《(15篇)关于施工合同材料汇编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(15篇)关于施工合同材料汇编.docx（92页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、关于施工合同材料汇编（15篇）施工合同1甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据中华人民共和国合同法，结合本工程具体情况，本着公平、公正、平等、合理的原则，经双方协商达成如下协议，共同遵守。第一条工程概况1.1 工程地点：1.2 工程内容及做法：o1.3 工程承包方式，双方商定采取下列第种承包方式:乙方包工、包全部材料;详见预算书。(2)乙方包工、部分包料，甲方提供主材;详见预算书。(3)乙方包工，甲方包全部材料;详见预算书。备注：甲方在公司所选材料确定签字后材料下单之前还能更换，如材料下单后甲方要求更换材料所产生的费用(运费及搬运费及损坏的材料费)由业主自行承担。公司赠送东西,业主可放弃但不可折
2、现，不可换别的物品。1.4 工程期限天；开工日期年月日竣工日期年月日1.5 合同施工价款：本合同工程造价为(人民币)元；金额大写：元整。第二条施工图纸及预算、监理本工程施工图纸及预算、监理分别由提供设计,提供预算，提供监理，图纸及预算一式两份，甲、乙双方各一份，作为本合同附件。第三条3.1 开工前三天，为乙方入场施工创造条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动甲方工作的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；3.2 免费提供乙方施工期间所需要的水、电；3.3 负责协调邻里之间的关系;负责办理物业管理部门开工手续和应当支付的有关费用。3.4 不拆动室内承重结构，如需要拆改原建筑的非承重结
3、构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；3.5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保护消防等项工作。3.6 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。第四条1.2 1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，施工过程中出现安全事故乙方全部负责与甲方无关并按期保质完成工程；1.3 严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；1.4 保护好原居室的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通。1.5 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。第五条5.1 工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签定书面变更单，同时调整
4、相关工程费用及工期(装饰装修工程变更单)；双方约定本工程项目采用固定单价、不可变更。具体如下：1);减项部分：基础装修部分不得减价，主材部分根据折扣减价。签订减项单，在最后一次结算时减除。2);增项部分;根据公司规定价格或市场价格增项。签订增项单，同时将增项款交到公司财务。工程部接到财务通知单方能进行增项。3);工期;减项不减工期，增项根据增项内容调整增加工期。5.2同一工程施工期间的变更不能超过三次，每次变更甲方必须及时配合乙方签写变更单，并提前两天完成，否则导致工期顺延和窝工的，甲方必须给予工期的顺延和每天300元窝工费的补偿。第六条6.1 按合同约定由甲方提供的主要的材料、设备，甲方应在
5、材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并交接手续;6.2 按合同约定由乙方提供的主要的材料、设备，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。第七条7.1 对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：(1)工程量变化或设计变更；(2)不可抗力;国家节假日。乙方工作工程变更材料供应工期延误(3)影响施工的停水、停电(以施工记录为准，甲方可向物业管理单位问询)；(4)甲方同意工期顺延的其它情况。7.2 因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。7.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺
6、延并按本合同第五条承担相应的赔偿款。7.4 因乙方责任不能按期完工，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。第八条质量标准双方约定本工程施工质量按以下标准执行：(1)施工过程中双方就工程质量发生争议，申请由质量监督部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同标准，认证过程支出的相关费用由乙方负责，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方负责。第九条工程验收和保修9.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:(1)材料进场验收；(2)隐蔽工程验收包括木作基层、水路、电路等；(3)中期验收即工期过半木工收口；(4)竣工
7、验收；乙方应提前一天通知甲方参加验收，阶段验收合格后应填写工程验收单；9.2 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到通知后两天内组织验收，填写工程验收单(工程验收单)，在工程款结清后，办理移交手续(工程结算单)；9.3 工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工通知单后三日内组织验收，验收合格后，双方办理移交手续，结清尾款，签署保修单。9.4 双方进行施工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。9.5 双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格，因此而造成的损失由甲方承担。9.6 竣工验收在工程质量、空气质量及经济方面存在个别的不涉及较大问题时经双方协商一
8、致签定解决竣工验收遗留问题协议后方可先行入住。9.7 本工程自验收合格双方签字之日起水电保修期为五年、防水保修两年、其他保修五年并。并填写工程保修单。第十条工程款支付方式10.1 双方约定按下列方式支付工程款：合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方缴付施工价款：(2)其他支付方式：10.2 工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并告知甲方。甲方接到告知后两日内如未有异议，即视为同意,双方应填写工程结算单（工程结算单）并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款，然后乙方负责清理现场，收拾卫生。第十一条违约责任11.1 合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策，
9、受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失；11.2 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。11.3 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失一万元整。11.4 甲方未按期支付工程款，每延误一天向对方支付违约金千分之0.8元，超过5天，乙方有权撤场并终止合同，由此产生的后果由甲方自行负责；11.5 由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理；11.6 由于乙方原因，致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金千分之0.8元。第十二条合同争议的解决方
10、式双方发生争议协商解决不成时，按下列方式解决：本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决，也可由有关部门调解，协商或调解不成的，依法向人民法院提起诉讼。第十三条其它条款13.1 因工程施工而产生的垃圾，由甲方指定地点，并由乙方负责将垃圾运到该甲方指定的地点。13.2 施工期间，甲方将外屋门钥匙把，交给乙方施工队负责人负责保管。工程竣工验收并结算完毕后，应当如数交还。133、甲、乙双方之间一切约定均签定文字协定，所有口头承诺均无效。13.4 .甲、乙双方均有责任核实工程项目及工程量。乙方为甲方施工的工程项目以报价单上文字写明的项目和变更单为准，工程量按照工程中实际发生的为准。13.5 乙
11、方遵守甲方物业部门的相关规定，如违反相关规定给甲方造成的损失应由乙方负责。13.6 乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价服务，并代表乙方与甲方签定合同。合同签定后，乙方执行合同的代表人为乙方工程部派出的施工监理。甲方关于工程的一切事宜均通过乙方施工监理及设计师解决，以确保工程中的统一指挥和管理。13.7 施工人员对甲方现场物品应认真清点及保护，并且双方须签署物品清单。签定之后，如发现丢失或破坏的由乙方承担甲方损失。甲方应在开工前将原有的电话机等设备拆除（乙方除使用施工所用水、电外，不得使用甲方原有的卫生洁具、煤气灶具、热水器等设备）。13.8 负责采购的主要材料、设备，应为符合设计要求的合
12、格产品，并应按时供应到现场。如甲方所供材料、设备发生质量问题或规格差异，对工程造成的损失由甲方负责。13.9 工程由乙方负责采购的主要材料、设备，必须在报价单中注明质量标准并经甲方签字认可，否则对工程造成的损失由乙方负责。13.10 10施工过程中凡由甲方指定材料供应商情况，材料发生质量问题造成的退货、换货，以及因此延误工期、窝工等，均由甲方承担责任;凡由乙方提供的材料，发生上述问题均由乙方承担责任。13.11 11除合同注明的以外，五金（门锁、门吸、水龙头等）、开关面板、墙地破、灯具、洁具、地板等，如由甲方供货到现场的，甲方必须及时提供。若需要乙方负责，需要在预算中确定，否则，在后期施工过程
13、中需要乙方代购的，加收5%人工及差旅费。13.12 如在工程施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，需提前与乙方代表联系，在双方签定变更单后方能进行该项施工。凡甲方直接与现场施工人员商定更改施工内容所引起的一切后果，由甲方承担。为保证施工及服务的质量，乙方严禁施工队与任何人私下交易，请甲方配合。13.13 合同签定后，如甲方的减项金额超过工程款的20%以上，甲方须向乙方支付工程总额的（由于工程调度及人工等）5%的变更损失费。若甲方所减项目所用的材料乙方已订购或运到现场，甲方需另外支付材料来回运费、搬运费、材料损耗费及退货费用，如果不能退货，甲方需承担所有货款。13.14 根据有关规定，
14、乙方无权移动改造煤气、天然气管线、暖气管线。甲方若需改动上述管线，须出示有关部门的批准文件并与乙方签定施工责任保证书，且改造验收合格后，乙方只负责合同保修内的维修责任，不负责其它赔偿责任。13.15 物业小区收取的物业押金等费用由甲方交纳。13.16 工程施工工期过半（木工收口验收合格后），甲方应配合乙方进行分阶段验收及中期预结算（根据工程变更、工程增减）。甲方应在中期预结算后两日内到乙方财务部门交纳中期款，否则，乙方有权利将工程终止。甲方不得以任何理由拒绝参加中期预结算，乙方有权自预结算发生日起停止施工,由此延误的工期及给乙方造成的窝工损失根据本合同由甲方负责。13.17 乙方应提前一天通知
15、甲方参加竣工验收及结算。如甲方接到通知后，未按时参加，每超过三天按其所欠款额的千分之四向乙方支付违约金。乙方在收到甲方结算款后填写工程保修单，办理工程移交手续（未出现在报价单及变更单上的项目乙方不予保修及承担任何责任）。甲方七日内未付工程结算款视为自动放弃保修及维修的权利，且乙方保留相关权利。13.18 合同签定后，未出现本合同约定的情况下，一方提出解除合同时，须向另一方支付合同总额10%的违约金，由此造成的损失，违约方应予以赔偿对方。13.19 如甲方对乙方工作有任何质疑时，请拨打投诉电话：O第十四条补充约定甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）:年月日年月日施工
16、合同2发包方（甲方）：承包方（乙方）：第一条合同依据本合同的法律依据是中华人民共和国合同法和建设安装工程合同及施工条例;工程内容及工程量是按贵州能达电力设计有限责任公司设计的清镇寒坡岭IlOKV变电所新建工程电气部份第一卷第六册全所照明及第一卷第七册防雷接地施工图为依据进行计算及核定。第二条工程名称、地点和范围及内容一、工程名称：清镇寒坡岭IIOKV变电所全所接地及照明安装工程。二、工程地点:清镇寒坡岭IlOKV变电所内。三、工程范围及内容：1：清镇寒坡岭IIoKV变电所防雷接地安装。2：清镇寒坡岭IlOKV变电所全所照明安装。第三条承包方式本工程甲方将工程以包工包料按实结算下浮%的方式承包给
17、乙方施工。（结算定额采用20年北京地区价目本;装置性材料预算价格执行贵州电力公司黔电定字（20）04号文件颁发的关于发布贵州省电力建设装置性材料综合预算价格（20年价）的通知；费用构成执行电力工业基本建设预算管理制度及规定（20年版）；根据贵州省电力公司电技经2043、44号文件：其它相关费用依据其它相关资料计算。第四条工程价款支付及结算方式1.该工程以贵州省遵义市正业电气安装工程有限责任公司编制的清镇寒坡岭IlOKV变电所全所接地及照明工程预算书（其中工程款129760元）为依据签订施工合同。2 .预付款方式：按工程预算书的工程款129760万元的%即万元（万元整）付给乙713 .结算方式：
18、工程竣工验收合格后，按审计后的结算工程款将余款在一个月之内付给乙方。第四条工程质量标准、验收和保修条件本工程参照国家110KV及以下电气安装规范进行施工，相关验收标准执行国家及电力行业规定，并通过相关职能部门验收，本工程的保修期一年。第五条双方协作事项甲方负责:一：甲方应协调好该工程与有关单位的联系，确保该工程的施工进度。二:甲方应根据乙方施工进度及隐蔽资料及时组织有关部门进行中间验收.乙方负责：一：乙方在施工中发现问题应及时向甲方反应。二：乙方应按时按期完成该工程内的所有工作内容，不得影响其他工程。三：竣工资料报有关部门审核。第六条违约责任按国家的相关法律法规追究对方的违约责任。第七条发生经
19、济纠纷处理方式如发生经济纠纷，双方应本着实事求是的原则，协商解决，若不能达到目的，可向人民法院申请仲裁。第八条施工工期本工程年月日前完工。第九条工程承包方式本工程合同价款是该工程的:人工费、机械费、辅材费、主材费。第十条安全责任施工中的安全责任由乙方自行负责，独立承担相应责任。第十一条工程造价本工程的工程款：暂定壹拾贰万玖千柒佰陆拾元整(129760.00),本工程包工包料按实结算。第十二条合同份数本合同正本2份，双方各执正1份。第十三条该合同经双方代表签字、盖章后生效。甲方：（公章）乙方：负责人：（签章）负责人：（签章）日期:年月日日期:年月日施工合同3发包方：承包方：根据中华人民共和国合同
20、法和相关法律法规，本着诚信守约、平等互惠的原则，经双方协商一致，签订塔机安装合同。（一）、安装塔机的概况1.l塔机型号:QZT-631.2塔机生产厂家、生产许可证、出厂合格证。13塔机安装说明书1.4塔机安装高度说明：（二）、安装塔机时间地点2.1 地点：兰大渝中校区2.2 时间：20年4月26日2.3 、费用及付款3.1 安装费、安检费资料费。3.2 安装完毕验收合格付款80%,经安检部门认可的检测单位检测合格付清余款。（四）、甲方责任4.1 提供安装塔机的全部技术资料4.2 提供安装塔机的整件和合格配件。4.3 提供甘肃建筑起重机械登记表4.4 督促施工总包方单位创造安装塔机的施工条件。4
21、.5 协助安装单位做好安装塔机全过程的安全技术工作。（五）乙方责任5.1 应提供安装单位资质证书和安全生产许可证。5.2 特种作业人员必须持证上岗（应提供单位名称及证5.3 安装塔机，专职安全生产人员和专业技术人员必须亲临现场，加强管理。5.4 编制塔机安装方案，并严格执行，确保塔机安装的，质量。5.5 应与施工总包单位签订安装塔机的安全协议书，并严格执行，确保塔机安装过程的安全。5.6 安装完毕应提供塔机安装相关资料和验收记录。（六）其它6.1 合同未尽事宜，双方协商解决。如协商解决不成，则通过所在地法院裁决。6.2 合同一经双方签字、盖章即生效。6.3 合同一式贰份，甲乙双方各执一份。发包
22、方：承包方:年月日施工合同4发包方（甲方）：承包方：（乙方）按照中华人民共和国合同法和建设部建筑安装工程承包合同条例家庭居室装修管理试行办法的规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同。第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地址：1.3 承包范围：全包居室面积：100m居室间数：2室2厅1厨1卫1.4 工程内容：（附设计图。施工图及报价单）承包方式:1.6天，自年月10日开工，于年月日竣工。1.7 合同价款：（人民币大写）：壹拾叁万伍千元整其中设计费：（人民币大写）：免费1.8 工程款支付合同签订后，甲方水。电工进场预付45000元工程款，木工、瓦工进场付45000元工程款，油
23、漆工进场施工后，再付40000元工程款。交房后10天内付清余款5000元。1.9 工程保修期一年。第二条甲方工作：2.1 全部腾出或部分腾出房屋，清除影响施工的障碍物，对只能部分腾出的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施,并与乙方签订协议。2.2 向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.3 甲方代表对工程质量，进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续。甲方对其他家庭成员对工程及乙方的意见均通过甲方代表与乙方接触。2.4 负责协调邻里关系，保证乙方施工时间。2.5 如确需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批
24、手续。2.6 协调有关部门做好现场保护、消防、垃圾处理等工作。第三条乙方工作3.1 组织施工图交底，拟定施工方案和进度计划，必要时与甲方审定签字认可。3.2 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。3.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场的管理规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线，古树名木不受损坏。做好施工现场保卫工作，处理好由施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的.关系。3.4 施工中未经甲方同意有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.5 工程竣工未移交甲方前，
25、负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第四条工期4.1 甲方要求此合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取措施的费用。4.2 因甲方原因影响工期，工期顺延，甲方承担违约责任，因乙方原因影响工期不能按期竣工，由乙方承担违约责任。4.3 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗拒因素影响导致停工4小时以上，工期相应顺延。第五条工程质量及验收5.1 工程以施工图纸。做法说明，设计变更的内容为依据，以上海市家庭装饰工程质量验收暂行规定为质量评定标准。5.2 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，
26、甲方予以承认。若甲方要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。5.3 由于甲方提供的材料，设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。5.4 由于乙方提供材料，设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担，延误工期，由乙方承担违约责任。第六条变更如在施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方取得联系，在鉴定变更后方能进行该项目施工。凡私自与工人商定更改内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方还应赔偿。第七条材料供应7.1本工程甲方负责供应的材料。设备必须
27、有材料设备表，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方承担。第八条结算工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送甲方。甲方自接到上述资料1天内审查完毕，到期末提出异议，视为同意，并在10天内，结清尾款。第九条安全生产和防火9.1 甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合中华人民共和国消防法和有关防火设计规范。9.2 乙方在施工内应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规范。9.3 由于甲方提供的图纸或做法说明，违反有关安全操作规范，消防法和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产
28、生的一切经济损失。9.4 由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规范，消防法，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。第十条违约责任10.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方停工，误工所造成的损失，每拖期一天，按工程总价款的支付滞纳金。10.2 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方工程总价款的违约金。10.3 甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。10.4 未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。10.5 未办理验
29、收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。10.6 因一方原因，合同无法继续履行时，应通过对方，办理合同终止协议，并责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十一条争议或纠纷处理11.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或依有关部门进行协调。也可以向工商行政管理机关或建筑装饰协会申请解决。11.2 当事人不愿通过协商，调解解决或商议、调解不成时，双方可以通过仲裁委员会会裁，或向人民法院起诉。第十二条其他约定12.1 所购材料未经甲方签字同意，不得使用。12.2 如果因工人原因造成的质量问题，甲方可以提出更换工人。12.3 如改工程的水电不需要全部
30、改动应据实结算，扣除其中费用。第十三条附则13.1 本合同一式二份，甲乙双方各一份。13.2本合同双方签字盖章后生效。本合同履行完成后自动终止。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）:年月日年月日施工合同5发包方：承包方：依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，甲方将镇上古城至村农村公路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。一、工程概况工程名称：镇上古城至村农村公路建设项目1、路基长5公里，路面宽3.5米，总计整修面积17500平方米，中
31、标价3万元。2、路面长5公里，路面沙化宽3.5米，厚15厘米，总计沙化面积17500平方米，中标价12万元。3、铺设涵洞4道，涵洞深3.5米，中标价2万元。工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。二、工程承包范围承包范围：施工设计全部内容。三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计（大写）壹拾陆万元（人民币）：万元。工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。四、双方的权利义务：1、由甲方提供图纸，乙方必须按图纸和公路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。2、乙方必须在签订合同之日起3日内开工。3、甲方
32、对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不承担任何由此引发的法律责任。6、乙方在施工过程中，确保施工安全。若出现工伤等安全事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。8、施工所需缴纳的.各种税费由乙方承担。五、违约责任:1、乙方必须按时竣工，否则，每超期一天，按100o元/天支付违约金。2、若乙方中途终止合
33、同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。3、若甲方对工程质量进行验收不合格，需要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，需要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。六、合同工期：开工日期：年9月25日竣工日期：年11月25日合同工期总日历天数60天。七、质量标准工程质量标准：合格。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量
34、保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年4月18日合同订立地点：天祝县镇本合同双方约定签字盖章后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）施工合同6发包方（以下简称甲方）：有限公司承包方（以下简称乙方）：根据我国合同法及其他法律法规的相关规定，甲乙双方经平等自愿协商，就乙方承包甲方厂房地面硬化建设工程事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：商都县苍狼新能源有限公司院内厂房地面硬化和修路建设施工工程。2、工程地址：商都县长盛工业园区苍狼新能源有限公司。3、工程范围及标准：30cm厚河卵石垫层，25cm厚成品混凝土标号C
35、25。厂房是C25。4、承包方式：乙方包工包料施工，甲方负责水电。5、工程期限：本工程自期天。二、验收标准本工程竣工后，由乙方汇总施工材料，由甲乙双方会同相关管理部门进行验收，验收标准为符合国家相关标准，符合本合同要求。三、合同价款及工人工资预付款1、本合同工程单价为人民币写：）单价为税后价。2、工程付款方式为每贰万平米验收合格后结算97%。3本合同签订之日内，甲方收取乙方工人工资预付款人民币（共计）,乙方保证及时足额支付工人工资，如未能按时足额支付工人工资，甲方代为发放，其产生的费用将从工程价款中扣除。一个月内第一次结付工程款即退还乙方，工人工资预付款拾万元。四、双方的权利和义务1、乙方保证
36、有建设本工程的资质要求。2、甲方在工程开工前，做好清场工作，方便乙方施工建设。3、本合同工程图纸由甲方提供，乙方必须严格按照图纸进行施工，如发现图纸有问题，应及时向甲方书面提出，未经甲方许可，不能擅自改变图纸进行施工。4、乙方在施工过程中所使用的建筑材料必须符合国家标准。5、在施工中，如因乙方原因造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失，由乙方承担全部赔偿责任。如因甲方原因造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失，由甲方承担全部赔偿责任。6、乙方应及时足额发放施工人员工资，否则由此引发的一切后果由乙方承担。如甲方造成的.工人工资不能及时发放，由甲方承担。7、在本合同履行期间，甲方派驻工程监
37、理一名，乙方应服从工程监理的监督。8、对隐蔽工程在隐蔽前，乙方会同甲方组织验收，经甲方验收合格后，方可隐蔽。否则视为该隐蔽工程不合格。9、本工程验收合格后，甲方扣除乙方工程总价款3%的质保金。待本工程一年后无质量问题，全额给付。10、本工程质保期为一年，在一年内，如发生翻浆，断裂等质量问题，乙方负责免费维修。11、平整路基厂房费用由甲方负责，由乙方负责施工管理，路基完工后甲方如期把工程款结清，如乙方不能正常施工，合同自动解除。五、违约责任1、如乙方违约，未按合同履行，造成乙方停工，一切损失由甲方负责。2、如乙方未按合同所约定的工期，保质保量的完成，所照成的损失由乙方承担。3、甲乙双方如对本合同
38、产生异议，双方协商解决，如不能达成协商，由人民法院仲裁。4、乙方必须保资质和证件真实有效，否则视为合同无效。本合同一式两份，双份各执一份。甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：年月日年月日施工合同7甲方：乙方:根据消防法的.有关规定，甲方将关岭自治县公路管理段业务综合楼消防工程承包给乙方施工安装，乙方按有关图纸规范要求施工，经甲乙双方协商，达成如下协议：一、工程名称：关岭县公路管理段业务综合楼二、工程地点：关岭县交通路三、工程内容：室内消火栓给水系统安装（不含应急灯,灭火器，疏散标志等，防火门等，增加工程范围费用另计）。四、承包方式：包工包料，（由甲方提供施工安装电源承担费用并负责连接城市市政自
39、来水管网连接事项）。五、工程总造价为:陆万叁仟元整（63000.OO元）包干价。六、工程安装完工后，经消防部门验收合格后，甲方六天之内一次性付给乙方总工程款，款未付清之前，产权属于乙方所有。七、工期要求：20年5月2日至20年5月20日止。八、质量标准：达到国家现行消防验收规范标准，消防部门验收合格，否则，一切损失由乙方负责。九、违约责任：由违约方承担对方一切经济损失。十、安全责任：甲方负责提供安全的施工环境，施工过程中造成的安全事故，由乙方负责。十一、乙方在安装消防设施时打穿楼洞修补由甲方负责。十二、本合同自签字时生效，生效后双方共同遵守，未尽事宜，双方协商解决，本合同一式二份，甲乙双方各执
40、一份。甲方代表签字：乙方代表签字：日期:年月日日期:年月日施工合同8发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）经甲、乙双方协商，甲方将索河镇索河路柏油路面18Cm垫层及路基工程交乙方施工，为确保甲乙双方的权利和义务。特订立如下合同：一、工程名称及地点1、工程名称：索河镇索河路柏油路面2、工程地点：索河镇二、工程质量和主材料的指定1.工程质量：柏油路面厚度为18cm、宽5.5米。2、工程等级为：合格工程5、工程质量按国家公路施工验收标准及交通部门有关验收标准进行施工验收。三、工程质量监督与验收1、本工程验收单位为市、区三级路网指挥部，施工中甲方随时到现场抽样检查，并悬挂施工公示牌。2、如因
41、乙方原因造成的、工程质量问题，必须返工到质量合格后方可进行下一道工序。3、如因工程质量不能通过市、区有关部门验收合格，其一切经济损失均由乙方承担全部经济责任。四、工程造价与工期1、柏油路面宽5.5米，厚0.18米，垫层厚度为0.1米,每公里单位造价为48.8万元/公里包干，公路总长6公里，工程总造价292.8万元。2、本工程工期为90天，竣工日期为20年10月16Bo3、本工程由乙方承担税金。五、资金来源及付款方式1、资金来源：市、区赏花游项目补助金，余下不足资金由甲方自筹资金支付。2、付款办法：(1)本工程采取乙方全额垫资，工程竣工后由市、区有关部门组织验收合格后，甲方将市、区补助金依照文件
42、规定到位后及时付给乙方，甲方无任何理由截留资金。(2)余下工程款甲、乙双方另行协商付款办法。六、安全生产及文明施工乙方必须坚持安全生产，文明施工，如在施工中发生安全事故，一切责任及经济损失均由乙方负责。七、违约责任1、如因乙方不能履行合同，无任何原因中途退场，其一切违约责任及经济损失均收乙方负担。2、如因工程竣工验收合格后，甲方不能履行合同结清工程款，其拖欠资金参照银行贷款利息加滞纳金。八、施工方案及清单本工程必须按有关道路工程标准进行施工，所有材料报价清单及施工方案，本工程质量监督方为区交通局及索河镇政府公路建设指挥部。九、未尽事宜甲、乙双方现场协商解决，签订补充协议。本协议一式四份，甲、乙
43、双方各执一份，上报区交通局及索河镇路网指挥部各一份，此合同自签字之日起具有法律效力。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日施工合同9发包人：（以下简称甲方”）承包人：（以下简称“乙方”）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规的规定，甲乙双方就乙方承接甲方发包的水电安装工程的相关事宜，本着平等、互惠互利原则，经过双方协商一致并订立本合同，以资共同信守。一、工程概况及承包范围工、工程名称:2、工程地点:3、工程概况：4、承包范围及工程内容：工程，本工程以审查批准的“设计施工图及说明”(电施、水施)、“施工图会审纪要“所确定的
44、施工内容为乙方的工程施工承包范围，其具体合同承包内容为：A、电气安装工程(1)、表后到户内各功能间(2)、应急照明和梯间照明(不含应急照明灯和疏散指示牌)(3)、电梯电缆和箱子(4)、车库照明及桥架、开关箱、弱电控制箱(户内)(6)、发电机双电源电缆(7)、风机电缆和箱子B、给水安装工程、水表以后到户(2)、户内的冷热水管C、博赛花园施工设计图中涉及到的水施(给水)、电施的相关内容;电气安装工程、给水安装工程所涉及的土建工程以及安装甲方指定的有关箱体、盒体、管线、箱等。D、乙方承包范围还包括与本工程相关的增加工程。二、承包工程工期遵循土建工程总承包合同施工期限要求。本工程自年月日起至土建交工日
45、期止全部工程竣工验收合格。三、工程承包方式包工、包料、包安全、包质量、包工期、包竣工验收四、工程价款计算标准及依据1、基价直接费按20重庆市安装工程单位基价表计算。2、电气安装工程、给水安装工程按HI类工程D级取费，税金按3.41%计取（不再计取其他任何费用）。3、在工程施工及竣工周期中，不再执行政府及造价部门公布的关于调增工程造价的其他配套文件及市场人工价格调整文件。4、材料由甲方指定确认品牌并核价确定。5、有争议的材料由甲方负责采购。6、由乙方负责采购的材料，乙方按定额及有关文件规定计取L0%的采保费。7、乙方应缴的工程税收由乙方自行向当地税收部门申报缴纳。五、工程结算依据以竣工图，工程变
46、更、签证为依据，实行竣工按实结算。六、合同总造价水电安装工程总造价按概算暂定为每平方米60元,工程竣工，验收合格后，按本合同第四条结算为最终合同造价。七、甲乙双方责任1、甲方责任(1)、按时提供施工工作面给乙方使用，并提供施工图一套。(2)、组织乙方、监理、设计单位及有关部门参加对施工图等技术资料进行交底会审，做好各方签署的交底会审纪要（施工方接图后15日内完成）。（3）、甲方指派为甲方工地代表，对工程进度、工程质量和施工安全、现场文明施工进行监督，同时委托重庆江河工程监理建设有限公司南川分公司对工程质量及进度进行监理，做好验收签证，解决应由甲方解决的问题以及其他事项。（4）、垫资至+0.00以上结构10层后,每月10日前审批完乙方上月的工程进度报表，并返还乙方。（5）、按时支付工程款。2、乙方责任（1）、认真编制施工组织设计（施工方案）报甲方及监理认可（进场半个月内），并做好施工前的各项准备工作。（2）、根据合同约定内容对整体工程的施工进度、施工质量、施工安全、成品保护承担全部责任。（3）、严格按照施工图编制好材料计划，提前一个月报甲
