《光伏发电项目工程分包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《光伏发电项目工程分包合同.docx（52页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、合同编号：屋顶分布式光伏电站项目EPC承包合同发包方（甲方）：XXXXX承包方（乙方）：XXXXXXXXX年XX月XX日第一部分合同书发包方（全称）：XXXXXX（下简称：甲方）承包方（全称）：XXXXXX（下简称：乙方）依照有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚息信用的原则，甲方和乙方双方就XXXXNXXX项目EPC承包事宜经协商达成一样，订立本合同.一、工程名称及地点承包工程名称：XXXXXXX屋顶分布式光伏电站项目。工程地点：二、承包工程范圉和方式（一）工程承包范围屋顶分布式光伏电站项目的设计、选购、建筑安装工程施工、建筑物屋顶防水、加固及更换（若须要）、系统检测、调试、试运行、电
2、网并网验收直至验收交付运行、竣工图编制、技术服务科后、以及在质保期内的消缺等全过程工作，在满意合同其他先任和义务的同时使本项目符合本合同规定的相关达标蛉收要求：工程实施过程中承包方应供应设备的试验、运行、维护手册。本工程为交钥匙工程，承包方所负责内容需涵盖工程招标范围内的设计供货施工和验收。包括但不限于：1设计：编制整个工程项目的设计计算书、图纸和说明：在已有建筑物或构筑物上搭建光伏支架的：需供应建筑物承重荷载报告的，发包方保证协调协作供应；项F1.的设计与主要设备、材料的选里要求满意项目25年有效寿命：项目现场电网接入所需建设的开关站及线路,需严格执行项目所在地电网公司接入批夏：相关设计接口
3、协调、设计评审及现场设计代表服务等.2设备材料选购：完成工程所需的全部设备及材料的选购、接车、卸货、仓储保管场内运输等。3土建工程：包括但不限：（1）电站管理区进场道路、电站光伏场区进场道路、配电室房屋建筑工程、室内外设备基础和电缆沟道、图纸要求区域内的地面及道路硬化、冲洗水池、污水收集池等附属工程。（2）光伏方阵区内安装及施工：箱变旗础工程、屋顶光伏组件及支架基础工程施工、汇流箱安装、变压器土建及安装、低压接入相关电气设备的安装、通讯箱及逆变器安装及基础工程、电缆桥架施工、电缆敷设：管理区及光伏区接地工程施工；标段范围内围栏。乙方负货现场甲供货物卸车及管理、货物场内二次运输、成品爱护等工作，
4、含测量施工放线：乙方负资施工机械工具,均为由乙方包工包料（全包）施工。4电气工程：包括但不限r发电单元支架安装、组件安装及光伏电缆半接线、防宙接地安装工程；发电单元汇潦箱、通讯箱、箱变、集中式逆变器和组串式逆变器安装及所需的电缆敷设及接线（包括通讯电缆、网线及光纤熔接）、电缆管及桥架安装：设饴和电缆供应；其他一切辅材及施工工作.5接入电网安装工程：负责项目开关站内的电气一次、二次全部设备的土建安装、试验、验收等相关调试设施、组织验收工程等，达到并网发电限额条件。6其他：安装智能监控系统，满意项目所需各种参数的收集、统计、显示与存储，且其中主要数据配置服务器可远程传输、存储，满意无人值守要求，实
5、现PC端和APp实时驾驭关键设备和电站运行的状态和信息（此处应集成气象采集器等数据）：安装光伏安防监控监控系统，要求满意实时监控各屋顶、预制仓及重要设备状况,并能将监控画面传输、存储；安装光伏组件冲洗系统，包含给排水设计及所需的设备设施：安装光伏组件的检修通道及扶爬梯。7参与上述全部设备的调试及项目并网前后对开关站内相关设施和光伏场区所必需的全部试验，包括对全部电器设备常规试验和对系统进行并网联调。8工程协调与服务：参与水保、环保、消防、供电等专项验收、投产验收和总体验收。负贡技术培训、竣工验收、生产移交、以及痂保期内的相关服务等。乙方就本工程在移交时,项目需满意光伏发电站相关国家验收规范要求
6、，满意项H所在地电网并网相关条件要求。9性能验收试脸：依据本合同附件6：性能号核试验。10伟后和技术服务.U其他即便在承包范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行、确保通过各方验收所必要的工作等。（一）工程承包方式：采纳固定单瓦造价模式，包含但不限于施工所需的材料、设备及人员均由乙方自行选购及配巴（包括施工和平安设施等，在合同实施过程中由于客观缘由导致实际装机容员与安排装机容量不样时，经发包方确认可以调整装机容量，合何结算价款按合同约定的每瓦装机单价调整.三、承包合同价款拟建设规模为XXXX兆瓦,乙方接受以固定单瓦造价XX元?（含桎价,见洁单）折合工程总价,定人民而XXXX元（大写:XXX
7、X元整）（以下简称“合同价格”），甲方和乙方双方承诺以最终竣工验收的装机规模为基准，按上述单瓦造价为单价进行总价的最终结算。付款方式：上述合同价款为含税价，涵盖r乙方包括设计、设符安装、工程施工、指导安装、调试试验考核、电网接入验收、运输（含大件运输措施费）、技术资料、利润的全部相关费用.四、工期开工日期：本承包工程定于XXXX年XX月XX日开工:竣工日期：本承包工程定于XXXX年XX月XXEIVgT工期总日历天数：自开工之日起上个日历日内完成工程施工、验收试脸和并网发电运行.乙方须依据此条件来编排设计、设备供货进度和施工进度。五、工程质量标准本承包工程质量标准，符合国家和行业相关规范及标准:
8、分项工程合格率100%；分项工程优良率295%：分部工程合格率100%：分部工程优良率295%：堆位工程合格率100%：单位工程优良率295%。六、组成承包合同的文件及优先说明依次（1）补充协议（若有）（2）第部分合同书27、索赔27. 1当一方向另一方提出索嫡时，要有正值的索赔理由，且有索嫡事务发牛时的有效证据.28. 2在乙方没有违约行为和其他过错的前提下，甲方未能按承包合同的约定履行自1.1.的各项义务或发生错误以及应由甲方担当贵任的其他状况，造成工期延误和(或)乙方不能刚好得到合同价款或乙方的其他经济损失，乙方可按总包合同约定的程序以书面形式向甲方索赔。29. 3在承包工程施工过程中，
9、如乙方遇到不利外部条件等依据总包合同可以索赔的状况,乙方可依据总包合同约定的索赔程序通过甲方提出索赔要求。在甲方收到乙方索好报告后21天内赐予乙方明确的答兔，或要求进一步补充索赔理由和证据.索赔胜利后，甲方应将相应部分转交乙方。乙方应依据总包合同的规定刚好向甲方提交承包工程的索赔报告，以保证甲方可以刚好向发包人进行索赔，甲方在35天内未能对乙方的索嬷报告赐予答熨，视为乙方的索婚报告已经得到批准.30. 4甲方依据总包合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其它资料，要求乙方帮助时,乙方应就承包工程方面的状况，以书面形式向甲方发出相关通知或其它资料以及保持并出示同期施工记录，以便甲方能遵守总包合
10、I可有关索婚的约定。乙方主动协作，使得甲方涉及到承包工程的索赔未获胜利，则甲方可在按承包合同约定应支付给乙方的金额中扣除上述本应获得的索嫡款项中适当比例的部分。28、争议31. 1甲方乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同专用条款内约定其次种方式解决争议：(1)双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委m会申请仲裁：(2)向甲方居处地有管辖权的人民法院起诉。28. 2发生争议后，双方应接着履行合同，保持承包工程施工连续，爱护好已完工程.九、保障、保险及担保29、保障29. 1除应由甲方担当的风险外，乙方应保障甲方免F承受在承包工
11、程施工过程中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：(1)人员的伤亡：(2)承包工程以外的任何财产的损失或损害。上列损失应由造成损失的贪任方担当。29. 2甲方应保障乙方免于担当与卜列事宜有关的索赔、诉讼、损需赔偿费、诉讼费、指控费和其它开支：(1)按承包合同约定，实施和完成承包合同以及保修过程当中所导致的无法避开的对财产的损杏；(2)由于发包人、甲方或其它承包商的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损害，或与此相关的索赔、诉讼等。上列损失应由造成损失的贪任方担当。30、保险30. 1乙方应为运至施工场地内用r承包工程的材料和待安装设备办理保险.甲方已经办理的保险视为乙
12、方办理的保险。30. 2乙方必需为从事危急作业的职工办理意外损害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。30. 3保险事故发生时，甲方乙方均有责任尽力实行必要的措施，防止或者削减损失。30. 4具体投保内容和相关货任，甲方乙方在本合同专用条款内约定.31、担保31. 1如承包合同要求甲方向乙方供应支付担保时，甲方应与乙方协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定.32. 2如承包合同要求乙方向甲方供应班约担保时，乙方应与甲方协商担保方式和担保额度，在本合同专用条款内约定。十、其他32、材料设备供应33. 1有关材料设备供应的数量、程序及贡任均按有关约定履行
13、。32.2由乙方材料设备选购，必需供应产品合格证明资料，并须经甲方确认同意。33、文物乙方在其施工场地内发觉文物，应实行爱护措施，并依据总包合同约定的时间和程序报告甲方。34、不行抗力34.1不行抗力包括的范围以及事务处理同总包合同相应条款。34. 2不行抗力事务发生涉及乙方施工场地的，乙方应马上通知甲方，在力所能及的条件下，快速实行措施，尽力削减损失.35. 3乙方担当自身的人员和财产的损失。31.4因合同一方延迟股行合同后发生不行抗力的，不能免除延迟履行方的相应贡任。36、承包合同解除35. 1甲方和乙方协商一样，可以解除承包合同。35. 2有下列情形之的，甲方乙方可以解除合同：(1)因不
14、行抗力导致合同无法履行；(2)因一方违约(包括因发包人缘由造成工程停建或缓建)导致合同无法履行。35. 3承包合同解除程序以及善后处理均按总包合同相应条款履行。36. 4承包合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。36、合同生效与终止37. 1甲方乙方在本合同协议书中约定合同生效方式。36.2甲方乙方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工的承包工程井在工程项目质保期结束后，本合同即告终止。36.3承包合同的权利义务终止后，甲方乙方应遵循诚息信用原则，履行通知、帮助、保密等义务。37、合同份数37.1本合同正本两份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存一份。37.2本
15、合同副六份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存三份.38、补充条款双方依据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一样后，可对本合同通用条款内容具体化、补充或修改，在本合同专用条款内约定。第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义，与同本合同的通用条款定义样2 .合同文件及说明依次，合同文件及说明依次：见第一部分合同书和其次部分通用条款。3 .语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准3.1合同文件规定的语言文字为中文.3 .2中国的法律、行政法规和规章、工程建设标准以外，合同中约定的与承包工程相关的工程标准均适用于本承包工程。二、双方一般权利和义务4 .甲方的工作(1)向乙方供应施
16、工场地。(2)组织乙方参与发包人会审图纸。(3)向乙方进行设计图纸交底和技术交底。5 .乙方的工作乙方应完成下列工作(但不限于)：(1)乙方应在本合同卷订生效后3天内提交承包工程施工组织设计(含施工进度安持)、环境爱护方案，报工程监理和项目部审批，重要的施工项目在施工前必需提交专项施工方案报工程监理和项目部审批，(2)施工电源：施工用电由乙方自理“(3)生活用水：乙方自理。(4)乙方选购进场设备和材料应当刚好向甲方报送相关的质量保证资料：如合格证、检验报告、境检报告等，并报送工程监理审批同意后方可用于本工程，(5)甲方选购的设备和材料到达现场后，由乙方和甲方负责货物的清点并移交给乙方保管，乙方
17、负货装卸和二次搬运、并做好觉物防水防潮爱护工作。甲方选购的设备和材料因乙方在装卸、二次运输、保管、安装不当等造成损坏由乙方负贡，视损失程度在保修金扣除.(6)乙方应当负货承包区域的施工临时道路铺设。临时道路必需按规划的路途进行。(7)平安文明施工：1应满意业主、监理对平安文明施工的要求。2现场木工房、钢筋加工厂应采纳彩钢板维护，地坪简易硬化，满意防风沙要求。相应的木工、钢筋加工机械应带顶棚，加工厂在出入口位置设置标识牌93材料堆场应做简易硬化，满意材料堆放要求.4现场施工人员必需统一者装，满意邀标人要求。5满意当地建设部门颁发的文明施工要求和当地草监局对施工场地草地爱护的要求16施工过程中标人
18、严格执行电力建设平安健康与环境管理工作规定规定。三、工期6 .工程进度要求6.1 工期要求：自开工之日起上个日历日内完成工程施工、验收试验和并网发电运行.乙方须依据此条件来编排设计、设得供货进度和施工进度.6.2工程项目进度安排如下表:编号工作名称对应工期天数1完成现场勘查设计5天2完成施工打算5天3完成场站内光伏矩阵测（包含支架选购及安装、组件选购及安装、逆变器、汇流箱的选购及安装T）安装60天4完成开关站及送出线路的建设60大5完成数据采集监控部分的搭建60天6试验测试（具饴并网条件）65大7完成并网验收70天6.3项目设计方案审查本合同签订生效后，即视为进场施工的依据，在合同生效5日后，发包方（即本介同甲方）组织光伏项目业主方、监理方、承包方（即本合同乙方）四方会议，由发包方（即本合同甲方）就项目相关的设计方案、设计图纸、施工图纸等进行汇报，屋顶业主方、光伏项目业主方、监理方及承包方（即本合同乙方）进行会审，并最终确定项目最终的设计方案.四、质量与平安7,质量不符合要求的处理及平安贵任7.1 质量不符合要求的处理本项目工程由于施工中出现不符合质量和技术要求的现象，乙方负责承包范围内工程的一切损失由乙方负贵，如出现质量问题，刚好按质量要求进行修更，一切仍用自行解决，甲方不再增加任何费用,并有权向乙方索赔乙方给甲方造成的损失.7.2 平
