《2023年合同管理考题含答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年合同管理考题含答案.docx(85页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、2023年合同管理考题(一)一、单项选择题(每小题2分,共100分)1、下列关于资格预审文件的澄清中,表述错误的是()0A、申请人的澄清或说明应采用书面形式B、申请人的澄清或说明不得改变资格预审申请文件的实质性内容C、申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分D、申请人主动提出的澄清或说明,招标人和审查委员会应当接受并作为资格预审申请文件的组成部分2、根据标准设计施工总承包合同,工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是()oA、异常恶劣的气候条件B、不可预见的物质条件C、监理人的指示错误D、发包人提供的材料提前交货3、某建设工程复杂,工程技术、结构方案难以预先确
2、定,时间特别紧迫,该建设工程施工合同适宜选择O作为合同计价方式。A、单价合同B、固定总价合同C、可调总价合同D、成本加酬金合同4、根据NEC工程施工合同,选项F属于()oA、目标合同B、标价合同C、管理合同D、成本补偿合同5、必须招标的某施工项目,采用经评审的最低投标价法评标,中标候选人中排序靠前的两位投标人甲、乙的情况如下:甲报价IOoO万元,评标价950万元;乙报价980万元,评标价990万元。此时()。A、中标人为甲,合同价为950万元B、中标人为甲,合同价为IoOO万元C、中标人为乙,合同价为980万元D、中标人为乙,合同价为990万元6、第三者责任险是指凡工程期间的保险有效期内因工地
3、上发生意外事故造成工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失,依法应由()承担的经济赔偿责任。A、被保险人B、保险人C、保险人和被保险人连带D、受益人7、在施工招标投标中,下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是()A、投标文件没有按要求密封B、投标人在投标有效期内撤销投标C、中标人拒绝订立合同D、中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正8、(2018年真题)工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于()oA、法定代理B、委托代理C、指定代理D、延伸代理9、建设工程设计合同当事人包括OA、承包人和设计人B、发包人和设计人C、发包人和承包人D、承包人和分包人10、在对以往历次已
4、签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时,监理人有权予以修正,承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正,应在O支付或扣除。A、竣工结算B、下一次进度款中C、本次进度付款中D、以上都不正确11在项目招标评标结束后,中标人的投标保证金应当在O退还。A、发出中标通知书后B、完成评标后C、提交履约担保后D、合同履行完毕后12、缺陷责任期从()起算。A、投标函中写明的竣工日开始B、开工通知中写明的开工日开始C、投标函中写明的开工日开始D、工程接收证书中写明的竣工日开始13、(2020年真题)关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法,正确的是()oA、装饰装修工程的分
5、包人,请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的,人民法院应予支持B、优先受偿的范围包括承包人应获得的利润C、施工合同无效或建筑工程未经竣工验收,承包人不得行使工程价款的优先受偿权D、承包人行使优先受偿权的期限为1年,自发包人应当给付建设工程价款之日起计算14、缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷,()应负责修复,直到检验合格为止。A、承包人B、发包人C、业主D、责任人15、固定单价合同适用于()的项目。A、工期长,工程量变化幅度较大B、工期长,工程量变化幅度不太大C、工期短,工程量变化幅度不太大D、工期短,工程量变化幅度较大16、在设计施工总承包合同中,下列合同文件解
6、释顺序靠后的是()oA、合同协议书B、发包人要求C、承包人建议书D、价格清单17、根据标准施工招标文件,评标委员会发现投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,正确的处理方式是()oA、以大写金额为准B、对投标报价进行修正,修正价格须经投标人书面确认C、直接按投标人的总报价评审,后果由投标人承担D、要求投标人当场重新报价,按新报价评审18、工程施工合同(ECC)中,()是对核心条款的补充和细化。A、合同条款B、主要选项条款C、次要选项条款D、基础条款19、根据标准施工合同,投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时,差额部分应由()进行补偿。A、发包人B、承包人C、造价咨询机构D、合同条款确定
7、的该风险责任人20、建设工程项目施工采用公开招标方式并且需要通过资格预审筛选出有资格的投标人的,应当按规定发布(),公布投标人资格条件。A、邀请公告B、招标公告C、资格预审公告D、投标邀请书21、在财产保险合同有效期内,保险标的危险程度显著增加的,被保险人应当按照合同约定及时通知保险人,保险人()oA、不能增加保险费,可以解除保险合同B、不能解除保险合同,可以增加保险费C、可以增加保险费,也可以解除保险合同D、不能增加保险费,也不能解除保险合同22、设计施工总承包合同模式下,关于价格清单的说法错误的是()oA、与施工招标由发包人依据设计图纸的概算量提出工程量清单,经承包人填写单价后计算价格的方
8、式不同B、承包人按投标文件中规定的格式和要求填写,并标明价格的报价单C、清单价格费用的总和为签约合同价D、承包人完成所提投标方案计算的施工、竣工阶段的计划费用23、在建设项目各类招标中,不要求投标人依据给定工作量报价的是()招标。A、设计B、施工C、设备采购D、材料采购24、在有限数量制的资格审查中,如通过详细审查的申请人为8个,未超过规定数量,则()oA、选其中前3名通过资格审查B、8家均通过资格审查C、需重新进行资格审查D、对8家重新进行打分排序25、下列选项中,属于合同法律关系客体中智力成果的是()oA、借款合同B、勘察设计C、施工安装D、知识产权26、资格审查方法分为合格制和有限数量制
9、两种,两者的区别主要体现在()。A、审查程序B、审查因素C、合格者数量限制D、审查标准27、设计施工总承包中,由于在招标文件中发包人仅对项目的建设提出具体要求,实际方案由()提出,设计可能受到实施者利益影响,对工程实施成本的考虑往往会影响到设计方案的优化。A、监理人B、技术负责人C、承包人D、勘察人28(2018年真题)根据标准施工合同,关于监理人对质量检验和试验的说法,正确的是()oA、监理人收到承包人共同检验的通知,未按时参加检验,承包人单独检验,该检验无效B、监理人对承包人的检验结果有疑问,要求承包人重新检验时,由监理人和第三方检测机构共同进行C、监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部位质量有
10、疑问时,有权要求承包人对己覆盖的部位进行解开重新检验D、重新检验结果证明质量符合合同要求的,因此增加的费用由发包人和监理人共同承担29、(2015年真题)下列在建设工程中发生的事件中,属于建筑工程一切险除外责任的是()oA、台风导致脚手架坍塌B、雷电引起火灾C、建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D、洪灾引起的沉降30、某没有特殊专业施工技术要求的施工项目招标,四家投标人的报价和评标价分别为:甲,1800万元、1870万元;乙,1850万元、1890万元;丙,1880万元、1820万元;T,1990万元、1880万元,则中标候选人中排序第一的应为()。A、甲B、乙C、丙D、T31、(2016年真题)
11、根据建设工程勘察合同(示范文本),在有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时,应由()安排人员负责安全保卫工作。A、发包人B、勘察人C、监理人D、项目施工单位32、(2020年真题)根据标准施工招标文件中的通用合同条款,发包人负责提供的材料和工程设备经验收后,接收保管和施工现场内二次搬运所发生的费用由()承担。A、发包人B、承包人C、发包人和承包人D、发包人和材料设备供应商33、以下不属于综合评估法初步评审内容的是A、形式评审标准B、资格评审标准C、响应性评审标准D、项目管理机构评审34、根据九部委的勘察合同的规定,承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除工作的主体是()oA、发包人B、勘察
12、人C、施工单位D、监理单位35、合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时,发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误,由()承担。A、承包人B、发包人C、政府部分D、发包人和承包人36、根据标准施工招标文件规定,以下()属于违规行为。A、投标人在通过资格预审后放弃投标B、投标人在投标截止日期前修改投标文件C、投标人在投标截止日期前撤回已递交的投标文件退出竞争D、开标后,投标人发现投标文件存在细微错误,主动向评标委员会提出要求修改37、(2011年真题)根据建设工程施工合同(示范文本),下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中,正确的
13、是()oA、承包人应向发包人提交索赔意向通知B、承包人应向监理人提交索赔意向通知C、承包人提交索赔意向通知没有期限限制D、承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利丧失38、下列关于编制标底的说法错误的是()oA、标底是投标人计算的一个合理的基本价格B、标底必须保密,应当在开标时公布C、标底只能作为评标的参考D、一个招标项目只能有一个标底39、(2014年真题)关于合同法律关系的说法,正确的是()oA、合同法律关系可以没有内容B、技术秘密不能作为合同法律关系的客体C、只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭D、只有行为能够弓;起合同法律关系的消灭40、根据施工合同标准文本的规定,单位工程经验收合格
14、后,由()向承包人出具经()签认的单位工程验收证书。A、监理人、发包人B、发包人、监理人C、监理人、工程质量监督机构D、发包人、工程质量监督机构41、在FlDIC设计采购施工EPC合同条件中,()代表业主方进行项目管理。A、工程师B、工程师助理C、业主代表D、承包商代表42、关于保证人资格的说法正确的是()oA、公民个人不得作为保证人B、企业法人的职能部门一律不得作为保证人C、企业法人的分支机构一律不得作为保证人D、学校在一定条件下可以作为担保人43、设备采购合同中,由()负责提供设备运至目的地的包装。A、买方B、卖方C、运输部门D、安装单位44、对于进口的设备,将货物在出口国装船港装上船之前
15、的一切费用均已包含在报价是()A、 FoB价B、 FCA价C、 ClF价D、 ClP价45、依据担保法,()担保方式只能由合同当事人本人提供担保。A、保证B、抵押C、质押D、定金46、下列O情形导致承包人原因未在约定的工期内竣工,后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较低的一个作为支付计算的价格指数。A、不可抗力B、工程量增加C、承包商基础施工超挖D、设计变更47、(2019年真题)设计合同中定金条款约定发包人向设计人支付设计费的20%作为定金,则该定金自()之日起生效。A、合同签字盖章B、实际交付C、发包人完成设计任务书审批D、设计人收到发包人设计基础资料48、在建设工程材
16、料采购招标中,投标人报EXW价,对该报价理解不正确的是OoA、卖方在其所在地将货物交给买方后即完成交货B、应包括货物运至施工现场的运输费用和保险费C、应包括向政府缴纳的增值税和其他税D、货物在制造时使用的部件和原材料在从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税也应包括在内49、某工程在缺陷责任期内,因施工质量问题出现重大缺陷,发包人通知承包人进行维修,承包人不能在合理时间内进行维修,发包人委托其他单位进行修复,修复费用由()承担。A、发包人B、承包人C、使用人D、以上都不正确50、(2016年真题)下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实中,属于“行为”的是()oA、因国际禁
17、运解除进口设备运输合同B、因战争导致在建I程合同工期延长C、因建设意图改变,建设单位和施I单位协商变更工程承包范围D、因工程所在地山体滑坡,建设单位和施I单位协商解除合同2023年合同管理考题(一)参考答案】一、单项选择题1、D【解析】2020版教材P52-54选项D,招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。2、C【解析】2020版教材PIlO-112本题考核的是涉及承包人索赔的条款。根据标准施工合同中应给承包人补偿的条款,监理人的指示延误或错误指示可补偿内容为工期、费用和利润,选项A可补偿内容为工期,选项B可补偿内容为工期和费用,选项D可补偿的内容为费用。3、D4、C【解析】知识
18、点:EeC合同中的主要选项条款。选项A:带有分项工程表的标价合同;选项B:带有工程量清单的标价合同;选项C:带有分项工程表的目标合同;选项D:带有工程量清单的目标合同;选项E:成本补偿合同;选项F:管理合同。2020版教材PI62。5、B6、A【解析】2020版教材P19-22本题考核的是第三者责任险。第三者责任险是指凡工程期间的保险有效期内因工地上发生意外事故造成工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失,依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。7、A【解析】【没收投标保证金的情形】*(1)投标人在投标有效期内撤回投标书;(2)中标人在规定期限内无正当理由未签订合同,或不根据规定接受对错误的修正;
19、(3)中标人根据规定未能提交履约保证金;(4)投标人采用不正当的手段骗取中标。8、B【解析】(二)代理的种类代理包括委托代理和法定代理。委托代理基于授权而产生。法定代理是根据法律的直接规定而产生,是为未成年人、精神病人而设置的。因此,建设工程中的一切代理行为都是委托代理。如:项目经理是施工企业的代理人、总监理工程师是监理单位的代理人等。工程招标代理中,被代理人是发包人,代理人是招标代理机构。委托代理权可以书面委托,也可以口头委托。但应当书面委托的,必须采用书面形式。9、B【解析】2020版教材P83-84建设工程设计合同当事人包括发包人和设计人。发包人通常也是工程建设项目的业主(建设单位)或者
20、项目管理部门(如工程总承包单位)。承包人则是设计人,设计人须为具有相应设计资质的企业法人。10、C【解析】2020版教材P131本题考查的是设计施工总承包合同模式下工程款支付管理。在对以往历次己签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时,监理人有权予以修正,承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正,应在本次进度付款中支付或扣除。11C【解析】2020版教材P17本题考查的是保证在建设工程中的应用。中标的投标人在签订合同时.,向业主提交履约担保,招标人即可退回投标保函或者保证书。12、D【解析】2020版教材P99缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算,期限
21、视具体工程的性质和使用条件的不同在专用条款内约定(一般为一年)o13B【解析】选项A错误,司法解释规定,建设工程合同纠纷中,与发包人订立建设工程施工合同的承包人,根据合同法第二百八十六条规定请求其承建工程的价款,分包人不享有优先受偿权。选项B正确,除逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等之外且工程质量合格的,就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的,人民法院应予支持。优先受偿权必须以工程质量合格为前提条件,而无论工程是否竣工或合同是否有效。因此C错误。选项D错误,承包人行使建设主程价款优先受偿权的期限为六个月,自发包人应当给付建设工程价款之日起算。14、A【解析】2020版教材P99本题考
22、查的是合同履行涉及的几个时间期限。由于承包人拥有施工技术、设备和施工经验,缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷,承包人应负责修复,直到检验合格为止。15、C【解析】固定单价合同适用于适用于工期较短、工作内容和工程量变化幅度不大的项目。16、D【解析】2020版教材P121-123(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录;(4)专用条款;(5)通用合同条款;(6)发包人要求;(7)承包人建议书;(8)价格清单;(9)其他合同文件一经合同当事人双方确认构成合同文件的其他文件。17、A【解析】2020版教材P54-57投标文件中的大写金额与小写金额不致的,以大写金额为准。总价金
23、额与依据单价计算出的结果不致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误的除外。18、B【解析】2020版教材P162-163主要选项条款是对核心条款的补充和细化,使用者应根据需要选择适用的条款。因此,本题的正确答案为B。19、D【解析】2020版教材P95-96本题考核的是明确保险责任。如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值,工程受到保险事件的损害时,不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿,则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定,由该事件的风险责任方负责补偿。20、C【解析】1、编制资格预审文件招标人应根据标准施工招标资格预审文件,结合招标项目具体特点和实际需要,编制资格预审
24、文件。2、发布资格预审公告(1)公开招标并进行资格预审的项目,应当发布资格预审公告,具有代替招标公告的功能。(2)对于依法必须进行招标的项目的资格预审公告,应当在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。21、C【解析】在合同有效期内,保险标的危险程度显著增加的,被保险人应当及时通知保险人,保险人可以按照合同约定增加保费或解除合同。22、D【解析】2020版教材P121-123本题考查的是合同文件。选项D,价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的计划费用,清单价格费用的总和为签约合同价。23 A【解析】知识点:工程设计招标概述。设计招标首先提出设计思路和
25、初步方案,并论证该方案的优点和实施计划,在此基础上进一步提出报价。2020版教材P25o24 B【解析】知识点:资格预审办法。通过详细审查的申请人未超过规定数量的(且不少于3个),均通过资格预审,不再进行评分。2020版教材P53。25、D【解析】2020版教材P6-9本题考核的是智力成果。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果,包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。如专利权、工程设计等,都有可能成为合同法律关系的客体。26、C27C【解析】2020版教材P120设计施工总承包中,由于在招标文件中发包人仅对项目的建设提出具体要求,实
26、际方案由承包人提出,设计可能受到实施者利益影响,对工程实施成本的考虑往往会影响到设计方案的优化。28、C【解析】(三)监理人的质量检查和试验1.与承包人的共同检验和试验监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验和工程隐蔽前的检验。收到承包人共同检验的通知后,监理人既未发出变更检验时间的通知,又未按时参加,承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验,将记录送交监理人后可继续施工。此次检查或试验视为监理人在场情况下进行,监理人应签字确认。2.监理人指示的检验和试验(1)材料、设备和工程的重新检验和试验监理人对承包人的试验和检验结果有疑问,或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时
27、,由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求,由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担;重新试验和检验结果证明符合合同要求,由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。(2)隐蔽工程的重新检验承包人覆盖工程隐蔽部位后,发包人或监理人对质量有疑问的,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查,承包人应遵照执行,并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润;经检查证明工程质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承
28、包人承担。29、C【解析】【保险责任范围二要赔的】(1)自然事件:地震、海啸、雷电、台风、暴雨、水灾、地面下陷下沉等人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象;(2)意外事故:不可预料的且被保险人无法有效控制的突发事件,如火灾、爆炸。【除外责任二不赔的】(每年都考)(1)保风险,必然发生的损失不保(如材料损耗、机械磨损、维修检修保养费用)。(2)自燃、氧化、气温变化、正常水位变化等渐变原因,不属于自然灾害,不保。(3)被保险人管理失误(如设计错误、施工方法不当、材料不合格、停电断电造成的)不属于意外事件,不保。(4)保建造/安装过程。开始建造前已存在的,结束建造后的(例如工程业主己经验收合格或实际接收
29、的部分)不保。30、C【解析】2020版教材P54-57按照招标投标法的规定,评标办法可以采用经评审的最低投标价法,评标价最低者最好。31A【解析】2.发包人违约合同履行中发生下列情况之的,属发包人违约:(1)发包人未按合同约定支付勘察费用;(2)发包人原因造成勘察停止;(3)发包人无法履行或停止履行合同;(4)发包人不履行合同约定的其他义务。发包人发生违约情况时,发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和勘察人损失等。32、B【解析】P102-104发包人提供的材料和工程设备验收后,由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的费用。33D【解析】2020版教材P57-59综合
30、评估法与最低评标价法初步评审标准的参考因素与评审标准等方面基本相同,只是综合评估法初步评审标准包含形式评审标准、资格评审标准和响应性评审标准三部分。34、B【解析】知识点:勘察人的义务。完成合同约定的全部工作,并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补,并应自行承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除。2020版教材P7735B【解析】2020版教材P128T29本题考查的是进度管理。合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时,发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误,由发包人承担。36、D【解析】知识点:接受投标书阶段的工作。
31、评标委员会不接受投标人的主动澄清与修改。2020版教材P3949。37 B【解析】2.监理人处理索赔监理人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内,将索赔处理结果答复承包人。承包人接受索赔处理结果,发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的,按合同争议解决。38 A【解析】2020版教材P40-49标底是由招标人组织专门人员为准备招标的工程计算出的一个合理的基本价格。39、C【解析】(二)合同法律关系的产生、变更和消灭(1题)能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实,就是法律事实,包括行为和事件。(一)行为行为是指法律关系主体有意识
32、的活动,能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为,如:建设工程合同当事人违约,会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外,*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是种法律事实,也能引起法律关系的发生、变更、消灭。(二)事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否,是当事人无法预见和控制的。*事件举例:地震、台风、战争、罢工、禁运等。40、A【解析】2020版教材Pl14-117本题考查
33、的是竣工验收管理。验收合格后,由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。41、C【解析】本题考查的是设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件典型条款分析。银皮书中没有“工程师”这一角色,而是由业主方委派“业主代表”代替业主负责工程管理工作。42、B【解析】保证人的资格具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民,可以作为保证人。但是,以下组织不能作为保证人:(1)企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的,可以在授权范围内提供保证。(2)国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团
34、体43B【解析】知识点:材料、设备采购合同履行管理。卖方应提供货物运至目的地所需要的包装。2020版教材PI46。44、A【解析】本题考查的是材料设备采购招投标报价方式。FOB价(FreeonBOard,装运港船上交货),将货物在装船港装上船之前的切费用均已包含在报价中。45D【解析】2020版教材P13-16本题考查的是担保方式。选项A,保证法律关系至少有三方参加,即保证人、被保证人(债务人)和债权人。选项BC抵押与质押可以由债务人或第三人提供担保。定金是指当事人双方为了保证债务的履行,约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。46 C47 B【解析】(五)定金(1)定金是指当事
35、人双方为了保证债务的履行,约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。(2)定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%,否则超过的部分无效。(3)定金合同要采用书面形式,并在合同中约定交付定金的期限,定金合同从实际交付定金之日生效。(4)债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回。(5)给付定金的一方不履行债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行债务的,应当双倍返还定金。(6)定金合同为从合同(担保合同为从合同),主合同无效,定金合同无效48、B49B【解析】知识点:缺陷责任期。缺陷责任期内如果承包人不能在合理时间内修复缺陷,发包人可以自行修复或委托其他人修复,修复
36、费用由缺陷原因的责任方承担。本题是施工质量问题,所以由承包人承担。2020版教材PIl7。50、C【解析】(二)合同法律关系的产生、变更和消灭(1题)能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实,就是法律事实,包括行为和事件。(一)行为行为是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为,如:建设工程合同当事人违约,会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外,*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是种法律事实,也能引起法律关系的发生
37、、变更、消灭。(二)事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否,是当事人无法预见和控制的。*事件举例:地震、台风、战争、罢工、禁运等。2023年合同管理考题(二)一、单项选择题(每小题2分,共100分)1、某建设项目开标后,评标委员会发现某投标人的工程量清单中,总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时,投标授权人经核算后,认为总价、单价都有错误,遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以()为准。A、原总价B、原单价与工程量乘积之和C、新总价D、新单价与工程量乘积之和2、材料采购招标,投标保证金
38、般不得超过项目估算价的O.但最高不得超过O万元人民币A、 2%;20B、 2%;80C、 5%;20D、 5%;803、设计施工总承包合同模式下,不可预见物质条件的风险由发包人承担,承包人遇到不可预见物质条件时,及时通知了监理人,监理人没有发出指示,承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误,由O承担。A、发包人B、承包人C、监理人D、发包人和承包人4、根据机电产品采购国际竞争性招标文件,属于设备采购中伴随服务的是()oA、对设备进行包装B、提供设备组装所需工具C、交付设备D、通知买方预计到货日期5、根据标准设计施工总承包招标文件,关于保险责任的说法,正确的是()oA、建设工程设计责任险应当由
39、发包人投保B、选择建设工程设计责任险的保险人,应当经发包人与承包人双方同意C、第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保D、发包人应当为承包人的施工设备投保6、建设工程项目勘察设计采用公开招标的,招标人应在()。A、行业协会网站发布招标公告B、行业协会网站发布投标邀请书C、国家指定的招标采购等网站发布招标公告D、国家指定的招标采购等网站发布投标邀请书7、判断勘察设计投标人的技术能力,是否具备承担勘察设计任务的能力,主要通过判断()oA、各类勘察设计人员的专业覆盖面B、各类勘察设计人员数量和各级职称人员的比例C、勘察设计负责人的资格和能力D、同类工程的设计经历8、关于保证方式的表述中,符合担保法规
40、定的是()oA、在具体合同中,担保方式由当事人约定,如果当事人没有约定或者约定不明确的,按照般保证承担保证责任B、连带责任保证是指当事人在保证合同中约定,债务人不能履行债务时,由保证人承担责任的保证C、连带责任保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担担保责任D、保证的方式有一般保证和连带责任保证9、某施工合同履行中,发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理,都由发包人的员工乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款,但乙并未获得发包人法定代表人的书面授权。工程竣工结算时,甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时,对
41、已支付的工程款O。A、经乙签字的均无效,全部由甲重新确认B、经甲确认的有效,甲不予确认的无效C、经乙签字的全部有效D、需委托造价管理部门确定10、下列选项属于合同法律关系内容的是O。A、主体B、权利C、对象D、客体11投标保证的有效期限从O之日起计算。A、招标文件出售B、投标文件递交C、投标截止D、中标通知书发出12、本人知道他人以自己名义行为而不作否认表示,代理关系()0A、成立B、不成立C、取决于被代理人是否追认D、取决于代理人是否申请被代理人确认13、按照担保法的规定,下列财产中可以作为抵押物的是O。A、抵押人依法有权处分的国有土地使用权B、抵押人使用的宅基地C、抵押人拥有的股票D、学校
42、设施14、设计施工阶段总承包合同的承包人应提前()d将申请竣工试验的通知送达监理人。并按照专用条款约定的份数,向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。A、14B、21C、35D、4215、标准设计施工总承包合同中的“价格清单”是指()oA、发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单B、承包人依据发包人工程量清单计算出的报价清单C、承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用D、设计总承包与施工总承包的签约合同价及其构成16、施工合同履行中,发包人迟延提供由其负责采购的材料、工程设备,承包人向监理人提出索赔要求。根据标准施工合同通用条款的规定,可以给予承包人的补偿包括()oA、工
43、期B、费用C、利润D、以上均可以17、根据标准设计施工总承包合同,需政府有关部门审查或批准的设计文件,发包人应在对其审查同意后的()日内向政府有关部门报送审查。A、7B、15C、21D、3018、在施工合同履行中,发包人按合同约定购买了玻璃,现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管,当施工需要使用时发现部分玻璃丢失,则应由()。A、保管员负责赔偿损失B、发包人承担损失责任C、承包人负责赔偿损失D、发包人与承包人共同承担损失责任19、(2015年真题)根据标准施工招标文件,下列评审工作中,不属于综合评估法的初步评审阶段工作内容的是()oA、形式评审B、资格评审C、响应性评审D、施工
44、方案合理性评审20、(2014年真题)根据标准施工合同,不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是()oA、不利地质条件B、不利水文条件C、有毒作业环境D、不利气候条件21、勘察人的试验室应当通过行业管理部门认可的(),具有相应的资格证书、试验人员和试验条件,否则应当委托第三方试验室进行室内试验A、CMA计量认证B、MAC计量认证C、ACM计量认证D、CAM计量认证22、关于合同法律关系主体中自然人的表述,不正确的是()oA、自然人从出生时起到死亡时止,具有民事权利能力B、自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人C、自然人仅指我国公民可以作为合同法律关系的主体D、作为合同法律关系主体
45、的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力23、以下O专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A、高空作业工程B、地下暗挖工程C、大爆破工程D、深水作业工程24、某设计单位参加联合体投标后又以自己的名义在同招标项目中单独投标,则O。A、联合体投标无效,单独投标有效B、联合体投标有效,单独投标无效C、联合体投标.单独投标均有效D、联合体投标.单独投标均无效25、在材料采购招标中,合同条款中规定预付款为合同总价的15%,如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付,则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价()提前付款后的利息,在评标价中()这笔金额。A、5%,加上B、5%,
46、减去C、20%,加上D、20%,减去26、FlDIC系列合同中,由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同,采用总价合同,业主委托工程师管理合同,由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付的是()A、施工合同条件B、简明合同格式C、土木工程施工合同条件D、生产设备和设计一一施工合同条件27、对于抢险救灾的工程,般采用()的计价方式。A、单价合同B、固定总价合同C、可调总价合同D、成本加酬金合同28、(2016年真题)建设工程材料设备采购合同属于买卖合同,除法律有特殊规定外,作为合同成立的条件是()oA、标的物交付B、当事人之间意思表示一致C、货款支付D、材料设备所有权转移29、(2013年真题)关于保证人资格的说法,正确的