《工程劳务合同范本（通用17篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程劳务合同范本（通用17篇）.docx（152页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、工程劳务合同范本工程劳务合同范本篇1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称与地点：该工程为工程，地点在。二、承包方式与要求：该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。三、工程承包单价与内容：劳务承包合同范本经双方协商，该工程按元/（m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单
2、价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理等内容。甲方付款前，乙方应提前向甲方提供相应发票。四、工程质量与安全：根据甲要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守安全操作规程，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方
3、负责，甲方不承担任何经济、法律责任。五、文明施工与奖罚：乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。六、付款方式与工期：本工程劳务人工费的所有工程价格均已包括，不再另立项目，若有，现场根据实际情况确定。该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，工程开始前付劳务费的.工程竣工付劳务费的.办完工程结算付至劳务费的%.留待保修期满后一个月内付清。乙方工期时间为：年月日起至年月日止。七、双方权力
4、与义务(-)甲方：1、甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施处罚，经济赔偿及辞退的权力。2、甲方根据工程要求,安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。3、甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。4、甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。（二）乙方1、乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动承担合同内容的全部工作，确保工程质量。2、乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙
5、方必须承担全部责任，甲方概不负责。3、乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。4、乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。同时乙方应提供人员名单、身份证。5、乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。6、为确保工期,乙方必须按甲方要求,保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。八、违约责任与其他1、以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必须追究违约方责任。2、如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中
6、扣除。3、属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方承担。4、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签字后生效，具有同等法律效益。5、因本合同产生纠纷双方协商解决，解决不成时，交人民法院管辖。甲方：负责人：授权代表：签约日期：乙方：负责人：授权代表：签约日期：工程劳务合同范本篇2甲方：地址：电话：电传:法定代表人：职务：国籍：乙方：地址：电话：电传:法定代表人:职务:国籍:以公司（总部设于）为一方，甲、乙方代表通过友好协商于年一月一日签订本合同。第一条总则1 .甲方负责实施本工程，乙方公司负责为本工程
7、提供劳务。2 .本合同自签字之日起生效，直至双方间全部遗留问题，包括财务问题处理完毕之日止。第二条人员1 .乙方公司应按本合同附件一提供劳务明细表”和附件二中商定的H程、人数、技术条件、派遣日期和工作期限，为本工程派出其授权代表、各类技术人员、工人、管理和服务人员(以下简称人员2 .附件一和二为本合同的组成部分，其内容在本合同签字生效后一般不得变更。在特殊情况下雇主要求变更时,经乙方公司同意应按下述规定办理：3 1)人员离境之前如需变更时，甲方应将变更内容提前一个月书面通知乙方，如甲方变更计划未能及时通知乙方公司，而乙方公司已按计划集中人员和订购机票，甲方应负担因此造成的损失。4 2)人员工作
8、期限期满之前，如需终止雇佣，甲方应在终止雇佣之日前一个月书面通知乙方。5 3)人员工作期限如需延长，甲方应在期满之前个月书面通知乙方。3 .乙方授权代表负责组织人员在工地履行本合同规定的中国公司的义务，并负责管理人员的内部事务。第三条签证和其他证件4 .乙方应按中国政府的有关规定办理人员出入中国国境的一切必要手续，并承担其费用。5 .甲方应按项目所在国政府的有关规定办理人员出入项目所在国及居留、工作许可证、机动车驾驶执照等必要手续，并承担费用。甲方为人员办理上述手续，应向乙方具体明确提出由乙方提供的全部必要的证件，如因甲方的要求不明确而引起证件不足致使人员不能入境或无法获得居留和工作许可证，则
9、乙方不负责任。6 .如果甲方未能为人员获得在项目所在国的居留、工作许可证和机动车驾驶执照等，而使人员无法进行工作，应付给人员在此期间的合同工资。如人员因此被迫返国时,甲方应负担人员的回程旅费,并支付每人一个月合同工资的赔偿费。乙方公司没有按甲方要求提供全部必要的证件，从而使甲方无法为人员办理在项目所在国的居留和工作许可证等使人员无法工作或被迫返回中国,人员工资、回程旅费等由乙方公司负担。7 .乙方公司应按本合同附件一和二将人员的姓名、出生地和日期、职称、护照号码、发照日期和单位、出发日期通知甲方或甲方在项目所在国的授权代表。甲方应在接到乙方公司的通知后即向项目所在国政府办理申请入境的必要手续，
10、并通知乙方公司。同时甲方应通过项目所在国有关机构通知该国驻华使馆，以便办理入境签证。第四条乙方公司的义务1 .符合双方在附件一商定的技术条件；2 .遵守项目所在国的法律和法令，尊重当地风俗习惯;3 .尊重甲方人员的技术指导;4 .不参与项目所在国的田可政治活动;5 .遵守工朔口驻地的纪律和规章制度6 .与甲方为实施本工程而雇佣的其他国籍的人员合作共事。第五条甲方的义务1 .对人员给予正确的技术指导;2 .尊重人员的人格、风俗和习惯;3 .不干涉人员在非工作时间的活动自曲4 .保障人员的安全;5 .对人员的解雇和更换，应由双方的工地的授权代表商定。第六条工作时间L人员每周工作5天,每天工作白班8
11、小时，夜班7小时，每天工作时间安排可由甲方与乙方公司授权代表在工地商定。6 .凡由于待料、停电、气候恶劣等非人员的责任而造成的停工，应计为工作时间，合同工资照付。7 .驻地至工地的单程所用时间,不应超过20分钟，超过的时间应计入工作时间。8 .人员自中国到达工地后和本合同期满自工地回中国前，应分别享有一日有薪休息。第七条合同工资1 .人员的月工资(包括伙食费)在本合同有效内按以下标准支付(美元):(1)半熟炼工，帮厨，服务人员(2)熟练技工，厨师工长(4)技术员，护士，翻译，会计员(5)驻地经理工程师，医师，会计师高级工程师(8)授权代表(9)副授权代表2 .如本合同期超过1年，自第2年始，每
12、月工资递增一%o第八条夜班及加班1 .根据工程的需要,甲方要求人员在夜间工作或加班，应商得乙方授权代表同意，每月加班工作小时原则上不得超过一小时。2 .夜间时间系指从当日晚上9时至次日晨5时。人员夜间工作(指正常夜班工作)甲方应按合同工资150%支付工资;人员夜间加班，甲方应按合同工资200%支付加班费。3 .小时工资按下式计算：第九条工资和加班费支付L人员工资支付应自人员离开中国之日起至回到中国之日止。平均日工资为月合同工资的l252 .乙方公司在工地的授权代表应按甲方提供的表格填写工作时间和加班时间，编制工资单，在每月工资结算日即日后天内即日前提交甲方在工地的授权代表审核批准。3 .工资单
13、审批后，甲方应在每月工资结算日即日后一天内将工资和加班费以美元支付给乙方。其中：电汇至银行营业部乙方公司帐号;支付给乙方公司工地授权代表。若甲方延迟付款应按延迟天数,每天按欠付款总额的%o,以美元向乙方支付利息。付款自汇款银行把所需汇款的电传发至中国银行之日（起息日）起。第十条税金乙方负责为人员交纳中国政府所征收的一切税金;甲方负责为人员交纳项目所在国政府所征收的一切税金。第十一条节假日、每周休息日和年度休假L按项目所在国政府的规定，每周的休息日为星期2 .人员应享受项目所在国政府颁布的法定节、假日和中国春节2天,国庆节1天的休假，共天。3 .人员每工作期满1年,享受为期天的回国年度休假。甲方
14、承担休假人员从驻地至中国间的往返旅费。人员工作不满一年，其实际休假天数按下列公式计算：实际工作月数X(x12)=休假天数4 .人员在项目所在国的节、假日和中国上述节假日以及年度休假期间，应享受全部合同H资。5 .因工作需要并应甲方要求，人员可不回国休假而留在工地继续工作。但需经双方代表协商同意。在此种情况下，人员年度休假工资及其从工地到间的往返旅费甲方支付，同时支付人员在年度休假期间的实际工作天数的合同工资和加班费。第十二条预付工资L甲方在每批人员抵达岗位后，即应向乙方授权代表以当地货币支付每人相当于美元的预付工资。6 .乙方对上述预付工资从人员抵达工地后第个月还清，每月偿还分之一。第十三条动
15、员费1 .甲方应向人员每人支付美元的动员费。2 .上述动员费应在每批人员抵达工地后由甲方随同人员的机票费以美元一并电汇至中国银行乙方帐号。第十四条保险L乙方为人员自其离开中国之日起至返抵中国之日止在中国投保人身意外险，保险费由雇主承担。甲方应随同人员的月合同工资以美元一并向中国公司支付每人每月美元保险费。3 .人员在中国投保人身意外险后，如经甲方要求，乙方可向甲方提供必要的证明文件，以避免甲方为人员在项目所在国重复投保。第十五条医疗和病假L甲方应为人员在整个合同期间因病或因工伤提供免费医疗、药品和住院治疗。所需中药乙方可代购,但药费、包装费和运费由甲方承担。工程劳务合同范本篇3合同编号：甲方：
16、乙方：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商,达成以下条款，望共同遵守。第一条合同文件作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同文件，并与本协议具有同等效力:L本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸；2 .本项目工程质量检查、验收标准;3 .本项目施工安全标准;4 .本项目施工组织设计;5 .本项目施工进度计划（含节点计划）；7 .业主、监理和甲方的文件;8 .甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。第二条承包单价详见（附件），不调价。第三条有关约定1 .
17、乙方对甲方负责，承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准，在甲方下达的施工进度计划（含节点计划）内完成施工。2 .计量支付2.1 乙方完成承包的工程项目后，甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单（附件1）单价进行计量支付。2.2 乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金（赔偿金=%0X标的额X延期天数）。此偿金最高限额为彳王务量总价的一%o同时，甲方有权终止本合同。2.3 本工程不支付工程预付款，乙方应有结算支付前的资金垫付能力。3 .工程材料供应3.1 所需主要材料均由乙方负责，需经甲方检
18、验合格方可使用。3.2 因道路堵塞、自然灾害等不可抗拒外力造成材料不能及时到场而影响施工，乙方不得向甲方提出索赔。4 .测量、i式验、检验等技术工作4.1 甲方根据需要随时进行以书面为主要形式的技术交底、测量。4.2 甲方负责工程试验检验工作，乙方应在甲方监督下配合甲方实验室检验。5 .乙方不得转包。否则，甲方有权解除合同。乙方承担由此造成的损失，并向甲方支付本合同总价一的违约金。6 .隐蔽工程经甲方、监理验收合格后方能进行下道工序施工。7 .甲方承包给乙方的单价涵盖了工程施工的全部费用。乙方作为经济实体应履行国家规定的一切社会义务（劳动、医疗、工伤等各种保险、各种税费等）。8 .依据劳动法，
19、乙方应按时、足额（不低于当地政府公布的最低工资标准）发放员工劳动报酬。甲方有权监督，必要时甲方有权代付（直接将工资发放到乙方员工手中）。9 .甲方承包给乙方的单价包含乙方的工伤保险及第三方责任险。故乙方的工伤事故费用及连带费用由乙方全额承担。10 .乙方现场施工负责人、技术负责人的变动需经甲方同意，离开工地需向甲方履行请假手续。11 .乙方完成工作量（按实体数量计算）由甲方委托代表签认后生效。工程款由甲方技术、安质、物资、合同、财务等部门负责人签认，甲方队长批准后支付。12 .甲方有权就乙方的履约能力做出评估，如果乙方无能力履约（特别是质量、工期、安全），甲方有权终止合同，并有权按合同标的总额
20、的%向乙方索赔损失。13 .本合同签订后，乙方人员、设备必须按承诺的时间进入施工现场。否则，甲方有权解除合同或对乙方违约做出相应处罚（处罚标准由甲方根据乙方违约程度确定处罚限额为乙方任务量总价的%）。14 .乙方对本工程安全负责，配备必要的安全防护设施,并按照国家有关安全生产法律、行政法规、操作规程办事，服从甲方安全监督和管理，不管何种原因，造成的人身伤亡、机械事故，由乙方承担全部责任，甲方不承担任何责任。15 .乙方必须做到现场文明施工和环境保护，包括控制扬尘、降低噪音等一切与此有关的作业，并配备满足工程施工的各种标识、标牌。16 .乙方应采取措施积极配合甲方的业主或监理工程师的定期或不定期
21、的检查、评比，如因乙方原因，在业主或监理工程师的检查、评比中使甲方受到处罚或影响甲方评比成绩，甲方将对乙方进行两倍的罚款或根据评比结果对乙方进行处罚。如因乙方的原因造成严重影响甲方信誉的事件，甲方有权解除乙方合同。第四条争议解决若履行合同时发生争议，双方约定以下列方式进行解L和解。双方在自愿要友好的基础上，互相沟通、互相谅解，通过协商解决；2 .调解。在第三方的主持下，通过第三方的说服、引导、调停的方法解决争议，达成协议；3 .仲裁。协商、调解不成的，由市仲裁委员会仲裁。第五条附则1 .本合同未尽事宜需双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2 .本合同经双方签字盖章后生效，至
22、工程竣工交验、结清工程尾款、保修期满后自然失效。3 .本合同正本2份，双方各1份;副本2份，甲方2份。甲方：乙方：代表人：代表人：电话：电话：合同订立时间：年月日附件1:工程量清单（略）工程劳务合同范本篇4用人单位（甲方）：员工姓名（乙方）：甲方因生产、工作需要，经考核录用乙方，确定劳动关系，乙方自愿签订本协议，并遵守本协议所列条款。合同期限第一条：本合同自年月日起至年月日止，合同期满，本合同自行终止。工作内容第二条：甲方根据工作需要，安排乙方在工作条件。第三条：乙方应该按照甲方安排的工作内容及要求，认真履行岗位职责，按时完成工作任务,遵守甲方制定的规章制度，在合同期内甲方因调整生产（工作）任
23、务，需要变更乙方的岗位和任务，需经乙方同意，如乙方不同意可提出辞职，双方办理解除合同手续。劳动报酬第四条：乙方按甲方规定完成工作任务，甲方应遵循按劳分配工资原则，实行同工同酬，实行计量工资的，按计量付酬。第五条：按技术工种发放工资，工资按天结算。,员工辞职必须提前一个月通知甲方，直至找到合适交接人，完成交接后予以批准。未按要求离职者，当月工资不予发放。劳动纪律第六条：甲方制定的各项规章制度应向乙方公示。第七条：乙方应严格遵守甲方制定的规章制度，完成劳动任务,提高职业技能，执行劳动安全生产、规程，遵守劳动纪律。岗位工作，并为乙方提供必要的第八条：乙方违反劳动纪律，甲方可依据本单位制度，给予相应的
24、行政处理、行政处分、经济处罚等，直至解除本合同。第九条：乙方应遵守职业道德，不得损害甲方利益，不得泄露甲方的商业秘密。合同的续订、解除、变更、终止第十二条：本合同定期限届满，即自然失效，双方终止执行。如经双方协商同意，可以续订合同。第十三条：本合同经甲、乙双方协商一致可以解除。第十四条：如甲方因生产经营情况变化，或者乙方因个人原因要求变更本合同条款，经甲乙双方协商同意，可以变更合同的相关内容，并由双方签字生效。第十五条：有下列情形之一的，劳动合同即告终止:1 .乙方在试用期间被证明不符合录用条件的。2 .乙方严重违反甲方的规章制度的。3 .乙方严重失职、营私舞弊、给甲方造成了重大损害的，按造成
25、的直接经济和间接经济损失赔偿。4 .乙方被追究刑事责任的。其他第十六条：甲乙双方如若一方违反合同中的条例，造成的损失由对方承担赔偿责任。第十七条：本合同自签字后生效，涂改、冒签无效。甲方：乙方：时间：工程劳务合同范本篇5根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况及承包工作内容第二条作业人员第三条合同工期开工日期一年一月日，完工日期一年一月日，工期为天。第四条合同价款41合同价款为：元（人民币）?大写：元？4-2合同价款的确定原则（在确认的方式前划V）:经过招投标确定或虽未经
26、招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认：（）421本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。（）422以（）年施工预算或（）年施工概算定额为依据：？（）423定额工以外发生的零星用工单价元/工日;（以实际发生，书面签证资料为准）第五条合同价款的结算和支付5-1结算、决算资料：511发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。512承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。51-3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。5-2合同价款的结
27、算和决算：521发包人应于每月一日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。522工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。5-3合同价款的支付：531合同价款分期支付：在年月日付款元，在年月日付款JLo第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理6-1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。6-2重大伤亡及其他安全事故处理:621发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救
28、伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。62.2按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。第七条工程质量、验收与保修71工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。7-2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施To因发包人原因造成窝工的，由发包人
29、予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。7-3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。第八条工期延误8-1对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。8-2承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也
30、不提出修改意见,视为其承认此事实。83非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定：第九条文明施工91发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的施工现场管理暂行规定，加强科学管理，坚持文明施工。9-2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。第十条材料机具供应IOl由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场（400米内。102承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续,对借
31、用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。第十一条发包人的权利及义务Ill负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。11-2负责于年月日提供施工图纸套，提供必要技术资料和办理施工洽商。11-3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。114负责解决施工中存在或发生的技术问题。第十二条承包人的权利和义务12-1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。12-
32、2承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。12-3在施工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于一,服从发包人的统筹安排，统一调动。12-4当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。131发包人违约责任1311由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。131
33、2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。1313发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。13-2承包人违约责任1321因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退
34、出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。1322承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。1323因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。第十四条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议（在选定的方式前划V）:L向北京仲裁委员会申请仲裁。2、向人民法院起诉。第十五条合同
35、的生效与终止本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。第十六条本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执T分,备案留存T分,副本一份。工程劳务合同范本篇6发包方：承包方：甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就工程施工的劳务人工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。第一条、工程概况（一）工程名称：（二）工程地点：（三）施工面积：第二条、承包范围人工挖运土石方、回填土;现浇碎工程（综合）、支模（含脚手架）、钢筋制作、安装;预制构件制作、安装;砌砖;铺贴花岗石、广场
36、砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰;安砌青石路沿及草坪路沿;二布六油防水层;脚手架搭拆;梯踏步贴面砌、缸砖粘贴;建筑拆除（含除渣）、搭建临设;零星估工等（除水电安装及绿化工程外的所有工程）。第三条、承包金额详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。承包金额的构成=单价X实收方量+上、下浮比例金额本工程劳务人工费除绿化工程外，所有工程价格均已包括，不再另立项目，若有，现场根据实际情况确定。本工程进场前乙方向甲方缴纳元保证金，工程顺利进场日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面，作为合同附件。本单价已包含了管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。第四条、工期（一）开工日期：（二）竣工日
37、期：第五条、施工技术要求（一）每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。（二）乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施Io先作样板，达标后再施工。（三）第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后,方可进行下一工序工作。第六条、双方责任及工作（一）甲方工作L提供食宿条件：2 .为乙方施工协调有关工作关系：3 .派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。（二）乙方工作1 .严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按
38、规范进行施工。2 .加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。3 .组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做到工完场清。文明施工，周转材料包干使用。扣件按%,U形扣按%,钢管、钢模按%包干，全奖全赔。第七条、工程验收（一）工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。（二）以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。（三）因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。（四）因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部
39、分的实际记工，以每人元一天支付给乙方。第八条、人工费支付（一）工程开工后，由甲方向乙方预支工人生活费，每人每月共借支代金卷元，现金元，每天借支一次，总额控制。（二）每天根据形象进度计算工作量若达到预计工期则支付总工作量的%人工费用，完成工作量超出计划量，则支付%,达不到则支付%.付款时必须扣除预支金额。如甲方不按时支付工资，乙方有权向甲方提出发放工资的要求或罢工。（三）工程竣工、验收合格、再计算总工作量，扣除总借支（预支代缴保险费），交还借出的全部工具、设备、周转材料、剩余材料、生活用品等，扣除损毁、短缺部份赔偿后日内付足总额的%,余款个月后付清。（四）本工程若经有权单位评定质量标准为优良工程
40、，甲方按附件单价上浮%结算;将乙方在施工期间的工具费报销作为奖励;若不能达到优良，甲方则按附件单价下浮%与乙方作结算。第九条、安全责任乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关,工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。第十条、未尽事宜由双方另行协商，并成为本合同之附件，双方共同遵守。第十一条、其它约定若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求，甲方则有权要求乙方无条、件退场并不予进行结算，甲方所受的工期、信誉损失也不向乙方索赔。第
41、十二条、本合同一式份，甲乙双方各拿份，具同等法律效力，双方签字（盖章）后生效，工程竣工验收合格，结清尾款后自然失效。甲方：乙方：负责人：委托人：代表：代表日期：一年一月一日日期：一年一月曰工程劳务合同范本篇7合同编号：甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将工程中的部分工程、工序承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商,达成以下条款，望共同遵守。第一条、合同文件作为本协议的附件，下列文件与本协议共同组成合同文件，并与本协议具有同等效力:L本项目施工技术规范、技术交底、作业指导书、图纸；2 .本项目工程质量检查、验收
42、标准;3 .本项目施工安全标准;4 .本项目施工组织设计;5 .本项目施工进度计划（含节点计划）；7 .业主、监理和甲方的文件;8 .甲乙双方的补充协议、会议纪要、承诺。第二条、承包单价详见（附件），不调价。第三条、有关约定1 .乙方对甲方负责，承认并严格按照甲方与业主签订的有关质量、安全、技术、环保、文明施工等标准，在甲方下达的施工进度计划（含节点计划）内完成施工。2 .计量支付2.1 乙方完成承包的工程项目后，甲方依据乙方完成的合格工程数量和工程量清单（附件1）单价进行计量支付。2.2 乙方应按甲方的施工计划组织施工。若因乙方原因导致施工计划未能完成时，甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔
43、偿金（赔偿金=%0标的额X延期天数）此偿金限额为任务量总价的一.同时，甲方有权终止本合同。2.3 本工程不支付工程预付款，乙方应有结算支付前的资金垫付能力。3 .工程材料供应3.1 所需主要材料均由乙方负责，需经甲方检验合格方可使用。3.2 因道路堵塞、自然灾害等不可抗拒外力造成材料不能及时到场而影响施工，乙方不得向甲方提出索赔。4 .测量、i式验、检验等技术工作4.1 甲方根据需要随时进行以书面为主要形式的技术交底、测量。4.2 甲方负责工程试验检验工作，乙方应在甲方监督下配合甲方实验室检验。5 .乙方不得转包。否则，甲方有权解除合同。乙方承担由此造成的损失，并向甲方支付本合同总价一的违约金
44、。6 .隐蔽工程经甲方、监理验收合格后方能进行下道工序施工。7 .甲方承包给乙方的单价涵盖了工程施工的全部费用。乙方作为经济实体应履行国家规定的一切社会义务（劳动、医疗、工伤等各种保险、各种税费等）8 .依据劳动法，乙方应按时、足额（不低于当地政府公布的最低工资标准）发放员工劳动报酬。甲方有权监督，必要时甲方有权代付（直接将工资发放到乙方员工手中）9 .甲方承包给乙方的单价包含乙方的工伤保险及第三方责任险。故乙方的工伤事故费用及连带费用由乙方全额承担。10 .乙方现场施工负责人、技术负责人的变动需经甲方同意，离开工地需向甲方履行请假手续。11 .乙方完成工作量（按实体数量计算）由甲方委托代表签
45、认后生效。工程款由甲方技术、安质、物资、合同、财务等部门负责人签认，甲方队长批准后支付。12 .甲方有权就乙方的履约能力做出评估，如果乙方无能力履约（特别是质量、工期、安全），甲方有权终止合同，并有权按合同标的总额的%向乙方索赔损失。13 .本合同签订后，乙方人员、设备必须按承诺的时间进入施工现场。否则，甲方有权解除合同或对乙方违约做出相应处罚（处罚标准由甲方根据乙方违约程度确定处罚限额为乙方任务量总价的%）14 .乙方对本工程安全负责，配备必要的安全防护设施,并按照国家有关安全生产法律、行政法规、操作规程办事，服从甲方安全监督和管理，不管何种原因，造成的人身伤亡、机械事故，由乙方承担全部责任
46、，甲方不承担任何责任。15 .乙方必须做到现场文明施工和环境保护，包括控制扬尘、降低噪音等一切与此有关的作业，并配备满足工程施工的各种标识、标牌。16 .乙方应采取措施积极配合甲方的业主或监理工程师的定期或不定期的检查、评比，如因乙方原因，在业主或监理工程师的检查、评比中使甲方受到处罚或影响甲方评比成绩，甲方将对乙方进行一倍的罚款或根据评比结果对乙方进行处罚。如因乙方的原因造成严重影响甲方信誉的事件，甲方有权解除乙方合同。第四条、争议解决若履行合同时发生争议，双方约定以下列方式进行解L和解。双方在自愿要友好的基础上，互相沟通、互相谅解，通过协商解决；2 .调解。在第三方的主持下，通过第三方的说服、引导、调停的方法解决争议，达成协议；3 .仲裁。协商、调解不成的，由市仲裁委员会仲裁。第五条、附则1 .本合同未尽事宜需双方协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2 .本合同经双方签字盖章后生效，至工程竣工交验、结清工程尾款、保修期满后自然失效。3 .本合同正本一份,双方各一份;副本一份,双方各一份。甲方：乙方：代表人：代表人：电话：电话：日期：一年一月一日日期：一年一月一日附件1:工程量清单（略）工程劳务合同范本篇8
