招标文件（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是（）。A.
29、发包人提前向承包人提供材料和工程设备B.工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工C.因发包人原因导致工程试运行失败D.异常恶劣的气候条件导致工期延误75、关于合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（）。A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的正确答案：A76、在测时法中，与选择法测时相比，接续法测时的特点是OA.更准确、完善，但观察技术较复杂B更简单、完善，但观察结果准确度
30、较差C.更准确、简单，但观察结果不太完善D.更准确、完善，且观察技术较简单正确答案：A77、某施工企业积累的资料反映，年均冬雨斯施工增加费开支额为9万元，年均建安产值为12000万元，其中直接费、直接工程费分别占建安产值比例为80%和75机则该企业冬雨期施工增加费费率应为（）。A. 0.075%B. 0.094%C. 0.1%D. O.125%正确答案：C78、下列关于投标文件的澄清和说明中错误的是（）。A.评标委员会接受投标人主动提出的澄清、说明或补正B.对投标文件的相关内容作出澄清、说明或补正，其目的是有利于评标委员会对投标文件的审查、评审和比较。C.评标委员会可以书面方式要求投标人对投标
31、文件中含义不明确的内容作必要的澄清、说明或补正D.投标文件不响应招标文件的实质性要求和条件的，招标人应当否决正确答案：A79、.已知某建筑工程施工合同总额为10000万元，工程预付款按合同金额的10%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为（）万元。A. 1000B. 5000C. 8000D. 6400正确答案：C80、根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费的是（）。.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明正确答案：B81、下列单项工程中，不属于辅助生产设施的是（）。A.中央实验室B.生产装置C.集中控制室D.原材料仓库正确答案：B8
32、2、某载重汽车配司机1人，当年制度工作日为250天，年工作台班为230台班，人工日工资单价为50元。则该载重汽车的台班人工费为（）元/台班。A. 45.65B. 50.00C. 54.00D. 54.3583、根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013),一般不作为安全文明施工费计算基础的是()OA.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费正确答案：B84、某施工机械原值为50000元，耐用总台班为2000台班，一次大修费为3000元，大修周期为4,台班经常修理费系数为20%,每台班发生的其他费用合计为3
33、0元/台班，忽略残值和资金时间价值，则该机械的台班单价为O。A. 60.40B. 62.20C. 65.40D. 67.20正确答案：A85、(2019年真题)根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013),最高投标限价的综合单价组价工作包括：确定工、料、机单价；确定所组价子目项目名称；计算组价子目项目的合价；除以工程量清单项目工程量；计算组价子目项目工程量，下列工作排序正确的是()O.B.C.D.正确答案：A86、招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同的时间规定是OoA.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内B.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起
34、30天内C.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起15天内D.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起15天内正确答案：A87、依据建设项目过程总承包合同示范文本(试行)(GF-2011-0216)订立的工程总承包合同，采用的合同价款形式是OOA.固定单价B.可调单价C.固定总价D.可调总价88、关于联合体和串通投标，下列说法错误的是（）。A.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异，视为投标人相互串通投标D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照
35、该组织要求协同投标，视为投标人相互串通投标正确答案：D89、某挖掘机械挖二类土方的台班产量定额为100nl3/台班，当机械幅度差系数为20%时，该机械挖二类土方100Om3预算定额的台班耗用量应为（）台班。A. 8.0B. 10.0C. 12.0D. 12.5正确答案：C90、根据建设工程价款结算暂行办法，下列关于工程进度款支付的表述，正确的是（）。A.发包人应自收到承包人提交的已完工程量报告之日起，21无内核实B.发包人应在核实工程量报告前2天通知承包人，由承包人提供条件并派人参加核实C.根据确定的工程计量结果，发包人应自行支付工程进度款D.发包人支付的工程进度款，应不低于工程价款的60%,
36、不高于工程价款的90%正确答案：D91、根据建筑工程安全保护、文明施工措施费用及使用管理规定（建办200589号）,下列措施项目中,应列入安全措施项目的是（）。A.现场防火B.垂直方向交叉作业保护C.安全警示标志D.现场围挡正确答案：B92、工程索赔中最关键和最主要的依据是（）。A.工程施工合同B.国家法律、法规C.工程建设强制性标准D.工程施工合同履行过程中与索赔事件有关的各种凭证正确答案：A93、建设项目场地准备费是指为使工程项目的建设场地达到开工条件，由O组织进行的场地平整等准备工作而发生的费用。,建设单位B.施工单位C.监理单位D.总承包单位正确答案：A94、关于工程造价的分部组合计价
37、原理，下列说法正确的是（）。A.分部分项工程费=基本构造单元工程量X工料单价B.工料单价指人工、材料和施工机具台班单价C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价正确答案：D95、在招标控制价的编制过程中，暂列金额通常应以（）。A.分部分项工程费与措施费总额的10%15%为参考B.分部分项工程费的IOkI5%为参考C.分部分项工程费与措施费总额的15%20%为参考D.分部分项工程费的15k20%为参考96、依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是Oo.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选
38、人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况正确答案：D97、下列对概算指标的理解，正确的是（）。A.用概算指标比用概算定额编制工程概算的速度快，且准确性高B.综合概算指标的概括性较大，其准确性、针对性也比单项指标高C.概算指标分建筑工程概算指标和设备安装工程概算指标两大类D.概算指标因其概括性较大，所以不能作为编制固定资产投资计划的主要依据正确答案：C98、在公开招标过程中，当进行资格预审时，施工招标文件中可用来代替资格预审通过通知书的是OOA.投标邀请书B.招标公告C.投标人须知D.投标文件格式99、施工投标报价的主要工作有：取得招标信息，复核工程量，编制投标文件，选择报价策略调整标价。其正确的工
39、作流程是()。.B.C.D.正确答案：C100、关于竣工结算的编制与审查的说法中，错误的是()。A.单位工程竣工结算由承包人编制B.建设项目竣工总结算经发承包人签字盖章后有效C.竣工结算的编制依据包括经批准的开、竣工报告或停、复工报告D.结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余款归承包人正确答案：D101、根据我国现行规定，关于预备费的说法中，正确的是0。A.基本预备费以工程费用为计算基数B.实行工程保险的工程项目，基本预备费应适当降低C.涨价预备费以工程费用和工程建设其他费用之和为计算基数D.涨价预备费不包括利率、汇率调整增加的费用102、在工程总承包评标时，以下各项属
40、于经评审的最低投标价法下初步评审标准而不属于综合评估法下初步评审标准的是（）。A.承包人建议书评审标准B.形式评审标准C.资格评审标准D.响应性评审标准正确答案：A103、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500,当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。A.综合单价调高,措施项目费调增B.综合单价调高,措施项目费调减C.综合单价调低,措施项目费调增D.综合单价调低,措施项目费调减正确答案：C104、采用成本计算估价法计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（）。A.专用工具费=（材料费+加工费）X专用工具费率B.加工费=设备总重量X（
41、1+加工损耗系数）X设备每吨加工费C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费D.利润的计算基数中不应包含外购配套件费正确答案：D105、已知某人工抹灰IOm2的基本工作时间为4小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间占工作日的6%、11乐3%o则该人工抹灰的时间定额为O工日100m2oA. 6.3B. 6.56C. 6.58D. 6.67正确答案：C106、根据施工过程工时研窕结果，与工人所担负的工作量大小无关的必须消耗时间是（）。A.基本工作时间B.辅助工作时间C.准备与结束工作时间D.多余工作时间正确答案：C107、国外建筑工程造价构成中，反映
42、工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是OOA.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金正确答案：B108、根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)中对招标控制价的相关规定，下列说法正确的是()OA.招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价C.招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.高于招标控制价的投标报价应被拒绝正确答案：D109、当一般纳税人采用一般计税方法时，增值税进项税额可抵扣的税率为6%的项目是()。A.接受增值电信服务
43、的费用B购进报纸、杂志的费用C.设备、仪器的折旧、大修费用D.接受修理修配劳务的费用110、（2020年真题）某项目施工合同约定，由承包人承担10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。己知承包人投标价格、基准期的价格分别为100元/m3、96元/m3,2020年7月的造价信息发布价为130元/m3,则该月碎石的实际结算价格为（）元/m3。A.117.0B. 120.0C. 124.4D. 130.0正确答案：B111、（2015年真题）工程总承包投标报价成本分析过程中，被归入公司本部费用的是OOA.勘察设计费B.施工费用C.分包合同费用D.调试、开车服务费正确答案：A112、在用
44、起扣点计算公式T=P-MN确定起扣时间和扣回比例时，计算公式中的M通常是指（）。A.起扣点B.承包工程合同总额C.工程预付款总额D.主要材料及构件所占比重正确答案：C113、（2014年真题）关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是OoA.当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变B.市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5%以内的价格风险C.人工费变化发生的风险全部由发包人承担D.承包人管理费的风险一般由发承包双方共同承担正确答案：A114、某建设项目，基建拨款2000万元，项目资本金为2000万元，项目资本公积金为200万元，基建投资借款1000万元，待冲基建支出500万元，基本建设支出3300万元，应收生产单位投资借款1000万元，则该项目基建结余资金为O万元。A.400B.900C.1400D.1900正确答案：C115、投资估算的编制方法中，以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的百分比为系数,估算拟建项目静态投资的方法是（）。A.单位生产能力估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.比例估算法正确答案：C116、根据已知的同类建设项目主要生产工艺设备占整个建设项目的投资比例，先逐项估算出拟建项目主要生产工艺设备投资，再按比例估算拟建项目的静态投资，这
