期房房屋买卖合同(31篇).docx

上传人:夺命阿水 文档编号:1146051 上传时间:2024-03-24 格式:DOCX 页数:87 大小:109.77KB
返回 下载 相关 举报
期房房屋买卖合同(31篇).docx_第1页
第1页 / 共87页
期房房屋买卖合同(31篇).docx_第2页
第2页 / 共87页
期房房屋买卖合同(31篇).docx_第3页
第3页 / 共87页
期房房屋买卖合同(31篇).docx_第4页
第4页 / 共87页
期房房屋买卖合同(31篇).docx_第5页
第5页 / 共87页
点击查看更多>>
资源描述

《期房房屋买卖合同(31篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《期房房屋买卖合同(31篇).docx(87页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。

1、期房房屋买卖合同(31篇)期房房屋买卖合同(通用31篇)期房房屋买卖合同篇1甲方:(卖方)身份证:乙方:(买方)身份证:甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致,就上海市(以下称该房屋)买卖事宜,签订本协议,协议内容如下:一、乙方已经了解甲方所属该房屋相关情况如下:(1)该房屋产权证号为(2)该房屋地址为:面积为:,该房屋用途为:二、甲、乙双方就买卖该房屋的交易方式为,自签定本协议当日,甲方将上述房屋的预售合同及相关发票交至中介方保管。三、甲、乙双方协商一致同意甲方出售该房屋的实际出售价格为人民币元整(大写:人民币元整)。四、乙方于签约后次日,于中介方查询该房屋除银行抵押外无其他权利限制及查封

2、状况,且甲方将相关交易资料交至中介方后,直接支付甲方定金人民币元整,该笔定金自甲、乙双方所签定的上海市房地产买卖合同生效后自动转为购房款。五、甲方须自签订本协议后5个工作日内办妥授权委托中介方办理该房屋的房地产权证及出售该房屋的一切相关手续的委托公证书。六、甲乙双方协商一致,待双方签定买卖合同时的具体付款方式如下:1、乙方于签约后次日,直接支付甲方定金人民币元整。2、乙方于甲乙双方至上海市区房地产交易中心办理过户手续前,支付甲方房款人民币元整暂存于中介方帐户(户名:,帐号:),中介方于交易中心出具收件收据后5个工作日内将该笔房款无息转交甲方。3、乙方于银行发放贷款时,以贷款的方式支付甲方房款人

3、民币元整,该笔款项由中介方一次性划入甲方帐户。七、若甲方在与乙方签定本协议后,反悔不出售该房屋给乙方的,则甲方应双倍返还乙方已支付的定金八、若乙方在与甲方签定本协议后,反悔不购买该房屋的,则无权要求甲方返还已收取的定金。九、甲方保证上述房地产买卖不存在产权争议和其他人主张权利的情况。十、甲、乙双方协商一致,各自承担各自交易过程中产生的税费,任何一方不得因国家政策或税费调整而损害另一方、第三方或中介方的利益。十一、甲乙双方于签定该定金协议后十个工作日内签定上海市房地产买卖合同,本协议未尽事宜以双方签订的上海市房地产买卖合同约定为准。十二、如双方就本协议约定之内容发生任何纠纷,由双方协商解决,协商

4、不成的,皆选择至上海仲裁委员会裁决。十三、本协议经甲乙双方或其合法授权人签字即生效,且乙方有权指定第三人完全承受本协议,作为将来追加该第三人作为买方主体之一。十四、本协议一式三份,甲、乙双方各执一份,中介方执一份。甲方:乙方:身份证:身份证:联系电话:联系电话:联系地址:联系地址:日期:日期:中介方:联系地址:联系电话:期房房屋买卖合同篇2甲方;王日红已方:唐正甲乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款:1、甲方自愿将坐落在汗巴岭村兴(建筑面积壹佰伍拾壹平方米,二层,杂房面积约贰拾平方米)房地产出卖给乙方(集体土地、建设用地使用证(94)第01033号,建设用地规划许可证(95)00

5、3号建设工程规划许可证(95)13号)。四界以证号上所标为准。2、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币贰拾万元整(00.00元)。付款方式,双方签定合同时一次性付清。3、甲方保证该房屋合法,权属清楚,有合法的土地使用权,该房屋未办房产证手续,如乙方要办理手续,新产生的有关税费由乙方承担。甲方应积极配合乙方办理有关房屋过户手续。4、甲方应在年一月日前将房产交付乙方,届时该房产应无任何争议,交付该房时,甲方不得损坏该房屋的结构。5、合同签定后,如一方违反本合同条款,应向对方支付陆万元违约金。6、本房屋买卖合同书一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日起生效。甲方签字:乙方签字:执笔人:在

6、场人期房房屋买卖合同篇3甲方(卖方):身份证号码:电话:乙方(买方):身份证号码:电话:甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款:一、甲方自愿将坐落在区园六号楼房(单元号楼房(建筑面积米)楼房出卖给乙方。二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写肆拾叁万元整;大写肆拾叁万元整;即人民币小写430000.00元。三、乙方于_日向甲方支付定金:大写贰万元整,即小写0.00兀O四、乙方于一日第二次付款大写叁万元整,即小写30000.00元。五、经甲乙双方同意,甲方于年月一日将该楼房购房合同及楼房一并交付给乙方所有,乙方届时将剩余款项一并付给乙方(乙方在付款时,为确保在以后的房

7、产过户顺利,将暂时暂扣叁仟元购房款,小写3000.00元,待该楼房的房产证顺利过户给乙方时,乙方再把此叁仟元款项付给甲方)。六、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。甲方保证在该楼过户时积极提供协助,若因甲方原因造成产权不能过户的,产生的一切费用及法律后果由甲方承担。七、办理房产证手续所产生的有关税费由乙方承担。甲方应在一日前将该房产交付乙方;八、届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵,无人租住、使用;无欠账,如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、网费、有线电视费等。九、本合同签订后,如一方违反本合同条款,该方应向对方支付元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按

8、规定支付房款,每逾期日,应向对方支付五十元罚金,逾期日视为毁约;如因政府及银行规定,本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除,不适用本条款。十、经双方确认,_日前,乙方把剩余购房款一次性付给甲方时,甲方届时将该楼房及全部楼房钥匙和此楼购楼的售楼合同及购楼收据全部一并交给乙方。交付该房产时甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件。十一、双方违约责任如下:甲方如违反本协议,则双倍返还乙方所付购楼款项。乙方如违反本协议,返还乙方所付购楼款项。则甲方不予退还购楼订金。十二、附加条款:甲方(卖方):身份证号:住址:电话:乙方(买方):身份证号:住址:电话:丙方(见证

9、人):身份证号:住址:电话:签定日期:一日签定地点期房房屋买卖合同篇4甲方:身份证号:乙方:身份证号:根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在市区拥有的房产,建筑面积为平方米。第二条上述房产的交易价格为人民币元平方米,总价人民币元整。第三条付款时间与办法:甲乙双方同意以按揭方式付款,并约定自乙方完成产权登记,取得产权当日支付首付款人民币拾万仟一佰拾一元整给甲方,剩余房款人民币元整申请按揭,并于一放款当日付给甲方。如实际审批数额不

10、足前述申请额度,乙方应在放款当日将差额一并支付给甲方.第四条甲方义务4.1 甲方应于本协议签署之日起日内将房屋交付给乙方使用。甲方不能按期交房的,乙方有权要求甲方立即交房并承担违约责任。4.2 甲方应于本协议签署之日起尽最大努力协助乙方办理产权登记手续。包括但不限于协调开发商为乙方开具房屋买,协调相关部门更改备案合同,协助乙方在房屋产权登记部门登记等。甲方不积极协助的.除承担相应的违约责任外,乙方有权单方立即解除合同或要求甲方履行义务。4.3 甲方承诺其出卖的房屋属于乙方可办理一手房产权登记手续的房屋。如该房屋为乙方无法办理一手房产权登记手续的,乙方有权立即解除合同并要求甲方承担相应违约责任。

11、如双方协商以二手房买卖方式办理房屋产权登记,则由此产生的一切税费和费用均由甲方承担。第五条乙方义务乙方应按照本协议的约定按时足额付款。乙方未按时付款的,对逾期未付款部分按日万分之一向甲方支付利息,利息总额最高不超过逾期未付款金额的百分之三。第六条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税金由公证费由方承担,产权过户手续费、佣金等由方承担。方承担、第七条违约责任违约责任的范围包括但不限于违约金元,违约方给守约方造成的实际经济损失,守约方追究违约责任支出的律师费、诉讼费、交通费等。第八条本合同如需办理公证,经国家公证机关公证处公证。

12、第九条本协议自双方签字之日起成立并生效。本合同一式份。甲方份,乙方份,公证机关份。第十条本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可协商解决。协商不成的,任意一方可向区人民法院提起诉讼。第十一条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同具有同等法律效力。第十二条双方约定的其他事项:出卖方:购买方:身份证号码:身份证号码:地址:邮编:地址:邮编:电话:电话:本协议于年月一日签署于区期房房屋买卖合同篇5甲方(卖方):乙方(买方):甲、乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款:一、甲方自愿将坐落在市区路小区号楼单元室(建筑面积平方米,储藏室平方米,产权证号

13、)房地产出卖给乙方,并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)。二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写;即人民币小写。三、乙方在签订本合同时,支付定金,即小写。四、乙方支付定金之日起个月内,向甲方支付首付款(定金从中扣除),首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理)。五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。六、办理房产证手续所产生的有关税费由方承担。七、乙方支付首付款后,甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续,待房产过户到乙方名下之时,乙方应向甲方付清全部房款余额。八

14、、甲方应在前将该房产交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵,无人租住、使用;无欠账,如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。九、本合同签订后,如一方违反本合同条款,该方应向对方支付元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款,每逾期日,应向对方支付五十元罚金,逾期一日视为毁约;如因政府及银行规定,本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除,不适用本条款。十、交付该房产,甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件,并将抽风机一台(型号:),空调两台(型号:),热水器(型号:),浴霸(型号:),饮水机(型号:),音响两台(型号

15、:),凉衣架,房内灯具,前后门窗窗帘、电脑桌一张,橱卫设施,等让与乙方(含在房屋价值内)。十一、本协议一式两份,具有同等法律效力,自双方签字之日生效。十二、附加条款:甲方(卖方):(EQ身份证号:住址:电话:年一月一日乙方(买方):(ER)身份证号:住址:电话:年月一日在简单房屋买卖合同的范本中,虽然是一份简易的交易合同,但是对于需要重点声明的内容是不能省略的,特别是对于买家来讲,有关房屋质量,房屋的税费,房屋的其他额外费用以及房屋的产权证明的办理,这些都是需要重点注意的条款期房房屋买卖合同篇6甲方(卖方):身份证号:乙方(买方):身份证号:根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国市房地产管理

16、法及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在拥有的房产,建筑面积为平方米。(土地房屋权证第号)。第二条上述房产的交易价格为人民币元平方米,总价人民币元整(大写:拾一万一仟佰拾一元整)。第三条付款时间与办法:甲乙双方同意以按揭方式付款,并约定自乙方完成产权登记,取得产权当日支付首付款人民币拾一万仟一佰拾一元整给甲方,剩余房款人民币元整申请按揭,并于放款当日付给甲方。如实际审批数额不足前述申请额度,乙方应在放款当日将差额一并支付给甲方。第四条甲方义务4.1 甲方应于本协议签署之日起日内将

17、房屋交付给乙方使用。甲方不能按期交房的,乙方有权要求甲方立即交房并承担违约责任。4.2 甲方应于本协议签署之日起尽最大努力协助乙方办理产权登记手续。包括但不限于协调开发商为乙方开具房屋买,协调相关部门更改备案合同,协助乙方在房屋产权登记部门登记等。甲方不积极协助的.除承担相应的违约责任外,乙方有权单方立即解除合同或要求甲方履行义务。4.3 甲方承诺其出卖的房屋属于乙方可办理一手房产权登记手续的房屋。如该房屋为乙方无法办理一手房产权登记手续的,乙方有权立即解除合同并要求甲方承担相应违约责任。如双方协商以二手房买卖方式办理房屋产权登记,则由此产生的一切税费和费用均由甲方承担。第五条乙方义务乙方应按

18、照本协议的约定按时足额付款。乙方未按时付款的,对逾期未付款部分按日万分之一向甲方支付利息,利息总额最高不超过逾期未付款金额的百分之三。第六条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税金由方承担,产权过户手续费、佣金等由方承担、公证费由方承担。第七条违约责任违约责任的范围包括但不限于违约金元,违约方给守约方造成的实际经济损失,守约方追究违约责任支出的律师费、诉讼费、交通费等。第八条本合同如需办理公证,经国家公证机关公证处公证。第九条本协议自双方签字之日起成立并生效。本合同一式份。甲方份,乙方份,公证机关份。第十条本合同发生争议的解

19、决方式:在履约过程中发生的争议,双方可协商解决。协商不成的,任意一方可向区人民法院提起诉讼。第十一条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同具有同等法律效力。第十二条双方约定的其他事项:出卖方(甲方):购买方(乙方):身份证号码:身份证号码:地址:邮编:电话:地址:邮编:电话:本协议于年月一日签署期房房屋买卖合同篇7甲方(卖方):乙方(买方):甲乙双方就房屋买卖事项,经协商一致,达成以下合同条款:1、甲方自愿将坐落在一区柳树街与工业街交汇处龙潭馨城一单元301室及1单元2号车库(主房建筑面积134.7平方米,车库面积14平方米,主房地板砖、内墙已铺完)房地产卖给乙方。2

20、、本房产为罗庄街道龙潭社区城中村改造指挥部开发,本合同生效后,乙方重新与罗庄街道龙潭社区城中村改造指挥部签订商品房认购合同。甲方当初在购买此房时,付清首付款后,以此房为抵押从农村信用合作社贷款十九万元人民币,期限为。合同签订时,甲方已还贷款十三个月。3、购房款分为两部分,一是,现金部分,乙方需付给甲方现金人民币。二是,贷款的部分,贷款姓名为甲方姓名暂不更改,剩余贷款转给乙方续还。4、贷款部分,自合同签订之日起由乙方续还剩余贷款。乙方在续还剩余贷款时应在每月的三日前还清当月贷款,不能给甲方造成银行的不良记录。如果给甲方造成不良的银行征信记录,由乙方赔给甲方由此带来的一切损失。5、此合同一式两份,

21、自双方签字后生效,不得反悔。6、未尽事宜由甲乙双方协商解决。甲方签名:身份证号:电话:甲方签名:身份证号:电话:日期房房屋买卖合同篇8甲方(卖方):乙方(买方):身份证号:身份证号:根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在市区拥有的房产,建筑面积为平方米。(土地房屋权证第号)。第二条上述房产的交易价格为人民币元平方米,总价人民币元整(大写:拾一万一仟佰拾一元整)。第三条付款时间与办法:甲乙双方同意以按揭方式付款,并约定自乙方完成

22、产权登记,取得产权当日支付首付款人民币拾一万仟一佰拾一元整给甲方,剩余房款人民币元整申请按揭,并于放款当日付给甲方。如实际审批数额不足前述申请额度,乙方应在放款当日将差额一并支付给甲方。第四条甲方义务4.1 甲方应于本协议签署之日起日内将房屋交付给乙方使用。甲方不能按期交房的,乙方有权要求甲方立即交房并承担违约责任。4.2 甲方应于本协议签署之日起尽最大努力协助乙方办理产权登记手续。包括但不限于协调开发商为乙方开具房屋买,协调相关部门更改备案合同,协助乙方在房屋产权登记部门登记等。甲方不积极协助的.除承担相应的违约责任外,乙方有权单方立即解除合同或要求甲方履行义务。4.3甲方承诺其出卖的房屋属

23、于乙方可办理一手房产权登记手续的房屋。如该房屋为乙方无法办理一手房产权登记手续的,乙方有权立即解除合同并要求甲方承担相应违约责任。如双方协商以二手房买卖方式办理房屋产权登记,则由此产生的一切税费和费用均由甲方承担。第五条乙方义务乙方应按照本协议的约定按时足额付款。乙方未按时付款的,对逾期未付款部分按日万分之一向甲方支付利息,利息总额最高不超过逾期未付款金额的百分之三。第六条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易税金由方承担,产权过户手续费、佣金等由方承担、公证费由方承担。第七条违约责任违约责任的范围包括但不限于违约金元,违约方

24、给守约方造成的实际经济损失,守约方追究违约责任支出的律师费、诉讼费、交通费等。第八条本合同如需办理公证,经国家公证机关公证处公证。第九条本协议自双方签字之日起成立并生效。本合同一式份。甲方份,乙方份,公证机关份。第十条本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可协商解决。协商不成的,任意一方可向区人民法院提起诉讼。第十一条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同具有同等法律效力。第十二条双方约定的其他事项:出卖方(甲方):购买方(乙方):身份证号码:身份证号码:地址:地址:邮编:邮编:电话:电话:本协议于年月一日签署于区本协议于年一月一日签署于区期房房屋买卖

25、合同篇9原告:陈瑶瑶女汉族1988年Ol月24日出生身份证号:住址:联系电话:被告:张春鹏男汉族1969年08月10日出生身份证号:住址:联系电话:案由:房屋买卖合同纠纷诉讼请求:1、请求法院依法判决被告履行房屋买卖合同义务,将北京市朝阳区广渠路28号210号楼16层1908A的房屋所有权过户给原告;2、请求法院依法判决被告支付原告逾期办理房屋过户事宜的违约赔偿人民币200000元;3、本案诉讼费及其它相关费用由被告承担。事实与理由:20_年7月25日,原告经北京市嘉禾家美房地产经纪有限公司介绍,与被告签订了关于北京市朝阳区广渠路28号210号楼16层1908A的房屋买卖合同,并于当日交付了购

26、房定金人民币50000兀O双方同意,被告应配合原告在合同签订后一个月内(即20年8月25日前)办理完毕该房屋过户事宜,原告亦多次催促被告履行合同义务,进行网签及后续房屋过户事宜,被告均以各种借口予以拖延,导致该房屋至今未办理任何过户手续。按照约定,被告拖延逾期办理过户手续视为违约,被告应支付原告逾期办理房屋过户事宜的违约赔偿人民币200000元.原告购买本房屋是为年底结婚作为婚房使用,被告迟迟不履行房屋过户义务已经给原告造成了诸多损失,无奈之下诉至法院,请求法庭依法判决被告按照合同履行义务,将房屋过户给原告,并赔偿原告损失,以维护原告的合法权益。此致北京市朝阳区人民法院原告:期房房屋买卖合同篇

27、10卖方:买方:买卖双方根据中华人民共和国法律和,经过友好协商,自愿制定本房产转让合同,条款如下:一、卖方有房产个单元座落在第座楼单元。合计面积平方米。现自原油将该房产卖给买方。售价为元整(原楼价为元整)。二、买方对上述房屋已核实,并审阅了房产权证书及有关资料后同意音乐会上述房产价款,买卖双方一致自愿成交。三、双方在本合同上签署时,买方当即将房产全部的价款交给卖方,卖方在收到该房产价款后,即将上述房产证书及有关资料交给买方。四、双方买卖成交后,即携带房产权证书到房地产权登记处办理房产权转移登记手续,该房产所有权即归买方所有。五、卖方所卖房产如有抵押、按揭等手续不清时,概由卖方负责,与买方无关。

28、六、买方在交付房产价款后,而卖方不能交房时,则卖方应即退回房产价款,并负责赔偿买方损失。七、本合同发生纠纷时应友好协商解决,如不能解决时,应提请仲裁机构仲裁或人民法院裁决。八、本合同在双方签署后经公证处公证之日起生效。九、本合同用钢笔填写的与印刷的文字具有同等效力。十、本合同共页,为一式三份,买卖双方各执一份,公证处一份,均具同等效力。鉴(公)证意见:经办人:鉴(公)证机关(章)甲方:乙方:年月日期房房屋买卖合同篇H甲方(受委托方):乙方(委托方):甲、乙方双方本着“自愿,平等,信用”的原则,经协商达成委托卖房协议如下:一、乙方应如实填写出售房屋登记表,并出示产权证及身份证,提供产权证复印件。

29、二、乙方保证该房屋权属清楚无争议,无纠纷,并已征得共有人(或产权人)同意,否则造成不良后果均由乙方负责。三、该方最终成交价,由买卖双方自主商定,甲方只提供参考意见。乙方与甲方所介绍的卖房达成买卖协议时,须交甲方按成交价的现的中介费,成交价低于伍万元按500元收费。四、乙方也可同时委托他人或自行联系卖房,但不得与甲方介绍的买方以各种借口私下交易,否则,应承担双倍的.中介服务费(乙方卖房一旦可以成交,因乙方原因不能成交,乙方须按规定给付中介费)。五、甲方应通过媒体发布卖房信息。物色,筛选,推荐适合买方。带客户到乙方现场看房。如实传递买卖双方的要求,积极周旋,直至买卖成交。六、甲方还可以为乙方提供下

30、列服务:起草房屋买卖协议、代办产权转移过户手续;为定金、房款的收付提供信用账户,钝化矛盾、调解纠纷,提供有关法律服务。七、本协议壹式贰份,甲乙双方各执壹份,双方签字盖章后生效,如双方今后另行签订协议或委托书,本协议终止,权利义务关系以后签协议为准。甲方:乙方:地址:电话:委托代理人:身份证号码:委托日期:期房房屋买卖合同篇12卖方(甲方):身份证号码:买方(乙方):身份证号码:根据我国现行法律、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在市区街道号房产住宅

31、,建筑面积为平方米。(详见土地房屋权证第号)。该房房龄年。第三条买卖双方在签订了房地产买卖合同及乙方付甲方全部购房款后,应立即到房屋所在区的房地产交易中心办理产权过户手续。第四条付款时间与办法:乙方同意在本合同签订当日一次性(或次)向甲方支付全部购房款,共计人民币元整。约定付款之后在房地产交易中心缴交税费,办理房屋产权过户手续。第五条交房时间和交房条件:交房时间。在收房时,必须确认甲方已结清水电、煤气、电话、电视、宽带、物业管理费等费用。甲方需将房屋钥匙交与乙方。第六条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规,并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商,交易产生的一切税费由方承

32、担。第七条违约责任本合同经双方签章后生效,并对双方都具有约束力,应严格履行。如有违约,违约方愿承担违约责任,并赔偿利益受损方的相关经济损失。第八条权利保证约定第九条本合同一式份。甲方产权人份,乙方份。第十条本合同发生争议的解决方式:在履约过程中发生的争议,双方可通过协商、诉讼方式解决。第十一条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。第十二条双方约定的其他事项:甲方应协助乙方办理更名手续,如物业维修基金、水费,电费,煤气,有线电视,电话,宽带等的过户问题,由此产生的费用由乙方负责。甲方(签字):乙方(签字):日期:年_月_一日日期:年月日期房房屋买卖合同篇1

33、3甲方(卖方):乙方(买方):由于甲方已收到乙方预付的购房定金人民币(大写)元(其中,双方同意就以下房地产买卖事项订立本契约,共同遵守。一、甲方自愿将坐落在街路房地产(产权证/合同号)出售给乙方,房屋面积o房屋用途为住宅,产权性:O乙方已对甲方所要出售的房产做了充分了解,愿意购买该房产。二、甲乙双方议定的上述房地产成交价格为人民币(大写)元(元)。三、付款方式约定:1、一次性付款:甲乙双方办理房屋过户手续时,乙方于年月前一次付清给甲方。2、剩余房款(:元),在将办理交接房屋手续时付给甲方。3、按揭付款:乙方于年月币银行要求提供全面真实合格的相关按揭资料与按时办理按揭抵押手续,确保银行早日放款。

34、乙方若未按约定付款方式付款与办理按揭相关手续,则按约定第七项追究乙方未按期付款承担违约金赔偿责任。(注:以上付款金额以收款凭证为准)四、在乙方按上述第条付款方式付清房款与相关费用及办完相关所需手续(如银行按揭相关手续)后,办理该房产过户手续时,按国家规定所需缴纳的过户手续费、税费约定承担。五、房屋交付使用:1、一次性付款甲乙双方约定在年日之前,甲方将设施完好的该房屋交给乙方使用。2、双方同意在办理完相关过户手续,若是银行按揭应在办完产权抵押等手续。3、交付使用之日前,甲方负责结清水电暖、天燃气、物业等所有相关前期费用均由甲方承担。并将房产相关手续交给乙方,房屋移交给乙方时,其该建筑物范围内的土

35、地使用权及其相关部分使用权一并转移给乙方。最后,乙方对交付房屋进行验收,以后甲方不再负责相关问题,但可协助解决可能产生的问题。六、甲方保证上述房地产权属清楚。若发生与甲方有关的产权纠纷或债权债务,概由甲方负责清理,并承担民事诉责任,因此给乙方造成的经济损失,甲方全权负责双倍赔偿。七、违约责任:乙方中途悔约,乙方不得向甲方索还定金。甲方中途悔约,甲方应在悔约之日起日内将定金退还给乙方,另给付乙方相当于定金数额的违约金。乙方不能按期向甲方付清购房款,或甲方不能按期向乙方交付房地产,每逾一日,由违约一方向对方给付相当与上述房地产约定总价款的千分之一赔偿损失。八、本契约在履行中若发生争议,甲乙双方应采

36、取协商办法解决。协商不成时,任何一方均可向当地房地产仲裁委员会申请调解或仲裁,也可向有管辖权的人民法院起诉。九、在签订本合同后,若由于国家政策调整或不可抗力的自然灾害等导致该房产不能正常过户交易则互不追究违约责任若由于房产过户交易税费政策调整,导致过户时产生的税、费变动,甲乙双方应先行协商解决,协商不成时按本协议履行。十、本契约未尽事项,甲乙双方可另行议定,其补充议定书经双方签章后与本契约具有同等法律效力。十一、该房产交易居间服务费:甲方承担总成交价的百分之乙方承担总成交价的百分之。双方若有违约致使该交易不成功者,违约方承担该项甲乙双方所有居间费与已产生的相关费用。十二、双方约定的其它事项:本

37、契约一式三份,甲乙双方各执一份,居间方存档一份,双方签章后生效。甲方(签章):乙方(签章):间方:法定代表人:法定代表人:签约代表:地址:地址:_地址:年月日年月日年月日期房房屋买卖合同篇141、房屋与土地分开转让的这是因为房屋是建筑在土地上的,为土地的固定附着物,二者之间具有不可分离性,否则,极易引起损失或导致纠纷。因此,房屋的所有权通过买卖合同转让时,该房屋占用范围内的土地使用权也必须同时转让。如果出卖人将房产和土地使用权分别卖与不同的买受人,或者出卖房屋时只转让房屋所有权而不同时转让土地使用权,则该类买卖合同应当是无效的。2、侵犯优先购买权的房屋所有人在转让涉及到共有或出租的房屋时,在同

38、等条件下,其他共有权人或承租人有优先购买权。这就是说,所转让的房屋的产权为数人共有或已对外出租的,必须征求共有人或承租人的是否行使优先购买权。未取得其他共有人或承租人的同意,擅自出卖房屋的,其买卖行为一般应为无效。3、因欺诈而转让商品房的买受人以出卖人与第三人恶意串通,另行订立商品房买卖合同并将房屋交付使用,导致其无法取得房屋为由,请求确认出卖人与第三人订立的商品房买卖合同无效的,应予支持。4、商品房预售违法的我国房地产管理法第四十五条规定,商品房预售应当符合下列条件:已交付全部土地使用权出让金,取得土地使用权证书;持有建设工程规划许可证;按提供预售的商品房计算,投入开发建设的资金达到工程建设

39、总投资的百分之二十五以上,并已经确定施工进度和竣工交付日期;向县级以上政府房产管理部门办理预售登记,取得商品房预售许可证明。如不符上述条件,买受人可请求法院或仲裁机构宣告该买卖无效。5、在商品房转让过程中,涉及到土地使用权转让违法的城市房地产管理法第三十八条、三十九条、第四十条的相关规定,以下合同应为无效:以出让方式取得土地使用权的,没有按照出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金,并取得土地使用权证书;按照出让合同约定进行投资开发,属于房屋建设工程的,没有完成开发投资总额的百分之二十五以上,属于成片开发土地的,没有形成工业用地或者其他建设用地条件;转让房地产时房屋已经建成的,没有房屋所有权证

40、书;以划拨方式取得土地使用权的转让房地产时,应当按照国务院规定,报有批准权的政府审批而没有黎飞律师报批或不予批准的;有批准权的政府准予转让的,应没有办理土地使用权出让手续并依照国家有关规定缴纳土地使用权出让金的。6、其他的法律法规的强制性规定禁止转让的如司法机关和行政机关依法裁定、决定查封或者以其他形式限制房地产权利的;依法收回土地使用权的;权属有争议的等。总之,应对房屋买卖合同的无效情形是一个复杂的过程,实践证明,由具备一定法律知识和工作经验的律师来处理,既可以防范法律纠纷,也可以更好地解决法律纠纷,最大限度地避免或降低经济损失,有效地保障您的合法权益。为了更好地帮您解决房屋买卖合同的无效情

41、形问题,防止陷入法律误区,您可以通过委托当地有经验的律师为您提供专业的法律服务,使您的合法权益得到最大限度的保护。期房房屋买卖合同篇15甲方:乙方:丙方:甲、乙、丙方经协商一致,就乙方向甲方购买房屋一事,达成如下协议:一、房屋概况出卖房屋坐落于市路号,建筑面积约平方米,该房屋未办理房产证、契证、土地证。甲方以该房屋为抵押,在银行支行办理了按揭借贷(详见房屋购买合同及借贷合同)二、甲方现同意将该房屋卖给乙方,转让价格暂定为万元,在甲方做出房产证和契证后,在乙方总出价万元(包括转让价和所有其他费用)的范围内对转让价作适当调整。、甲、乙双方委托丙方代为办理房屋买卖。双方各向丙方支付买卖定金万元。四、

42、在甲方办好产权证和契证后,方与工行之江支行签定监督支付协议书,乙方按该协议书的约定,将相应款项支付给银行。五、甲方保证在年月日之前办好土地证。六、在甲方办好土地证后,丙方代为办理房屋过户手续,乙方到工行之江之行办理房屋转按揭借贷手续。七、在甲方办好契证和产权证后:(1)甲、乙双方办理房屋交接手续,自乙方与承租人签定新的租赁合同之日起,租金由乙方收取,甲方向乙方移交原租赁合同押金元,并向乙方支付已收取的租金;(2)甲方将押金元及已收取的租金7万元于新租赁合同签定之日交付给丙方,在双方结算后由丙方支付给乙方。八、甲方保证新的房屋租赁合同的租金为万元,否则,甲方将返还乙方转让款万元。九、税费1、该房

43、屋交易的税费由甲乙双方各自承担。本协议签订后,甲方预付代理方税费元,乙方预付代理方税费元,交易完成后按实际结算。2、交易完成后,甲方交付代理方元服务费。乙方交付代理方元服务费。十、甲乙双方及代理方责任1、甲方确保房源可靠、手续合法;并提供交易所需的相关证明资料和原房屋承租人放弃该房屋的优先购买权的书面声明。2、乙方应按协议履行责任,并提供交易所需的相关证明资料。3、代理方确保在年月日前交付乙方房屋所有权证,土地证在领取房屋所有权证、契证个工作日后交付乙方。H、违约责任1、乙方违约,已交付的定金不予退还。该定金在扣除代理费一元后归甲方所有。如甲方违约,甲方应赔偿乙方元,赔偿代理方代理费元。乙方已

44、交付的定金元由代理方负责退还乙方。2、在签订市房屋转让合同后出现的违约责任由违约方承担。十二、本协议一式份,甲乙双方和代理方各执一份。甲方:乙方:丙方:联系电话:联系电话:联系电话:签订日期:期房房屋买卖合同篇16范本甲方(出卖人)本人姓名:(身份证号码)地址:编码:联系电话:乙方(买受人)本人姓名:(身份证号码)地址:编码:联系电话:根据国家和省(市)法律、法规和有关规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就下列房地产买卖达成如下协议:第一条房屋的基本情况甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于;位于第层,共(套间),房屋结构为,建筑面积平方米(其中实际建筑面积平方米,公共部位与公用房屋分摊建

45、筑面积平方米),房屋用途为;(房屋所有权证号、土地使用权证号房地产权证号)为.第二条房屋面积的特殊约定本合同第一条所约定的面积为产权登记机关实际测定面积。第三条价格按总建筑面积计算,该房屋售价为(币)每平方米元,总金额为(币)元整。第四条付款方式1、乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金(币)元整,并应于本合同生效之日起日内将该房屋全部价款付给甲方。2、已付定金将在最后一期付款时冲抵,支付方式为以下第种:(1)现金;(2)支票;(3)汇款.第五条交付期限甲方应于本合同生效之日起_日内,将该房屋的产权证书交给乙方,并应收到该房屋全部价款之日起日内,将该房屋付给乙方。第六条乙方逾期付款的违约责任1、

46、乙方如未按本合同第四条规定的时间付款,甲方对乙方的逾期付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止,月利息按计算。2、逾期超过天后,即视为乙方不履行本合同。届时,甲方有权按下述第种约定,追究乙方的违约责任。(1)终止合同,乙方按累计应付款的%向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。(2)乙方按累计应付款的%向甲方支付违约金,合同继续履行。第七条甲方逾期交付房屋的违约责任1、除人力不可抗拒的自然灾害等特殊情况外,甲方如未按本合同第五条规定的期限将该房屋交给乙方使用,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约利息。按本合同规定的交付期限的39;第二天起至实际交付之日止,按%向乙方支付违约金2、逾期超过一个月,则视为甲方不履行本合同,乙方有权按下列第种约定,追究甲方的违约责任。(1)终止合同,甲方按乙方累计已付款的%向乙方支付违约金。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时,实际经济损失与违约金的差额部分由甲方据实赔偿。(2)甲方按乙方累计已付款的%向

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索
资源标签

当前位置:首页 > 在线阅读 > 生活休闲


备案号:宁ICP备20000045号-1

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000986号