绿化工程专业分包合同.docx

《绿化工程专业分包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《绿化工程专业分包合同.docx（16页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、绿化工程分包合同合同编号:承包人：(以下简称甲方)分包人：(以下简称乙方)本合同的签订为乙方对绿化专业分包工程的有关情况已经作了必要的了解，接受目前施工现场现状，并已经对当地有关规定进行了充分的了解，乙方愿意就本分包工程与甲方签订此协议书，乙方同意按照甲方的有关要求按期组织人员进场，并按照甲方的有关要求和确定的工作范围，严格执行甲方关于本工程的施工进度计划安排。有关本项工程施工及责任义务等，经甲乙双方经过认真协商，依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项目协商一致，订立本合同。一、工程项目和承包范围1、工程

2、名称：2、工程地址：o3、承包范围：本工程绿化工程:施工标段内绿化分项工程，以及设计变更和甲方要求增加的工作内容(具体详见如下第三条)。4、合同总价：暂估万，具体以最终结算值为准。二、承包方式1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业工种的配合。2、包工包料包机械承包模式。3、有义务配合其他班组的工作。4、签订本合同前，乙方已对施工现场实地踏勘并进行了充分的了解，应充分考虑施工期间环境影响、车插运输、管理情况、施工检查、政策变化以及可能出现群众阻挠施工等一切影响因素，乙方承诺不会因此而提出额外补偿。三、工作内容1、(1)负责绿化施工图中绿化用地整理、播种前土壤的施肥及表层土杀

3、虫消毒、定点放线：(2)混播草种、灌木栽培、乔木栽培；(3)喷灌系统安装(其中包含管道土方开挖、管道及喷头安装、管道闭水试验等)；(4)材料的运输及二次倒运；(5)苗木、喷灌系统后期维护、养护管理等；(6)乔木与灌木栽培及喷灌系统安装属于图纸以外的工程，最终以建设方审定的方案为准；2、乙方应配备相应的施工、技术、安全、预算、采购等管理人员以满足工程施工管理要求。3、乙方应按甲方管理要求与劳务人员签订劳动合同，按时提供劳务人员工资表及考勤记录。4、负责定时定期完成对监理、业主上报月进度计量报表从开工直至竣工结束。5、严格执行业主的施工计划和现场安排，技术档案资料的编制、整理备案、上报及竣工脸收，

4、负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总。6、做好施工中各项目、各环节及各工序的试验取样工作，甲方配合送检。四、合同价款1、本分包工程采用计价方式，最终合同价款以该分包工程范围内甲方与建设单位的最终结算值为基数，总价下浮25%作为乙方的最终结算款,乙方应协助甲方对建设单位办理签证、工程款结算，对甲方与建设单位已签字生效的结算不得再做出其它异议。2.本分包合同价款包含施工图中的全部施工内容，且包含现场施工管理、交工资料整理、试验检验、安全文明施工等该施工段所有涉及到的所有费用，乙方施工段的所有费用甲方不再另行支付。3、乙方为小规模纳税人，乙方应提供等金额的自产苗木免税增值税普票,申请进度款

5、支付前乙方须开具发票给甲方，竣工结算完成后，乙方须按竣工结算值补齐全部发票给甲方。4、若因乙方施工质量、安全生产、文明施工等造成业主监理下发整改通知单每条罚款500.00元，并限期整改，未能及时整改闭合双倍处罚，若因乙方施工质量、进度、安全生产、文明施工等造成业主监理下发罚款通知单，按罚款金额的双倍处罚，以上罚款在乙方当期工程进度款中扣除。5、乙方人员的住宿及饮食由乙方自行解决。五、物资管理1、甲方提供的材料为：无；完成以上工作的所有主材及辅材均由乙方负责提供。2、本合同下，乙方负责本工程过程中的材料管理，包括材料采购、进场、堆码存放等。3、乙方采购的材料进场前，要提供材料的检测报告及合格证书

6、。并会同甲方、监理、业主三方共同脸货，对材料的品牌、规格、数量进行脸收。乙方要见证取样送检，检测费用乙方负责。4、乙方采购的物资由乙方设置专门的仓库由专人保管发放。不可以随意堆放，若发现乙方随意堆放造成材料破损、污染、丢失，损失乙方自行负责。5、如乙方领用甲方的材料，按照规定办理领用手续，财务在每月的进度款中直接扣除。6、如发现乙方私下偷卖甲方材料，甲方按偷盗物资金额的三倍处以罚款。偷盗物资的金额超过5000元的，将送检察机关处理，依法追究其法律责任。7、乙方工作人员办理各种证件的工本费，如甲方垫付，在结算时扣除。甲方有偿提供安全帽及反光背心，甲方按安全帽元/顶，反光背心元/件在结算时扣除。六

7、、结算方式1、甲方根据乙方工作内容，进度结算价款为相应的综合单价乘以经甲乙双方确认的工程量。工程量计算规则：乙方应按施工图施工，在乙方按图施工范围内的工程量据实收方。2、乙方应按自然月向甲方提出进度款支付申请，并填写“施工任务完成情况确认单”，报甲方有关部门签字确认。甲方应在收到乙方进度款申请在7个工作日内审核完毕，并按合同规定的比例支付进度款。支付工程款时扣除该月工人生活费借支、办理各种证件的工本费（胸卡、出入证、平安卡等）、甲供材料（如有）、违约索赔、代工费、水电费等各款项（对违约索赔单拒不签字者，即视作违约索赔生效）。3、进度款支付：每月按实际施工进度与业主背靠背支付，经甲方验收确认合格

8、后，付已完成工程款的75%；工程完工，付至已完成工程款的80%；竣工险收合格，双方办理竣工结算后付95%,其余5%作为保修金甲方与业主办理完工结算后三个月内无息付清全部工程款。乙方栽植施工期至挟陷贪任期内，乙方的栽植的植被在此期间枯死，乙方应无条件的在一周内进行补种（补植或维修更换），乙方未按规定进行补种（补植或维修更换），否则甲方有权另请人员施工，二次发生费用从保修金中扣除后支付乙方余款。4、乙方在办理最终付款时，应提供已付清建筑工人工资和材料供应商款项的证明，否则甲方有权拒绝付款。5、未经甲方现场负责人许可，不得出现任何形式的其它用工，否则甲方不支付费用。七、质量1、乙方在施工时应按设计要

9、求及本公司制定的相关质量标准要求，国家质量标准及脸收规范进行施工，工程质量要求达到国家或专业的质量检验评定，确保达到建旦iL标准。2、乙方所承担的分项工程应先进行自检，再由甲方施工人员检查后，申请业主、监理等相关方检查合格后方可进行下一工序的施工。保证险收一次合格，如二次验收不合格的，处以500-1OOO元/处罚款。如因乙方耽搁造成甲方损失的全部由乙方承担。3、若验收不合格或因乙方原因造成返工，乙方应无条件返工以达到设计及规范要求，由此返工发生的人工费和材料费均由乙方承担。4、若乙方在工程质量上达不到本项工程的各项施工技术规范/技术规格说明书要求的质量/技术要求，并且经返工或修改仍无法达到有关

10、验收标准，甲方有权减少乙方的施工范围工作内容或终止分包合同，所有返工或甲方委托修改施工发生的费用双倍由乙方承担，乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失（包括名誉损失）。5、乙方要加强对工人的质量、安全、文明施工教育，提高工人的质量、安全、文明施工意识。6、乙方应严格按照甲方每周形象进度要求组织施工并签署工作任务单，需要加班时加班或加人时加入，乙方应积极配合，不得以任何理由推脱。如因乙方劳动力不足延误工期，甲方有权处Iooo-5000元的违约索赔。7、乙方在施工时应按设计要求、国家质量标准、验收规范及施工工序进行施工，对于出现的质量事故，甲方有权酌情进行违约索赔处理。乙方对所承担的工程，应先进行自检，

11、如有质量问题应及时进行修补。如因乙方原因需要返工，返工费用由乙方承担，并赔偿由此给甲方带来的一切损失。8、已完成绿化工程需有专人维护，其他班组在施工过程中对已完成绿化工程造成损坏的，乙方须尽快组织人员进行修复，同时对损坏部位进行取证，以书面形式报告甲方，由甲方向相关肇事班组进行索赔。未对肇事方进行取证或未及时向甲方报告的，由乙方自行承担修复费用。八、工程工期1、工程开工日期以甲方通知为准，乙方必须服从甲方的总体进度安排，如根据进度需要加班时必须加班工作，需要加人时必须加入，在甲方要求的时间内完成全部工程的工作内容。2、若乙方拖延工期，不能按期完成。每拖延一天处以IoOO元至IOooO元违约索赔

12、，对不按甲方要求作业拖延工期所造成的经济损失，乙方需赔偿甲方由此造成的全部损失。3、若乙方劳动力无法满足项目要求，甲方有权另请施工队伍代工，所发生的一切费用均由乙方承担。4、乙方应积极配合其它作业班组的工作。九、施工安全1、乙方施工人员进入施工现场必须严格遵守安全文明施工的一切规定，认真落实各项安全措施。2、乙方对进入施工现场人员必须进行安全生产方面知识教育，按甲方要求使用“三保”用品，确保人身安全。施工人员进场前进行消防安全教育，加强防火意识，动火之前办理动火手续。3、对乙方在工地出现的偷盗、吸毒、贩毒、赌博、卖淫嫖娼违法行为，甲方将移交公安机关处理，所发生的费用全部由乙方负责。4、乙方应遵

13、守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。在施工过程中，非因甲方原因造成的事故责任由乙方承担。5、乙方在施工过程中要给施工人员购买人身意外保险，发生的人身意外伤害事故赔偿及医药费等所有费用由乙方自行承担。6、因乙方工人不按照安全操作规程施工，造成业主和监理给项目部罚款，双倍从乙方的进度款中扣除。十、文明施工1、 乙方设专人进行施工区域内的卫生清扫工作，工作时采取洒水降尘。2、 做到工完场清料净，工完场清：工作内容完工后清理所有与乙方施工有关的材料与垃圾，按甲方指定地点堆放整齐，如在甲方规定的时间内

14、不进行清理或清理不到位，甲方有权另行安排人员清理，所发生费用双倍在乙方当期工程款中扣除。3、 对不按甲方要求施工，现场零乱，文明施工达不到标准的，甲方有权派人清理，所发生的费用双倍由乙方承担，不管乙方现场代表是否签字认可，甲方均有权从乙方工程款中扣除。4、 乙方施工过程中，产生的垃圾自行清理，若不处理，我方处理，乙方须承担双倍此费用并在该月工款支付时扣除。十一、甲方权利与义务1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作。甲方现场代表为：电话：O2、负责整个施工现场的管理工作，协调乙方与同一施工场地的其它劳务分包人之间的交叉配合，确保分包方按照经批准的施

15、工组织设计进行施工。甲方对乙方实施的劳务作业进行监督抽查，并提出整改要求。3、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工等方面的控制、监督、检查和脸收。4、负责技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。5、统筹安排、协调解决乙方施工用水、用电及施工场地。6、按时提供图纸及设计变更，保证施工需要。7、乙方工人进入施工现场时，甲方应对其进行遵纪守法、安全消防及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查。8、负责与工程总包方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。9、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。10、根据发包人对工期的要求

16、及乙方合同履行情况，调整工程内容和工程数量，乙方不得因此向甲方索赔。11、监督乙方的用工和工资支付情况。如乙方未按时支付其员工（包括农民工）工资时，甲方有权采取相应的解决措施。十二、乙方权利与义务1、对本合同专业分包范围内的工程质量和工期向甲方负责，服从甲方管理，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。2、乙方现场代表为电话:,乙方现场代表必须常驻现场，及时解决在施工中出现的各种问题，并按时参加甲方的工程会议、质量安全文明检查等，迟到或早退按200元/次、无故未到按500元/次进行违约索赔，未经甲方批准不得擅自离岗，否则按500元/次至IOoO元/次进行违约索赔

17、。甲方工程会议记录（含生产会、专题会等会议）作为合同的有效部分对双方具有约束力。3、乙方在施工过程中，必须服从甲方、监理、业主代表对质量、进度、安全等全方位的管理，各项施工管理应严格按照甲方企业的质量保证体系的规定标准实施，为确定各项工作的管理质量和力度，如因乙方人员违反安全操作规程和文明施工规定等非因甲方原因所造成的一切责任事故，乙方应自行承担全部法律责任及经济损失，如造成甲方损失的，还应赔偿甲方的一切经济损失。所有损失甲方自行在工程款中扣除。4、乙方施工负责人、技术负责人、质量安全负责人、特殊工种等主要人员的资格证和上岗操作证，必须向甲方提供原件核对，并留存复印件备案；且一线生产人员应符合

18、国家法定年龄；乙方展员进出场必须在甲方登记；否则，甲方有权解除合同。5、按工程规范及甲方要求组织人员、材料、设备进场并纳入甲方经理部统一管理，施工负责人、技术负责人等主要人员应保证及时到位，并常驻现场对劳务施工进行管理（驻场工程师必须按时打卡上班，驻场工程师及分包人手机必须随时保持开机状态，如有一次电话不通罚款100元），离开工地必须向甲方履行请假手续。6、凡乙方为履行本合同所投入的人员，需向甲方提供其身份证、劳动合同、特殊工种证等复印件，以便甲方备核。乙方应每月向甲方提供人员花名册，保持动态更新，并配合甲方的点名和检查。7、按合同约定及施工计划需要，组织自备施工机具准时进场。按甲方统一规划堆

19、放材料机具，妥善保管、合理使用机具、周转材料及其他设施；按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。7、如乙方违约或中途退场，不管何种原因中途退场，不得以任何理索取退场费用及补偿，对所完成合格工作量50%的结算工程款支付给乙方，另50%作为违约索赔处理。8、乙方进入工地绝对不准打架、斗殴，否则甲方有权对打架、斗殴双方各处以不少于100oo元的违约索赔；乙方不得以工程款支付不及时等任何理由而停工、拉间断也、攀爬塔吊、围堵道路、建设单位、政府机关等场所，若出现上述情况之一，将予以不少于100oo元的处罚，并承担由此引起的一切责任及经济损失。甲方只对乙方签约者负责，

20、不同工人发生任何经济方面关系，如乙方管理不善，造成工人闹事到甲方，每发生一次违约索赔100010000元，如发生严重后果，乙方应负一切责任。9、如乙方现场人员不服从甲方管理人员指挥，甲方有权对乙方进行IooO10000元/次的违约索赔。情节严重者，甲方有权终止合同，所完成的工作量按50%结算。10、乙方材料进场及材料堆放应服甲方的安排，不得随意堆放，未经许可不得擅自动用甲方及其它分包的任何物料。11、乙方负责对自身所有成品及半成品的保护工作而不另外发生费用。12、竣工交付及其他工序完成后，发现本分包工程发生施工质量问题时，乙方应及时派人修改、处理，所发生的费用由乙方自理。如乙方修改、处理后仍不

21、能达到国家工程险收标准的要求，甲方有权委托他人完成修改工作，发生的费用按照双倍标准在分包工程款中扣除。13、在施工过程中，乙方不得另外要求增加费用，例如提出若不增加费用将停工或指使工人堵路等行为，要求甲方口头或书面增加费用，甲方为应付乙方及维护社会安定被迫签署书面补偿或口头承诺的，在结算时一律不予支付此部分费用，并从乙方结算款中扣除总产值的2%作为违约金。14、凡该项目乙方施工人员与甲方管理人员发生冲突（打架、斗殴），非甲方主要责任，乙方除负责所有医药费用外，并单次支付2万元违约金给甲方，并承担一切责任及后果。15、如乙方工程质量、进度达不到甲方要求，甲方可根据工程需要，对乙方的工作量作出调整

22、，乙方不得因此而提出任何工期及费用的索赔。十三、合同有效期本合同一式肆份，甲方执三份，乙方执一份。本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效，完成约定的全部内容、结清工程价款、质保期满之日终止；十四、解决合同纠纷的方式本合同履行过程中如发生纠纷，双方应友好协商解决，协商不成的，可采用以下第（2）种方式：（1）向仲裁委员会提请仲裁；（2）甲方所在地人民法院提起诉讼：（3）向工地所在地的人民法院提起诉讼。甲方（签字或盖章）：委托代理人（签字）：日期：乙方（签字或盖章）:委托代理人（签字）：日期：户名：开户银行：银行账号：附件一:农民工工资支付承诺书XX：为了规范劳务分包工程项目用工管理，切实保障农民

23、工合法权益，防止非法用工及拖欠农民工工资等恶性事件发生，根据民法典及建设领域农民工工资支付管理暂行规定有关规定，及贵单位-绿化工程施工要求,我公司对工人工资的支付作如下承诺：1、贵公司按合同支付农民工工资前，我本人承诺提供真实的工资表及考勤记录。每月足额支付农民工工资，不发生拖欠现象。2、若无正当及可谅解的理由而未足额支付应付的农民工工资，经查属实的，贵公司有权直接从我司剩余劳务承包费用（工程款）中罚没未发工资总额皂倍的费用。3、因我不如期、足额支付工人工资而引发工人闹事、围攻、上访等事端的,由我本人承担因此而引起的法律、经济等一切责任。4、若因未足额支付农民工工资，而给贵公司造成的一切损失和

24、损害将皆由本人负责承担和赔偿，本人还愿意接受建设主管部门以及其他有关管理部门依据国家有关法律法规及文件规定给予的一切处罚，并承担可能产生的刑事责任。特此承诺。公司名称（签名并盖公章）：年月日劳务分包安全生产管理协议书承包人：（以下简称甲方）分包人：（以下简称乙方）为切实落实双方的安全生产管理责任，确保各自施工人员在生产过程中的安全与健康，保证施工顺利进行，依据建筑法、安全生产法、建设工程安全生产管理条例以及国家现行有关法律、法规、标准，遵循平等、公平和诚实信用的原则，在签订劳务分包合同的基础上，双方就施工现场的安全生产管理签订本协议书。1 .责任范围：乙方所承担的工程项目（作业工种）施工中的人

25、身安全和施工设施及环境的安全。2 .责任期限：自乙方人员及器具进入施工现场之日起至乙方所承担的工程（作业）项目全部完工，并经甲方验收合格，人员撤离现场时止。3 .双方共同的义务：3.1 贯彻执行国家、地方有关安全生产的方针、政策，遵守国家和当地有关安全生产的法律、法规和规定、行业、企业安全技术标准、规程。3.2 速立健全安全生产保障体系，落实施工安全生产目标责任，按规定配备持有安全生产考核合格证书的施工现场专职安全管理人员。3.3 建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定企业安全生产规章制度和操作规程，保证企业安全生产条件所需资金的投入和有效使用。3.4 对从业人员进行安全生产、文

26、明施工教育培训和安全技术交底。3. 5严禁违章指挥，及时制止违章作业和违反劳动纪律的行为；在组织施工时必须事先落实安全费用投人、预防措施的落实。4. 6作业时不得擅自拆除、移动施工现场的脚手架和各类安全防护设施、安全标志及警告牌等。确需拆除、移动时，必须经工地施工负责人和双方指定的安全生产管理人员同意，并采取必要的可靠措施后方能拆除、移动，否则一切责任均由拆除、移动方承担。5. 7现场发生事故时，应立即向甲方报告，迅速启动应急救援预案，采取有效措施，组织抢救伤者、保护好现场，并统一由甲方向相关部门报告。6. 甲方的权利和义务：6.1 负责针对现场实际情况制定安全生产技术措施并督促乙方实施。6.

27、2 负责向乙方进行本企业和施工现场的安全生产规章制度及劳动纪律教育培训，督促乙方对进场职工进行登记造册，并对现场特种作业人员的资格进行审查和验证，发现无证人员上岗的，应及时予以制止。6.3 完善施工现场各种安全防护设施，负责提供施工现场安全防护所需材料、器具和安全标志、标牌。由甲方提供的电气设备、机械设备、脚手架等设施设备，在提交使用前，应会同乙方进行检查脸收，并做好脸收记录和办理交付使用手续。对于不符合安全规定的应严禁使用。6.4 督促乙方对自带机具、设备、安全防护用品等进行安全技术性能检验，监督乙方正确使用其自带机具、设备和安全防护用品，有权责令乙方将其不合格的机具、设备、安全防护用品等清

28、退出施工现场。1.1 5对违反安全生产法律法规、规定、标准、规章制度和操作规程的行为进行制止、纠正。发现重大安全隐患或以下情况时，甲方有权要求乙方停工整顿，并对其进行经济处罚；必要时，有权终止合同，并将违规单位及人员清退出场，由此造成的经济损失和违约责任由乙方承担。(1)因乙方责任发生人身伤亡事故；(2)因乙方责任发生机械设备严重损坏事故；(3)因乙方责任发生火灾事故；(4)乙方违章作业、冒险作业不听劝告的；(5)乙方施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。1.6 有权从每月支付给乙方的劳务分包款中预留10%,累计作为乙方的安全生产保证金，在工程竣工验收合格后，乙方退场时甲方退还所有

29、安全生产保证金；乙方如发生以下情况，甲方有权按照以下规定扣除相应数额的安全生产保证金：(1)因乙方贵任发生人身死亡事故的，扣除全部安全保证金；(2)因乙方责任发生人身重伤事故的，扣除50%安全保证金；(3)根据对乙方的历次违章经济处罚通知,从安全保证金内扣除相应金额的款项。1.7 指派人员负责与乙方联系安全生产管理的工作，并负责现场的安全监督管理。甲方负责协调同一施工现场多个劳务承包单位的安全生产管理工作。4. 8管理人员不得违章指挥和强令乙方冒险作业。5. 9按规定及时上报生产安全伤亡事故。5.乙方的权利和义务：5.1 服从甲方的安全生产管理，遵守甲方及施工现场的安全生产规章制度和劳动纪律，

30、配合甲方做好安全文明工地创建过程中的各项工作，接受甲方的安全监督检查，接受甲方按照内部管理规定对违反安全生产管理规定的行为进行的处罚。对甲方检查出的问题和隐患，必须及时整改，不得以任何理由拒绝整改或推延整改。因不服从甲方管理导致生产安全事故的，由乙方承担主要责任，并承担由于自身管理不善造成的质量、安全事故及现场脏乱差造成的各种损失和各种罚款。甲方有权就事故造成的损失，向乙方索赔。对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，甲方有权按200元至IOoO元/天对乙方进行处罚。5. 2应及时对进场人员和变更人员进行登记造册，并如实向甲方填报进场人员的姓名、性别、年龄、工种、本工种工龄、家庭住址

31、、身份证号、劳务合同、教育培训情况等，并向甲方提交身份证、特种作业上岗证等复印件；严禁雇佣童工、未成年工、不适宜从事有关工种的作业人员及身份不明的人员。自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查。按照甲方管理要求认真组织班组开展班前安全教育活动，并定期向甲方报送班组安全活动记录。6. 3指定人员负责与甲方联系安全生产管理的工作，并负责现场的安全技术管理。负责组织乙方从业人员入场前、定期和经常性的安全文明施工教育培训（包括班前安全教育和工种变换安全教育）和施工前的安全技术交底，作好相关记录和建立相关档案，并报甲方备案。保证乙方从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程

32、，掌握本岗位的安全操作技能和紧急情况下的应急避险措施。未经安全教育培训或安全考核不合格的人员，乙方不得安排其上岗。不得安排患有高血压、心脏病及其它不适于高处作业的人员从事高处作业。特种作业人员必须取得相应的特种作业上岗证，严禁安排无证人员上岗操作。5.4负责乙方现场从业人员的安全生产、文明施工管理，督促乙方从业人员自觉遵守各项安全生产规章制度和劳动纪律。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施、设备；乙方在施工过程中需使用甲方的设施、设备、水或电源时，应事先征得甲方同意，不得擅自使用和私拉乱接。乙方中断作业或遇故障时应立即切断有关开关。未经甲方许可，乙方不得擅自拆除、移动甲方的安全防

33、护设施及安全标志。进行交叉作业、动火作业和使用易燃易爆及有毒器材时，必须事先告知甲方，并得到甲方的同意。擅自使用与施工无关的甲方设施、设备的，擅自私拉乱接水或电源的，擅自拆除、移动甲方的安全防护设施及安全标志的，乙方人员无故到其他生产区域的，甲方有权按100元至500元/人次对乙方进行处罚。1.1 5严禁安排操作人员带病上岗和疲劳作业。1.2 6按照劳务分包合同的约定，乙方从业人员必须使用甲方提供的安全帽以及其它劳动防护用品：乙方管理人员应督促检查从业人员正确使用劳动防护用品，及时制止违章行为。1.3 7在使用自带机具前，应向甲方申报自带机具的规格、型号、数量、安全状况，并提供与之相符的产品合

34、格证书等有效资料，并负责其安全使用；检查其机械设备保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；接受甲方监督检查，积极与现场其他单位协调配合，顾全大局。1.8 有权拒绝甲方管理人员的违章指挥和强令冒险作业。当发现直接危急作业人员人身安全的紧急情况时，在采取可靠的应急措施无效后，有权停止作业立即撤离作业场所。1.9 驻现场人员应自觉遵守治安管理条例，向暂住地的公安派出机构办理暂住登记手续；进场前，应按照甲方要求办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。1.10 在施工中，应注意对地下管线及高低压架空线路的保护。如遇有情况，应及时向甲方和有关部门报告，并采取保护措施。1.

35、11 乙方从业人员办理工伤保险，支付保险费，并组织乙方人员进行体检。1.12 人员发生生产安全事故时，应立即报告甲方，迅速启动应急救援预案，并迅速采取有效措施，组织抢救伤者，保护好现场；接受事故调查，并承担相应的法律责任和经济损失；对突发疾病死亡或上下班途中发生交通事故的，乙方承担全部责任。6 .补充条款：/7 .协议书的生效与终止：本协议书作为劳务分包合同的补充文件，与劳务分包合同同等效力，并同时生效、同时终止。8 .本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执查份。甲方（签字或盖章）：乙方（签字或盖章）：委托代理人（签字）：委托代理人（签字）：日期：日期：劳务分包临时用电管理协议承包人：（以下简称甲

36、方）分包人：（以下简称乙方）依照安全生产法、建筑法、JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范有关规定，遵循公平、守法、诚信的原则，为确保施工现场安全生产，双方就本项工程安全用电事项协商一致，订立本协议。为了保证施工现场、办公区域、生活区域安全用电，避免用电安全事故的发生，甲方特制定如下安全用电条例，以供乙方用电时遵守执行。1、施工现场安全用电条例1.1、 严格执行电气作业人员持证上岗制度1.2、 严格执行“三级配电逐级保护”的用电安全规范。施工现场必须采用TN-S接零系统“即三相五线制”，一定要落实到位。严格执行（一机、一闸、一漏、一箱）“四个一”规定。不符合用电安全规范、规定时，乙方

37、不得擅自用电。1.3、 发现电线断落在地上，不能直接用手去拣。派人看守，不让人、车靠近，特别是高压导线断落在地上时，应远离其8米范围以外。通知电工或供电部门处理。1.4、 对规定使用接地的用电机具的金属外壳要做好接地保护，不要忘记给三眼插座、插座盒安装接地线；不要随意将三眼插头改为两眼插头。1.5、 不要乱拉乱接电线，不私自或让无资质的人员铺设电线和接装用电设备，安装、电动工具。1.6、 在更换熔断丝、拆修用电设备、用电机具、电动工具或移动用电机具设备时必须切断电源，不要冒险带电操作。1.7、 雷雨天在施工作业区人行走，不要用手触电杆及电杆拉线，以防触电。1.8、 发现用电设备、用电机具、电动

38、工具冒烟或闻到异味时，要迅速切断电源进行检查。1.9、 漏电保护开关应安装在无腐蚀性气体、无爆炸危险品的场所，要定期对漏电保护开关进行灵敏性检脸。3.1、专业人员3.1.1、 安装、维修或拆除临时用也工程，必须由电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。3.1.2、 各类用电人员应做到：3.2.2.1掌握安全用电基本知识和所用设备的性能；3.2.2.2、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，使用电工专用工具，并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转；3.2.2.3, 停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱，封挂标志牌。3.2.2.4, 负责保护所用设备的负

39、荷线、保护零线和开关箱。发现问题，及时报告解决；3.2.2.5, 搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。3.2.2.6, 临时用电工程的定期检查时间：施工现场每月一次；检查时，应复查接地电阻值。3.2.2.75, 查工作应按分部、分项工程进行，对不安全因素，必须及时处理，并应履行复查验收手续。3.3、 焊接机械3.3.1、 焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方。焊接现场不准堆放易燃易爆物品。交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于5明进线处必须设置仿护罩。3.3.2、 使用焊接机械必须按规定穿戴防护用品，对发电机式直流弧焊机的换向器，应经常检查和维护。3.3.3、 焊接机

40、械的二次线宜采用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆。电缆的长度应不大于30mo3.4、 手持式电动工具3.4.1、 一般场所使用手持式电动工具时，应装设额定动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间小于0.1S的漏电保护器。3.4.2、 露天、潮湿场所或在金属构架上操作时，使用手持式电动工具，必须装设防溅的漏电保护器。3.4.3、 手持电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆，并不得有接头。3.4.4、 手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损，使用前必须作空载检查，运转正常方可使用。3.5、临时照明器的选择应按下列环境条件确定：1.1.1、 正常湿度时，选用开启式照

41、明器；1.1.2、 在潮湿或特别潮湿的场所，选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器：1.1.3、 含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所，采用防尘型照明器；1.1.4、 对有爆炸和火灾危险的场所，必须按危险场所等级选择相应的照明器；1.1.5、 在振动较大的场所，选用防振型照明器；1.1.6、 对有酸碱等强腐蚀的场所，采用耐酸碱型照明器。3.6、 一般场所宜选用额定电压为220V的照明器。对下列特殊场所应使用安全电压照明器：3.6、 1、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V03.7、 2、在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于1

42、2Vo3.7、 使用行灯应符合下列要求：3.7.1、 电源电压不超过36V;3.7.2、 灯体与手柄应坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿：3.7.3、 灯头与灯体结合牢固，灯头无开关；3.7.4、 灯泡外部有金属保护网；3.7.5、 金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上。4、应急处置触电事故电流对人体的损伤主要是电热所致的灼伤和强烈的肌肉痉挛，这会影响到呼吸中枢及心脏，引起呼吸抑制或心跳骤停，严重电击伤可致残，甚至直接危及生命。4.1、 要使触电者迅速脱离电源，应立即拉下电源开关或拔掉电源插头，若无法及时找到或断开电源时，可用干燥的竹竿、木棒等绝缘物挑开电线。4.2、 将脱离电源的触电者迅速

43、移至通风干燥处仰卧，将其上衣和裤带放松，观察触电者有无呼吸，摸一摸颈动脉有无搏动。4.3、 施行急救。若触电者呼吸及心跳均停止时，应在做人工呼吸的同时实施心肺复苏抢救，另要及时打电话呼叫救护车。4.4、 尽快送往医院，途中应继续施救。5、用电安全事故责任划定协议5.1、 乙方职权范围5.1.1、 乙方负责提供三级箱及二级与三级箱，三级与用电设备之间的电缆。5.1.2、 乙方负责本方施工现场一级箱、二级箱、三级箱，及各级箱体之间的配电电缆和生活区本方使用的三级箱、开关插座、电缆的维护，并应保证其符合要求。5.1.3、 乙方负责整个施工现场临时用电的安全管理和维修工作，如甲方提供的配电设施不符合要

44、求，乙方有权拒绝使用。5.1.4、 乙方安装队伍除负责本方施工范围内的用电设施维护，并应保证其符合要求。5.2、 安全事故责任5.2.1、 由于乙方用电技术、安全管理不到位、用电安全自我防范意识薄弱而导致人员触电伤亡、电气设备损坏等安全事故。由乙方负责。5.2.2、 由于乙方违反本协议施工现场安全用电条例、临时安全用电条例而导致人员触电伤亡、电气设备损坏、火灾等安全事故。由乙方负责。6、事故处理6.1、 一旦发生电气事故，应立即保护事故现场，积极组织救援，及时抢救伤员，防止事故扩大。第一时间向总包方汇报，由总包安排向有关方面报告。总包和分包一起组织成立事故调查组，现场整改小组和事故善后小组。事

45、故调查组，要查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。现场整改小组，要立即对现场进行全面细致的检查，组织人员对查出的所有隐患进行整改直至隐患消除，然后报政府相关部门前来验收。善后小组负责对伤亡家属的接待、商谈有关赔偿等事宜。6.2、 事故责任清楚，双方意见一致的，由违反国家有关规定及上述规定的责任方对事故全面负责。6.3、 双方对事故责任意见不一致的，协商解决。6.4、 双方协商不成的，按地方主管部门对事故的处理意见办理：属于谁的责任就由谁负责；双方都有责任时，各负其应负的责任。7、需要说明的事宜如因乙方违反国家、行业法律、法规及甲方现场消防管

46、理相关规定，而造成事故的，甲方有权视情节对乙方处罚200070000元/次，并由乙方承担事故的损失和全部责任。8、其他8.1、 本协议适用范围：（1）.人员：甲乙双方所有进入施工现场的人员；（2）.区域：施工现场；（3）.时间：自本协议书签字起至总包书面通知分包队伍退场的当天止。8.2、 上述未尽事宜，国家、地方和行业有规定的按规定执行。8.3、 本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。甲方（签字或盖章）：委托代理人（签字）：日期：乙方（签字或盖章）：委托代理人（签字）：日期：劳务分包防火安全协议承包人：（以下简称甲方）分包人：（以下简称乙方）为确保施工项目的顺利进行，明确施工单位的安全生产管

47、理责任，甲乙双方经过协商，并按照国家安全生产法、治安管理处罚法、消防法及相关法律法规的管理规定，本着“谁主管，谁负责”的原则，结合甲方的“施工现场用火用电制度”与“消防安全保卫措施”依法签订以下治安防火安全协议。协议内容如下：一、乙方的责任、权力和义务1、贯彻落实国家的法律、法规、建设部的相关规定，对施工现场的消防安全负全责，严格遵守甲方的各项用火用电安全操作规定等，以及“施工现场用火用电制度”与“消防安全保卫措施”，保证实现无重大火险火灾责任事故。2、接受当地公安消防机关与甲方防火工作的监督、检查，对指出存在的消防安全方面的隐患，须及时进行整改，不得拖延，并服从相应处罚。3、制定相应的防火安全制度和措施，并分区域指定专人负责防火工作。结合现场的实际情况，进行经常性检查，确保安全。4、每周对本队全体人员进行防火安全教育和其它培训与演练活动，填写“安全教育培训记录表”。经常组织学习消防法规、规章和消防安全技术规程，监督本队人员遵章守纪，不违章指挥；制止违章用火用电和使用易燃易爆化学危险物品。5、在施工中使用的易燃易爆物品，必须要有严格的防火措施，指定专人领取及防火负责人，配备灭火器材，确保存放与使用安全。6、工程内不准作为仓库使用，不准在工程内、库房内调配油漆、稀料。废弃材料要及时清除，做到“活完、料净、脚下清”。7、施工现场严禁