《2022年建设工程计价预测卷(共六卷).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年建设工程计价预测卷(共六卷).docx（80页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、2022年建设工程计价预测卷（一）（总分100分，考试时长90分钟）一、单项选择题（每小题2分，共100分）1、（2014年）在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（）。A、招标公告B、资格预审公告C、招标文件D、投标文件【答案】A【解析】本题考查的是招标文件的编制内容。（1）招标公告或投标邀请书）。当未进行资格预审时，招标文件中应包括招标公告。当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书，该邀请书可代替资格预审通过通知书，以明确投标人已具备了在某具体项目某具体标段的投标资格，其他内容包括招标文件的获取、投标文件的递交等。2、某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元，
2、海上运输保险费率3%。，则离岸价为（）万元。A、881.08B、883.74C、880.18D、882.90【答案】A【解析】2020版教材P6根据公式可得：972=FOB+88+3%o（F0B+88）/（l-3%o）;离岸价为881.08万TEo3、（2013年）某地2012年拟建年产30万t化工产品项目。根据调查，某生产相同产品的已建成项目，年产量为10万3建设投资为12000万元。若生产能力指数为0.9,综合调整系数为L15,则该拟建项目的建设投资是（）万7EA、 28047B、 36578C、 37093D、 37260【答案】C解析#4、关于多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系，下
3、列说法中正确的是（）oA、层数增加，单位造价降低B、层高增加，单位造价降低C、建筑物周长系数越低，造价越低D、宽度增加，单位造价上升【答案】C【解析】2020版教材P147建筑周长系数是指建筑物周长与建筑面积比，即单位建筑面积所占外墙长度，通常情况下建筑周长系数越小，设计越经济。5、（2016年考题）某建设项目由两个单项工程组成，其竣工结算的有关费用如下表所示。已知该项目建设单位管理费、土地征用费、建筑设计费、工艺设计费分别为100、120、60、40万元。则该单项工程B的新增固定资产价值是（）万元。A、3132.5B、3135C、3137.5D、3165【答案】B【解析】本题考查的是新增资产
4、价值的确定。应分摊的建设单位管理费=（1000+800+1200）/（1000+800+1200+3000）*100=50（万元）;B的新增固定资产价值二（IOoO+800+1200）+50+1000*120/4000+1000*60/4000+40=3135（万元）。6、（2016年考题）建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算日期为（）oA、提交竣工结算文件之日B、确认竣工结算文件之日C、竣工验收合格之日D、工程实际交付之日【答案】D【解析】本题考查的是合同价款纠纷的处理。利息从应付工程价款之日计付。当事人付款时间没有约定或这约定不明的，下列时间视为应付款时间
5、：建设工程已实际交付的，为交付之日；建设工程没有交付的，魏提交竣工结算文件之日；建设工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。7、（2015年）招标工程量清单是招标文件的组成部分，其准确性由0负责。A、招标代理机构B、招标人C、编制工程量清单的造价咨询机构D、招标工程量清单的编制人【答案】B【解析】该题主要考察的是：工程量清单的编制，“招标人对工程量清单中各分部分项工程或适合以分部分项工程项目清单设置的措施项目的工程量的准确性和完整性负责；投标人应结合企业自身实际、参考市场有关价格信息完成清单项目工程的组合报价，并对其承担风险”8、（2014年）采用经评审的最低投标价法评标时，下列说法中正确的是（
6、）A、经评审的最低投标价法通常采用百分制B、具有通用技术的招标项目不宜采用经评审的最低投标价法C、当出现经评审的投标价相等且报价也相等时，中标人由招标监管机构确定D、采用经评审的最低投标价法工作结束时，应拟定“价格比较一览表”提交招标人【答案】D【解析】在经评审的最低报价方法下，除招标人授权评标委员会直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。（1）经评审的最低投标价法的适用范围。按照评标委员会和评标方法暂行规定的规定，经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术
7、、性能没有特殊要求的招标项目。（2）详细评审标准及规定。采用经评审的最低投标价法的，评标委员会应当根据招标文件中规定的量化因素和标准进行价格折算，对所有投标人的投标报价以及投标文件的商务部分作必要的价格调整。根据经评审的最低投标价法完成详细评审后，评标委员会应当拟定一份“价格比较一览表”，连同书面评价报告提交招标人。9、（2020年真题）对工人工作时间消耗的分类中属于必需消耗时间而被计入时间定额的是O。A、偶然工作时间B、工人休息时间C、施工本身造成的停工时间D、非施工本身造成的停工时间【答案】B【解析】P54-60必需消耗的时间包括有效工作时间、休息时间和不可避免的中断时间。10、（2020
8、年真题）下列工程量清单计价的基本原理描述正确的是OA、E分部分项工程量X工料单价B、E措施项目工程量X措施项目工料单价）C、其他项目二暂列金额+暂估价+计日工+总承包服务费D、单项工程费二分部分项项目费+措施项目费+其他项目+税金【答案】C【解析】P37-39分部分项工程费二E（分部分项工程量X相应分部分项工程综合单价）；措施项目费二各措施项目费；其他项目费二暂列金额+暂估价+计H工+总承包服务费单位工程造价二分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金；单项工程造价二E单位工程造价；建设项目总造价二E单项工程造价。IU施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民
9、法院执行的文书是（）oA、和解协议书B、造价认定书C、行政调解书D、仲裁调解书【答案】D【解析】2020版教材P264本题考查的是合同价款纠纷的处理。当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书；拒不履行的，对方当事人可以请求人民法院执行。12、通过计时观察，完成某工程的基本工时为7hm3,辅助工作时间为工序作业时间的8%,规范时间占工作时间的13%,则完成该工程的时间定额是（）工日/m3。A、1.03B、1.04C、0.98D、1.09【答案】D【解析】7/8/（1-8%）/（1-13%）=1.09工日/m3。13、（2015年考题）某建设项目建设期为二年，建设期内
10、第一年贷款400万元，第二年贷款500万元，贷款在年内均衡发放，年利率为10%。建设期内只计息不支付，则该项目建设期贷款利息为（）万元。A、85.0B、85.9C、87.0D、109.0【答案】C【解析】教材P3L当总贷款是分年均衡发放时，建设期利息的计算按当年借款在年中支用考虑，即当年贷款按半年计息，上年贷款按全年计息，计算公式为：ql=（4002）10%=20万元q2=（400+20+500/2）10%=67万元建设期利息=20+67=87万元14、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为夜间施工增加费的取费基数的是（）oA、定额分部分项工程费+定额中可以计
11、量的措项目费B、定额人工费C、定额人工费与机械费之和D、定额人工费、材料费与机械费之和【答案】A【解析】2020版教材P191）安全文明施工费的计算基数应为定额基价（定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费）、定额人工费或定额人工费与施工机具使用费之和。2）其余不予计量的措施项目。包括夜间施工增加费，非夜间施工照明费，二次搬运费，冬雨季施工增加费，地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费，已完工程及设备保护费等。计算基数应为定额人工费或定额人工费与定额机械费之和。#15、（2016年）关于工程定额，下列说法正确的是（）。A、劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额
12、B、企业定额是企业内部使用的预算定额C、补充定额只能在指定范围内使用D、地区统一定额应根据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制【答案】C【解析】A不对：劳动定额的主要表现形式是时间定额；机械消耗定额的主要表现形式是机械时间定额。B不对：企业定额是施工单位根据本企业的施工技术、机械装备和管理水平编制的人工、材料、机械台班等的消耗标准。企业定额在企业内部使用，是企业综合素质的标志。C对：补充定额只能在使用范围内使用，可以作为以后修订定额的基础。D不对：说的是行业统一定额，地区统一定额主要考虑地区性特点和全国统一定额水平作适当调整和补充编制的。16、小规模纳税人提供应税服务适用（）计税。A、
13、简易计税方法B、简单计税方法C、一般计税方法D、复杂计税方法【答案】A【解析】本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。小规模纳税人发生应税行为适用简易计税方法计税。2020教材PlOT417、编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列有关编制补充项目的说法中正确的是（）oA、补充项目编码应由B与三位阿拉伯数字组成B、补充项目应报县级工程造价管理机构备案C、补充项目的工作内容应予以明确D、补充项目编码应顺序编制，起始序号由编制人根据需要自主确定【答案】C【解析】2020版教材P46在编制工程量清单时，当出现计量规范附录中未包括的清单项目时，编制
14、人应作补充。在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则和工作内容。18、（2014年）关于最终结清，下列说法中正确的是（）。A、最终结清是在工程保修期满后对剩余质量保证金的最终结清B、最终结清支付证书一经签发，承包人对合同内享有的索赔权利即自行终止C、质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应按合同约定的争议解决方式处理D、最终结清付款涉及政府投资的，应按国家集中支付相关规定和专用合同条款约定办理【答案】D【解析】本题考查的是最终结算。最终结清付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。19、正常施工条件下，完成单位合格建
15、筑产品所需某材料的不可避免损耗量为0.90kg,已知该材料的损耗率为7.20%,则其总消耗量为（）kg。A、13.5B、13.4C、12.5D、11.6【答案】B【解析】2020版教材P65本题考查的是材料消耗量的计算。损耗率=损耗量/净用量XlOO乐总损耗量二净用量+损耗量=净用量X（1+损耗率）；因此材料净用量=0.97.2%=12.50（kg）；材料消耗量=12.5+0.9=13.40（kg）20、某出料容量750L的混凝土搅拌机，每循环一次的正常延续时间为9min,机械正常利用系数为0.9.按8小时工作制考虑，该机械的台班产量定额为（）oA、36m3台班B、40m3台班C、0.28台班
16、/m3D、0.25台班/m3【答案】A【解析】2020版教材P66该搅拌机纯工作Ih循环次数=60/9=6.67（次）；该搅拌机纯工作Ih正常生产率=6.67750=5000（L）=5（m3）；该搅拌机台班产量定额=5X8X0.9=36（m3/台班）。21、某建设工程项目关键线路上的A工作由于非承包商的原因推迟了2天，还有一个非关键线路上的B工作也是由于非承包商的原因推迟了3天，B工作的总时差为4天，则承包商可以索赔的工期是（）天。A、2B、5C、7D、8【答案】A【解析】关键线路上的A工作由于非承包商的原因推迟了2天可以索赔。非关键线路上的B工作也是由于非承包商的原因推迟了3天，B工作的总时
17、差为4天，推迟的3天不会影响总工期，所以这3天不能索赔。承包商可以索赔的工期是2天。22、（2018年）某工业项目及其中I车间的有关建设费用如下表所示，则I车间应分摊的生产工艺设计费应为（）万元。A、112.0B、137.1C、160.0D、186.7【答案】C【解析】应分摊的工艺设计费二800/2000X400=160万元23、关于土地征用及迁移补偿费的说法中，正确的是（）oA、征用耕地的土地补偿费标准为该地被征用前三年，平均年产值的46倍B、拆迁补偿的方式可以实行货币补偿C、青苗补偿费归农村集体所有D、被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30倍【答案】B【解析】2020
18、版教材P24征用耕地的土地补偿费标准为该地被征用前三年，平均年产值的610倍；若农民自行承包土地的青苗补偿费应付给本人；每公顷被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的15倍。24、（2019年考题）在进行建设厂址多方案全寿命周期技术经济分析时，应计入项目投产后生产经营费用的是（）oA、拆迁补偿费B、生活设施费C、动力设施费D、原材料运输费【答案】C25、（2018年考题）某材料原价为300元t,运杂费及运输损耗费台计为50元t,采购及保管费费率3%,则该材料预算单价为（）元tA、350.0B、359.0C、360.5D、360.8【答案】C【解析】本题考查的是材料单价的计算（3
19、00+50）X（1+3%）=360.5元/t26、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费IlOO万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的工程造价为（）万元。A、 4250B、 4430C、 4550D、 5050【答案】C【解析】2020版教材P2图LLI我国现行建设项目投资构成可知流动资金不包含在工程造价中，因此工程造价二建设投资+建设期利息=工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息=2000+700+1100+450+180+120=4550万元27、招标工程清单编制时，在总承包服务费计价表中，
20、应由招标人填写的内容是（）。A、服务内容B、项目价值C、费率D、金额【答案】A【解析】2020版教材P51总承包服务费计价表的编制，项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。28、土地补偿费为该耕地被征用前三年平均年产值的（）倍。A、23B、35C、6CD、812【答案】C【解析】2020版教材P24土地补偿费为该耕地被征用前三年平均年产值的610倍。29、（2013年）关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（）。A、投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问B、招标文件的
21、澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源C、澄清发出的时间距投标截止日不足15天的应推迟投标截止时间D、投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间【答案】B【解析】招标文件的澄清与修改将在规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，澄清时不指明问题的来源。30、（2020年真题）关于项目决策与工程造价的关系，下列说法正确的是OA、项目不同决策阶段的投资估算精度要求是一致的B、项目决策的内容与工程造价无关C、项目决策的正确性不影响设备选型D、工程造价的金额影响项目决策的结果【答案】D【解析】PH9-127A选项错误：项目不同决策阶段的投资估算精度要求不同B选项
22、错误：项目决策的内容是决定工程造价的基础C选项错误：项目决策的正确性是工程造价合理性的前提D选项正确：工程造价的数额影响项目决策的结果。31、（2013年）国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分是OoA、直接建设成本B、建设成本上升费C、不可预见准备金D、未明确项目准备金【答案】B【解析】估算中使用的构成工资率、材料和设备价格基础的截止日期就是“估算日期”，必须对该日期或已知成本基础进行调整，以补偿直至工程结束时的未知价格增长。这部分价格增长在工程造价中体现为建设成本上升费用。32、（2011年）根据建设工程工程
23、量清单计价规范（GB50500-2008）,关于索赔时限的规定的说法，错误的是（）。A、，承包人应在确认引起索赔事件发生后28天内向发包人发出索赔通知B、承包人应在确认引起索赔事件发生后42天内向发包人递交一份详细的索赔报告C、对于具有连续影响的索赔事件，承包人应在该事件产生的影响结束后42天内，递交一份最终索赔报告D、发包人在收到最终索赔报告的28天内未作答复即视为该索赔报告已经认可【答案】C【解析】承包人应在确认引起索赔事件发生后28天内向发包人发出索赔通知。承包人应在确认引起索赔事件发生后42天内向发包人递交一份详细的索赔报告。对于具有连续影响的索赔事件，承包人应在该事件产生的影响结束后
24、28天内，递交一份最终索赔报告。发包人在收到最终索赔报告的28天内未作答复即视为该索赔报告已经认可。33、施工管理用财产、车辆保险费用应计入()oA、现场经费B、其他直接费C、企业管理费D、固定资产其他费用【答案】C【解析】2020版教材PlI企业管理费包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税金、其他。34、投标人为使报价具有竞争力，下列有关生产要素询价的做法中，正确的是()oA、在通过资格预审前进行询价B、尽量向咨询公司进行询价C、不论何时何地尽量使用自有机械D、劳务市场
25、招募零散工有利于管理【答案】B【解析】2020版教材P198A错，在报价前必须通过各种渠道，采用各种方式对所需人工、材料、施工机具等要素进行系统的调查，掌握各要素的价格、质量、供应时间、供应数量等数据，这个过程称为询价。B对，通过咨询公司所得到的询价资料比较可靠，但需要支付一定的咨询费用，也可向同行了解。C错，在外地施工需用的施工机具，有时在当地租赁或采购可能更为有利。选项D错误，劳务询价主要有两种情况：一是成建制的劳务公司，相当于劳务分包，一般费用较高，但素质较可靠，工效较高，承包商的管理工作较轻；另一种是劳务市场招募零散劳动力，根据需要进行选择，这种方式虽然劳务价格低廉，但有时素质达不到要
26、求或工效较低，且承包商的管理工作较繁重。35、(2013年)关于预算定额人工、材料、机械台班消耗量的计算和确认，下列说法中正确的是()。A、人工消耗中包含超出预算定额取定运距后的超运距工B、材料损耗量按照材料消耗量的一定比例计算C、各种胶结、涂料等材料的配合比用料，按换算法计算D、按小组产量计算机械台班产量时，机械幅度差系数取10%【答案】C【解析】各种胶结、涂料等材料的配合比用料，可以根据要求条件换算，得出材料用量。选项A,人工消耗中包括超运距用工，其中超运距二预算定额取定运距-劳动定额已包括的运距，当实际工程现场运距超过预算定额取定运距时，不属于超运距用工，另行计算现场二次搬运费。选项B,
27、材料损耗量按材料净用量的一定比例计算。选项D,不同机械的幅差系数不同，土方机械25%,打桩机械33%,吊装机械30%,钢筋加工、木材、水磨石等各项专用机械的幅度差为10%o36、（2016年）关于施工图预算的含义，下列说法中正确的是0。A、是设计阶段对工程建设所需资金的粗略计算B、其成果文件一般不属于设计文件的组成部分C、可以由施工企业根据企业定额考虑自身实力计算D、其价格性质为预期，不具有市场性质【答案】C【解析】施工图预算的成果文件称作施工图预算书，也简称施工图预算，它是在施工图设计阶段对工程建设所需资金做出较精确计算的设计文件。施工图预算价格既可以是按照政府统一规定的预算单价、取费标准、
28、计价程序计算而得到的属于计划或预期性质的施工图预算价格，也可以是通过招标投标法定程序后施工企业根据自身的实力即企业定额资源市场单价以及市场供求及竞争状况计算得到的反映市场性质的施工图预算价格。37、（2018年）关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（）oA、应直接委托造价工程师编制B、应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资C、项目建设书阶段的投资估算精度误差应控制在20%以内D、应对影响造价变动的因素进行敏感性分析【答案】D【解析】应委托有相应工程造价咨询资质的单位编制，A错；应做到工程内容和费用构成齐全，不漏项，不提高或降低估算标准，计算合理，不少算、不重复计算，B错；项目
29、建设书阶段的投资估算精度误差应控制在30%以内，C错。38、工程竣工后，由于洪水等不可抗力造成的损坏，承担保修费用的单位是（）oA、施工单位B、建设单位C、设计单位D、监理单位【答案】B【解析】2020版教材P262由他人及不可抗力原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从质量保证金中扣除费用。发承包双方就缺陷责任有争议时，可以请有资质的单位进行鉴定，责任方承担鉴定费用并承担维修费用。39、下列费用中，属于生产准备费的是（）oA、人员培训费B、竣工验收费C、联合试运转费D、完工清理费【答案】A【解析】2020版教材P29在建设期内，建设单位为保证项目正常生产而发生的人
30、员培训费、提前进厂费以及投产使用必备的办公、生活家具用具及工器具等的购置费用。40、某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为500万元，并约定合同价的60%为可调部分。可调部分中，人工占40%,材料占40%,其余占20%。结算时，人丁费价格指数增长了10%,材料费增长了15%,其他未发生变化。则该项工程项目应结算的工程价款为（）万元。A、520B、530C、540D、550【答案】B【解析】2020版教材P241本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。本题中定值权重=I-0.6=0.4,人工费权重系数=0.6X0.4=0.24,材料费权重系数=0.6X0.4=0.24,其余部分权重系数=
31、0.6X0.2=0.12,应结算的工程价款=5000.4+0.24xl.1+0.241.15+0.121）=530（万元）41、（2018年）采用分项详细估算法进行流动资金估算时，应计入流动负债的是（）oA、预收账款B、存货C、库存资金D、应收账款【答案】A【解析】流动负债=应付账款+预收账款42、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列各项费用中表述正确的是（）oA、计算人工费的基本要素是人工工日消耗量B、材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成C、材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费D、施工机具使用费不包含仪器仪表的租赁费【答案】C【
32、解析】本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。计算人工费的基本要素有两个，即人工工日消耗量和人工日工资单价，选项A错误；材料单价由材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费组成，选项B错误；施工机具使用费，是指施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或其租赁费，选项D错误。2020教材P10T443、招标工程量清单中，在编制总承包服务费计价表时，应由招标人填写的内容是（）oA、服务金额B、项目名称C、费率D、金额【答案】B【解析】本题考查的是其他项目清单。在编制总承包服务费计价表时，项目名称和服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定
33、；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。2020教材P48-5144、（2016年）投标人在投标报价时，应优先被采用为综合单价编制依据的是OoA、企业定额B、地区定额C、行业定额D、国家定额【答案】A【解析】（2）综合单价确定的步骤和方法1）确定计算基础计算时应采用企业定额，在没有企业定额或企业定额缺项时，可参照本企业实际水平相近的国家、地区、行业定额，并通过调整来确定清单项目的人、材、机单位用量。45、据建设项目经济评价方法与参数（第三版），建设投资由（）三项费用构成。A、工程费用、建设期利息、预备费B、建设费用、建设期利息、流动资金C、工程费用、工程建设其他费用、预备费D、建
34、筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用【答案】C【解析】2020版教材PI页建设投资包括工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分。46、下列选项中，不属于国外承包工程中材料、设备的来源渠道的是（）oA、当地采购B、国内采购C、委托采购D、第三国采购【答案】C【解析】2020版教材P233本题考查的是国际工程招标投标及合同价款的约定。国外承包工程中的材料、设备的来源渠道有3种，即当地采购、国内采购和第三国采购。47、每个支付期末，承包人应与进度款同期向发包人提交本期间所有（）记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的相应金额。A、计日工B、暂估价C、暂列金额D、总承包服务费【答
35、案】A【解析】本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。每个支付期末，承包人应与进度款同期向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工金额。2020教材P237-24148、根据我国现行合同条件，关于工程变更价款调整的说法中，正确的是（）oA、工程变更引起分部分项工程项目发生变化的，已标价工程量清单中没有适用、但有类似变更项目的，可由承包人提出，报发包人确认后调整B、工程变更引起措施项目发生变化的，承包人不需将事先拟实施的方案提交给发包人确认C、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程变更导致的该清单项目的工程数量变化不足15%时，工程变更的综合单价
36、可由发承包双方协商调整D、因发包人原因提出的删减工程，致使承包人发生的费用未包含在已完工程中的，承包人有权提出并得到费用及利润补偿【答案】D【解析】A错误，工程变更引起分部分项工程项目发生变化的，已标价工程量清单中没有适用、但有类似变更项目的，可仅就变更后的差异部分，参考类似的项目单价由双方协商。B错误，工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认，并详细说明变化情况。方案经双方确认后执行。C错误，已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，且工程变更导致的该清单项目的工程数量变化不足15%时，采用该项目的单价。49、（2016年）某出料容量750L的砂浆
37、搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、终端需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、40s,运料和其他时间的交叠时间为50s,机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为0m3/台班A、29.79B、32.60C、36.00D、39.27【答案】C【解析】该搅拌机一次循环的正常延续时间=150+40+250+50+40-50=480s,该搅拌机纯工作Ih循环次数=3600/480=7.5h,该搅拌机纯工作Ih正常生产率=7.5750=5625L=5.625m3,该搅拌机台班产量定额=5.62580.8=36m3.50、（2014年）编制钢筋工程量清单时，适宜采用暂估量加签
38、证处理的钢筋是OoA、支撑双层钢筋用的“铁马”B、伸出构件的锚固钢筋C、设计注明的搭接钢筋D、规范规定的搭接钢筋【答案】A【解析】现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的铁马在编制工程量清单时，如果设计未明确，其工程数量可为暂估量，结算时按现场签证数量计算。”2022年建设工程计价预测卷（二）（总分100分，考试时长90分仲）一、单项选择题（每小题2分，共100分）1、已知某工程各月完成的合同价款如下表所示，若工程预付款限额为100万元，主要材料在合同价款中所占比重为40%,承包工程价款总额为800万元，则工程预付款应在（）月份开始扣回。A、4B、5C、6D、7【答案】A【解析】本题考查的是
39、预付款及期中支付。起扣点的累计完成工程金额T=2020教材P-M/N=800-100/40%=550（万元）。前三个月累计工程款额为500万元，前四个月累计工程款额为650万元，应当于第四个月开始起扣预付款。2020教材P256-2582、（2019年真题）在满足住宅功能和质量的前提下，下列设计方法中，可降低单位建筑面积造价的是OA、增加住宅层高B、分散布置公共设施C、增大墙体面积系数D、减少结构面积系数【答案】D【解析】P147-152根据不同性质的工程综合测算住宅层高每降低IoCm,可降低造价L2%-l.5%o选项A错误。在保证小区居住功能的前提下，适当集中公共设施，提高公共建筑的层数，合
40、理布置道路，充分利用小区内的边角用地，有利于提高建筑密度，降低小区的总造价。选项B错误。在满足住宅功能和质量前提下，适当加大住宅宽度。这是由于宽度加大，墙体面积系数相应减少，有利于降低造价。选项C错误。结构面积系数越小设计方案越经济。3、（2018年）国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括（）oA、国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴B、国内、国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费C、按当地市场预测的工资预涨费D、按当地工人保险费标准计算的保险费【答案】D【解析】出国期间的总费用包括出国准备到回国修整结束后的全部费用。主要包括：国内工资，包括标准工资、附加工资和补贴；派出工人的企业
41、收取的管理费；服装费、卧具及住房费；国内、国际差旅费；国外津贴费和伙食费；奖金及加班费；福利费；工资预涨费，按我国工资现行规定计算，工期较短的工程可不考虑；保险费，按当地工人保险费标准计算，故选D04、（2020年真题）某工程建设期2年，第一年投入2000万元，第二年投入3000万元,建设期利息只计息不付息，利率万。建设期利息是OA、455B、460C、720D、830【答案】B【解析】P31-32第一年建设期利息=20002x10%=100万元，第二年的建设期利息二（2000100+30002）X10%=360万元,建设期利息=100+360=460万元。5、（2019年真题）工作日写实法测
42、定的数据显示，完成Iom3某现浇混凝土工程需基本工作时间8小时，辅助工作时间占工序作业时间的8%,准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%o则该混凝土工程的时间定额是（）工日/1OnI3。A、1.44B、1.45C、1.56D、1.64【答案】B【解析】P61-63工序作业时间二基本工作时间+辅助工作时间规范时间二准备与结束工作时间+不可避免的中断时间十休息时间工序作业时间=基本工作时间十辅助工作时间=基本工作时间/（1-辅助时间）定额时间=工序作业时间/（1-规范时间）基本工作时间=8h=1（工日/m3）工序作业时间=1（1-8%）=1
43、.087（工日/m3）时间定额二L087（l-5%-2%-18%）=l.45（工日/m3）6、某分部分项工程的清单编码为020301008001,则该专业工程的代码为（）。A、02B、03C、01D、008【答案】A【解析】本题考查的是分部分项工程项目清单。第一级为专业工程代码，即02；第二级为附录分类顺序码，即03；第三级为分部工程顺序码，即01；第四级为分项工程项目名称顺序码，即008；第五级为工程量清单项目名称顺序码,BPOOlo2020教材P44-477、（2019年考题）某高速公路项目招标采用经评的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标最的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标
44、1#、2#标段，其报价依次为7000万元、6000万元，若甲在1#标段已被确定为中标，则其在2#标段的评标价是（）万元A、 5720B、 6240C、 5760D、 6280【答案】C【解析】6000（1-4%）=5760o8、某公路工程的1#标段实行招标确定承包人，中标价为5000万元，招标控制价为5500万元，其中安全文明施工费为500万元，规费为300万元，税金的综合税率为3.48%,则承包人报价浮动率为（）oA、9.09%B、9.62%C、10.00%D、10.64%【答案】A【解析】2020版教材P2382020版教材承包人的报价互动率中招标控制价和中标价均不需要扣除安全文明施工费。
45、承包人报价互动率=（5500-5000）5500*100%=9.09%,9、关于施工机械安拆费和场外运费的说法，正确的是（）oA、安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和B、安拆费中包括机械辅助设施的折旧费C、安拆复杂、移动需要起重及运输机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费不予计算D、固定在车间的施工机械，计算安拆费及场外运费【答案】B【解析】2020版教材P73本题考查的是安拆费及场外运费的组成。安拆费指施工机械在现场进行安装与拆卸所需的人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用。因此A错，B对。（2）单独计算的情况包括：1）安拆复杂、移动需要起重及运输机
46、械的重型施工机械，其安拆费及场外运费单独计算2）利用辅助设施移动的施工机械，其辅助设施（包括轨道和枕木）等的折旧、搭设和拆除等费用可单独计算。（3）不需计算的情况包括：1）不需安拆的施工机械，不计算一次安拆费；2）不需相关机械辅助运输的自行移动机械，不计算场外运费；3）固定在车间的施工机械，不计算安拆费及场外运费。（4）自升式塔式起重机、施工电梯安拆费的超高起点及其增加费，各地区、部门可根据具体情况确定。10、在工程概预算编制时，下列说法正确的是（）oA、工程概预算的形成过程就是依据工程定额、预算价格和取费标准，经过不同层次的计算形成相应造价的过程B、工程概预算编制的基本构造要素包括人工、材料和施工机具使用费C、工程量计算书是根据施工图编制的D、投资估算指标是确定工料单价的依据【答案】B【解析】2020版教材P3738页本题考查的是工程概预算编制的概念和程序。工程概预算单位价格的形成过程，就是依据概预算定额所确定的消耗量乘以定额单价或市场价，经过不同层次的计算形成相应造价的过
