《2023年一级造价工程师《工程计价》考试真题及答案(完整版).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年一级造价工程师《工程计价》考试真题及答案(完整版).docx（36页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、2023年一级造价工程师工程计价考试真题及答案（完整版）一、单选题（共60题，每题1分，选择最符合题意的1个选项）1.某建筑工程项目建设投资为12000万元，工程建设其他费为2000万元，预备费为500万元建设期利息为900万元，流动资金为300万元。该项目的固定资产投资额为（）万元。A. 12900B. 13400C. 15400D. 15700【答案】A【解析】本题考查的是我国建设项目总投资及工程造价的构成。12000+900=12900万元。参见教材P2o2.根据国际建设项目计量标准（CMS）,下列费用中，应计入项目相关建设成本的是（）。A.场外设施费B.附属工程费C.拆除和场地平整费D
2、.场地购置费【答案】A【解析】本题考查的是国外建设项目总投资构成。项目相关建设成本包括场外设施费用、工器具及生产家具购置费、与项目建设有关的咨询费和监理费以及风险准备金,不包括场地购置费和业主为实现项目发生的其他费用。参见教材P3o3.某项目采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料、加工费等费用为30万元，外购配套件费为8万元，利润率为7%,增值税率为13%。不计其他费用，则用成本计算估价法计算的该台设备原价为（）万元。A. 44.27B. 44.91C. 45.31D. 45.95【答案】C【解析】本题考查的是设备购置费的构成和计算。利润=30X7%=2.1万元，增值税二（30+8+2
3、.1）X13%=5.213万元，设备原价=30+8+2.1+5.213=45.313万元。参见教材P5o4.下列费用中，应计入进口设备运杂费的是（）。A.国际运费B.国际运输保险费0.外贸手续费D.采购及保管费【答案】D5 .关于一般计税方法和简易计税方法的选择，下列说法正确的是（）。A.允许采用简易计税方法时，选择何种方法主要取决于可抵扣的进项税额8 .计税方法一经选择，48个月内不得变更0.同一时期承包人的不同项目只能选择相同的计税方法D.不允许发包人在招标合同条款中要求选择特定的计税方法【答案】A9 .关于措施项目工程量的计算单位，下列说法正确的是（）。A,脚手架费按建筑面积或垂直投影面
4、积以“m，”为单位计算B,超高施工增加费按建筑物超高高度以“m”为单位计算C.垂直运输费按运输距离以“m”为单位计算D.降水费用按降水深度以“m”为单位计算【答案】A【解析】本题考查的是按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。选项B错误，超高施工增加费按建筑物超高部分建筑面积以“nr”为单位计算。选项C错误，垂直运输费可根据不同情况用两种方法进行计算：按照建筑面积以“m?”为单位计算;按照施工工期日历天数以“天”为单位计算。选项D错误，施工排水、降水费分两个不同的独立部分计算：成井费用通常按照设计图示尺寸以钻孔深度以”计算;排水、降水费用通常照排、降水日历天数以“昼夜”计算。参见教材P2
5、021。10 下列国外建筑安装工程费的构成项目中，应计入管理费的是()。A.现场保卫设施费11 现场试验费0.工人现场福利费D.保函手续费【答案】D【解析】本题考查的是国外建筑安装工程费的构成。管理费包括工程现场管理费(占整个管理费的20%30%)和公司管理费(占整个管理费的70%80%)管理费除了包括与我国施工管理费构成相似的管理人员工资、管理人员辅助工资、办公费、差旅交通费、固定费产使用费、生活设施使用费、工具用具使用费、劳动保护费、检验试验费以外，还含有业务经费。业务经费包括：(1)广告宣传费。(2)交际费，如日常接待饮料、宴请及礼品费等。(3)业务资料费，如购买投标文件、文件及资料复印
6、费等。(4)业务所需手续费，施工企业参加投标时，必须由银行开具投标保函;在中标后必须由银行开具履约保函;在收到业主的工程预付款以前，必须由银行开具预付款保函;在工程竣工后，必须由银行开具质量或维修保函。在开具以上保函时，银行要收取一定的担保费。(5)代理人费用和佣金，施工企业为争取中标或为加强收取工程款，在工程所在地(所在国)寻找代理人或签订代理合同，因而付出的佣金和费用(6)保险费，包括建筑安装工程一切险投保费、第三者责任险投保费等。(7)向银行贷款利息。在许多国家，施工企业的业务经费往往是管理费中所占比例最大的一项，占整个管理费的30%38%参见教材P23o8 .下列关于项目建设管理费的说
7、法中，正确的是()。A.是指建设单位从项目筹建之日起至通过竣工验收之日止发生的管理性支出B.按照工程费用和用地与工程准备费之和乘以项目建设管理费率计算C.代建管理费和项目建设管理费之和不得高于项目建设管理费限额D.不得用于委托咨询机构进行施工项目管理发生的施工项目管理费支出【答案】C【解析】本题考查的是项目建设管理费和用地与工程准备费。选项A,项目建设管理费是指项目建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出；选项B,项目建设管理费按照工程费用之和(包括设备及工器具购置费和建筑安装工程费用)乘以项目建设管理费率计算;选项D,建设单位委托咨询机构进行施工项目管理服务发生施
8、工项目管理费。施工项目管理费从项目建设管理费中列支。参见教材P25o9 .某建设项目静态投资计划额为IOoOO万元，建设前期年限为1年。建设期为2年，分别完成投资()万元。A. 442.79B. 649.60C. 860.50D. 1075.58【答案】C【解析】本题考查的是预备费。年涨价预备费二4000X(1+004)(1+0.04)0.5-1=242.38万元，第二年涨价预备费=6000X(1+0.04)(1+0.04)1.5-1=618.12万元该项目预备费=242.38+618.12=860.50万元.参见教材P33o10.关于建设期贷款利息计算公式qj=(Pj-1+12Aj)i的应用
9、，下列说法正确的是()。A.仅适用于贷款在年中一次性发放的情况B. Pj-1为建设期第G7）年末累计贷款本金C. Aj为建设期第j年贷款金额和利息之和D.利用国外贷款的年利率i中应综合考虑贷款手续费、承诺费等【答案】D【解析】本题考查的是建设期利息。建设期利息的计算，根据建设期资金用款计划，在总贷款分年均衡发放前提下，可按当年借款在年中支用考虑，即当年借款按半年计息，上年借款按全年计息。利用国外贷款的利息计算中，年利率应综合考虑贷款协议中向贷款方加收的手续费、管理费、承诺费，以及国内代理机构向贷款方收取的转贷费、担保费和管理费等。参见教材P3334W.根据建设工程工程量清单计价规范GB5050
10、0-2013,清单综合单价是（）OA.工料单价B.成本单价C.完全费用综合单价D.不完全费用综合单价【答案】D【解析】本题考查的是工程计价基本原理。根据我国现行有关规定，又可以分成清单综合单价（不完全综合单价）与全费用综合单价（完全综合单价）两种。参见教材P37o12.下列定额中，子目最多，项目划分最细的定额是（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【答案】A【解析】本题考查的是工程定额体系。参见教材P43o13 .根据建设工程工程量清单计价规范（G505002013）,关于工程量清单及其编制，下列说法正确的是（）。A.招标工程量清单的完整性由招标代理人负责B.招标工程量清单应以
11、分部分项工程为单位编制C,已标价工程量清单需经承包人确认D.已标价工程量清单不包括规费和税金项目清单【答案】C【解析】本题考查的是工程量清单计价原理。选项A,采用工程量清单方式招标，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责;选项B,招标工程量清单应以单位（项）工程为单位编制;选项D,由分部分项工程项目清单，措施项目清单，其他项目清单，规费项目、税金项目清单组成。参见教材P46o14 .下列措施费中，宜采用分部分项工程项目清单编制的是（）。A.大型机械进出场及安拆费15 安全文明施工费C.二次搬运费D.完工程和设备保护费【答案】A【解析】本题考查的是措施项目清单。措
12、施项目则是可以计算工程量的项目，如脚手架工程，混凝土模板及支架（撑），垂直运输，超高施工增加，大型机械设备进出场及安拆，施工排水、降水等，这类措施项目按照分部分项工程项目清单的方式采用综合单价计价，更有利于措施费的确定和调整。参见教材P50o15.下列工作时间中，虽属于损失时间但在拟定定额时需适当考虑的是（）oA.抹灰工偶然补墙洞的时间B.工人熟悉图纸的时间0.工人完工后清理的时间D.工人喝水的时间【答案】A【解析】本题考查的是施工过程分解及工时研究。多余工作是工人进行了任务以外而又不能增加产品数量的工作，如重新施工质量不合格的工程。多余工作的工时损失，一般都是由于工程技术人员和工人的差错而引
13、起的，因此,不应计入定额时间中。偶然工作也是工人在任务外进行的工作，但能够获得一定产品，如抹灰工不得不补上偶然遗留的墙洞等。由于偶然工作能获得定产品，拟定定额时要适当考虑它的影响。参见教材P60o16.通过计时观察资料得知,砌砖墙人工勾缝Iom，的基本工作时间为90min,辅助工作时间占工序作业时间的5%,准备与结束工作时间、不可避免中断时间、休息时间分别占工作日的5%、12%、3%o该人工勾缝的产量定额为（）11r工日。A. 0.024B. 0.025C. 40.53D. 42.22【答案】C【解析】本题考查的是确定人工定额消耗量的基本方法。90min=0.1875工日，产量定额=10/01
14、875/（1-5%）/（1-20%）=40.53（11T/工日）。参见教材P65o17.用M75水泥砂浆与规格为240mm115mm53mm的普通砖砌筑一砖厚墙体灰缝宽度为10fTMTi0假设普通砖与水泥砂浆的损耗率均为1%,则每IOm3该墙体中普通砖和水泥砂浆的消耗量分别为（）。A. 5291块，2.26m3B. 5344块,2.18m3C. 5291块，2.20m3D. 5344块，2.28m3【答案】D【解析】本题考查的是确定材料定额消耗量的基本方法。每Iom3该墙体中普通砖消量=10024(0.24+0.01)X(0.053+0.01)121.01=5344块;砂浆消耗量二10-529
15、1X(0.24X0.115X0,053)1.01=2.28m3。参见教材P67o18.某建设项目从供应商处采购甲材料，已知含税采购价为5650元t(适用13%增值税率)，不含税运杂费为100元/t,若运输损耗、采购保管费率均按3%考虑，则该材料的不含税单价应为()元/，A. 5100B. 5406C. 5411D. 5750【答案】C【解析】本题考查的是材料单价的编制依据和确定方法。该材料的不含税单价二(5650/1.13+100)X(1+3%)X(1+3%)=5411元t参见教材P71o19 .某载重汽车预算价格为20万元，可耐用Iooo台班，残值率为5%,需配司机1人。若年度工作日为250
16、天,年工作台班为200台班，人工单价为300元，该载重汽车的台班折旧费、人工费分别是()元/台班。A. 190.300B. 190.375C. 200.300D. 200,375【答案】B【解析】本题考查的是台班折旧费及人工费的计算。该载重汽车的台班折旧费二200000X(1-5%)/1000=190元/台班；该载重汽车的台班人工费二1X1+(250-200)/200300=375元/台班。参见教材P72-75o20 .依据劳动定额编制预算定额人工工日消耗量，已知完成Iom3某工作的基本用工8个工日、辅助用工1.5个工日、超运距用工0.5个工日，人工幅度差系数按照15%考虑，则完成该工作IOm
17、3的预算定额工消耗量为()工日。A.10.0B. 11.2C. 11.3D. 11.5【答案】D【解析】本题考查的是预算定额中人工工日消耗量的计算完成该工作Iom3的预算定额工消耗量二(8+1.5+05)X(1+15%)=115参见教材P79o21.根据建设工程造价指标指数分类与测算标准(GB/T512902018),按照用途的不同，建设工程造价指标可以分为()。A.投资估算、设计算工图预算、工程结算和竣工决算指标B.工程经济指标、工程量指标、工料价格与消耗量指标0.建设项目总投资指标和建设项目投资明细指标D.人材机市场价格指标、单项工程造价指标和建设工程造价综合指标【答案】B【解析】本题考查
18、的是工程造价指标的编制及应用。按照用途的不同，建设工程造价指标可以分为工程经济指标、工程量指标、工料价格与消耗量指标。参见教材P109o22 .现从30个建设工程造价资料中随机抽取7个项目的现浇混凝土矩形梁工程综合单价及工程量，数据如下表所示，采用数据统计法测算，现浇混凝土矩形梁工程的综合单价指标为()元/m3oA. 738B. 758C. 759D. 761【答案】A23 .某地区测算新建医院的造价综合指数，已测得新建医院的住院楼、医技楼、门诊楼、实验楼、其他建筑的造价指数及总投资额如下表所示。若基期价格指数为1.00,则该地区新建医院的造价综合指数为()。A. 1.060B. 1.066C
19、. 1.075D. 1.077【答案】B解析】本题考查的是工程造价指数及其编制。(6X1.08+41.1+51.05+21.03+31.04)/(6+4+5+2+3)=1.0660参见教材P114o24 .某地2023年拟建一年产30万吨工业产品项目该地区2020年建成的年产20万吨同类产品项主要设备购置费为6000万元，建筑安装工程费占主要设备购置费的比例为70%o若该地区2020年至2023年工程造价年均递增4%,预计建设期两年内造价年均上涨率为5%,则该项目的工程费用估()万元(生产能力指数为0.8)oA. 13768B. 15554C. 15870D. 17497【答案】C【解析】本题
20、考查的是投资估算的编制。6000(30/20)0.8(1+4%)3(1+70%)=15870万元。参见教材P138o25.关于投资决策阶段对工艺设备安装费的估算，下列说法正确的是()。A.以单位工程为估价单元进行估算B.不包括安装主材费C.可按设备原价为基数，乘以安装费费率进行估算D.以“m3”或m为单位，套用投资估算指标进行估算【答案】C【解析】本题考查的是工艺设备安装费的估算。工艺设备安装费估算，以单项工程为单元，根据单项工程的专业特点和各种具体的投资估算指标，采用按设备费百分比估算指标进行估算;或根据单项工程设备总重，采用以“t”为单位的综合单价指标进行估算。参见教材P141o26.关于
21、投资决策阶段对流动资金的估算，下列说法正确的是（）。A.在确定各类资产和负债的最低周转天数时应考虑适当的保险系数B.流动资金借款利息应计入建设期贷款利息C.在项目计算期末收回全部流动资金（含利息）D.用扩大指标估算法计算流动资金应在经营成本估算前进行【答案】A【解析】本题考查的是流动费金的估算。各类流动资产和流动负债的最低周转天数，可参照同类企业的平均周转天数并结合项目特点确定，或按部门（行业）的规定。另外在确定最低周转天数时应考虑储存天数、在途天数，并考虑造当的保险系数。参见教材P144o27.在满足住宅功能和质量前提下，下列设计思路中，可降低单位和面积造价的是（）oA.缩小住宅宽度B.降低
22、结构面积系数C.增加楼层数D.扩大流通空间面积【答案】B【解析】本题考查的是设计阶段影响工程造价的主要因素。在满足住宅功能和质量前提下,适当加大住宅宽度。这是由于宽度加大,墙体面积系数相应减少，有利于降低造价。参见教材P156o28.某学校拟新建宿舍楼工程，按概算指标和地区材料预算价格等算出每平方米建筑面积含税工程造为2100元，但拟建宿舍楼设计资料与概算指标相比较,外墙涂料装饰变更为墙砖装饰、增加了热水系统，已知每平方米建筑面积外墙装饰的工程量为0.511Y,涂料装饰和墙砖装饰税前综合单价分别为90元/m，、150元m每平方米建筑面积热水系统税前造价为20元，增值税率为9%o该新建宿舍楼工程
23、每平方米建筑面积的含税工程造价为（）元。A. 2144B. 2146C. 2150D. 2155【答案】D【解析】本题考查的是概算指标法。每平方米建筑面积的含税工程造价=2100+0.5（150-90）X1.09+201.09=2155to参见教材P165o29 .采用类似工程预算法编制设计概算时，关于调整公式D=AK的应用，下列说法正确的是（）。A.如A为工料单价，则K取工料机费的综合调整系数B.如A为全费用单价，则K取工料机费和企业管理费的综合调整系数C.各费用项目的调整系数二类似工程成本中该费用项目单价（或费率）/拟建地区该费用项目单价（或费率）D.费用项目的调整权重二类似工程成本中该费
24、用项目金额/类似工程总预算【答案】A【解析】本题考查的是类似工程预算法。选项B错误，如A为全费用单价,则K取人材机管利规费和税金的综合调整系数。选项C错误，各费用项目的调整系数二拟建地区该费用项目单价（或费率）/类似工程成本中该费用项目单价（或费率）。选项D错误，费用项目的调整权重二类似工程成本中该费用项目金额/类似工程成本。参见教材P167。30 .关于施工图预算的作用，下列说法正确的是（）。A.是招投标阶段控制投标报价不突破最高投标限价的依据B.是施工企业确定合同价款的直接依据C.是施工企业收取工程款的直接依据D,是投资方控制造价的依据【答案】D【解析】本题考查的是施工图预算的作用。选项A
25、,施工图预算是确定工程最高投标限价的依据;选项B,施工图预算是建筑施工企业投标报价的基础;选项C,施工图预算是施工企业控制工程成本的依据。参见教材P174o31 .施工图预算编制时可能发生的主要工作有列项计量;预算定额计算人、材、机消耗量;套预算定额单价;计算并汇总直接费;编制工料分析表;计算主材费并调整直接费;计算其他费用，并汇总造价。采用工料单价法编制施工图预算时，发生的主要工作及其顺序是（）。A.B.C.D.【答案】B32 .最高投标报价公布时间，正确的是（）。A.应在发布招标文件时一并公布B.开标时公布C.评标时公布D.与公示中标通知人时一并公布【答案】A【解析】本题考查的是招标文件的
26、组成内容及其编制要求。如按照规定应编制最高投标限价的项目，其最高投标限价应在发布招标文件时一并公布。参见教材P191o33 .关于分部分项工程项目清单的编制，下列说法正确的是（）。A.同一标段工程的项目编码不得有重码B.常规工程的项目特征无需描述C.项目特征描述不得直接采用“详见X双图号”的方式D.工程量应在实体工程量基础上增加施工损耗量【答案】A【解析】本题考查的是招标工程量清单的编制。选项B,在编制工程量清单时，必须对项目特征进行准确和全面的描述;选项C,若采用标准图集或施工图纸能够全部或部分满足项目特征描述的要求，项目特征描述可直接采用“详见XX图集”或“XX图号”的方式;选项D,工程量
27、计算按图纸计算。参见教材P194o34 .在编制投标报价时，其他费用中的专业工程暂估价的费用组成为（）。A.人工机械材料费B.人工机械材料费、企业管理费、利润C.人工机械材料费、企业管理费、利润、规费D.人工机械材料费、企业管理费、利润、规费、税金【答案】B【解析】本题考查的是。以“项”为计量单位给出的专业工程暂估价一般应是综合暂估价,即应当包括除规费、税金以外的管理费、利润等。参见教材P195o35 .根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）,招标人在编制最高投标限价时，下列风险因素，应考虑纳入综合单价的是（）。A.人工单价波动风险B.技术复杂项目的管理风险C.法律法规变化
28、风险D.税率变化风险【答案】B【解析】本题考查的是最高投标限价的编制。为使最高投标限价与投标报价所包含的内容一致，综合单价中应包括招标文件中要求投标人所承担的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用。1）对于技术难度较大和管理复杂的项目，可考虑一定的风险费用，并纳入综合单价中。2）对于工程设备、材料价格的市场风险，应依据招标文件的规定，工程所在地或行业工程造价管理机构的有关规定，以及市场价格趋势考虑一定率值的风险费用，纳人综合单价中。3）税金、规费等法律、法规、规章和政策变化的风险和人工单价等风险费用不应纳入综合单价。参见教材P201o36 .关于投标人在投标报价前对招标工程量清单中工程量的复核
29、，下列说法正确的是（）。A.工程量的复核结果影响投标策略B.复核工程量的目的是修改工程量清单0.发现工程量有错误应立即向招标人提出修改意见D.应重点复核计日工数量【答案】A【解析】本题考查的是询价与工程量复核。工程量清单作为招标文件的组成部分，是由招标人提供的。工程量的大小是投标报价最直接的依据。复核工程量的准确程度，将影响承包人的经营行为：一是根据复核后的工程量与招标文件提供的工程量之间的差距，从而考虑相应的投标策略，决定报价裕度;二是根据工程量的大小采取合适的施工方法，选择适用、经济的施工机具设备、投入使用相应的劳动力数量等。参见教材P207o37 .下列关于招标工程量清单中的事项，投标人
30、在工程投标报价时应重点关注的是（）OA.暂列金额的合理性B.材料暂估价与市场价的差异C.计日工暂估数量的合理性D.总承包服务费的服务内容【答案】D【解析】本题考查的是投标报价的编制方法和内容。选项ABC由招标人编制。参见教材P216o38 .某招标项目估算价为2000万元，根据招标投标法的规定，该项目最高投标保证金为（）。A. 20万元B. 30万元C. 40万元D. 50万元【答案】C【解析】本题考查的是编制投标文件。投标保证金的数额不得超过项目估算价的2%,2000X2%=40万。参见教材P219。39 .下列关于评标委员会成员的说法，正确的是（）。A.成员的名单应在开标后、评标前确定40
31、 成员的名单应随中标候选人一并公示C.成员对中标人有决定衩D.成员中技术、经济等方面专家不得少于三分之二【答案】D【解析】本题考查的是评标程序及评审标准。评标委员会成员名单一般应于开标前确定，而且该名单在中标结果确定之前应当保密。评标委员会在评标过程中是独立的，任何单位和个人都不得非法干预、影响评标过程和评标结果;定标委员会的组建。定标委员会由招标人负责组建和管理，成员为5人以上单数，本单位在编人员不得少于成员总数的三分之二，成员名单在中标结果确定前应当保密。定标委员会应当推荐定标组长，招标人（不含代理机构）的法定代表人或者主要负责人参加定标委员会的，由其直接担任定标委员会组长，定标委员会名单
32、在中标结果公告前应当保密。定标委员会的组成、定标地点、定标方法和标准等内容应当在招标文件中明确。参见教材P221,P277o40.某项目采用综合评估法评标，其中投标报价部分总分值为35分，评标基准价为投标人报价的算数平均值，偏差率二（投标人报价-评标基准价）/评标基准价XIo0%。当投标报价评标基准价时，投标报价得分二35-偏差率X100X2,当投标报价W评标基准价时,投标报价得分二35-偏差率XIoOXl。本项目有甲、乙、丙、丁四个通过初评的投标人，投标报价分别为7000万元、7300万元、7200万元、6900万元。该项目投标报价得分最高的投标人是（）。A,甲B.乙C.丙D.T【答案】A【
33、解析】本题考查的是评标程序及评审标准。（7000+7300+7200+6900）/4=7100万元。甲丙与基准价最近，但偏高时为35-偏差率XIooX2,所以得分最高的是甲。参见教材P224o41.下列工程总承包的类型中，总包方能承担项目可行性研究工作的是（）。A.EPC总承包B.交钥匙总承包C.设计施工总承包D.设计采购总承包【答案】B【解析】本题考查的是工程总承包合同价款的约定。交钥匙总承包的范围包括：项目前期的投资机会研究、项目发展策划、建设方案及可行性研究和经济评价；工程勘察、总体规划方案和工程设计；工程采购和施工;项目动用准备和生产运营组织;项目维护及物业管理的策划与实施等。参见教材
34、P230o42.工程EPC总承包模式下的造价,下列风险中，应由承包人承担的是（）。A.因国家政策变化引起的合同价格变化B.勘察设计深度不足造成的工程费用变化C.材料价格波动幅度超出合同约定幅度的部分D.不可抗力造成的工程费用变化【答案】B【解析】本题考查的是工程总承包合同价款的约定。ACD为发包人承担的风险。参见教材P237o43.关于国际工程投标报价中的暂定金额，下列说法正确的是（）。A.由投标人根据项目特点自主报价B.应分摊计入各工程量清单项目单价中C.可供工程实施中不可预料事件使用D.包含工程保险费用【答案】C【解析】本题考查的是国际工程招标投标及合同价款的约定。暂定金额是指发包人在招标
35、文件中并在工程量清单中以备用金标明的金额，是供任何部分施工,或提供货物、材料、设备及服务,或供不可预料事件使用的一项金额。投标人的投标报价中只能把暂定金额列入工程总报价，不能以间接费的方式分摊进入各项目单价中。承包人无权使用此金额，而是按工程师的指示来决定是否动用。参见教材P244o44.下列施工合同约定调整合同价款的事项中，属于工程变更类型的是（）oA.法律法规变化B.追加额外工作C.物价波动D.误期赔偿【答案】B【解析】本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。发承包双方按照合同约定调整合同价款的若干事项，可以分为五类:一是法规变化类，主要包括法律法规变化事件;二是工程变更类，主要包括工程变
36、更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差、计日工等事件;三是物价变化类,主要包括物价波动、暂估价事件;四是工程索赔类，主要包括不可抗力、提前竣工（赶工补偿）、误期赔偿、索赔等事件;五是其他类，主要包括现场签证以及发承包双方约定的其他调整事项，现场签证根据签证内容，有的可归于工程变更类，有的可归于索赔类，有的可能不涉及合同价款调整。参见教材P246。45.因承包人原因导致工程延误的，关于延误期间国家法律、行政法规发生变化带来的工程造价变化与合同价款处理，下列说法正确的是()。A.不论工程造价增减，合同价款不予调整B.不论工程造价增减，合司价款应予调整C.造成工程造价减少的，合同价款予以调减D
37、.造成工程造价增加的，合同价款予以调增【答案】C【解析】本题考查的是法规变化类合同价款谪整事项。如果由于承包人的原因导致的工期延误,按不利于承包人的原则调整合同价款。在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工造价变化的,造成合同价款增加的,合同价款予调整;造成合同价款减少的，合同价款予以调整。参见教材P247。46.某工程招标工程量清单中现浇混凝土板的工程量为1600m，,施工中由于设计变更调增为210011Y该项目最高投标限价综合单价为400元rr,投标报价为480元m4合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过15%时。按照现行工程量清单计价规范调整综合单价,该清单项目的结算金
38、额应为()万元。A. 96.60B. 98.72C. 100.28D. 100.80【答案】C【解析】本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低。1600X(1+15%)=1840mi2100ms;400X(1+15%)=460元/m-1600X(1+15%)X480+(21007.15X1600)X460=100.28万元。47.某施工项目投标截止日期为2022年8月1日，施工合同约定工程价款结算时采用价格指数法调整，人工、钢材、混凝土等权重系数及价格指数如下表所示，则2022年9月份的综合调价指数为（）。AI秋碗土定部025015
39、0300302022年7月1SW1001100902022年8月搞效1021101002022年9月播数10512110A. 1.044B. 1.046C. 1.068D. 1.088【答案】D【解析】本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。0.3+0.251.05/1+0.15X1.21/1.10+0.301.08/0.9=1.088o参见教材P251o48.某建筑工程施工过程中发生如下事件：遇到不利物质条件，用工20个工日；异常恶劣天气停工1日，窝工30个工日。人工工日单价200元/工日，窝工补贴100元/工日，管理费用、利润分别按人工费的20%、10%计算，不考虑其他费用。根据标准施工招
40、标文件（2007年版）的通用合同条款，承包人可向发包人索赔的金额为（）元。A. 4800B. 5200C. 8400D. 9100【答案】A【解析】本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。事件1赔偿费用20200X（1+20%）=4800万元，事件2赔偿工期，不赔偿费用，利润，管理费。参见教材P258o49 .关于工期“共同延误”的责任处理，下列说法正确的是（）。A.由造成拖期的初始延误者对工程拖期负主要责任B.在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者承担部分拖期责任C.初始延误者是发包人的，可给予承包人工期和经济补偿D.初始延误是客观原因造成的，可给予承包人工期和经济补偿【答案】C【解析】本
41、题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。选项A,造成拖期的初始延误者对工程拖期负全部责任;选项B,在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任;选项D,如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期补偿，但很难得到费用补偿。参见教材P262o50 .关于按照T=P-MN约定的预付款起扣点，下列说法正确的是（）。A.代表未完成工程的金额B.起扣点的金额与预付款金额所占合同总额的比例负相关C.起扣点后，每期支付进度款应扣除本期实际发生的材料设备款D.该起扣点计算法，有利于发包人资金使用，但对承包人不利【答案】B【解析】本题考查的是预付款及期中支付。选项C,每次
42、结算工程价款时,按材料所占比重扣减工程价款;选项D,该方法对承包人比较有利，最大限度地占用了发包人的流动资金，但是显然不利于发包人资金使用。参见教材P265o51 .关于建设工程施工过程结算及进度款支付，下列说法正确的是（）。A.施工过程结算不应包括承包人现场签证、索赔金额B.发包人提供材料的金额，应按发包人实际采购单价和数量从进度款中扣除0.发包人对承包人工程进度款支付申请核实确认后，应出具进度款支付证书D.发现已签发的任何支付证书有错、漏项的，发承包人双方均有权予以修正【答案】C【解析】本题考查的是预付款及期中支付。选项A,对周期内已完成且无争议的工程量（含变更、索赔等）进行工程进度款计算
43、、确认和支付;选项B,由发包人提供的材料、工程设备金额，应按照发包人签约提供的单价和数量从工程进度款中扣除，列入本周期应扣减的金额中；选项D,发现已签发的任何支付证书有错、漏或重复的数额，发包人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。参见教材P268o52 .关于工程施工项目竣工结算款的支付，下列说法正确的是（）。A.竣工结算款支付申请金额应包括质量保证金在内的所有未支付款项B.合同价款总额中应扣除经双方确认的误期赔偿费0.承包人有权获得的延迟支付利息，应自催告发包人支付之日起计算D.发包人未按规定支付竣工结算款的，承包人不得直接向人民法院申请拍卖工程【答案】B【解析】本题考查的是竣工结算。选
44、项A,应扣留的质量保证金不予支付;选项C,发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付,并有权获得延迟支付的利息;选项D,发包人在竣工结算支付证书签发后或者在收到承包人提交的竣工结算款支付申请规定时间内仍未支付的，除法律另有规定外，承包人可与发包人协商将该工程折价，也可直接向人民法院申请将该工程依法拍卖。承包人就该工程折价或拍卖的价款优先受偿。参见教材P271o53 .关于建设工程施工质量缺陷责任期，下列说法正确的是（）。A.是指承包人履行质量保修的期限B.一般为1年，最长不超过2年C.承诺出竣工验收申清之日起计算D.正常应不属于质量保证金的期限【答案】B【解析】本题考查的是
45、质量保证金的处理。缺陷责任期相关概念（1）缺陷。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制标准、设计文件以及承包合同的约定。（2）缺陷责任期。缺陷责任期是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限。参见教材P272o54 .根据我国司法解释，关于建设工程施工无效合同的认定和价款处理，下列说法正确的是（）。A.承他人超越资质等级签订建设工程施工合同，虽在工程竣工前期取得相应资质等级，仍应按无效合同处理B.未经发包人批准，具有劳务作业资质的承包人与分包人签订的劳务分包合同，应按无效合同处理C.建设工程施工合同无效，但验收合格的，可以参照合同中关于工程价
46、款的约定，折价补偿承包人D.建设工程施工合同无效，且验收不合格的，由承包人承担发包人的一切损失【答案】C【解析】本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项A,承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，人民法院不予支持;选项B,具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人请求确认无效的,人民法院依法不予支持;选项D,建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：1）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；2）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。参见教材P277o55 .根据建设工程造价鉴定规范（GB/T51262-2017）,关于施工合同争议鉴定，下列说法正确的是（）。A.委托人认为鉴定项目合同有效的，鉴定人应按照委托人的决定进行鉴定B.委托人认为鉴定项目合同无效的，鉴定人应依据项目所在地同期适用的计价依据进行鉴定C项目合同对计价依据、计价方法没有约定的，由鉴定人自主选择适用的计价依据、计价方法进行鉴定D.鉴定项目合同对计价依据、计价方法的约定条款前后矛盾的，鉴定人应提请委托人决定适用条款【答案】D
