《湖北省建筑工程合同空白表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《湖北省建筑工程合同空白表.docx(27页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、EF-20230203工程编号:协议编号:湖北省建设工程施工协议湖北省工商行政管理局监制湖北省建设厅二OO七年九月第一部分协议书发包人:(全称)承包人:(全称)根据中华人民共和国协议法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法及其他有关法律、法规,遵照平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工有关事项协商一致,签订本协议。一、工程概况工程名称:工程地点:工程规模:工程立项同意或核准、立案文号:资金来源:二、工程承包范08三、协议工期动工日期:竣工日期:协议工期总日历天数:天。四、工程质工程质量原则:五、怫议价款协议价款:(大写):元;(小写):元。其中:安全防护、文明施工措施费
2、:(大写):元;(小写):元。其他约定:六、构成协议的文献构成本协议日勺文献与本协议第二部分通用条款和第三部分专用条款日勺第2.1款赋予R勺规定一致。七、发包人承诺发包人向承包人承诺按照本协议约定的!期限和方式支付协议价款及其他应当支付的!款项,履行本协议所约定的所有义务。八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本协议约定施工、竣工,在质量保修期内承担工程质量保修责任,履行本协议所约定的所有义务。九、协议生效本协议签订时间:年月日本协议签订地点:双方约定本协议自生效。十、协议立案本协议生效后必须送立案。发包人:(公章):承包人:(公章):法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:第三部分专用
3、条款1定义需要重新定义日勺词语和新定义的日勺词语:2协议文献及解稗2.1协议文献及优先次序构成本协议其他文献及优先解释次序如下:3语言及合用的法律、原则与规范3.3约定合用的原则、规范8名称:4通讯联络4.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式所有通讯应发送至如下通讯地址,直到某方书面告知另一方变更地址为止。发包人:通讯地址:收件人:联络:由卜政编码:传真:电子邮箱:开户银行:B皆:承包人:通讯地址:收件人:联络:邮政编码:传真:电子邮箱:开户银行:账号:监理单位:通讯J地址:耳攵件人:联络:邮政编码:传真:电子邮箱:造价征询单位:通讯地址:收件人:联络:由口政编码:传真:电子邮箱:14发包人1
4、4.1 发包人完毕下列工作的莉定:(1)办理土地征用、拆迁工作、平整施工场地等工作,使施工场地具有施工条件的时间:(2)完毕施工所需水、电、通讯线路接驳日勺时间及地点:(3)开通施工现场与城镇公共道路间的通道R勺约定:(4)提供资料的时间:(5)办理有关所需证件时约定:(6)组织现场交脸的时间:(7)组织图纸会审和设计交底口勺约定:(8)协调保护工作时约定:(9)发包人应做口勺其他工作及其约定:委托给承包人负责的部分工作有:14.2 发包人向承包人提供原则与规范名称、图纸及技术规定B的定:(I)提供的时间:(2)提供的份数:14.3 提供施工场地的原则:提供施工场地的时间:15承包人15.1
5、承包人有关工作的约定(4)向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和规定:(9)承包人应做R勺其他工作及规定:15.6承包人负责的设计的约定(I)协议约定由承包人负贪的设计:(2)承包人提供设计。勺时间:17发包人代表17.1 发包人任命a发包人代表是:联络通讯地址与方式如下:通讯地址:联络:由卜政编码:传真:电子邮箱:17.2 发包人代表职权范围:18监理工程师18.1负责本工程的监理单位及任命的监理工程师监理单位:法定代表人:任命为监理工程师,联络通讯地址与方式如下:通讯地址:联络:由口政编码:传真:电子邮箱:19造价工程师19.1负责本工程的造价征询单位及任命B造价工程师造价征询单
6、位:法定代表人:任命为造价工程师,其联络通讯地址与方式如下:通讯地址:联络:邮政编码:传真:电子邮箱:20承包人代表20.1承包人任命的承包人代表是:联络通讯地址与方式如下:通讯地址:联络:邮政编码:传真:电.子由口箱:21分包人21.1分包人及有关的定:23工程担保23.1承包人向发包人提供履的担保的约定:(1)担保金额:(2)提供履约担保时间:(3)提供履约担保方式:23.4发包人向承包人提供支付担保的约定:(1)担保金额:(2)提供支付担保时间:(3)出具支付担保方式:26.1不可抗力B其他情形:27保险27.1 发包人委托承包人办理保险事项有: 通用条款27.1款的第(1)项; 通用条
7、款27.1款的第(2)项; 通用条款27.1款的第(3)项。28进度计划和汇报28.3承包人编制进度汇报和修订进度计划的时间规定:36质目的36.1协议质量口勺奖罚:38安全防护和文明施工38.2安全生产目的管理日勺奖罚:文明施工目的管理。勺奖罚:41.1 约定发包人与否供应材料设备 发包人不供应材料设备,本条不合用。 发包人供应材料设备口勺,约定”发包人供应材料设备一览表”,作为本协议H附件。41.6发包人供应材料设备8本工程结算方式:45隐蔽工程和中间验收45.1中间验收部位包括:47工程试车47.1 为定与否试车 不需要试车日勺,本条不合用。 需要试车的,试车的内容及规定详细如下:49竣
8、工验收49.5中间交工工程的验收 本工程无中间交工工程的,本款不合用。 本工程有中间交工工程的,各中间交工工程日勺范围、计划竣工时间如下:(1) 工程,计划竣工时间:,其范围包括:(2) 工程,计划竣工时间:其范围包括:(3) 工程,计划竣工时间:,其范围包括:(4) 工程,计划竣工时间:,其范围包括:51工程计量和计价4.1 1工程计量和计价B根据招标文献中约定的计价规定:J2双方达到的其他计价规定:4.2 2承包人向造价或监理工程师提交已竣工程量汇报8时间:54提前竣工奖与误期赔偿费54.1 提前竣工奖的约定 不设提前竣工奖口勺,本款不合用。 设提前竣工奖的,(1)每日历天奖励额度为元。(
9、2)提前竣工奖日勺最高限额是元。54.2 误期赔偿费B约定(1)每日历天赔付额度:元。(2)误期赔偿费最高限额是:元。55协议价款与调整55.2协议价风格按方式 采用固定价格协议,选择其中之一: 采用固定总价协议 采用固定单价协议协议风险范围如下: 采用可调价格协议协议价风格整内容: 采用成本加酬金协议协议构成方式: 确定协议价款的其他方式协议价款的计算方式和范围:58工程价款支付58.1发包人向承包人支付工程预付款B详细时间和金额:扣回预付款曰勺时间和比例:58.2.1双方热定工程进度款支付8详细时间和金额:58.3发包人承包人对安全防护、文明施工措施费时的定。预付计划:支付计划:使用规定:
10、调整方式:58.4.1 的定利率 按照中国人民银行公布的同期同类贷款利率。 为:60竣工结算与结算款60.1 集算的程序和时限: 按通用条款60.2款至60.7款的约定办理; 双方有关结算时间、程序口勺其他约定:60.8约定结算特殊规定:61质保证61.2 质量缺陷责任期:(1)质量缺陷责任期: 六个月 十二个月 二十四个月 约定的缺陷责任期:(2)质量缺陷责任期计算方式: 按照通用条款的约定。 其他计算方式:61.3 质量保证的方式 工程质量保证担保 工程质量保险 质量保证金其他保证方式:61.3.1 工程质量保证担保8方式及担保金额:61.3.2 工程质量保险的方式及保险金额:61.3.3
11、 质量保证金B金额及扣留(1)质量保证金的金额: 按通用条款U勺约定,为工程价款结算总额的5%。 为(2)质量保证金H勺扣留: 按照通用条款的约定,从每次应支付给承包人。勺工程款(包括进度款和结算款)中扣留,扣留I】勺比例为5%。 其他扣留方式:61.3.4 质量保证金返还的其他的定:62悔议争议61.3.5 或认定机构按通用条款本款日勺约定:不按通用条款本款的约定,详细为:(1) (2) (3) 62.6双方同意选择下列一种方式处理争议: 向仲裁委员会申请仲裁。 向有管辖权口勺人民法院提起诉讼。67保密规定67.1对承包人保密信息的约定:保密信息时提供时间:保密的范围:保密的责任及保密费用:
12、69协议份数69.2协议副本日勺份数:,其中发包人一份,承包人一份。70补充条款第四部分附件与格式附件一工程质量保修书发包人(全称):承包人(全称):为保证(工程名称)在合理有效期限内正常使用,发包人和承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例)和房屋建筑工程质量保修措施,经协商一致,签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。1质保修范围质量保修范围包括地基基础工程、主体构造工程、屋面防水工程、有防水规定。勺卫生间、房间、外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热、供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定其他项目。详
13、细质量保修范围,双方约定如下:(1)(2)(3)2质量保修期2. 1质量保修期从工程实际竣工脸收合格之日起计算。单项竣工验收日勺工程,按单项工程分别计算质量保修期。2. 2双方根据建设工程质量管理条例及有关规定,约定本工程质量保修期如下:(1)地基基础工程、主体构造工程为设计文献规定口勺合理使用年限年。(2)屋面防水工程、有防水规定的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为:年。(3)电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为:年。(4)供热、供冷系统工程为:个采暖期、供冷期。(5)装饰装修工程为年。(6)其他项目保修期限约定如下:3质保修责任3. 1属于保修范围的项目,承包人应在接到告知后的7天
14、内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修,发包人可自行或指派第三方保修。3. 2发生紧急抢修事故的,承包人在接到告知后,应立即抵达事故现场抢修。3. 3在国家规定的工程合理有效期限内,承包人应保证地基基础工程和主体构造的安全和质量。凡出现其质量问题,应立即汇报当地建设行政主管部门,由设计单位提出保修方案,承包人应立即实行保修。3. 4质量保修完毕后,由发包人组织脸收。4质保修费用质量保修费用及有关日勺损害赔偿费,由导致质量缺陷日勺责任方承担。5质保证金质量保证金时使用、约定、支付、返还与本协议口勺质量保证金中赋予的约定一致。6其他6.1!双方约定R勺其他工程质量保修事项:O6.2本工程质量保修
15、书,由发包人承包人在工程竣工验收前签订,作为协议附件,其有效期限至保修期满。发包人(公章):承包人(公章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):附件三湖北省房屋建筑和市政工程建设廉洁协议书甲方(发包人):乙方(承包人):工程项目名称:工程项目地址:为加强廉洁建设,规范承发包双方的活动,防止发生多种谋取不合法利益的违法违纪行为,保护当事人的合法权益,根据省政府第308号令日勺有关规定,由甲方与乙方签订本协议书。第一条甲乙双方责任(一)严格遵守国家法律法规和省政府第308号令的有关规定。(二)严格执行一切协议文献,自觉按协议办事。(三)双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则(法律法规另
16、有规定除外),不得损害国家、集体和对方利益,不得违反工程建设管理规章制度。(四)建立健全廉洁制度,开展廉洁教育,设置廉洁通告牌,公布举报,监督并认真查处违法违纪行为。(五)发现对方在业务活动中有违反廉洁建设规定口勺行为,应及时予以提醒和纠正。(六)发现对方严重违反廉洁建设的行为,应向其上级部门或纪检、监察等有关机关举报。影响协议履行时,可按协议中有关协议解除日勺约定处理。第二条甲方责任(一)甲方作为工程项目的建设单位,全面负责工程建设口勺进度、质量和资金管理,认真履行协议规定的甲方责任。、(二)甲方人员不得索要或接受乙方日勺财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助
17、费、科研费、劳务费、征询费、佣金等,或者予以报销多种费用。其他利益是指提供国内外多种名义口勺旅游、考察等给付财物以外的其他手段。(三)甲方人员不得参与乙方安排的宴请(工作餐除外)和娱乐活动;不得接受乙方提供日勺通讯工具、交通工具和高档办公用品等。(四)甲方人员不得规定或者接受乙方为其住房装修、始丧嫁娶活动、配偶子女的工作等安排提以便。(五)甲方人员及其配偶、子女等亲友不得从事与乙方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。(六)甲方人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料,不得规定乙方购置协议约定以外的材料和设备。第三条乙方费任(一)乙方作为工程项目的施工责任主体,严格执行工程建
18、设法律、法规和强制性原则与规范,根据协议负责承担工程建设口勺进度、质量、资金控制。(二)乙方不得以任何理由向甲方人员给付财物和其他利益。财物是指现金、有价证券和实物。包括促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、征询费、佣金等,或者予以报销多种费用。其他利益是指提供国内外多种名义口勺旅游、考察等给付财物以外的其他手段。(三)乙方不得以任何理由安排甲方人员参与宴请(工作餐除外)及娱乐活动,提供通讯工具、爻通工具和高档办公用品。(四)乙方不向甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作等安排提供便利。(五)乙方不接受甲方人员及其配偶、子女等亲友从事或明示、暗示干涉工程材料设备供应、工程分包、劳务等
19、经济活动的规定。第四条违约责任(一)甲方人员违反本协议第一条和第二条规定R勺,按照管理权限,根据有关法律和规定予以党纪、政纪处分或组织处理,涉嫌犯罪日勺,移交司法机关追究刑事责任;给乙方导致经济损失口勺,应予赔偿。(二)乙方人员违反本协议第一条和第三条规定的,按照管理权限,根据有关法律和规定予以党纪、政纪处分或组织处理,涉嫌犯罪日勺,移交司法机关追究刑事责任;给甲方导致经济损失日勺,应予赔偿。第五条协议生效本协议的有效期,自双方签订之日起至该工程竣工险收合格之日止。第六条协议法律效力本协议书作为工程施工协议的附件,与施工协议具有同等的法律效力,经双方签订后生效。第七条协议份数本协议一式份,双方
20、各执份。在签订后与工程建设协议一并送工程所在地建设行政主管部门或其指定(委托)的部门(机构)立案一份。甲 方:(公章):地 址:法定代表人:委托代理人:年_月一日附件四乙 方:(公章):地 址:法定代表人:委托代理人:年_月一日履约银行保函致:(发包人全称)鉴于(承包人全称)(下称“承包人”)与(发包人全称)(下称“发包人”)签订(工程名称)施工协议(编号,年月日签订),并保证承包人按协议约定履行实行、完毕并保修本工程口勺义务和贲任;发包人在协议中规定承包人应通过经承认的银行提交协议指定日勺承包人履行本协议所有义务和责任日勺担保金额等事实,我行乐意为承包人出具保函,以担保金额人民币(大写)元(
21、元)向发包人提供不可撤销R勺担保。发包人规定我行在上述担保金额范围内赔付款项时,我行对发包人U勺身份予以脸证后,我行立即予以支付。我行承诺:不管与否经我行知晓或同意,我行a义务和责任不因发包人与承包人对协议条款所作的任何修改或补充而解除。本保函在担保金额支付完毕,或工程竣工脸收合格,发包人向承包人颁发竣工验收证书后第15天起失效。本保函未经委托人、被担保人以及担保银行一致同意不得转让,也不得以此保函向其他方提供担保。法定代表人或其授权o代理人:(签字签章)担保银行盖章:地址:日期:年月日附件五支付银行保函致:(发包人全称)鉴于(承包人全称)(下称“承包人”)与(发包人全称)(下称“发包人,)签
22、订(工程名称)施工协议(编号,年月日签订),并保证发包人按协议约定履行向承包人支付工程价款及其他应支付款项等所有协议价款日勺义务和责任;承包人在协议中规定发包人应通过经承认日勺银行提交协议指定的承包人履行本协议所有义务和责任的担保金额等事实,我行乐意为发包人出具保函,以担保金额人民币(大写)元(元)向承包人提供不可撤销口勺担保。承包人规定我行在上述担保金额范围内赔付款项时,我行对承包人口勺身份予以验证后,我行立即予以支付。我行承诺:不管与否经我行知晓或同意,我行的义务和责任不因发包人与承包人对协议条款所作的任何修改或补充而解除。本保函在担保金额支付完毕,或工程竣工验收合格,发包人向承包人颁发竣
23、工脸妆证书后第15天起失效。本保函未经委托人、被担保人以及担保银行一致同意不得转让,也不得以此保函向其他方提供担保。法定代表人或其授权日勺代理人:(签字签章)担保银行盖章:地址:日期:年月日附件六预付款银行保函致:(发包人全称)鉴于(承包人全称)(下称“承包人,)与(发包人全称)(下称“发包人,)签订(工程名称)施工协议(编号,一年一月一日签订),并保证承包人有权获得按协议约定为保证工程准时动工日勺由发包人支付时动工预付款;发包人在协议中规定承包人应通过经承认日勺银行提交协议指定的与动工预付款等额日勺担保金额等事实,我行乐意为承包人出具保函,以担保金额人民币(大写)元(元)向发包人提供不可撤销日勺担保。发包人规定我行在上述担保金额范围内赔付款项时,我行对发包人口勺身份予以脸证后,我行立即予以支付。我行承诺:不管与否经我行知晓或同意,我行R勺义务和责任不因发包人与承包人对协议条款所作的任何修改或补充而解除。本保函在担保金额支付完毕,或工程竣工验收合格,发包人向承包人颁发竣工验收证书后第15天起失效。本保函未经委托人、被担保人以及担保银行一致同意不得转让,也不得以此保函向其他方提供担保。法定代表人或其授权日勺代理人:(签字签章)担保银行盖章:地址:日期:年月