2023年招标师《招标采购合同管理》冲刺备考200题（含详解）.docx

《2023年招标师《招标采购合同管理》冲刺备考200题（含详解）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年招标师《招标采购合同管理》冲刺备考200题（含详解）.docx（145页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、2023年招标师招标采购合同管理冲刺备考200题（含详解）一、单选题1 .下列各项不属于招标采购合同的法的价值的是（）。A、公平价值Bx平等价值C、效率价值Dv秩序价值答案：C解析：招标采购合同体现的法的价值主要包括：平等价值。平等即同等情况同等对待。公平价值。招标采购合同对公平价值的追求体现在：一是赋予适格主体通过公平竞争获得中标的机会；二是保证招标程序的公开、公正，以确保中标结果的公平。秩序价值。招标采购合同对秩序价值的追求，具体体现为对公平竞争的市场秩序的维护。2 .下列各项中，（）不属于中国人民保险公司条款规定的险别。A、意外险B基本险C、附加险Dv其他专门险答案：A解析：中国人民保险

2、公司条款规定的险别包括基本险、附加险和其他专门险三种。3 .关于完税后交货DDP（指定目的地），下列说法错误的是（）。A、卖方自负风险和费用，取得出口和进口许可证或其他官方批准证件，并且办理货物出口和进口所需的一切海关手续B、卖方负责订立运输合同，将货物运至合同约定的目的地的特定交货地点，如对特定交货地点未作具体规定，卖方可在指定目的地内选择最合适的交货地点C、卖方对买方无订立保险合同的义务，但应买方的要求，并在由买方承担风险和费用的情况下，卖方必须向买方提供其办理保险所需的信息D、卖方承担在进口国内的指定地点完成交货之后的一切费用，包括办理货物进口所涉及的关税和其他费用答案：D解析：D项，卖

3、方承担在进口国内的指定地点完成交货之前的一切费用，包括办理货物出口和进口所涉及的关税和其他费用。买方承担受领货物之后所发生的各种费用。4 .下列不属于公路运输主要缺点的是O。A、运输成本较高，仅次于航空运输B、运输的连续性较低，运输途中容易受到干扰C、运输的机动性较小D、安全性较低，排放的尾气和噪声对环境污染较大答案：C解析：公路运输是一种现代化的运输方式，它不仅可以直接运进或运出对外贸易货物，而且也是车站、港口和机场集散进出口货物的重要手段。公路运输具有机动灵活、速度快和方便等特点，尤其是在实现“门到门”运输中，更离不开公路运输。但公路运输也有一定的局限性，如载货量有限，运输成本高，容易造成

4、货损事故。5,下列关于权利转让的说法中，正确的是()。A、合同权利转让可以对合同权利的内容进行改变B、合同权利转让只能将合同权利全部转让C、合同权利的转让不得违反法律和社会公德D、债权人可以自由转让其权利，不受任何限制答案：C解析：A项，合同权利的转让是指不改变合同权利的内容，由债权人将权利转让给第三人。B项，债权人既可以将合同权利全部转让，也可以将合同权利部分转让。CD两项，法律允许债权人的转让行为，只要不违反法律和社会公德，债权人可以转让其权利。但是，为了维护社会公共利益和交易秩序，平衡合同双方当事人的权益，法律对权利转让的范围进行一定的限制。6 .关于保险合同管理要点，下列说法错误的是O

5、。A、保险的核心作用在于由保险人分担被保险人不确定发生的损失B、保险人可以按照合同约定对保险标的的安全状况进行检查，及时向投保人、被保险人提出消除不安全因素和隐患的书面建议C、投保人、被保险人未按照约定履行其对保险标的的安全应尽的责任的，保险人有权要求增加保险费或者解除合同D、保险人为维护保险标的的安全，可以不经被保险人同意，采取安全预防措施答案：D解析：D项，保险人为维护保险标的的安全，经被保险人同意，可以采取安全预防措施。7 .总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，()对分包工程的质量承担连带责任。A、总承包单位Bx分包

6、单位C、总承包单位与分包单位Dv专业承包人答案：C解析：专业分包合同的发包人一般是具有相应资质的总承包人，总承包人依法将专业工程分包给具有相应资质的专业承包人。根据建设工程质量管理条例第27条规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。8 .仲裁条款的内容不包括()。A、仲裁地点B、仲裁机构C、仲裁裁决效力D、仲裁员答案：D解析：仲裁条款的内容一般包括以下几个方面：仲裁地点；仲裁机构；仲裁规则；仲裁裁决效力。9 .卖方将货物运至出口国装运港船上，并支付抵达目的港的运费和最低保

7、险费,这种国际贸易价格术语是()。A、CIFB、FCAC、FOBD、DDP答案：A解析：CIF即成本加保险费、运费(指定目的港)。采用CIF术语时，卖方在双方约定的时间和装运港，将合同规定的货物交到卖方自己所派船只的船上,完成交货。货物在装运港装船时，货物灭失或损坏的风险在货物交到船上时转移。卖方承担交货前所涉及的各项费用，包括需要办理出口手续时所应交纳的关税和其他费用。卖方还要支付从装运港到目的港的运费和相关费用，并且承担办理水上运输保险的费用。10 .关于索赔条款，下列说法错误的是()。A、合同中的索赔条款一般包括索赔情形、索赔期限及索赔方式B、承包人未能在知道或应当知道索赔事件发生30天

8、内向对方提出索赔意向通知书的，则丧失要求追加付款和延长工期的权利C、为避免争议，2013版施工合同明确规定“逾期索赔失权制度”对发包人和承包人均适用D、承包人提交的最终结清文件中，只限于提出工程竣工接收证书颁发后发生的任何索赔答案：B解析：B项，2007版标准文件建立了合同当事人逾期索赔失权的制度，即承包人未能在知道或应当知道索赔事件发生28天内向对方提出索赔意向通知书的,则丧失要求追加付款和延长工期的权利。11 .招标代理机构办理招标事宜时，应当在()的范围内进行。Av招标人委托B、法律规定Cv法规规定D、投标人委托答案：A解析：招标投标法及招标投标法实施条例均规定，招标代理机构应当在招标人

9、的委托范围内开展招标代理业务。在合同履行过程中，招标人应当严格按照合同约定的职权，要求代理机构完成其工作任务。12 .备货指卖方按照()的规定，按时、保质保量准备好应交付的货物。A、贸易双方约定B、货物买卖合同C、销售合同D、出口合同答案：D解析：备货指卖方按照出口合同的规定按时、保质保量准备好应交付的货物。主要工作内容包括安排生产或组织收购货源，检查出口货物质量、数量及包装等状况，在外包装上刷制运输标志和其他标志等。13 .关于标的物所有权的转移，下列说法正确的是()。A、当事人不可以约定标的物所有权转移的时间B、标的物所有权自合同成立之日起转移C、标的物所有权自交付之日起转移D、除法律规定

10、或当事人另有约定外，买卖合同的标的物自交付时发生所有权转移答案：D解析：除法律另有规定或当事人另有约定外，买卖合同的标的物自交付时起发生所有权转移。14 .招标采购合同与一般合同的基本法律特点不同的是()。A、是一种民事法律行为B、以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的C、通过招标采购程序订立合同D、是合同当事人意思表示一致的协议答案：C解析：招标采购合同具备一般合同的基本法律特点：招标采购合同是一种民事法律行为；招标采购合同是合同当事人意思表示一致的协议；招标采购合同以设立、变更、终止民事权利义务关系为目的。招标采购合同还具有不同于一般合同的特点。招标投标活动不仅适用合同法及其相关法律规范

11、，同时还受到招标投标法、政府采购法等与招标采购相关法律规范的调整。通过招标采购程序订立合同，是招标采购合同区别于其他合同的重要特点。15 .2010年国际贸易术语解释通则规定，采用FCA术语时，卖方将货物运往承运人所在地途中发生的货物损失由()承担。A、卖方B、买方C、承运人D、货代答案：A解析：采用FCA术语成交时，卖方在合同中约定的时间和地点，将合同中规定的货物交给买方指定的承运人或其他人，完成交货。卖方承担将货物交给承运人控制之前的风险，买方承担货物交给承运人控制之后的风险。卖方承担在交货地点交货前所涉及的各项费用，包括办理货物出口所应交纳的关税和其他费用；买方承担在交货地点交货后所涉及

12、的各项费用，包括办理货物进口所涉及的关税和其他费用。16 .国有建设用地使用权出让合同规定，受让人不能按时支付国有建设用地使用权出让价款的，自滞纳之日起，向出让人缴纳违约金，延期付款超过O日，催缴之后仍不缴纳的，出让人有权解除合同。Av30B、45C、60D、90答案：C解析：2008年国有建设用地使用权出让合同示范文本第30条规定，受让人应当按照本合同约定，按时支付国有建设用地使用权出让价款。受让人不能按时支付国有建设用地使用权出让价款的，自滞纳之日起，向出让人缴纳违约金，延期付款超过60日，经出让人催交后仍不能支付国有建设用地使用权出让价款的,出让人有权解除合同，受让人无权要求返还定金，出

13、让人并可请求受让人赔偿损失。17 .招标采购合同管理的特点不包括0。A、合同管理周期长B、合同变更不频繁C、合同管理效益显著D、合同管理信息化要求高答案：B解析：招标采购合同是当事人对外经济活动的主要手段，招标采购合同管理涉及各种合同风险的管控，直接关系到合同当事人的履行效率和效益，其特点体现在以下方面：合同管理周期长；合同管理系统性强；合同变更频繁；对合同管理人的法律知识水平要求高；合同管理信息化要求高；合同管理效益显著。18 .某国际贸易按FAS这一术语成交，下列表述正确的是()。A、在船上完成交货义务B、买方负责办理有关出口手续C、由卖方订立运输合同与保险合同D、卖方在装运港码头或驳船将

14、货交至指定的船边，履行其交货义务答案：D解析：采用FAS术语时，买卖双方的义务可概括如下：货物的交付。卖方在合同规定的时间和装运港口，将合同规定的货物交到买方所派船只的旁边，完成交货。风险的转移。卖方在装运港将货物交到买方所派船只的旁边时,风险转移。通关手续的办理。a.卖方自负风险和费用，取得出口许可证或其他官方批准证件，并且办理货物出口所需的一切海关手续；b.买方自负风险和费用，取得进口许可证或其他官方批准证件，并且办理货物进口所需的一切海关手续。主要费用的划分。a.卖方承担交货之前的一切费用，包括办理货物出口所应交纳的关税和其他费用；b.买方承担受领货物之后所发生的一切费用，包括装船费用以

15、及将货物从装运港运往目的港的运输和其他各种费用，以及办理货物进口所涉及的关税和其他费用。19 .关于工程质量条款，下列说法错误的是（）。Ax工程质量不合格的承包人无权主张工程价款B、工程质量决定社会公众不特定人群的人身和财产安危，因此，工程质量应首先确保符合国家法律及质量标准的要求C、因承包人原因造成工程质量达不到合同约定的验收标准的，发包人应承担因承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润D、承包人在投标报价时就应当考虑发包人提高质量标准从而对工期、造价产生的影响，并将增加的费用考虑到投标报价中答案：C解析：C项，因承包人原因造成工程质量达不到合同约定的验收标准的，监理人

16、有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工程延误由承包人承担。因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担因承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。20 .发包人在与承包人签订建设工程施工合同前应确保完成的事项不包括()。A、工程项目的全部设计已经批准B、工程项目已经列入年度建设计划C、标发包工程，已经完成招投标程序且已经确定中标人D、建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实答案：A解析：通常而言，发包人在与承包人签订建设工程施工合同前应确保完成以下事项：工程项目的初步设计已经批准；工程项目已经列入年度建设计划；有能够满足施工需

17、要的设计文件和有关技术资料;建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实；招标发包工程，已经完成招投标程序且已经确定中标人。21 .目前，我国仍是外汇管制的国家，作为出口方，要按照国家的规定，对所收到的外汇进行0。A、审查B、检查C、结汇Dv核销答案：D解析：卖方在办理货物出口以及制单结汇后，还应根据国家有关政策或规定及时办理外汇核销及出口退税等手续。22 .()是解决民事纠纷最为普遍的一种方式。Av和解B、民事诉讼C、仲裁Dv调解答案：B解析：民事诉讼是指公民、法人或其他组织将因财产关系和人身关系产生的纠纷提交法院予以解决的争议解决方式。民事诉讼是解决民事纠纷最为普遍的一种方式，所有的民事纠纷，争

18、议当事人都可以通过诉讼的方式寻求解决，但是，如合同当事人已经约定通过仲裁解决纠纷的，则应当将争议提交仲裁委员会解决。23 .关于国有土地使用权的出让，下列说法错误的是O。A、国有土地使用权出让，应当签订书面出让合同B、国有土地使用权出让合同由市、县人民政府管理部门与土地使用者签订C、以出让方式出让土地使用权的，只能采取拍卖、招标的方式D、国有土地使用权的出让方式有划拨和出让两种答案：C解析：城市房地产管理法第15条规定，国有土地使用权出让，应当签订书面出让合同；国有土地使用权出让合同由市、县人民政府管理部门与土地使用者签订。根据法律规定，国有土地使用权的出让方式有划拨和出让两种，其中以出让方式

19、出让土地使用权的，可以采取拍卖、招标或者协议的方式。城市房地产管理法第13条规定，土地使用权出让，可以采取拍卖、招标或者双方协议的方式。24 .根据国际商会2010年国际贸易术语解释通则，在DAP条件下，下列不属于卖方责任的是()。A、将符合合同约定的货物放在已抵达的运输工具上交给买方处置B、保证货物可供卸载，但不负责卸货费C、承担将货物运送到指定地点的一切风险和费用D、承担将货物送至指定目的港或目的地的运输终端并将货物卸下的一切风险和费用答案：D解析：采用DAP术语时，卖方在约定的日期或期限内，将货物放在已抵达约定卸货目的地的运输工具上交由买方处置，完成交货。卖方在目的地运输工具上完成交货后

20、，风险由卖方转移给买方。卖方承担在目的地运输工具上完成交货之前的一切费用，包括交货前发生的货物出口所需海关手续费用、出口应缴纳的一切关税和其他费用，以及货物从他国过境运输的费用；买方承担在目的地运输工具上受领货物之后所发生的一切费用，包括从到达目的地的运输工具上卸货的一切费用，以及办理货物进口所涉及的关税和其他费用。25 .下列关于工程设计合同发包人违约责任的说法错误的是()。A、合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违B、合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人已开始设计工

21、作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费并全部支付C、发包人未按专用合同条款约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金D、发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按通用合同条款【合同解除】的约定向设计人结算并支付设计费答案：B解析：AB两项，合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费

22、的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。C项，发包人未按专用合同条款约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。D项，发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按通用合同条款【合同解除】的约定向设计人结算并支付设计费。26 .()是有偿合同的核心条款。A、范围条款Bv价格条款C、期限条款D、计量与支付条款答案：B解析：价格条款是有偿合同的核心条款。对于一般的有偿合同而言，合同价格一旦确定，一般在合同约定的范围内不发生调整。2

23、7 .各种国际贸易术语中，就卖方承担的货物风险而言，下列说法正确的是()。A、CIF比FOB风险大B、FOB比ClF风险大C、CIF与FOB风险相同D、无法判断答案：C解析：采用FOB成交时，卖方责任是：卖方在合同约定的时间和装运港，将合同规定的货物交到买方指派的船上，完成交货，并及时通知买方；卖方自负风险和费用，取得出口许可证或其他官方批准证件，并且办理货物出口所需的一切海关手续；卖方承担交货前所涉及的各项费用，包括办理货物出口所应交纳的关税和其他费用。采用ClF成交时，卖方责任是：卖方在双方约定的时间和装运港，将合同规定的货物交到卖方自己所派船只的船上，完成交货；卖方自负风险和费用，取得出

24、口许可证或其他官方批准证件，并且办理货物出口所需的一切海关手续；卖方承担交货前所涉及的各项费用，包括需要办理出口手续时所应交纳的关税和其他费用。卖方还要支付从装运港到目的港的运费和相关费用，并且承担办理水上运输保险的费用。就卖方承担的货物风险而言，两者都是负担货物装上船舶前的一切费用和风险，因此二者的风险相同。28 .下列各项不属于违约责任的特征的是0。Av相对性Bx补偿性C、意定性D、对世性答案：D解析：违约责任是指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所应承担的民事责任。违约责任具有以下特征：违约责任的产生以合同当事人不履行合同义务为条件；违约责任具有相对性；违约责任主要

25、具有补偿性；违约责任可以由当事人约定。29 .工程总承包合同的发包人一般是O。Av项目业主B、开发商C、政府机构D、工程总承包企业答案：A解析：工程总承包合同是指发包人与承包人之间为完成特定的工程总承包任务，明确相互权利义务关系而订立的合同。工程总承包合同的发包人一般是项目业主(建设单位)；承包人是持有国家认可的相应资质证书的工程总承包企业。30 .下列关于国有土地使用权出让土地空间范围的说法，正确的是()。Ax建设用地使用权的设立是一个平面的二维概念B、建设用地使用权的设立是一个空间的三维立体概念C、在签订国有土地使用权出让合同时，要填写宗地的平面界限或者竖向界限D、出让宗地的竖向界限按宗地

26、的界址点坐标填写答案：B解析：AB两项，国有土地使用权出让时应当确定出让的范围。物权法第136条规定，建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。因此,建设用地使用权的设立不是一个平面的二维概念，而是一个空间的三维立体概念。CD两项，在签订国有土地使用权出让合同时，要填写宗地的平面界限和竖向界限。出让宗地的平面界限按宗地的界址点坐标填写；出让宗地的竖向界限，可以按照1985年国家高程系统为起算基点填写，也可以按照各地高程系统为起算基点填写。31 .甲与乙订立合同借款给乙1万元，乙与丙订立合同借款给丙1万元，两个债权均已届清偿期，甲将其债权转让给丙，则甲与乙、乙与丙之间的合同()。Ax

27、无效B、解除C、终止D、属于约定终止的情形答案：C解析：C项，合同的终止是指依法生效的合同，因具备法定情形或当事人约定的情形，合同债权、债务归于消灭，债权人不再享有合同权利，债务人也不再承担合同义务。债权和债务同归于一人，是指由于某种事实的发生，使一项合同中原本由一方当事人享有的债权和由另一方当事人承担的债务，统归于一方当事人，使得该当事人既是合同的债权人，又是合同的债务人。根据合同法第91条的规定，债权债务同归于一人的，合同终止。D项，债权和债务同归于一人，属于合同的法定终止的情形。A项，两个合同的当事人具有相应的民事行为能力，意思表示真实,不违反法律或者社会公共利益,满足法律规定的形式要求

28、，因此，合同有效。B项，合同的解除分为协商解除、约定解除和法定解除三种。本题中并无该三种情形，因此，B项不合题意。32 .在。模式中，特许经营者在特许经营项目建成后，享受项目的经营权和所有权。A、BOTB、BOOTC、TOTD、BTO答案：B解析：BooT(BUild-OWn-OPerate-TranSfer)模式，即“建设一拥有一运营一转让”模式，是指政府授予特许经营者特定项目建设、持有、经营和维护的权利，特许经营者通过项目运营收回投资并获取收益，特许经营期届满后，政府无偿收回项目权益。在BOOT模式中，特许经营者在特许经营项目建成后，享受项目的经营权和所有权。A项，在BOT模式中，项目建成

29、后，特许经营者通常仅享有项目的经营权;C项,ToT模式是指政府将已经建成的基础设施项目转让给特许经营者，并赋予其一定期限的特许经营权；D项，BTO模式是指在项目设施建成后由政府先行偿还所投入的全部建设费用，取得项目设施所有权，然后依约定由特许经营者租赁经营一定年限。33 .我国出口贸易实践中，当采用ClF条件和信用证支付方式时，出口合同履行中最重要的四个环节是0。Av货、证、运、款B、货、证、运、险C、货、运、险、款D、证、运、险、款答案：A解析：以采用ClF或ClP贸易术语和信用证支付方式签订的出口合同为例，合同履行通常包括货（备货与报检）、证（催证、审证和改证）、运（租船订舱、报关、保险、

30、装运等）、款（制单结汇）四个主要环节。34 .关于建设工程施工合同订立前的管理，下列说法不正确的是（）。A、建设工程施工合同订立的管理可以划分为订立前管理和合同订立管理B、建设工程施工合同是界定合同当事人权利义务的主要载体，同时也是合同当事人联结市场、实现合同目的和经济效益的基础和纽带C、建设工程施工合同订立是否科学、合理、公平直接影响合同的后续履行以及合同目的实现D、从承包人角度出发，主要应结合工程项目的特点和发包人对工程项目的建设要求，考虑工程项目所在地的市场环境和社会法律环境，做好项目整体的合同规划答案：D解析：D项，从发包人角度出发，主要应结合工程项目的特点和发包人对工程项目的建设要求

31、，考虑工程项目所在地的市场环境和社会法律环境，做好项目整体的合同规划，对承包人的数量、项目发包方式、拟签订的合同种类、合同条件以及合同条款等进行合理的筹划，确保所订立的合同的严谨性和科学性，并保证合同之间的衔接和整体性。35 .（）是实施特许经营项目的纲领性文件。A、项目经济技术B、项目实施方案C、政府承诺条款D、合同文本答案：B解析：合同准备及签约管理包括项目经济技术论证、项目实施方案编制、合同授予方式选择、特许经营者条件设置以及合同签约管理。其中，项目实施方案是实施特许经营项目的纲领性文件。36 .下列不属于简明标准施工招标文件合同条款组成的是()。Av通用合同条款B、普通合同条款C、专用

32、合同条款D、合同附件答案：B解析：简明标准施工招标文件合同条款由通用合同条款、专用合同条款、合同附件组成，通用合同条款由一般约定、发包人义务、监理人、承包人、施工控制网、工期、工程质量、试验和检验、变更、计量与支付、竣工验收、缺陷责任与保修责任、保险、不可抗力、违约、索赔、争议解决共17个合同条款组成。专用合同条款是预留给合同当事人对通用合同条款的开放性条款进行细化或补充的条款。合同附件包括合同协议书、履约担保格式等。37 .合同管理机构的最小单位是()。A、在企业总部设立的合同管理部门B、在企业分公司设立的合同管理部门C、合同管理小组D、在企业子公司设立的合同管理部门答案：C解析：合同管理可

33、以按照纵、横两个方向设立合同管理机构，按照纵向关系可以在企业总部、分公司、子公司分级设立合同管理部门；按照横向关系可以在合同管理机构中再细分为合同管理小组，按合同的性质、类别和区域进行合同管理,从而使合同管理机构覆盖到企业的每个层次、每个方面，实行统一管理。因此，合同管理机构的最小单位是合同管理小组。38 .下列不属于勘察设计合同的变更表现的是O。A、勘察设计错误的修改B、勘察设计进度计划的变动C、勘察设计规范的改变D、增加合同中约定的勘察设计工作量答案：A解析:勘察设计合同的变更表现为：设计图纸和说明的非勘察设计错误的修改;勘察设计进度计划的变动；勘察设计规范的改变；增减合同中约定的勘察设计

34、工作量等。这些变更导致了合同双方的责任变化。39 .甲乙签订总价100万元的买卖合同，双方约定：甲向乙缴纳10万元定金，货到付款；如一方违约，向对方支付15万元违约金，甲如约交付了定金。合同履行中，乙不能按期交货构成违约，双方解除合同，则乙最多向甲支付0万元。A、15B、20Cx25D、30答案：C解析：根据定金罚则可知，给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。如果选择定金，乙应向甲支付：10*2=20（万元）；如果选择违约金，乙应向甲支付：10+1

35、5=25（万元）。40 .针对产品及服务质量、数量以及价格管理,属于特许经营合同履行过程中的（）oA、项目建设管理B、项目运营管理C、价格调整管理D、合同变更管理答案：B解析：特许经营合同履行过程中的动态管理，主要包括项目建设管理、项目运营管理、价格调整管理、合同变更管理、合同终止管理以及争议解决管理。其中，项目建设管理重点监管项目建设质量、安全及进度；项目运营管理主要针对产品及服务质量、数量以及价格管理；价格调整管理主要结合市场情况、运营成本以及消费者承受能力等进行合理调整；合同变更管理主要针对特许经营范围、期限等进行管理；合同终止管理主要包括提前终止条件及程序管理、终止后的项目移交管理等；

36、争议解决管理主要涉及对争议解决方式、争议解决机制、争议解决机构等的管理。41()适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动。Av2013版施工合同B、简明标准施工招标文件(2012年版)C、2007版标准文件D、建设工程清单计价规范答案：A解析：2013版施工合同适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动。该施工合同示范文本，不仅适用于施工总承包项目，同样适用于发包人单独发包的专业施工承包项目。42 .下列各项不属于国有土地使用权出让方的权利义务的是()。A、受让方在签订国有土地使用权出让合同后，未在规

37、定期限内支付全部国有土地使用权出让金的，出让方有权解除合同，并可请求违约赔偿B、依国有土地使用权出让合同的规定和城市规划的要求开发、利用、经营土地C、受让方未按国有土地使用权出让合同规定的期限和条件开发、利用土地的，土地管理部门有权予以纠正，并根据情节轻重给予警告、罚款，直至无偿收回国有土地使用权的处罚D、按照国有土地使用权出让合同的规定提供出让的国有土地使用权答案：B解析：国有土地使用权的出让方享有的权利主要有两项：受让方在签订国有土地使用权出让合同后，未在规定期限内支付全部国有土地使用权出让金的，出让方有权解除合同，并可请求违约赔偿；受让方未按国有土地使用权出让合同规定的期限和条件开发、利

38、用土地的，土地管理部门有权予以纠正，并根据情节轻重给予警告、罚款，直至无偿收回国有土地使用权的处罚。出让方应履行的义务主要有：按照国有土地使用权出让合同的规定提供出让的国有土地使用权；向受让方提供有关资料和使用该土地的规定。B项属于受让方应履行的义务。43 .关于索赔条款，下列说法不正确的是O。A、国际货物买卖合同索赔条款通常采用“异议与索赔条款”和“违约金条款”两种B、索赔依据包括法律依据和实施依据两个方面C、违约金条款一般适用于一方当事人延迟履约，例如卖方延期交货、买方延迟开立信用证等违约行为D、违约金的数额通常取决于违约时间的长短，且没有最高限额的限制答案：D解析：国际货物买卖合同索赔条

39、款通常采用“异议与索赔条款”和“违约金条款”两种。异议与索赔条款一般是针对卖方交货质量、数量或包装不符合规定而订立的，主要内容包括：索赔依据，包括法律依据和实施依据两个方面，主要规定索赔时必须具备的证明文件以及出具机构。索赔期限，有约定与法定之分。约定的索赔期限是指双方在合同中明确规定索赔期限；法定索赔期限是指根据有关法律或国际公约，受损害的一方有权向违约方要求赔偿的期限。违约金条款一般适用于一方当事人延迟履约，例如卖方延期交货、买方延迟开立信用证等违约行为。D项，违约金的数额通常取决于违约时间的长短，并受到最高限额的限制。44.()可经过背书转让，在国际贸易中广为使用。A、转船提单B、指示提

40、单C、记名提单D、不记名提单答案：B解析：指示提单(OrderB/L)是指提单上的收货人栏填写“凭指定”(Toorder)或“凭某某人指定(Toorderof)字样。这种提单可经过背书转让，故其在国际贸易中广为使用。45.DB模式是合同当事人以契约或者合同形式，承担建设项目的0活动的工程承包模式。Av设计B、施工Cx设计和施工Dv设计、采购和施工答案：C解析：设计一建造总承包模式是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。DB模式是合同当事人以契约或者合同形式，承担建设项目的设计和施工活动的工程承包模式。46.当事人采用信件、数据电文等

41、形式订立合同，可以在合同成立之前要求签订确认书，合同自()时成立。A、数据电文到达B、签订确认书C、承诺生效D、要约生效答案：B解析：联合国国际货物销售合同公约和我国合同法均规定，合同于接受，即承诺生效时而成立。合同法还进一步规定，当事人采用合同书形式订立合同的，在双方当事人签字或盖章时合同成立；当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书，签订确认书时合同成立。47 .定金合同自O之日起生效。A、签订B、实际交付定金C、登记D、当事人签字盖章答案：B解析：担保法第90条规定，定金合同自定金实际交付之日起生效。因此，当事人仅签订定金合同而未交付定金的，定金合同并不

42、生效，主合同一方当事人不履行主合同的，对方当事人无权根据定金合同主张适用定金罚则或者其他相关权利。48 .简明标准施工招标文件适用于工期不超过()、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标。Av8个月B、6个月G12个月D、10个月答案：C解析：简明标准施工招标文件适用于工期不超过12个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标。因此，该招标文件中的合同条款也同样适用于符合上述条件的工程。49 .建设单位委托专业机构对建设项目的设计成果提出评价和优化意见，以及为设计工作提供相关技术服务的合同是。A、工程造价咨询合同B、项目前期咨询合同C、设计咨询合

43、同D、项目管理咨询合同答案：C解析：设计咨询合同是指建设单位委托专业机构对建设项目的设计成果提出评价和优化意见，以及为设计工作提供相关技术服务的合同。工程设计咨询工作一般应在设计文件审查、施工图交付施工之前进行。50 .下列关于协商解除和约定解除权的表述中，不正确的是()。A、约定解除是事前约定的解除，协商解除为事后解除B、约定解除一般为当事人一方存在违约的情况下，另一方享有解除权C、约定解除不一定最终成就，协商解除则可以导致合同最终解除D、约定解除权是双方解除权，协商解除为单方的行为答案：D解析：协商解除是指合同生效后，未履行或未完全履行之前，当事人以解除合同为目的，经协商一致，解除合同。协

44、商解除是双方的法律行为，协议未达成之前,原合同仍然有效。约定解除是指在合同依法成立而尚未全部履行前，当事人基于双方约定的事由行使解除权而解除合同。约定解除属于单方解除，即当事人在合同中约定了合同解除的条件，当约定的条件出现时，当事人即可行使解除权而使合同解除。51 .关于价格调整条款，下列说法错误的是()。A、除合同另有约定的价格调整外，2007版标准文件和2013版施工合同均规定了市场价格波动和法律变化引起调整的两种情形B、关于市场价格波动引起的调整，2007版标准文件和2013版施工合同均采用了可调条款的形式C、2013版施工合同对照建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)予

45、以规定，即考虑采用价格指数法、造价信息调整法和其他约定的方式进行调整D、对于法律变化引起的调整，价格调整条款采用可调条款的形式，即原则上允许合同当事人在专用合同条款另行约定，且方式相对简单答案：D解析：D项，对于法律变化引起的调整，价格调整条款采用固定条款方式，即原则上不允许合同当事人在专用合同条款另行约定，且方式相对简单，即“基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除市场价格波动引起的调整，定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。”52 .下列关于工程总承包合同主体与客体的法律地位的说法中，错误的是0。A、工程总承包合同的承包人是指具

46、有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人B、作为建设工程的发包人应具有合法性，才能成为法律意义上的发包人C、承揽工程总承包业务的企业必须依法设立，并持有国家认可的相应资质证书D、工程总承包合同法律关系的客体是指发包人委托工程总承包的建设项目，工程总承包可以是建设项目的设计、采购、施工(含竣工试验)、试运行等全过程或若干阶段的工程承包答案：A解析：A项，工程总承包合同的发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，发包人有时称建设单位、业主或项目法人。工程总承包合同的承包人是被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事

47、人或取得该当事人资格的合法继承人。53 .投保人应正确履行保险合同中的告知及通知义务，下列说法错误的是()。A、投保人在订立保险合同时，以口头或书面形式告知保险人保险标的重要事实B、如实告知是投保人必须履行的基本义务C、如实告知是保险人实现其权利的必要条件D、投保人对保险人询问以外的问题没有义务告知答案：A解析：投保人应正确履行保险合同中的告知及通知义务，投保人在订立保险合同时应当将保险标的重要事实，以口头或书面形式向保险人作真实陈述。如实告知是投保人必须履行的基本义务，也是保险人实现其权利的必要条件。投保人对保险人询问的问题必须如实告知，而对询问以外的问题投保人没有义务告知。54 .招标方案应当包含招标采购合同规划成果文件中的相关内容，其中不包括O。A招标合同单兀B、招标合同