《【精品文档】2022房屋买卖合同标准版（整理版）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【精品文档】2022房屋买卖合同标准版（整理版）.docx（15页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、2022房屋买卖合同标准版2022购房合同范本有哪些？看完房子后，下步就要签合同，如今一般的做法是在签署正式合同前先签一个认购书，然后再签正式合同，下面是WTT为大家带来的2022房屋买卖合同标准版最新五篇，欢送大家查阅！2022购房合同范本1甲方：身份证号码：身份证号码：乙方：身份证号码：鉴于甲方已经于年月日与签订编号为的商品房买卖合同，该合同约定标的房屋为海口市海口市北侧A3栋住宅楼A3-504房，建筑面积为91.61平方米，按建筑面积计算，单价为人民币元，总价为人民币元。经双方友好协商，甲方愿意归还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为商品房买卖合同中买方（既本协议中的甲方）的权利义务概括转
2、让给乙方。为明确双方权利义务，特做以下约定，由双方遵守。一、转让价款、支付方式1、编号为商品房买卖合同中买方的权利义务概括转让价格为人民币63万元;2、签订本协议之日起3个工作日内，甲乙双方去银行支行设立共管账户；3、乙方在设立共管账户之日起三个工作日内将人民币20万转让甲乙双方设立的共管账户；4、甲方归还完毕标的房屋银行贷款，并办理结束与解除与签订的编号为商品房买卖合同，并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续及时短信通知乙方，乙方收到甲方短信通知之日起2个工作日向甲乙双方共管账户中转让人民币43万元；5、乙方与开发商签订商品房买卖合同（该合同与编号为的商品房买卖合同相比除编号
3、及买方由甲方变为乙方外，其他条款完全一致），并获得由开发商.出具正式的与该商品房买卖合同匹配的正式不动产发票后三个工作日内短信通知甲方，甲方收到乙方通知后提早三天短信通知乙方详细时间配合甲方向银行支行申请解付甲乙共管账户中共计人民币63万元给甲方。二、双方保证与承诺1、甲方保证在本协议签订后20个工作日内，归还完毕标的房屋银行贷款后，并办理结束与解除与签订的编号为商品房买卖合同，并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续；2、甲方保证在签订本协议后30个工作日内，乙方可以与开发商签订商品房买卖合同（该合同与编号为的商品房买卖合同相比除买方由甲方变为乙方外，其他条款完全一致），并获得
4、与该商品房买卖合同匹配的正式不动产发票;3、乙方保证按照本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。三、违约责任1、乙方违背本协议第一条第3款约定的，按逾期时间，每日按应转金额日万分之一承当违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同；2、乙方违背本协议第一条第4款约定的，按逾期时间，每日按应转金额日万分之一承当违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同，并要求乙方承当违约金人民币20万元；3、乙方违背本协议第一条第5款约定，逾期通知的，按本协议总价款的的日万分之一承当违约金，收到甲方通知后不协助办理解付款手续的，每次承当违约金人民币1万元；4、甲方逾期办理本协议第二条第1、2款的，按逾期时间，每
5、日按本协议总价款的日万分之一承当违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同，并要求甲方承当违约金人民币20万元；5、甲方办完所有应办手续后，因乙方自身原因不与开发商签订商品房买卖合同的，那么乙方须赔偿甲方违约金人民币20万元；6、开发商一提供应乙方签订的商品房买卖合同与编号为的商品房买卖合同除编号及买方由甲方变为乙方外，其他条款不一致的，乙方可以选择回绝签订该买卖合同，不属于本协议第三条第4款约定的情形，且甲方须赔偿乙方违约金人民币20万元。四、争议处理1、履行本协议过程中，如有争议双方因协商解决，协商无果的双方一致同意交由海南仲裁委员会仲裁解决。五、其他1、无论双方任何一方根据本协议约定单方
6、解除合同、或双方协议解除合同的，都必须以书面形式通知对方或者双方形成书面约定，乙方可以凭借书面通知及书面约定单方解付甲乙双方在银行支行共管的资金2、双方法定联络方式为以以下明，致函、短信、电邮以下均视为已经履行完毕通知义务。甲方：联络人，地址：电邮：乙方：联络人，地址：电邮：3、本协议一式四份，双方各执两份，双方签名后生效。4、甲方于年月日与签订编号为的商品房买卖合同为本协议书附件。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日2022购房合同范本2出卖人（甲方）：村委会买受人（乙方）：身份证号码：一、甲方自愿将位于市区街道小区拆迁安置房栋室的房屋（建筑面积平
7、方米）以人民币元整的价款出售给乙方。乙方首付人民币元整需于年月日前支付给甲方,余款分期按月支付，每月人民币为元，需于一年一月至年月壹年内付清，每个月的支付期限为月底的最后一天。二、乙方支付甲方合同保证定金万元，如甲方反悔本合同，双倍赔偿；如乙方反悔本合同，定金不退。三、自甲乙双方签订协议乙方交付首付款后年内甲方和村委会应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。四、本合同签订后，甲方对房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。五、本合同生效之日，甲方和村委会保证乙方享有居住权利和使用权并通电通水，甲方保证签订合同之前
8、该房屋与任何个人和组织没有债务和利益纠纷，本合同签订后，甲方不得就该房屋与别人订立买卖合同或出租合同；六、违约责任1、假如甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使，一切责任由甲方承当，并应赔偿乙方的损失。2、甲方应当于年月一日收到乙方的首付房款即时将房屋的钥匙交给乙方确保其居住权和使用权，甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每逾期一天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过一个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币元。3、乙方全部或局部不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期局部乙方应加付按日%计算的违约金给甲方。逾期
9、超过一个月时，甲方有权解除合同。解约时，乙方已付房价款的_%作为甲方的损失赔偿金。4、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的，甲方应当通知乙方，如有补偿款发放，甲方应当全额退还乙方。5、本合同签订后，任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除，甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款，并赔偿乙方的房屋装修费用。6、自合同生效之日起年内，产权证和土地证因为甲方的原因不能办理，甲方应支付乙方违约金人民币元，甲方向乙方支付违约金后，土地证和产权证因为甲方的原因仍然不能办理，每逾期天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。7、假如因为本合同第五条的原因，造成乙方损失或不
10、能居住的，甲方必须向乙方赔偿损失和支付违约金，违约金人民币为元，甲方支付乙方违约金后，侵权仍在继续的，每逾期天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过一个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币_TtjO七、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的可以向法院或仲裁机构进展起诉或仲裁。八、本合同自乙方支付首付款给甲方双方签字或盖章之日起生效。九、本合同一式一份，甲乙双方见证人各执一份甲方：乙方：见证人：年月日2022购房合同范本3卖方：身份证号：联络：通讯地址：买方：身份证号：联络：通讯地址：根据中华人民共和国
11、合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、协商一致的根底上就本合同所涉房地产转让事宜，达成如下协议：第一条【转让标的】卖方所转让房地产（下称该房产）坐落于:土地使用权证号：,房产权证号：,登记建筑面积为：平方米。套内建筑面积为：平方米。该房地产土地使用权年限自年月日至年月日止。该房地产约定交付的附属设施设备、装饰装修、相关物品等在签订本协议前，已经双方现场确认，均无异议。第二条【房地产产权现状】该房地产没有设定抵押也未被查封，卖方对该房地产享有完全的处分权。第三条【房地产租约现状】该房地产所附租约现状为第项：1、该房地产没有租约；2、该房地产之上
12、存有租约，卖方须于本合同签订时将承租人放弃优先购置权的书面文件及租赁合同交予买方。第四条【附着于该房地产之上的户口】如该房地产所附着有卖方户口，基于保证买方办理房产过户登记后，应享有完全的处分权，卖方保证于收到房地产转让总价款之日起日内迁出，逾期那么以该房地产转让总价款为基数按日万分之向买方支付违约金。第五条【转让价款】该房地产转让总价款为人民币：（小写：元）。第七条【税费承当】双方约定，由买方承当办理相关过户手续双方按规定应缴纳的一切可能产生的税、费。买方不按约定缴纳相关税费，导致交易不能继续进展的，买方不得因此解除合同，本合同应继续履行，但违约方应承当违约责任，赔偿给守约方造成的损失。第八
13、条【付款方式】买方于年月日前一次性付清全部房款。第九条【买方逾期付款的违约责任】买方逾期付款的，卖方有权要求买方要求买方以未付款项为基数，按日万分之支付违约金，合同继续履行。第十条【房地产交付】卖方应当于年月日将该房地产交付买方，并履行以下手续：1、买卖双方共同对该房地产及附属设施设备、装饰装修、相关物品等事项进展验收，记录水、电、气表的读数，并办理交接手续；2、交付该房地产钥匙；3、第十一条【延迟交房的违约责任】除本合同另有约定外，卖方未按合同约定的期限将该房地产交付买方，自约定的交付期限届满次日起至实际交付日止，卖方以该房地产转让总价款为基数按日万分之向买方支付违约金，合同继续履行。第十二
14、条【附随债务的处理】卖方在交付该房地产时，应将附随的水赛、电费、煤气费、费、有线电视费、物业管理效劳费、垃圾清运费等费用结清，单据交买方确认，否那么买方有权从交房保证金中抵扣上述欠费。第十三条【产权转移登记】买卖双方须在签订本合同日内，共同向房地产权登记机关申请办理转移登记手续，卖方应按照行政机关的登记手续要求积极协助。在收文回执载明的回复日期届满之日起日内，买方须按本约定办理交纳税费的手续。第十四条【其他违约责任】任何一方不履行本合同约定义务，致合同目的不能实现,守约方有权选择定金罚那么或要求对方支付该房地产总价款百分之的违约金。第十五条【不可抗力】因不可抗力不能履行本合同的，根据不可抗力的
15、影响，局部或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人，并自不可抗力完毕之日起日内向另一方提供证明。第十六条【本合同与其他文件的冲突解决】买卖双方在本合同签订之前的承诺及协议，如有与本合同不相符的，以本合同为准。第十七条【合同附件】本合同共有附件份。合同附件为本合同组成局部，具有同等法律效力。第十八条【法律适用与纠纷解决】因本合同发生纠纷，由买卖双方协商解决。协商不成时，根据中华人民共和国法律，采取以下第种方式解决：1、向仲裁委员会申请仲裁；2、向房产所在地人民法院起诉。第十九条【合同数量及持有】本合同一式4份，卖方1份，买方1份，
16、其他交有关部门，均具同等法律效力。第二十条【合同生效】本合同自买卖双方签署后立即生效。卖方（签字）：买方（签字）：年月日年月日2022购房合同范本4售房方（甲方）：身份证号码：购房方（乙方）：身份证号码:关于乙方向甲方购房事宜，双方经协商，达成协议如下：一、房屋详细情况1.位置：2 .房屋类型：建筑面积平方米，构造楼层，房屋走向：房屋形状：用处：3 .该房产连同地产总计房价拾一万仟佰一拾一元整。二、相关房产编号房屋所有权证书证号:土地证编号：三、房屋四界东：西：南：北：四、付款方式(1)该房产总价格为人民币万元整，协议签定之后，首付万元订金。(2)甲方完全搬走之后，再付款人民币万元。(3)房产
17、产权转让手续顺利办完之后，再付清剩余万元。五、甲方应有手续证明，所售房屋质量过关，并非危房。六、甲方应保证所售房产、地产与周边四邻及其他单位没有所有权纠纷。税费分担的方法甲方承当房产交易中所产生的全部费用。八、甲方应给乙方协调大门的位置及免除重建大门、重新安装水表、电表的费用。九、乙方购置甲方该项房产，所有费用均属于个人出资购置，其所有权完全属于个人所有。十、附件（一）房屋所有权证（二）国有土地使用证（三）该项房产的房地产评估报告。十一、本协议壹式两份，甲方一份，乙方一份，甲方：乙方：日期：年一月一日年一月02022购房合同范本5卖方：（以下简称甲方）买方：（以下简称乙方）一、为房屋买卖有关事
18、宜，经双方协商，订合同如下：甲方自愿以下房屋卖给乙方所有：1.房屋状况：2.该房屋的土地使用权获得方式“7”：出让、划拨。二、甲乙双方商定成交价格为人民币元，（大写）佰拾万仟佰拾元整O乙方在年月日前分次付清，付款方式：三、甲方在年月日将上述房屋交付给乙方。该房屋占用范围内土地使用权同时转让。四、出卖的房屋如存在产权纠纷，由甲方承当全部责任。五、本合同经双方签章并经嘉兴市房地产交易管理所审查鉴定后生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违约方愿承当违约责任，并赔偿损失，支付违约费用。六、双方愿按国家规定交纳税、费及办理有关手续。未尽事宜，双方愿按国家有关规定办理。如发生争议，双方协商解决;协商不成的，双方愿向（）仲裁委员会申请仲裁。七、本合同一式四份，甲、乙双方及税务部门各一份，房管部门一份。八、双方约定的其它事项：甲方（签名或盖章）乙方（签名或盖章）监证机关：代理人（签名或盖章）代理人（签名或盖章）签订日期：年月日2022房屋买卖合同标准版【全文END】
