工程施工合同协议书.doc

《工程施工合同协议书.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工合同协议书.doc（19页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、工程施工合同协议书 工程施工合同协议书（篇1）甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程协商一致，订立本协议。一、工程概况：工程名称：消防水池 ;工程地点：股份有限公司院内 ;工程面积：该工程建筑面积共计199.5平方米;工程造价：该工程总造价为52万元，大写：伍拾贰万元整。二、合同工期：本工程从 11月10日开工，到11月26 日竣工。总日历天数为16天。三、承包方式：承包方式：采取包工包料形式。四、质量标准(一)钢筋混凝土整体浇筑，水池高出地面30厘米，安装不锈钢栏杆。(二)工程质量标准按国家现

2、行施工规范验收(三)工程保修按有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算，五、工程付款办法(一)乙方完成工程量的50%，甲方付乙方总造价的30%给乙方;(二)工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的 90 %;(三)剩余10 %工程款在竣工验收之日起一年内一次结清。六、 责任范围(一)甲方责任：1、负责解决施工用水、用电、道路畅通;2、及时组织工程竣工验收工作;3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。(二)乙方责任：1、按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用，凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责;2、在施工中造成甲方相邻设施的损坏、变形等乙方有义务负责修复

3、;3、负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。七、其它事项(一)合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与本合同同具法律效力。(二)合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。(三)本合同一式 2份,甲乙双方各执1份。甲方(盖章)：负责人：乙方(盖章)：负责人：年月日工程施工合同协议书（篇2）甲方：乙方：经学校会议协商，甲方将校园文化建设墙体清水墙、粉刷教室6个、灶房门前污水沉淀池工程施工承包给乙方(韦性智)。施工期限8月1日8月20日，必须按时保质保量完工。乙方负责施工，甲方提供材料，为保证工程计划顺利完成，特制定本合同，以资信守。一、工程

4、概况及造价1、部分墙体清水墙清水墙面积(每平方米10元)六年级教室左前方 18.52.0=37.0教师东后墙 28.331.72=49.3教室西后墙 28.231.72=48.6合计37.0+49.3+48.6=134.9总价格： 134.910.00元/=1349.00元2、粉刷16年级教室(每间教室500元)教室数：6间总计：6间500.00元/间=3000.00元3、灶房门前污水沉定池人工工资 120.00元/天4天=480.00元二、工程所用材料1、文化墙体清水墙水泥 1吨260元/吨=260.00元砂子 10方55元/方=550.00元合计：810.00元2、教室墙体粉刷腻子粉 20

5、袋16元/袋=320.00元801胶 2桶50元/桶=100.00元乳胶漆(苹果绿)2桶165.00元/桶=330.00元砂纸 20张0.5元/张=10.00元砂纸掌子 2个5.00元/个=10.00元刷子 2个5.00元/个=10.00元合计：780.00元3、沉定池U型槽 8个40.00元/个=320.00元4寸水管 2根100.00元/根=200.00元水泥 2袋13.00元/袋=26.00元盖板 2个30.00元/个=60.00元合计：606.00元以上一、二项合计人民币7025.00元，大写：柒仟零贰拾伍元整。乙方完工后，交由甲方验收合格后，付款给乙方。本合同一式两份，甲、乙双方各执

6、一份，自签订之日起生效。甲方代表签字： 乙方代表签字：签订日期：工程施工合同协议书（篇3）甲方：乙方：乙方受甲方的委托，将紫薇田园都市B区1#楼室外建设工程承包施工，按照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法，结合工程具体情况，经双方协商达成如下协议：第一条：工程概况1、工程名称：紫薇田园都市B区1#楼室外工程。2、工程地点：西安市高新区新型产业园。3、工程内容：紫薇田园都市B区1#楼室外工程施工4、工程承包范围：紫薇田园都市B区1#楼室外道路、土方、管沟、景观绿化、各系统管网、室外照明、主楼主电源供电。第二条：工期：6月30日至8月30日。第三条：工程质量要求及竣工验收：1、乙方严格按照

7、国家颁发的施工验收规范、工程设计图纸及甲方要求进行施工，各项工程质量应达到国家或专业质量评定标准的条件，质量等级为：合格。2、乙方应认真按照国家颁发的施工验收规范要求进行施工，并接受甲方代表的检查、检验，乙方应为甲方人员检查提供便利条件，对不合格的部分按甲方代表的要求返工修改，承担有自身原因导致返工修改费用，但甲方不正确纠正或其他由甲方原因引起的经济支出由甲方承担。3、工程具备隐蔽条件，乙方进行自检，并通知甲方验收。验收不合格，乙方在甲方代表限定的时间内修改后重新验收。第四条：安全施工及事故处理：乙方应遵守安全生产法的有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监

8、督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于现场施工等原因造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。第五条：工程结算及承包方式1、按照1999年陕西省建筑工程综合概预算定额及配套费用定额四类工程取费，不含税工程造价优惠3%;安装按照全国统一安装工程概预算定额陕西省价目表及配套费用定额三类工程取费，不含税工程造价优惠5%;绿化工程按照苗木总价_(1+30%)进行结算，苗木总价包括苗木价、运输费用及挖苗费，苗木价需经甲方认质认价。甲方认价及甲供材料不优惠。贷款利息不予计取。2、根据甲方确认竣工图纸工程量、签证，变更文件。3、乙方自购材料必须经甲方认质认价后作为计价依据。4、乙方应如实编制工

9、程预算，若出现乙方报送预算与实际审定价相差5%以上(含5%)，全部审计成果费由乙方承担。5、结算时限：在工程竣工验收合格后30日内乙方报送决算给甲方，在30日内甲方给予审定。第六条：付款方式：1、本工程无预付款。2、待施工完毕验收合格后以甲方认可的价格按实结算，室外土建、管网、安装工程结算后20日内付至工程造价的70%，财务决算完成后30日内付至总造价的95%，预留5%作为工程质保金，保质期满后20天付清5%工程预留款。绿化工程付至工程造价的80%后暂停支付，剩余20%的工程款作为保质金，保质期满后20天付清20%工程预留款。3、发票的提供时间为每次甲方付款前(甲方付款前2日通知)，发票金额同

10、每次付款金额。发票未提供或金额不足，甲方有权不予支付相应款项。提供发票同时乙方应提供收款单位开户行和账号。4、付款方式为转账或支票。第七条 ：工程保修：1、本工程预留工程款的作为质保金，室外土建、管网、安装工程保质期为 贰 年;绿化工程保质期为 壹 年，保质期自工程竣工验收合格之日起开始计算。绿化工程在保质期内，乙方负责修剪、施肥、打药、补植、除草、浇水等工作，保证苗木成活。2、保修期内乙方负责免费维修，不可抗力因素造成的损失除外，质保期如无质量问题，期满一次性付清;若出现质量问题，乙方应在接到甲方通知12小时内到达现场进行免费维修。乙方未按上述要求进行维修的，甲方有权委托第三方修理，因而发生

11、的费用甲方有权从质保金中扣除，不足部分应由乙方承担。(工程款支付过程中不计利息)。3、质保金的退付以紫薇物业验收单为依据，执行西安紫薇地产开发有限公司项目工程、材料设备质保金管理办法。第八条：争议的解决方式：在工程施工过程中，若出现争议，双方应协商解决，协商不成，任何一方可向西安仲裁委员会提出仲裁。第九条：其他1、乙方不得将工程倒手转包给其他施工单位，否则甲方有权终止合同，因此造成的一切损失由乙方承担。2、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，自双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程施工合同协议书（篇4）依照中华

12、人民共和国合同法及其它有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就该工程的有关事宜达成如下协议：一、 协议双方：甲方：乙方：二、工程概况工程名字：本公司为 家安装采暖系统1、工程地点：2、工程内容：包括地暖系统的咨询、设计、安装、调试及售后维修。3、以装修进度为主，暂定为 天4、开工日期：5、合同价款：地暖系统：按实际施工面积每平方米_元计算。(此价格包括地暖系统的咨询、设计、安装、调试及售后维修)。6、主要材料品牌如下：材料名称规格：De162.0苯板：厚度20mm 密度：20Kg/m3。隔热层：反热膜 。分水器： 路 品牌：凯贝利 。辅助材料:卡钉、胶带等。地埋盘管敷设的间距为

13、：200mm，无隐蔽接头。7、甲方在施工期间对所超出合同约定的工程材料款项，双方应另立补充合同并在工程结束后一并付清。三、地板采暖的技术指标1、地板采暖热水使用温度：40-60C。每年采暖季节首次运行本系统时，应严格控制供水温度：将供水温度设定在25-30C，运行三天后，每天将供水温度升高5-10C，直至达到需要的供水温度。正常使用时不允许进行大温差的突然升降。2、地板表面温度24-28C。3、室内温度以保持15-18C为宜。4、使用寿命50年以上。四、工程造价和结算方式：1、合同造价该工程地暖实际铺设面积约为 平方米，结算价格为 元/平方米。工程总价约为： 元。2、结算方式乙方施工材料和人员

14、到工地后付总造价的50，后续工程按工程实际进度拨款，施工完毕打压验收完拨付到总价的100。五、施工工期：现场条件具备时，总工期不超过10天，保证交工验收，以不耽误后期施工为原则。六、质量保证及维修：质保期 五 年，质保期内的质量问题维修引起的费用或损失由乙方承担。终生负责维修，质保期以外的维修费用由甲方承担。七、合同签订后双方要严格执行合同条款，不得违约，如果有一方违约，违约方必须向对方赔偿经济损失或者向法院提起诉讼。八、本合同一式两份，双方各执一份，签字/盖章后生效。甲方： 乙方：(公章)签字： 代表人签字：年 月 日 年 月 日工程施工合同协议书（篇5）发包方：_公司，以下简称甲方。总承包

15、方：_，以下简称乙方。分包方：_，以下简称丙方。甲、乙、丙叁方根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：第一条工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价_万元(其中包括如下费用)。1、总包管理费_%。2、市场价格风险调整的不可预见费用。3、消防验收、消防检测费用(电气检测费用除外)。4、设计变更调整的费用(以提供的技术文件为依据)。5、其它与领取消防工程验收合格证的所有费用。6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。7、涉及对非承包范围的工程(如防火门等)进行检查、指

16、导，资料整理和消防验收。第二条工期要求和开工日期工期要求：主厂房：_天(到_年_月_日止)起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。(工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位)第三条安全生产规范执行必须符合国家有关规定要求第四条材料、设备的采购、供应方式和要求1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收，由甲方、总包、监理单位盖章确认。2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。第五条工期、质量保证金1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本

17、协议的要求，愿支付给甲方项目保证金为_万元(其中质量保证金_万元，工期保证金_万元，文明、安全保证金_万元)。2、项目保证金的支付：本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金_万元。3、竣工后经验收达到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方(项目保证金不计息)。第六条工程价款及支付方式1、房屋结顶_天，甲方支付给丙方_万元;2、丙方支付给乙方总包管理费_%(_万元);3、房屋结顶后，按每月完成工程量的_%支付;4、竣工后并且交付消防验收合格证和全部竣工技术资料时支付到总工程款的_%;5、余款_万元(其中_万元作为工程保修金)，在满一年后支付_万元，_万元工程

18、保修金满二年后按规定返还(保修金不计息)。6、接受工程价款的单位名称：_帐号：_开户银行：_第七条工程质量保修保修期为_年在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起_小时内派员进行保修，否则甲方有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。第八条违约责任及处理1、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金_万元。同时每逾期一天再按每个单体工程计_元/天计算罚金支付给甲方。2、质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上，_万元保证金作为丙方违约金予以罚没。3、安全文明：符合国家和杭州市有规定要求。丙方确保做好安全生产工作，若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任

19、和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将_万元人民币作为丙方违约金予以罚没。4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按_元/天计取。5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次_元/次。第九条其它1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理，负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙

20、方负责验收。3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。建筑工程承包合同、招标文件及的书、补充协议书等与本协议有抵触的，以本协议为准。5、本协议履行地为本工程所在地。6、本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。甲方：_代表：_乙方：_代表：_丙方：_代表：_年_月_日_年_月_日工程施工合同协议书（篇6）发 包 方：_ _ _ 承 包 方：_ _ _ 工程名称：_ 工程地点：_ 建筑面积：_ 平方米;层数：_ 结构类型：_ ;檐高/跨度：_米 批准文号：(有权机关批准工程立项的文号)_ 工程性质：(指基建、技改、合

21、资等)：_ 承包范围：_ _承包方式：_ 质量等级(优良或合格)：_ _工程承包造价(金额大写)：_￥：_ 元北京市建设工程施工合同(小型工程本)是依据建设工程施工合同示范文本(GF一99-0201)拟定的，适用于建筑面积在平方米以内或承包造价在50万元以内的建筑工程。北京市建设工程施工合同协议条款依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第1条 工期11 本合同工程定于_ _ _年_ _月_日开工;于_ _年_ _月_日竣工。合同工期日历天数为_天 。工期如需提前，按约定的开、

22、竣工日期计算的合同工期总天数为_ _天。12 承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：13 工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定：第2条 图纸发包方于_ _年_月_日，向承包方提供_套图纸。第3条 发包方、承包方驻工地代表。发包方工程师姓名：_ ;项日经理姓名：_ 。第4条 发包人工作开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标控制点位置以书面形式提交给承包方，并

23、于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题，合同签订后_天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后_天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定提供相应的防护措施，并承担相关的经济支出。第5条 承包人工作51 每月_日向发包方报送月度施工计划和己完工程进度统计报表。 52 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、清洁卫生等各项工作，做好施工现场周围建筑物、构筑物 (含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。发现地下障碍和文物时，及时报告有关部

24、门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后_天内向发包方提交施工组织设计 (或施工方案)和进度计划。承包方不按合同约定完成各项工作时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。第6条 工程质量检查及验收。61 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。工程质量符合规范要求，发包方不在验收记录签字，可视为发包方己经批准，承包方可进行隐蔽或继续施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确纠正或其它非承包方

25、原因引起的经济支出，由发包方承担。检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方承担，相应顺延工期。62 工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管责任及应支付的费用。发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保

26、修期内承担质量保修责任。第7条 设计变更及合同价款的调整71 施工中发包方对原设计进行变更，经批准后，发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知，否则，承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更，并于5天内，根据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出和承包方损失，由发包方承担，发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认，无正当理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效，由此延误的工期相应顺延。第8条 工程价款及结算81 双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，发包方按下表约定分_次向承包方预付或支付工程款，发包方不按时拨付工程款，从应付之日起

27、承担应付款的利息。第9条 材料设备的供应。91 发包方按双方约定的发包方供应材料设备一览表(附后)供应材料设备，如与一览表不符时，承担相应违约责任。92 发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备，提供产品合格证明;如与设计和规范要求不符的产品，重新采购符合要求的产品，各自承担由此发生的费用。93 承包方需使用代用材料时，须经发包方代表批准方可使用，由此增减的费用双方议定。第10条 争议发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以采取下列一种方式解决： 第一种争议解决方式:向_仲裁委员会申请仲裁;第二种争议解决方式:向_人民法

28、院起诉。双方约定按第_种争议解决方式解决。第11条 违约发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。第12条 合同份数。 本合同正本两份具有同等效力，由发包方承包方双方分别保存;副本_份。第13条 补充条款如下： 工程发包方供应材料设备一览表甲方: 乙方：法定代表人签字或盖章： 法定代表人签字或盖章 授权代表签字： 授权代表签字： 单位 单位电话 电话：传真 传真开户银行 开户银行户名 户名账号 账号