《XX施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XX施工合同.docx（7页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、XX工程施工合同建设单位:施工单位:XX工程施工合同建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）经甲、乙双方友好协商，就甲方同意承包给乙方施工，为进一步明确各自的责任，加强互相配合协作，按照中华人民共和国合同法，建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程的具体情况，订立本合同，双方遵照执行。一、工程概况工程名称：1.2工程地点：1.3 工程内容:经XX部门审核通过的XX图纸设计内容。1.4 承包范围：1.5 承包方式：包工、包料、包乙方负责施工范围内的XX验收。二、施工工期本工程开工期以甲方签发的开工通知为准，竣工日期根据相关土建工程的进度来确定，给予乙方合理的安装周期。三、合同价款，
2、本工程合同价款按照乙方报价清单，总价为：元整。按照以下计价依据：1、经过XX合格的XX设计施工图纸；2、2020版XX省建筑工程工程量清单计价办法（安装工程）、2020版XX省安装工程计价定额、2020版XX省建筑工程计价定额（共用册）、2020版XX省建筑工程费用定额3、材料价格执行：参照XX工程造价2019年第9期信息价、定额价及市场价执行；信息价没有的，经甲乙双方协商，按市场价确定。甲方认价后，乙方方可施工。设计变更、工程联系单，按时签证，当月支付。4、人工单价按定额价XX元/工日;5、税金税率：一般计价方法，税金税率9%。6、工程量按实结算。四、价格调整：发生下列情况时，由乙方提出，甲
3、方审定批准后方可调整包死部分的合同造价：甲方因弥补图纸缺陷经过设计、监理认可的设计变更或材料变更。工程施工完成并经验收合格后，因甲方原因提出要求更改施工，增加的其他零星工程量，由甲方签证确认的。4.1 合同价款调整方法：1、2020版XX省建筑工程工程量清单计价办法（安装工程）、2020版XX省安装工程计价定额、2020版XX省建筑工程计价定额（共用册）、2020版XX省建筑工程费用定额。2、前期有的价格按前期执行，前期没有的材料价格参照XX工程造价2019年第9期信息价、定额价及市场价执行；人工费按最新发布的文件调整执行（按工程当期文件执行调整）3、如需乙方配合装修，所增加的材料及人工费按实
4、报价，依照进度款同期支付。经甲方同意签字确认后，乙方及时安排施工，如甲方未确认，乙方可不参与施工，由甲方自行安排。4、乙方应甲方要求采购的材料如与XX审图后所要求的材料有变更时，因此所发生的相关费用由甲方承担。五、双方的责任和权利5.1 甲方任命为代表，行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。甲方代表可委派有关具体管理人员，承担自己部分权利和职责，甲方代表人提前7日通知乙方。甲方委托对本工程施工全过程进行监理（包括工程质量、进度、安全及设备安装调试），履行其工程监理职责。甲方负责协调、处理现场有关设计图纸、生产进度、技术质量、安全、文明施工、检查验收和审核工程款支付以及洽商签订等事宜。审核乙方
5、报送的施工组织设计和工程进度计划，并据此计划监督乙方完成合同范围内的工作内容。负责现场各分包单位的协调管理，定期召开协调会，协调各个分包单位之间的工作。5.2 乙方任命为乙方的项目经理，按以下要求，行使合同约定权利，履行合同合约的职责。服从监理、业主及总包的管理，参加定期召开的工程协调会。乙方的项目经理按甲方批准的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。乙方的请求和通知，以书面形式由乙方项目经理签字后送交监理及甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后即生效。(4)XX工程的报验资料编制由乙方承担。5.3 甲方按协议条款约定时间和要求，一次或分段完成以下工作：使施工场
6、地具备施工条件，提供经过会签的XX施工图纸两套。甲方保证施工现场道路通畅、满足乙方材料及设备通过机械运输到达安装部位，达到连续施工的要求。5.4 乙方按协议条款约定的时间和要求做好以下工作：编制切实可行的施工组织设计、工程进度计划和材料设备进场计划，书面报甲方审核确认后执行。由于甲方提前使用未交工的工程而发生损坏的，其修复费用由甲方承担。(3)乙方确保承包范围内的消防工程顺利通过消防验收。六、工程管理细则1暂停施工监理、甲方认为有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求同时或之后48小时内提出处置意见。乙方按监理、甲方要求暂停施工，妥善保护已完工程，实施监理、甲方提出的处置意见后，向监理、甲方
7、提出复工要求，甲方批准后方可继续施Io监理、甲方未能在规定时间内提出处置意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予以答复，乙方可自行复工。停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，确实影响工期的则应相应顺延工期；停工责任在乙方的由乙方承担发生费用，工期不顺延。2工期延误；对以下造成工期延误的，乙方应当在当月提出工期顺延申请；a）重大设计变更（指设计功能改变、主要设备增减和发生在关键线路上的改变）。b）由于甲方没按约定时间提供施工图、设计变更而无法安排、调整施工计划的；c）一周内因停水、停电原因造成停工累计8小时；d）甲方未能按合同规定支付工程款，致使乙方无法施工的；e）当地主管部门要求停工的；D因土
8、建原因或现场道路不通畅；g）计划工期改变；h）不可抗力因素；I）其他情况下，甲方同意顺延工期的。七.工程款支付及保修（1）.工程款支付:合同签订后7日内支付乙方总工程款的_%,作为主材预付款。每月20日前将完成的工程量清单上报监理公司，甲方在5日内支付工程进度款的船通过第三方消防检测合同后，十日内支付至总报价的%消防验收合格,通过消防验收合格后，十日内支付至总报价的他剩余附乍为质保金，保修期为贰年。质保期满，十日内付清剩余所有工程款。发包人未按以上节点付款,从延付之日按照本合同总标的的月息向乙方支付违约金。逾期一个月，承包人有权停工并进行索赔，承包人有权依法行使优先受偿权。如甲方要求乙方暂时停
9、工超过三十天以上，需支付至乙方已完成工程量的90%o保修：本工程保修期从通过第三方消防检测合格之日计算，保修期为两年。乙方全部安装结束后，若非乙方原因无法通过消防验收，在乙方通过第三方消防检测合格满三个月后，则视为乙方完成全部工作。八、其他安全施工:乙方按有关规定，采取严格的安全保护措施并承担由于安全措施不力造成事故和因此发生的费用。非乙方的责任造成的伤亡和事故，由事故责任方承担有关费用。九、纠纷解决办法1、任何一方无正当理由解除合同的，应向对方承担相当于合同总价20%的违约金。2、任何一方违反合同约定，致使守约方依法解除合同的，违约方应向守约方承当相当于合同总价20席的违约金。3、本合同在履行期间,双方发生争执时,在不影响工程进度的前提下,双方采取协商方式解决。协商不成时,双方均可直接向甲方项目所在地有管辖权的人民法院起诉并由败诉方承担因诉讼而产生的费用。十、合同的份数、生效与终止：本合同一式肆份，甲乙双方各执两份。本合同自双方加盖公章、代表人签字之日起生效，保修期满甲方付清全部工程款止。甲方（盖章）乙方（盖章）代表人：代表人：户名：户名：开户行：开户行：账号：账号：签约时间:年月日签约地点:
