《安装建设工程施工专业分包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安装建设工程施工专业分包合同.docx（23页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、合同编号:建设工程施工专业分包合同6 .合同图纸:7 .除总包合同工程价款之外的总包合同文件：8 .其他合同文件。七、本例议书中有关词语定义和合同条款中的定义相同.八、分包人承诺按合同约定进行施工、完工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷担当修理责任，并和承包人共同就本分包工程对发包人担当连带责任。九、承包人承诺按合同约定的条件、期限和方式向分包人支付合同价款.十、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，双方各执一份；副本一式一份，其中，承包人H份,分包人一份十一、合同未尽事宜，双方另行笠订补充协议，补充协议是合同的姐成部分。十二、本分包合同自乙方1l的保证金时生效.承包人，（盖单位章）法定代表人或
2、其托付代理人：（签字）年月 日分包人，（盖单位章）法定代表人或其托付代理人：（签字）年月 R签约地点:第一部分协议书承包人（全称）：分包人（全称M.-依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，鉴于宝丰（以下简称为“发包人”）和承包人已经签订的工程施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人在自愿、同等、公允、恳切信用的基珈上，就本分包工程施工事项协商达成一样，订立本合同。一、M工程慨况工程名称：工程地点：宋卡县文峰路东段工程规模：按图纸面枳二、分包工程承包范围承包范图：给排水、电气、消防安装三、筌妁合同价人民币（大写）：68元m（Y元）。
3、四、工期支配开工日期：2016年10月_亚日：支配完工日期：2019年4月18日:工期：900Tc五、质及标准工程质量标准：宣搔大、合同文件的组成1 .本协议书：2 .专用合同条款：3 .通用合同条款：4 .工程预兑书或已标价的工程见清单：5 .技术标准和要求：助量问题履行保修义务并对造成的损失担当赔偿责任的期限.1.22 天：除特别指明外，指Fl历天。合同中按天计算时间的，起先当天不计入，从次日起先计算。期限最终一天的截止时间为当天24:00。1.23 签约合同价：指签订合同时协议书中写明的合同总金额.1 .24合同价格：指分包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部分包工作后，承包人应付给
4、分包人的金额，包括在履行本分包合同过程中按合同约定进行的变更和调整。1.25 质量保证金：指按第22.1款约定用于保证缺陷货任期内履行缺陷修宓义务的金额。1.26 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可有形地表现所我内容的形式.2 .语言文字除专用术谱外，合同运用的谙言文字为中文。必要时专用术语应附仃中文注释。3 .适用法律本分包合同适用国家法律、行政法规及地方法规。除合同另有约定外，国家及建设行政主管部门和其他有关主管部门制定的规章和规范性文件也适用于本分包合同。4 .标准和规范4.25 本分包工程适用现行国家、行业和规范、标准和规程。4.26 构成合同文件的任何
5、内容和国家、行业和现行规范、规程和标准出现冲突时，分包人应书面要求承包人予以澄清,除非承包人仃特别指令，分包人应按其中要求最严格的标准执行。4.27 除合同另有约定外，材料、施工J2艺和本分包工程应按技术标准和要求以及国家、行业和现行规范、标准和规程最新版本执行。5 .合同文件及说明依次组成合同的各项文件应相互说明、互为说明.除专用合同条款另有约定外，合同文件的组成及优先说明依次如下：1)合同协议书：2)专用合同条款：(3)通用合同条款；(4)工程预算书或已标价的工程量清单：(5)技术标准和要求：(6)合同图纸：(7)除总包合同工程价款之外的总包合同文件。其次部分通用合同条款1.词语定义协议书
6、、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赐予的含义：1. 1总包合同：指发包人和承包人双方共同签署的施工总承包合同。1.2 本分包合同：指承包人和分包人双方共同签署本分包工程的施工合同.1.3 合同文件（合同）：构成本分包合同的全部文件，即协议书中约定的组成本分包合同的全部文件。1.4 协议书：是由承包人和分包人共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。1.5 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件，以及双方当事人约定对其所做的修改或补充。1.6 图纸：指包含在合同中的工程图纸,以及由承包人按合同约定供应的任何补充和修改的图纸,包括配套的说明.1.7 发包人
7、：指在总包合同中和承包人签订协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人.1.8 承包人：指在总包合同中和发包人签订协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1.9 分包人：指在本分包合同中和承包人签订协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1. 10项目经理：指承包人在总包合同和本分包合同中指定的负责施工管理、履行总包合同及本分包合同的代表。1.11分包人项目经理：指由分包人在本分包合同中指定的负责施工管理和履行合同的代表。1. 12整体工程：指承包人和发包人签订的总包合同中约定由承包人负资实施、竣工和修补质量缺陷的有关工程。1.13 本分包工程：指分包人按本分包合同约
8、定负贡实施、完工和修补质量缺陷的整体工程内的仃关工程。1.14 永久工程：指按本分包合同约定建立并移交给承包人的工程，包括工程设备.1. 15临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。1.16施工场地：指用于本分包合同工程施工的场所，以及在本分包合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所。1.17开工日期：指承包人按第10.3.1项发出的开工通知中写明的开工日期。1.18工期：是指在协议书约定的分包人完成本分包工程所需的期限，包括按合同约定所作的期限变更。1. 19完工IJ期：指第L18款约定工程届满的日期,实际完工日期按第19.3款的约定确定。1.20缺陷责任
9、期：指履行第23.2款约定的缺陷责任的期限.1. 21保修期：是依据现行有关法律规定，在第23.2款中约定由分包人负货对合同约定的保修范围内发生的8.1.8 承包人应在分包人按合同实施完成本分包工程达到实际完工的标准，并办理本分包工程相关完工验收手续后，接收分包人交付的工程及现场。8.1.9 承包人应履行的其他义务见专用介同条款。8.2项目经理8. 2.1承包人应任命承包人项Fl经理派驻现场，以行使和履行本分包合同约定的授权范围内的权利和义务。项目经理的姓名及授权范围见专用合同条款。9. 2.2项目经理所做出的任何通知、指示、同意、IU准、证书及确定等，均视为由承包人所做出。10. 2.3承包
10、人有权变更或撤销关于项目经理的委派。任何此类的变更或撤销均应以括面形式通知分包人，并在到达分包人时生效。9.分包人9.1 分包人应按合同约定全面履行合同义务，并担当相应费任。包括：9.1.1 1.1分包人在履行合同过程中应遵守适用的法律、法规、规章和规范性文件，并保证承包人免于担当因分包人违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何贡任。9.1.2 分包人应严格按本分包合同约定实施、完成本分包工程，并修补工程中的任何缺陷.9.1.3 1.3分包人应为完成本分包工程而设置合理可行的现场组织机构，井委派具备相应岗位资格的管理人员。除非获得承包人书面同意，分包人不得更换或撤回主要管理人员。9.1.4
11、 本分包合同下特别工种的操作人员应受过特地的培训并已取得有关管理机构规定的岗位证书。9.1.5 分包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设汁和施工措施支配，并对全部施工作业和施工方法的完备性和平安牢养性负贡。9.1.6 分包人负贡合同中约定的应由分包人自行担当的平安文明施工和环境爱惜工作，遵守关于大气污染和绿色施，等方面规定,贯彻建设行政主管部门制定的施工扬尘治理方案，确保用开展平安生产和绿色施工的资金得到有效运用，妥当处理施工过程中产生的废弃材料和建筑垃圾，运用符合平安和环保要求的施工机械，落实本单位平安生产和绿色施工主体货任。9.1.7 合同约定需承包人审批、认可的材料及工
12、程设备、样本、文件或工作，分包人应按合同约定提交承包人。承包人应在专用合同条款约定的期限内批复。承包人的任何批准、不批准或修改建议皆不会减轻或免除分包人按合同约定应担当的货任。9.1.8 分包人不得将本分包工程转包或违法分包。9.1.9 在办理完工验收手续前，分包人应负责照管和维护工程，直至完工后移交给承包人为止.9.1.10 1.10分包人应履行的其他义务见专用合同条款。图纸和技术标准和要求之间有冲突或者不一样的，以其中要求较严格的标准为准“双方当事人在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其说明依次视其内容和其他合同文件的相互关系而定。6 .总包合同和分包合同关系6.1 承
13、包人应组织分包人就总包合同中和本分包工程有关的条款进行交底。6.2 总包合同中约定的应由发包人完成的工作,假如和本分包合同有关，承包人应刚好督促发包人完成。6.3 除本分包合同另有约定，未经承包人同意，分包人不应和发包人或监理人发生干脆工作联系。7 .图纸和分包人文件7.1 承包人应按专用合同条款约定的日期和数量，向分包人供应图纸。承包人所供应的图纸数量无法满足施工须要时,经承包人允许分包人可自费购买或纪制。关于图纸的其他约定见专用合同条款。7.2 按专用合同条款约定由分包人供应的文件，分包人应按约定的数量和期限报送承包人.承包人应在专用合同条款约定的期限内批更。8 .承包人8.1 承包人应按
14、合同约定全面履行合同义务，并担当相应的责任。其义务包括：8.1.1 1.1承包人在履行合同过程中应遵守适用的法律、法规、规章和规范性文件，并保证分包人免于担当因承包人违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何资任。8.1.2 承包人应确保和本分包工程相关的任何必要的批准、许可、核准、报备等手续得到刚好办理。8.1.3 承包人应按合同约定向分包人供应图纸，并依据合同进度支配组织图纸会审和技术交底。8.1.4现场的准备和移交。(1)承包人应在专用合同条款约定的期限内向分包人供应和本分包工程仃关的施工场地，以及和本分包工程施工相关的现场资料.(2)承包人在向分包人移交现场前应完成现场准备工作。(3
15、)承包人应向分包人移交的现场条件见专用合同条款。(4)承包人应担当和现场准备有关的上述工作的一切费用。8.1. 5承包人应按第10.3.1项的约定向分包人发出开工通知。8.1.6承包人负责整体工程平安文明施工和环境爱惜工作，对分包人的绿色施工管理工作进行指导和监督,督促分包人遵守关于大气污染和绿色施工的相关管理规定，对施工现场范闹内各分包人的绿色施工进行统筹管理。8.1. 7承包人应按合同约定履行付款义务。10.5.1除合同另有约定外，因下列缘由造成分包人关键线路:作的工期延误和（或）增加的费用由承包人担当：（1）承包人缘由导致分包人不能按开工通知中的日期开工；2）承包人未按合同约定供应图纸、
16、开工条件：（3）承包人未按约定Fl期支付工程预付款、进度款，致使工程施工不能正常进行；4）其他由承包人担当工期延误的状况见专用合同条款。10. 5.2因分包人造成的工期延误，由分包人担当相关责任，工期不予顺延。分包人按下列原则担当违约资任：1）如分包人未能在工期内或按合同约定延长的期限内完成本分包工程，分包人应按专用合同条款中约定的标准向承包人支付逾期完工违约金，逾期完工违约金总额不应超过专用合同条款中约定的逾期完工违约金最高限额,逾期完工违约金将从按合同应支付或将支付给分包人的款项中扣除，或要求分包人偿还.（2）分包人支付逾期完工违约金，不免除分包人完成工程及修补缺陷的义务。10.6完工日期
17、及提前完工1 0.6.1分包人应在工期内，或在依据合同约定承包人同意延长的期限内完成本分包工程。实际完工日期按第19.3款的约定执行。10 .6.2除合同另有约定外，承包人不得要求分包人在工期内提前完工。承包人和分包人约定提前完工并赐予嘉奖的,嘉奖金额见专用令同条款。11.工程质量11.1 工程质量应达到合同约定的工程质量标准。因分包人缘由造成工程质量达不到约定质量标准的，承包人行权要求分包人返工直至工程顺量达到合同约定的标准为止，并由分包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期1111.2 如整体工程质量须要达到创优目标，创优目标及相关约定见专用合同条款。分包人应确保本分包工程能够满足整体工程
18、质量创优目标的要求，并有义务协作承包人实现整体工程的质量创优目标。本分包工程合同价格中已包含了分包人所施工的分部分项工程达到防量创优目标相关要求并协作承包人实现该质量创优目标所需发生的相关费用。11.3 承包人有权对工程的全部部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人的检查和检验，不免除分包人按合同约定应担当的贡任。11.4 工程隐藏部位检查11.1.1经分包人自检确认工程随藏部位具备段盖条件后，分包人应通知承包人在专用合同条款约定的期9.2分包人项目经理在本分包合同履行期间，分包人应任命分包人项目经理常驻现场，以代表分包人行使和履行本分包合同约定的授权范围内的权利和义务。分包人项
19、目经理姓名及授权范围见专用合同条款。分包人项目经理做出的任何请示、函件或报审资料等，均视为由分包人做出.10.工期10.1进度支配10.1.1分包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度支配和施工方案报送承包人。承包人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改看法，否则该进度支配视为已得到批准.经承包人批准的施工进度支配称为合同进度支配，是限制合同工程进度的依据。10.1.2实际进度和第10.L1项的合同进度支配不符时，分包人可在专用介同条款约定的期限内向承包人提交修订合同进度支配的申请报告，并附有关措施和相关资料，报承包人审批：承包人也可干脆向分包人做出修订合同进度支配的指示，
20、分包人应按该指示修订合同进度支配，报承包人审批。承包人应在专用合同条款约定的期限内批复。10.2 工期10. 2.1除合同另有约定外，工期中已包括政府规定的不行进行夜间或节假日施工因素等对工期的影响。11. 2.2如本分包工程划分不同区段，各区段的工期见专用合同条款。10.3 开工10.3.1承包人应在开工通知中确定的开工日期7天前以书面形式向分包人发出开工通知“分包人应按开工通知中确定的日期开工。工期自承包人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。10.3.2因承包人由导致分包人不能按开工通知中确定的U期开工，承包人应以书面形式通知分包人推迟开工日期，工期相应顺延，承包人应赔偿分包人由此受到的
21、损失.10.4 智停施工10. 4.1因分包人缘由引起的暂停施工，分包人应担当由此增加的费用和（或）延误的工期。11. 4.2除第10.4.1项约定的因分包人缘由及第28.I款约定的不行抗力以外的缘由引起的暂停施工，且分包人无法通过调整工作支配削减损失，同时此短哲停工已造成分包人关键线路工作的工期延误或给分包人造成无法避开的损失，经承包人确认，工期相应顺延，承包人应赔偿分包人由此受到的损失.12. 4.3当工程具备史工条件时，承包人应向分包人发出复工通知。分包人收到复工通知后，应在承包人指定的期限内复工。分包人无故拖延和拒绝夏工的，由此增加的费用和工期延误由分包人担当。10.5 工期延误1 4
22、.1总包合同约定由发包人供应材料和工程设备的，在本分包合同中视为承包人供应材料和工程设备。对于承包人供应材料和工程设备的约定见专用合同条款。14 .2除第14.1款约定的材料和工程设备外，由分包人供应的材料和工程设备均由分包人负货选购、运输、保管。分包人应对其供应的材料和工程设备负贡。(1)分包人应在材料和工程设备到货24小时前以书形式通知承包人，并提交制造商产品介绍说明、质量检测合格报告等一切所需的证明文件给承包人审核。(2)分包人供应的材料和工程设备不符合合同约定时，分包人应按承包人要求的时间将材料和工程设备运出施JL现场，重新供应符合要求的产品，并担当由此发生的费用，延误的工期不予顺延“
23、(3)由分包人自行供应材料和工程设备的，承包人不得指定制造商或供应商。15 .变更15.1 在履行合同过程中，承包人可向分包人做出变更指示，分包人应遵照执行。没有承包人的变更指示，分包人不得擅自变更。15.2 变更估价的约定见专用合同条款。16 .合同价格及调整16.1 除合同另有约定外，双方当事人中的任何一方不得擅自变更签约合同价:16.2 下列三种确定合同价格的方式，在专用合同条款中约定接受其中一种：16.2.1 2.1单价合同：是指双方当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的风险范围内合同单价不作调整.合同价格包含的风险范围和风险范围以外
24、的合同价格调整方法和程序见专用合同条款。16.2.2 总价合同：是指双方当事人约定以图纸、己标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计停、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的风险范围内合同价格不再调整.合同价格包含的风险范围和风险范围以外的合同价格调蜷方法和程序见专用合同条款。16.2.3 其他价格形式：是指除第16.2.1、16.2.2项以外的其他合同价格形式，详细约定见专用合同条款.17 .计量17.1 分包人应按合同约定的时间和内容向承包人提交计量周期已完成的工程量报告。分包人提交已完成的工程量报告的时间、内容和计量周期见专用合同条款。17.2 承包人应在收到分包人提交的工程量报告
25、后10天内完成对分包人提交的工程量报表的审核，以确定当期实际完成的工程量。承包人对工程量有异议的，有权要求分包人进行共同更核或抽样第测。分包人应帮助承限内检查。承包人应按时到场检查。承包人未到场检查的，除承包人另有指示外，分包人可自行完成覆盖工作.无论承包人是否到场检查，对已覆盖的工程隐藏部位，承包人均可要求分包人进行钻孔探测或近新检验，分包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖复原原状。经检验证明工程质量符合合同约定的，由承包人担当由此增加的费用和（或）工期延误：经检验证明工程质量不符合合同约定的，由此增加的费用和（或）工期延误，由分包人担当。11.4.2分包人未通知承包人到场检查，私自将工程隐藏
26、部位覆盖的，承包人有权指示分包人钻孔探测或揭开检查，无论工程质量是否合格，由此增加的费用和（或）工期延误由分包人担当。11.5清除不合格工程11.5.1 分包人运用不合格材料、工程设备，或接受不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格，承包人可随时发出指示，要求分包人立刻实行措施进行补救，直至达到合同约定的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由分包人担当。11.5.2 由于承包人供应的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需分包人实行措施补救的，承包人应担当由此增加的例用和（或）工期延误.12 .试验和检验12.1 分包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为承包人对上述
27、材料、工程设备和工程的质量检直供应必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由承包人和分包人共同进行试验和检验的，由分包人负货供应必要的试验条件、试验资料和原始记录。12.2 承包人未按合同约定派仍参加试验和检验的，除承包人另有指示外，分包人可自行试验和检验，并应立刻将试验和检验结果报送承包人，承包人应签字确认。12.3 承包人对分包人的试验和检验结果仃疑问的,或为查清分包人试验和检验成果的牢苑性而要求分包人重新试验和检验的.重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质址不符合合同约定的，由此增加的费用和（或）工期延误由分包人担当：重新试验和检验结果符合合同约定的，由承包人担当由此增加的费
28、用和（或工期延误。13 .平安绿色施工13.1 分包人应遵守工程建设平安生产和绿色施工有关管理规定，严格按平安和绿色施工标准组织施工，担当由于自身平安措施不力造成事故的迸任和由此发生的费用，并担当政府主管部门因扬尘污染而赐予责令停工等行政惩处所造成的误工、工期拖延造成的损失。13.2 平安标色施工其他约定见专用合同条款.14 .材料和工程设备1.2 2承包人收到分包人递交的工程完工结克报告和结克资料后在专用合同条款约定的期限内完成审核.1.3 3承包人确认完工结算报告后，在专用合同条款约定的期限内，将扣除合同约定的质量保证金外的全部结算款项支付给分包人。22 .质量保证金22.1 质量保证金的
29、额度、支付时间和方式见专用合同条款.22.2 缺陷贵任期满时，分包人向承包人申请到期应返还分包人剩余的质量保证金金额，承包人应在M天内会同分包人按合同约定的内容核实分包人是否完成缺陷责任，并将无异议的剩余质量保证金返还分包人.23 .保修贵任和缺陷责任23.1 分包人应在合同专用条款约定的时间内向承包人出具质量保修书，明确保修范困、期限和货任。保修期起始时间见专用合同条款。23.2 分包人应在缺陷责任期内对已交付运用的工程担当缺陷贡任,缺陷货任期的起始时间和胡陷责任期的期限见专用合同条款。24 .违约25 .1承包人违约24.1.1承包人不履行合同约定义务的，视为承包人违约。24.1.2承包人
30、违约时，分包人可发出书面通知，要求承包人实行有效措施订正违约行为。承包人收到该通知后28天内仍不履行令同义务的,分包人有权暂停施工。承包人担当由此增加的费用和（或）工期延误。24.1.3分包人按第24.1.2项暂停施工28天后，承包人仍不订正违约行为的，分包人可向承包人发出解除合同通知。但分包人的这一行动不免除承包人担当的违约费任，也不影响分包人依据合同约定享有的索赔权利。24.1.4承包人未按合同约定付款的，应按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。24.2分包人违约24.2.1分包人不按合同约定履行义务的，视为分包人违约。24.2.2分包人违约时，承包人可向分包人发出整改通知，要求其在指定
31、期限内改正.分包人应担当其违约所引起的费用增加和（或）工期延误责任。24.2.3分包人在收到承包人发出的整改通知后28天内，分包人没有实行可行的措施订正违约，承包人可向分包人发出解除合同通知。介同解除后，承包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或托付其他承包人施工.承包人因接着完成该工程的须要，有权扣留运用分包人在现场的材料、设备和临时设施。但承包人的这一行动不免除分包人应担当的违约资任，也不影响承包人依据合同约定享有的索赔权利。包人进行或核或抽样复测，并按承包人要求供应补充计量资料.分包人未按承包人要求参加曳核或抽样史测的，承包人复核或修正的工程量视为分包人实际完成的工程量。1.3 3承包人未
32、在收到分包人提交的已完成的工程量报告后10天内完成审核的，分包人报送的已完成的工程见报告中的工程量视为分包人实际完成的工程SL1.4 4关于计量的其他约定见专用合同条款。18 .合同价款支付18.1 承包人应按介同约定向分包人支付工程预付款。工程预付款的支付时间、预付额度、工程预付款的抵扣起始时间和方式见专用合同条款*18.2 承包人应按专用合同条款约定的工程进度款付款周期、程序、支付比例或金额支付工程进度款。18.3 经承包人确认的合同价格调整（含因工程变更、索赔等引起的合同价格调整）应和工程进度款同期支付。19 .完工验收19.1 本分包工程具备专用合同条款约定的完工验收条件时，分包人可向
33、承包人提交完工验收申请报告。19.2 承包人审查后，认为尚不具备验收条件的，应通知分包人在完工验收前尚需完成的工作内容，分包人应在完成承包人通知的全部JL作内容后，再次提交完工验收申请报告.承包人审查后，认为已具备验收条件的，应在专用合同条款约定的时间内进行验收.验收合格的，则视为工程完工验收通过。验收不合格的，承包人应通知分包人进行整改，整改完成后重新办理验收，由此增加的费用和（或）工期延误由分包人担当。19.3 阅历收合格的工程，实际完工日期为分包人按第19.2款提交完工验收申请报告或按该款重新提交完工验收申请报告的日期（以两者中时间在后者为准）工程未经完工验收，承包人擅自运用的，以转移占
34、有工程之日为实际完工日期。20 .移交20.1 当本分包工程办理了完工验收手续，即表明工程具备移交条件.移交工程的时间要求见专用合同条款.20.2 分包人未能如期向承包人移交工程的，应担当给承包人所造成的损失。20.3 承包人无故未在第20.1款约定的期限内接受分包人移交本分包工程的,承包人应赔偿由此给分包人造成的损失。20.4 除专用合同条款另有约定外，工程办理移交手续后，分包人应对施工场地进行清理并拆除临时工程，直至承包人检验合格为止。完工清场费用由分包人担当。21 .结算21.1 本分包工程完工后，分包人应在专用合同条款约定的期限内，向承包人提交完工结算报告和完整的结算资料。28.不行抗
35、力28.1不行抗力是指合同当事人在签订合同时不行预见,在合同履行过程中不行避开且不能克服的自然灾难和社会性突发事务，如地震、海啸、猿疫、骚乱、戒严、暴动、斗争和专用合同条款中约定的其他情形。28.2一方当事人遇到不行抗力事务、使其履行合同义务受到阻碍时，应立刻通知对方，书面说明不行抗力和受阻碍的详细状况，并供应必要的证明.28.3除专用合同条款另有约定外，不行抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由双方当事人按以下原则担当：（I）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第：者人员伤亡和财产损失由承包人担当：（2）分包人设备的损坏由分包人担
36、当：3）承包人和分包人各自担当其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；（4）分包人的停工损失由分包人担当，但停工期间应承包人要求照管工程和清理、修复工程的金额由承包人担当：（5）不能按期完工的，应合理延长工期，分包人不需支付逾期违约金.承包人要求赶工的，分包人应实行赶工措施，赶工费用由承包人担当。28.4一方当事人因不行抗力不能履行合同的，应刚好通知对方解除合同。合同解除后，分包人应按合同约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负货退货或解除订货合同，不能退还的贷款和因退货、解除订货合同发生的费用，由承包人担当，因未刚好退货造成的损失由责任方担当。29.争议如承包人和分包人在履行本分包令同
37、中发生争议的，可协商或邀请第三方调解此类争议。任何方不愿通过协商或调解解决争议或通过协商或调解仍不能解决争议的，在专用合同条款中约定下列一种方式解决：1）第一种：向专用合同条款中约定的仲裁委员会申请仲裁;（2）其次种：向专用合同条款中约定的人民法院起诉。25.索赔25.1承包人索赔25 .1.1依据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或延长缺陷责任期的，应在知道或应知道索赔事务发生后向分包人递交索赔意向通知书。承包人应在发出索赔意向通知书后向分包人正式递交索赔通知书。26 .1.2分包人收到承包人提交的索赔通知书后，应按合同约定商定或确定追加的索赔金额和（或）延长的缺陷贡任期,并在收到上述
38、索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的35天内将索赔处理结果答发承包人。承包人接受索赔处理结果的，应从支付给分包人的合同价款中扣除索赔款项,或由分包人以其他方式支付给承包人。承包人不接受索赔处理结果的，按第29条约定执行。25.2分包人索赔25. 2.1依据合同约定，分包人认为有权得到追加付款和（或延长工期的，应在知道或应知道索赔事务发生后M天内向承包人递交索赔意向通知书。分包人未在前述14天内递交索赔意向通知书的，丢失要求追加付款和（城）延长工期的权利。分包人应在发出索赔意向通知书后M天内，向承包人正式递交索赔通知书。索赔事务具有连续影响的，分包人应按合理时间间隔接着递交持续索赔通知.26
39、. 2.2承包人收到分包人提交的索赔通知书后，应按合同约定商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的35天内将索赔处理结果答复分包人。分包人接受索赔处理结果的，索赔款项和当期进度款同期支付。分包人不接受索赔处理结果的，按第29条约定执行。25.3关于索赔的其他约定见专用合同条款。26 .保险26.1 分包人应充分了解承包人为本分包工程所办理的保唆是否能满足分包人对于投保内容、保险金额等的要求，假如分包人认为不能满足要求的，应自费补充投保。26.2 详细投保内容和相关责任，见专用合同条款。27 .担保27.1 承包人耍求分包人提交履约担保的，分包
40、人应在签订合同时向承包人提交履约担保“分包人办理履约担保的费用已包括在签约合同价内。承包人是否要求分包人提交履约担保及其额度、有效期的截止时间见专用合同条款。27.2 承包人要求分包人提交履约担保的，承包人应同时向分包人提交和履约担保等额的工程款支付担保。工程款支付担保有效期的截止时间见专用合同条款.27.3 关于担保的其他约定见专用合同条款。授权范IIh10.工期io.进度支配10.1.1分包人编制施工进度支配和施工方案的内容：分包人向承包人报送施工进度支配和施工方案的期限：承包人批任或对施工进度支配和施工方案提出修改看法的期限：10.1.2分包人报送修订合同进度支配申请报告和相关资料的期限
41、：承包人批曳修订合同进度支配申请报告的期限：承包人批第修订合同进度支配的期限：10.2工期10.2.2各区段工期：以承包人书面通知为准10.5 工期延误10.5.1 (4)其他由承包人担当工期延误的状况：10. 5.2(I)分包人未能在工期内或按合同约定延长的期限内完成本分包工程，应按下列原则担当违约责任：途期完工违约金的标准：合同总价的日5途期完工违约金最高限额：IOJi10.6 完工日期及提前完工10.6.2承包人和分包人约定提前完工并赐予嘉奖的，嘉奖的金额为：11.工程质量11.2 整体工程质量创优目标及相关约定：省结构中州杯11.4 工程除藏部位检杳11.4.1 承包人检查工程隐娥部位
42、的期限：24小时13 .平安嫁色施工13.2平安标色施工其他约定：省平安文明工地14 .材料和工程设备第三部分专用合同条款5.合同文件及说明依次合同文件的组成及优先说明依次如下：7.图俄和分包人文件7 .1承包人向分包人供应图纸的数量及期限：套、开工前7天关于图纸的其他约定：8 .2由分包人供应文件的范围、数量及期限：承包人批曳分包人供应文件的期限：48小时内关于分包人供应文件的其他约定：;8.承包人8.1 承包人应按合同约定全面履行合同义务，并担当相应的贡任。其义务包括：8.1.4现场的准备和移交（D承包人向分包人供应和工程有关的施工场地，以及和工程施工相关的现场资料的期限：开工前7天（3）
43、承包人向分包人移交的现场应具备以下条件：水通、电通、路通8.1.9承包人应履行的其他义务：8.2项目经理：8.2. 1项目经理姓名：蛆授权范围：本工程现场一切事物9.分包人9.1 分包人应按合同约定全面履行合同义务，并担当相应责任。包括：1.1 .7承包人批打期限：48小时内1.2 .10分包人应履行的其他义务：9.2 分包人项目经理姓名：主体完工支付至合同总价的30夕E管道及电气线路完工支付至合同总价的60%；竣工验收合格后支付至合同总价的95%；余款待保修期满后一次付清。19.完工验收19 .1完工验收条件：承包内容完成及质录符合国家相关标准19.2完工验收期限：7个工作Fl20 .移交2
44、0.1 移交工程的日期：5佥收合格后7天20.4 完工清场：移交工程后7天21 .结算21.1 分包人提交结算报告和完整结算资料的期限：2收合格后14天内21.2 承包人完成审核期限：M个工作包21.3 承包人确认完工结算报告后，将扣除合同约定的质量保证金外的全部结算款项支付给分包人的期限：14天内22 .质量保证金22.1 质量保证金的额度、支付时间和方式：23 .保修责任和缺陷责任23 .1分包人向承包人出具质量保修书的时间：验收合格后人小时保修期起始时间：验收合格之H起23.2跳陷责任期起始时间：.缺陷费任期期限：月。24.违约24 .1承包人违约24. 1.4逾期付款违约金：25 .索
45、赔25.3关于索赔的其他约定：26 .保险14.1承包人供应的材料和工程设备的约定:主材和大型机械15 .变更15.2变更估价的约定：16 .合同价格及调整16.2本分包合同价格接受总价合同方式确定。16.2.1接受单价合同的，合同价格包括的风险范围：风险范围以外合同价格调整方法和程序：16.2.2接受总价合同的，合同价格包括的风险范围：风险范围以外合同价格调整方法和程序：16.2.3接受其他价格形式的：17.计量17 .1分包人提交已完成的工程量报告的时间：完工或竣工验收后7天内分包人提交已完成的工程量报告的内容：面积、合同价款计量周期：17.4关于计量的其他约定：18 .合同价款支付18.
46、1 承包人向分包人预付工程款的支付时间和额度：工程预付款抵扣起始时间和抵扣方式：18.2 承包人向分包人支付工程款（进度款）的付款周期、程序、支付比例或金额:26.2详细投保内容和相关责任：27.担保27 .1承包人婴求（要求/不要求）分包人提交承包履约保证担保“要求分包人提交履约保证担保时,履约保证担保的额度为1QJj元,履约保证担保的有效期的截止时间：一同/”后24小时27.2 工程款支付担保有效期的截止时间：27.3 关于担保的其他约定：28 .不行抗力28.2 不行抗力的其他情形：28.3 不行抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或工期延误等后果，由双方当事人按以下原则担当：29 .争议因本分包合同引起的或和本分包合同有关的任何争议，双方当事人协商解决不成或者调解不成时，选择下列第种方式解决：（1）第一种：将争议提交仲裁委员会申请仲裁；（2）其次种：依法向人民法院提起诉讼。30 .补充条款：
