广西房建劳务施工合同.docx

《广西房建劳务施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《广西房建劳务施工合同.docx（67页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、广西房建劳务施工合同甲方：广西诚鑫工程有限公司乙方:分包工程名称:施工地址:目录第一条工程概况及承包工作内容2第二条作业人员4第三条合同工期4第四条合同价款5第五条合同价款的结算与支付6第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理7第七条工程质量、验收与保修8第八条工期延误8第九条文明施工9第十条材料机具供应及管理9第十一条文物保护10第十二条甲方的权利及义务10第十三条乙方的权利及义务11第十四条违约责任12第十五条乙方的撤场12第十六条保修12第十七条合同争议的解决13第十八条合同的生效与终止13第十九条补充条款13第二十条其他事项13第二十一条合同份数17附件L结构、施工阶段甲方及乙方所须

2、提供的料、机械等资源划分表填写说明.18附件2：安全生产与消防保卫协议27附件3：职业安全卫生与环境管理协议书31附件4职业健康协议33附件5：施工样板管理规定36附件6隐蔽验收管理规定38附件7：零星项目包干综合单价表39附件8：分包中期付款申请表51附件9：广西壮族自治区建设工程安全防护、文明施工措施项目清单内容具体要求52附件10：分户验收标准54建筑工程劳务分包合同甲方（全称）:广西诚方工程有限公司乙方（全称）:广西蜀顺建筑工程劳务有限公司根据中华人民共与国合同法、中华人民共与国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正与诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同

3、。第一条工程概况及承包工作内容Ll工程名称：防城港企沙片区棚户区改造（黄泥塘）113#楼L2工程概况：1.2.1根据具体中标区域填写。L2.2建设单位：1.2.3结构形式:框架结构建筑面积：约28034.19具体楼号面积如下：序号楼栋号建筑类型层楼建筑面积（Itf）备注11#楼框架结构5层2984.1822#楼2761.3933#楼3557.5444#楼1170.3355#楼245866#楼3139.2277#楼1435.2488#楼2238.6599#楼922.531010#楼2220.921111#楼1170.331212#楼2059.981313#楼1915.88合计28034.191.

4、3分包工作范围及内容：合同范围包含：中标范围内为达到竣工验收条件，蓝图范围内的土建及装饰工程，建设单位与甲方指定的分包工程（包含栏杆工程、防水工程、门窗工程、涂料工程）除外。分包工作内容：桩基础以上土建工程、大型土方开挖后的人工修整、基础承台地梁底板土方开挖所需的人工配合及土方回填，基础及室内土方回填、压实；基坑排水工程；负责现场围墙、场地硬化、场地排水沟的施工；负责配合消防及其它各项专业工程的预留、预埋，负责各专业工程施工后的修补，负责机电安装工程预埋管凿槽的修复补浆，负责各专业工程施工后的修补及垃圾清理,负责工程竣工验收前的所有清理：包含外墙清洗、建筑垃圾及生活垃圾的清运至指定的堆放点（含

5、甲方分包的其他专业工程产生的垃圾清运到指定堆放点）,与由甲方完成的所有临时设施（若存在）的拆除，具体包含但不限于下列内容：1.3.1结构施工阶段的放线工作、桩间土及余土外运的人工土方配合、凿桩头、钢筋调直、桩头打磨（满足桩基检测要求）、人工清槽、排水。1.3.2钢筋混凝土工程：包含垫层、基础、墙、梁、柱、板等钢筋混凝土工程的钢筋工程（含钢筋的调直、配料、制作、绑扎、连接）、模板工程（模板的制安、支撑、拆除）、混凝土工程（混凝土的浇筑与养护）与与他们有关的辅助工作，包含但不限于后浇带、伸缩缝等施工缝与定义在总包范围内的设备基础、预留洞、预埋件、预埋管、堵洞、开洞、封洞等，与对其他工种或者其他分包

6、施工的配合；预留洞乙方若不预留，后开洞的费用由乙方负责不另增加。L3.3房心、基槽、地下室装修完成面下列、回填土、回填级配砂石用工，土方现场倒运及回填所需费用；1.3.4预埋铁件的制作安装；配合其他专业分包预埋件施工等全部钢筋混凝土工程内容。L3.5脚手架的搭拆：包含外墙脚手架的搭拆及保护（包含必要的3层悬挑硬防护层，悬挑米数4.5m）、结构阶段转入装修阶段时脚手架必要的拆改、砌筑及装修务必的内脚手架及满堂脚手架的搭拆及保护、安全防护设施的搭拆及保护（井架门、安全通道），与退场前的分类整理、装卸车。1.3.6砌筑工程：包含浇筑混凝土带、砌块砌筑、砖砌筑、砌体墙内附加钢筋、拉结筋、混凝土构造柱、

7、过梁、圈梁、包框柱、门垛、顶部填充、门窗洞口边及外墙第一皮砌块填充砂浆或者细石碎等工作，辅助工作包含但不限于预留洞、预埋件、预埋管、堵洞、开洞、封洞等，所需碎全部使用现场搅拌，碎拌制及砂浆拌制人工费含在综合单价中，二次结构所需钢筋除墙体拉结筋务必使用植筋外要求结构阶段甩筋，未预留钢筋需植筋的植筋所需费用（含植筋胶费用在内）乙方承担含在综合单价中，墙体拉结筋费用乙方已考虑在综合报价中不另行记取。1.3.7装修工程：具体包含楼地面（防水层除外的全部工作，包含楼地面结构闭水试验、楼地面面层、房心回填、局部回填土、踢脚（含油漆）、墙裙（含面层装饰）、地面变形缝、预验收时防水闭水试验及交小业主前防水闭水

8、）、内外墙楼梯间装修工程（包含墙面抹灰、挂网、刮腻子并含腻子材料费用）；外墙抹灰（包含普通砂浆抹灰、抗裂砂浆抹灰、外墙分隔条、挂网、封堵穿墙洞、滴水线、三层下列贴面砖等）；分包的铝合金窗、户门收口、内墙变形缝的施工；顶棚工程（含刮腻子、打磨、抹灰、并含腻子材料）、屋面工程（除防水层以外的全部屋面工程，包含屋面雨水斗、出水管、屋面变形缝等）。与室外台阶、坡道、散水工程的施工等。（钢板、铝板变形缝主材盖缝除外）。L3.8负责机电安装线槽及洞口修补，含挂网、水泥砂浆修补。1. 3.9完成以上工程所需的要紧与辅助用工，包含钢筋工、混凝土工、木工、电焊工、信号工、清洁工、壮工、必要的后勤人员与试验工、测

9、量工；与以上工作所需的相应的辅料及机具。1.3. 10本分包工程所有材料（包含甲供）、周转材料与租赁工具的清点退租（在甲方指定的地点按规格码放整齐）、二次搬运、倒运用工、冬雨季施工措施费全部含在综合单价中；1.3.11 安全文明施工：红线范围以内包含安全防护（含安全通道的搭拆）、安全标示的设置、地面清扫、洒水、清运建筑垃圾、现场消毒、迎接检查打扫卫生及安全设施的日常保护等；施工产生的建筑垃圾，务必做到每日工完场清；建筑垃圾不得直接从建筑内向外倾倒，严禁往电梯井道倒垃圾。务必集中运输至甲方指定的地点堆放。如不按甲方指定场地堆放或者随意处理，每发现一次处以500元罚款。安全文明施工达到南宁市安全文

10、明工地标准。1.3.12 临建：临建塔吊基础、外用电梯基础、洗车池及其必要的保护设施、材料加工棚等的施工及拆除，费用均包含在平米单价中。（现场围墙、场地硬化、现场办公用房、工人住房如需乙方负责，将以施工方案图及现场签证形式计量，按定额套价形式给乙方计取费用）。1.3.13 临水临电：甲方提供至一级配电箱、给水总阀；一级配电箱、给水总阀布水点以后的临电、临水、临时消防的施工及材料、日常保护、拆除均由分包人自行完成。1.3.14竣工清理及为达到竣工要求而进行的必要的室内外美容施工；1.3.15现场安全保卫的配合工作，配合各分项工程的验收工作；1. 3.16配合业主指定分包与发包方指定分包队伍的施工

11、。1.3. 17负责外用井架、通道及防护架体的搭拆、防护门的制作、安装与配合安拆工作。1.3.18现场局部塔吊无法覆盖区域的施工及塔吊防雷接地的焊接，现场局部塔吊无法覆盖区域材料转运。1.3. 19包含外地施工的远地施工费（包含劳务人员的来往路费、机械运输费及办理入鼠手续等所上缴的各类税费。1.4. 20主体结构碎使用商碎，砌筑工程、装修工程的碎使用现场搅拌，砂浆全部使用现场搅拌，现场搅拌使用的后台用工与白灰池与水池的施工包含在合同范围内。1.5. 程监理单位（全称）：第二条作业人员乙方根据工程需要按发包要求及时提供所需的作业人员3否则承担由此造成的缺失。乙方每次申请进度款时需附工人明细表及工

12、资发放明细表，甲方将不时抽查，如发现工人人数不足影响工程进度由此造成的缺失由乙方负责。第三条合同工期1本合同工期按建设单位或者监理发出单位工程开工令之日起至单体工程竣工验收合格且交付甲方使用之日止，地下室不列为单体工程，但务必与整体工程同时验收并交付建设单位使用。本合同工期时间均为日历天，包含起止当日。2本工程各单体工程均以总工期及节点工期来操纵，乙方在保证总工期的前提下，还务必保证下列节点工期：工期节点工期要求备注总工期300个日历天分阶段做流水施工独立基础乙方务必在甲方发出工程开工令之日后25个日历天内完成基础。分成2段流水桩基乙方务必在甲方发出工程开工令之日后15个日历天内完成0.000

13、下列施工。分成2段流水封顶节点乙方务必在甲方发出工程开工令之日后80个日历天内完成钢筋碎主体工程封顶施工。竣工节点乙方务必在甲方发出工程开工令之日后180个日历天内工程竣工、验收合格且交付甲方使用。实际开工日期以业主签发的开工报告为准，分包人须全力保证业主的总体及节点进度安排。计划开工日期：暂定一年一月日。计划竣工日期：暂定年月日。（实际工期根据建设单位实际要求进行调整）第四条合同价款4.1每折合平米单价为/建筑平米（备注:综合单价含税，税暂按3%计取。如实际调整为增值税，协商定税率）合同价款为：暂估元（人民币）大写：（暂估）元整4.2合同价款的确定原则（在确认的方式前划“J”）：（填写一个综

14、合工日单价或者根据实际要求填写下列分项）通过招投标确定或者虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确定：（）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整，（J）4.2.2本合同为固定分项工程单价合同，按建筑面积确定承包价，平米单价一次包死。建筑面积根据图纸按照（2013年广西壮族自治区建筑工程消耗量定额）建筑面积的计算规则与内广西壮族自治区建设厅、建设工程造价管理总站、南宁市建设局、建设工程造价管理站公布的有关配套执行文件的计算规则为根据结算建筑面积。其中：阳台、飘窗、架空层、入户花园、花池按全面积计算。设计变更涉及的工作内容，已施工且需要返工的予以签证，未施工的不予签

15、证（除增加建筑而积外）。设计变更涉及的工作内容的单价按附件七零星项目包干综合单价表执行。如乙方不能按甲方要求完成设计变更，甲方有权安排其它施工单位施工，并按附件七零星项目包干综合单价表中所列单价的2倍计算工程量造价对乙方进行处罚。按建筑面积确定承包价：（详见附件组价明细）（）4.2.3合同范围以外发生的零星用工单价为150元/工日（以实际发生，书面签证资料为准）。（）4.2.4因不可抗力、一周内非乙方原因停水、停电、停气或者安排任务不及时等原因造成的停工、窝工累计超过8小时的按标准补偿。4.3对合同价款内容的明确：4.3.1 结构部分折合平米单价为：元/建筑面积平米。4.3.2 2二次结构部分

16、折合平米单价为：元/建筑面积平米。4.3.3 装修部分折合平米单价为：元/建筑面积平米。第五条合同价款的结算与支付5.1 结算、决算资料：5.1.1 甲方向乙方提供工程施工图，乙方根据上述书面资料按本合同条款编制施工预算书。5.1.2 乙方根据甲方下达的施工任务书或者现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制洽商变更结算书。5.1 .3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签证资料等。5.2 合同价款的结算与决算：5.2.1工程交工后28日内，乙方向甲方递交完整的决算资料，甲方在收到决算资料后一个月内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。5.2.2本工程

17、上缴的费税均含在综合报价中，不再另行计取。5.3合同价款的支付：5.3.1合同价款的支付：L本工程无预付款。2 .发包方每月下达节点进度计划,承包方务必全部完成当月节点任务方可申请当月工程进度款,逾期五天内可在完成的当天向发包方申报进度款，逾期超过五天，则在下个月申报进度款时一起申报，承包方应于每月17日前将当月完成的节点工程量上报发包方（按附件要求上报），经发包方审核后于次月30日前支付，进度款与质量挂钩，若所报工程质量达不到验收规范要求，发包方有权暂缓支付该部分工程款，地上四层梁板结构完成后符合第一次付款条件开始请款，每月按月节点完成工程量的80%支付。3 .结构封顶后个月内支付至合同中结

18、构部分总价款的85%。4 .工程竣工验收后一个月内支付到合同总价款的85%。5 .工程验收合格后进行结算，与项目部初审结算完成上报公司后3个月内支付到结算额的95%6 .余款（总造价的5%）作为工程保修金，保修金在工程竣工备案后保修期满无息返还，装修工程保修期为两年。5. 3.2合同价款的支付务必以银行转帐的形式办理,付款时甲方不得以现金方式向乙方支付劳务费。6. 3.3办理支付的手续为：乙方应向甲方同时出据本地施工企业建筑安装业发票与完税证明作为收款凭证。第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理7. 1安全施工：甲方、乙方务必贯彻、执行国家与政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法

19、规及各项规定，严格按安全标准组织施工。8. 2重大伤亡及其他安全事故处理：6.2.1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者务必移动现成设备，须作出书面记录或者拍照。6.2.2按照有关规定，甲方乙方应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。甲方乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理；乙方要制定严格的安全生产措施，按安全规程及规范施工，若发生安全伤亡事故，一切责任由乙方承担。6.3对本工程的安全生产标准，双方约定如下：本工程确保无重大工伤事故,杜绝死亡事故;轻伤频率操纵在3/。以内。达到广西自治区建筑工程安全文明工地

20、并让业主满意。获得广西区建设工程“安全文明工地”称号。假如达不到，自愿同意处罚（支付合同总价款的3%的违约金），并在甲方规定的期限内整改6. 4乙方进场后要主动到甲方安全部办理入场手续（包含工人进出场证件），甲方有权对乙方安全隐患进行督导管理，如甲方发现乙方存在安全隐患问题（包含在住宿、做饭、携带家属）甲方将以文字形式通知乙方，如若不改将处以每次500元的罚款以示警告，罚款将在当次节点进度款中扣除，屡教不改者将视情节严重程度停止进度款付款直至整改完毕。第七条工程质量、验收与保修7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准与质量目标。如图纸、甲方指令与国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或者

21、不一致，乙方应在取得甲方书面认可后，以质量要求较高者为施工根据。7. 2乙方务必按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范与施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因甲方原因造成窝工的，由甲方予以经济补偿，因乙方原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由乙方承担。7. 3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为根据，自分包工程施工完毕后28日内由甲方、乙方共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，甲方又交后续施工的或者投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。7. 4对本工程的质量标准，双方约定如下：按中华人民共与国国家标准GB50

22、300-2013建筑工程施工质量验收统一标准及其他有关标准对每套住宅及所有公共部分进行验收,一次性验收合格，保证分户商品房的验收一次合格，达到广西壮族自治区住宅工程质量逐套验收管理暂行规定，如乙方达不到分户商品房验收次性合格，支付甲方5元/m2的违约金。每完成一道工序,由甲方栋号长以户为单位对结构、砌筑、抹灰等进行验收。混凝土的质量通病要求三天之内整改完毕，超出时限不整改，将由甲方另排专人按下列价格整改（处理费用）：墙体混凝土胀模剔凿（150元/M2）;墙体碎留坠（80元/M2）;墙体烂根（80元/M）;楼板清理（20元/m2）。各工序完成后务必做到工完场清，否则由总包按（20元/M2）的价格

23、另派专人清理。以上事件每发生一次乙方需支付甲方200元的管理费。管理费及处理费用由甲方在当次工程款中直接扣除。（结算中也将扣除）施工过程中务必严格执行附件3中样板施工要求与附件4中隐蔽工程验收要求。7. 5本工程竣工验收合格后，乙方务必留相应人员在现场以备后续收尾工作的进行，需承诺小问题2天解决、大问题6天解决。交房期间派驻专门管理人员与很多于10人的工人负责售后维修。如乙方未留收尾人员，或者收尾人员不服从管理，甲方本着服务业主及小业主的原则有权找其他施工队伍施工，发生的一切费用由乙方负责，乙方无条件同意在结算中扣除相应费用，在扣除收尾费用的基础上扣IOoOTOoOo元不等的罚款，用于警示。第

24、八条工期延误8.1 关于下列原因造成完工日期推迟的，经甲方施工代表确认，工期相应顺延。因战争、动乱、空中飞行物体坠落或者地震、台风等，以上灾害其危害程度对工程施工正常生产是否造成影响及影响时间以南宁市政府部门公示的灾害报告为准,或者非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；（本合同的约定工期已充分考虑施工期间雨季对工期的影响，故雨季施工不予以顺延。） 设计变更与工程量增加，并对关键工序有实质性影响的； 甲方未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行； 乙方以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工务必的指标、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行； 甲方同意工期顺延的其他情况。本合同

25、的约定工期已充分考虑施工期间雨季、政府各类会议及中高考对工期的影响，故雨季、政府各类会议及中高考期间工期不予以顺延。本工程可能发生不可抗力或者民扰问题。乙方报价已充分考虑不可抗力或者民扰带来的停工、窝工等缺失。乙方每月停工累计在5个工作日以内（含5个工作日），甲方不考虑工期顺延与经济补偿，每月停工在5个工作日以上可考虑超过部分工期的相应顺延，但不得向甲方提出经济补偿。1. 2乙方应在上述情况发生后7日内，就延误内容与因此产生的经济支出向甲方施工代表提出书面报告，甲方应于28日内就延长完工日期与赔偿经济缺失给予书面答复。乙方逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；甲方若超出14个工作日未答复也

26、不提出修改意见，视为其承认此事实。8. 3非因上述原因造成未按合同工期（包含合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定：以合同工期为准，每延误天，支付给甲方违约金为合同总价的1%,累计罚款不超过合同造价的15%。9. 4不管何种原因造成的工程停工，投标单位自行调剂劳力，不得向招标单位提出经济补偿。10. 5本工程可能发生民扰问题，投标单位须充分考虑民扰带来的停工、窝工等缺失。投标单位连续停工，招标单位不考虑工期的顺延与费用的补偿，由投标单位自行承担，不得向招标单位提出经济补偿。第九条文明施工10.1 方、乙方应严格执行防城港有关部门颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。10.

27、2 方应向乙方提供符合标准的施工条件，如甲方不能提供现场食宿条件或者双方约定由乙方自行解决食宿的，由甲方按照标准予以补偿。11. 3对本工程的文明施工标准，双方约定如下：乙方的工地安全文明施工要求符合国家、广西及防城港市现行有关的管理规定与甲方安全管理部门的验收要求，并做好建设工程安全防护、文明施工措施工作，应做到工完场清。创文明工地,达到A级标准。假如达不到，自愿同意处罚，并在甲方规定的期限内整改。打架斗殴的IoOo元/次，偷盗500元/次以上，并赔偿甲方由此造成的一切缺失，情节严重的将移交公安机关。乙方务必遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时同意行业安全检查人

28、员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。第十条材料机具供应及管理11.1 本工程由甲方提供的机械设备为：碎泵乙方自备的工具为：除甲方提供的机械设备以外的其他所有设备，详见其他事项（附件D的资源划分表，乙方自备的工具务必符合安全及机械性能要求并按照规定办理有关手续，费用自理。双方确认防护用具现场所有的防护用品（如安全帽、安全带、手套等）由乙方承担。11.2 由乙方自备的工具须其自带入现场，由甲方提供的机械设备、防护用具由甲方采购并供应到施工现场（400米内）。11.3 乙方应遵守与执行甲方材料、机具领用规定，对领用的材料、机具要与甲方共同清点，履行书面领、还手续，并由甲方与乙

29、方双方指定的人员核实签字后方可生效。甲方指定一项目物资部管理人员为本工程材料、机具领、还手续核实签字人，乙方指定为本工程材料、机具领、还手续核实签字人。对借用的甲方的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。11.4 对本工程材料机具的使用、保护，双方约定如下：本工程材料实行限额领料制度，乙方在施工过程中，应注意节约材料，严禁人为浪费材料。本工程使用材料乙方务必按照本工程施工图纸及国家规范要求提出材料实际用量，甲方按照2013年广西壮族自治区建筑工程消耗量定额与广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额计算的工程量及其分析出的材料用量核定给乙方，由于乙方管理不善或者错提材料用量，导致材料实际使用量超

30、出按照本工程施工图纸及国家规范要求计算出的计划用量，甲方将按实际超出部分用量的价款扣减乙方工程款。材料浪费因乙方原因造成的由乙方承担（材料浪费以本工程施工图纸及国家规范要求并以责任工程师与材料管理员、商务人员核实为准）。第十一条文物保护对施工中发现的文物，乙方应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方，甲方应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求采取妥善的保护措施。发现文物后隐瞒不报的，由责任人依法承担行政的、法律的责任。因保护文物发生的费用，由甲方承担。第十二条甲方的权利及义务12.1 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协

31、调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。12.2 负责于乙年_乙月_日提供施工图纸一L套，提供必要技术资料与办理施工洽商。12.3 负责组织施工检查、验收、监督乙方的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。12.4 负责解决施工中存在或者发生的技术问题。12.5 负责组织图纸会审与技术交底，编制施工组织设计及总的工期操纵计划，审查乙方编制的全面施工作业计划。12.6 负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，乙方在安全、质量、工期场容等方面发现有违反合同约定内容的，甲方应书面提出整改意见，督促乙方整改。12.7 负责组织工程的验收工作。12.8 本工程甲方施工代表

32、为唐岩，负责日常施工的管理、协调工作，甲方委托唐岩有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提早7日通知乙方。第十三条乙方的权利与义务13.1 乙方对与其确定劳动关系的作业工人务必认真审查，保证人员的政治素养、身体素养与技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。13.2 乙方需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码、健康证、务工证、暂住证、特殊工种上岗证），作为本合同附件。并负责办理其劳务注册备案手续、劳务工人及其财产的一切保险，费用均由乙方自行承担。13.3 在施工生产过程中，乙方务必保证人员相对稳固，不能随意变更备案

33、人员，人员变动率小于%,服从甲方的统筹安排，统一调动。13.4 当甲方因故不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向甲方出具书面通知，但务必经甲方同意后方可办理变更手续，若未经甲方同意，乙方自行调整，由此造成的缺失由乙方承担。13.5 乙方务必按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得甲方同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用甲方提供的机械设备及其工具。13.6 乙方应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守甲方现场管理规定，服从甲方有关人员的指导、教育、监督与

34、检查，并及时向甲方提供有关情况与资料。13.7 乙方确认为派驻工地的施工代表（附授权委托书作为本合同附件），负责日常施工的管理、协调工作。13.8 乙方务必按时参加甲方组织的工程会议，项目经理及要紧工程负责人不能按时到会的，务必向甲方代表请假并取得准假，同时授权委托他人代为参加工程会议，否则由乙方按其不到会一次向甲方支付200元的违约金，累计不到会达三次的，每超出一次按500元向甲方支付违约金。13.9 乙方负责施工场地内搭设安全通道，清扫道路，由于长期使用道路再次硬化等，为迎接检查施工现场进行处理。13. 10务必严格执行甲方工地代表指令，如有异议，应立即以书面形式向甲方工地代表提出，但不得

35、拒绝执行或者消极执行，否则每有一次应按情节轻重支付500-1000元的违约金。14. 11施工产生的建筑垃圾，务必做到每日工完场清；建筑垃圾不得直接从建筑内向外倾倒，严禁往电梯井道倒垃圾。务必集中运输至甲方指定的地点堆放规定堆放建筑垃圾的场地。如不按甲方指定场地堆放或者随意处理，每发现一次处以IOOO元罚款。15. 12工程中出现如下质量通病，乙方务必无条件整修，2天完成小修，6天完成大修，如乙方拒绝整改，甲方有权找其他施工队伍处理，一切费用由乙方承担，根据质量通病大小甲方有权处以500-2000元罚款16. 12.1外墙渗水17. 12.2顶板面裂缝、裂纹18. 12.3碎胀模19. 12.

36、4抹灰面超薄20. 12.5钢筋外露21. 12.6轴线偏移第十四条违约责任21.1 甲方违约责任22. 1.1由于甲方原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向乙方赔偿缺失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算根据。甲方任务不足或者因故不能继续履行合同时，双方协商后可提早终止合同。23. 1.2由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济缺失及有关责任由甲方承担。24. 1.3甲方超过约定的支付时间不支付劳务费或者决算价余款的，乙方可向甲方发出要求付款通知，甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款，可与乙方协商签订延期付款协议，经乙方同意后可延期支付；甲方不按合同约定支付劳务费或者决算价余款，双

37、方又未达成延期付款协议，乙方有权书面告知甲方理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及缺失赔偿费。25. 1.4甲方违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除纠正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对乙方由此遭受的经济缺失承担连带责任。14.2乙方违约责任1.1.1 2.1因乙方原因造成甲方工期延误或者工程严重不符合要求时，甲方能够终止合同，并要求乙方在三日内退出施工现场，乙方应当退出施工现场。但甲方应在要求乙方退出施工现场的时限内，与乙方就结算事宜达成书面协议或者由监理公司、甲方、乙方共同对已完成的工程量进行签认。1.1.2 乙方未按甲方选定的施工队伍进场，甲方有权要求乙方进行更换、调

38、整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务（窝工缺失乙方自负），并书面通知乙方，直至终止合同。1.1.3 因乙方责任造成质量事故与延误工期，其工料缺失概由乙方承担。第十五条乙方的撤场1.1 1乙方在完成合同约定工作内容并接到甲方要求撤场的通知后5天内应将其在施工现场的所有雇员及财产全部撤出施工现场。1.2 2本分包合同提早终止后，乙方在接到甲方要求撤场的通知后5天内应将其在施工现场的所有雇员及财产全部撤出施工现场，并妥善保护施工现场的所有甲方财产与已完工程，关于乙方在施工过程当中搭设的临时工程或者临时设施，假如甲方要求拆除，乙方应无条件予以拆除并将现场清理干净直至甲方满意为止。1.3 3假如

39、乙方拖延撤场，甲方有权暂停支付工程款，乙方还须承担由于乙方拖延撤场而导致的业主对甲方的罚款及甲方因此而蒙受的其它缺失。假如乙方逾期撤场达10天，甲方将强制乙方撤出施工现场，由此导致的一切缺失及责任均由乙方承担。第十六条保修16. 1保修责任保修期期内乙方免费提供维修、更换等服务。只要甲方提出书面要求，乙方务必在24小时内给予书面答复并指派人员到现场解决问题，费用由乙方承担。17. 2保修期本分包工程保修期执行国务院建设工程质量管理条例，主体保修期为整体工程竣工验收合格后伍年，装修保修期为整体工程竣工验收合格后贰年。16.3乙方借故推脱或者无理由拒绝甲方提出的维修、更换服务请求，甲方能够自行解决

40、，并对维修或者更换服务以实际发生费用或者市场价从合同规定的质量保修金中扣除得到补偿。甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响，并保留进一步索赔的权利。16.4维修或者更换后的部分产品的质量保证期相应延长。第十七条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向有关部门申请调解。当事人不愿与解、调解或者与解、调解不成的，可约定下列方式解决争议（在选定的方式前划：1、向防城港市仲裁委员会申请仲裁。2、J向人民法院起诉。第十八条合同的生效与终止本合同经双方代表人或者委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。本合同在完成分包工作内容、结清

41、工程决算尾款后，即宣告终止。第十九条补充条款19.1本合同所有条款已经双方充分协商，甲方对涉及的双方的责任免除及限制条款已作充分提示马说明，乙方对本合同所有条款充分懂得并无异议。19.2若工程结算未按照前述约定期限完成，不管任何原因，乙方都不得因结算未定而造成的工程款支付滞后产生的利息等等后果向甲方索赔。第二十条其他事项本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。其他事项：下列条款与前面合同条款冲突，下列列条款为准。1、本合同为固定单价合同，合同价款暂定一元整（大写:一元整），结算额以双方最终结算为准。固定单价中包含

42、“1.3条分包工程范围及工作内容”中的除去甲方提供的材料、机械与设备以外所需的全部人工费、机械费、材料费、场内运输费、生活区行管费、脚手架搭拆保护费及其退场前的装车整理（包含内外架及所有安全防护用架租赁搭拆保护）后台搅拌发生的人工费、材料二次搬运费、垃圾清扫及装车费、成品保护费、安全文明施工及环保管理增加费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、乙方管理费、上交政府及上级的管理费、利润、风险等全部费用。固定合同单价是在正式施工蓝图的基础上确定的，结算时不得以承包范围、分包工作内容为由调整合同价款，除非发生结构类型的改变，甲方与乙方可协商调整合同单价，其他任何情况均不得调整合同单价。主体施工过程中，

43、现场范围内不发生任何零工。建筑面积计算规则执行2013年广西壮族自治区建筑工程消耗量定额的有关规定。2、关于承包本工程红线范围内的设计变更、洽商，双方约定双方根据2013年广西壮族自治区建筑工程消耗量定额、广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额消耗量、综合工日按100元/工日计入，其余任何费用不计，进行工程总价款的调整。现场签证及零星用工签认单每季度向项目经营部提交一次；分别为每年的3月20日，6月20日，9月20日及12月20日，其他日期不再受理。现场签证及零星用工签认单要在已完成情况下，本季度内上报，如超出本季度期限，项目部有权不再受理此部分现场签证及零星用工签认单。现场签证及零星用工签认单

44、务必后附设计变更、工程联系单、施工指令单及派工单等具有实际指导工作意义的文件。3、除合同条款10.1款甲方提供的机械设备外，其他中小型机械及工具由乙方提供，包含但不限于下列内容：钢筋加工机械、搅拌机、手推车、电锤、电钻、云石机、切割机、锯片、软毛刷、钢丝刷、粉线包、喷壶、水壶、水桶、分格条、答帚、锤子、塞子、筛子、大平锹、小平锹、拖灰板、木抹子、铁抹子、靠尺板、铁板、阳角抹子、大杠、小杠、钳子、工具袋、灰勺、铲刀、砂纸、纱布一4、乙方提供的主料及辅料为：主体结构工程乙方提供的主料及辅料是指除甲方提供的钢筋及直螺纹连接、混凝土所有一次性材料，其它材料详见附件1资源划分表；乙方所提供的材料务必为合

45、格产品，并达到国家及南宁市有关标准，并及时向甲方提供合格材质证明与复试报告等。5、若因乙方原因中途终止合同，关于承包方已完成的合格工程量则以下列分项单价作为乙方完成量（含正负零下列及以上）的结算根据，不再以平米包干为准，其他任何费用不予计算。关于承包方已完成的不合格工程量，甲方不予以结算及支付工程款。序号项目单位单价（元）备注1结构工程元合同单价的80%具备平米结算条件2结构工程钢筋制作安装：元/吨；碎浇注震捣：元/方；模板制作安装：元/平米；基坑基底土方人工清理：元/方；回填土（填、夯、运）：元/方。不具备平米结算条件3砌体（含构造柱、圈梁、过梁、拉结筋等）立方包含砌筑、混凝体浇注、钢筋绑扎

46、、模板搭拆、脚手架搭拆4地面找平层、防水保护层平米5面砖铺贴平米含结合层6抹灰平米包含内外墙面（包含内墙，铝塑板、石材、玻璃幕墙的外墙）、顶棚7外墙涂料墙面底层挂网抹灰平米8外墙内保温平米不分厚度9刮腻子平米包含墙面、顶棚10刮腻子、刷涂料平米包含墙面、顶棚7、现场的安全文明施工包含但不限于日常施工需要或者为应付各方检查需要发生的现场及周边的安全防护、安全标示的设置、地面清扫、洒水、扫地、清运建筑垃圾、现场消毒、材料的整理码放、竣工后的清理、四口五临边的保护、迎接检查打扫卫生及安全设施的日常保护等工作均由分包人执行。现场范围内不发生任何零工，现场范围外派工唯有项目经理签字有效，其他人的派工甲方均不认可。8、不管何种原因造成的工程停工，乙方自行调剂劳动力，不得向甲方提出经济补偿。9、乙方须协助甲方协调好周边关系，因乙方现场管理与工程施工不当造成的扰民及民扰问题，由乙方负责，由此发生的费用由乙方承担。10、现场管理人员及特殊工种人员须按投标时提供的花名册派出，未经甲方同意不得中途更换,技术人员务必常驻现场。11三大工具等周转材料要设专人负责，进出场均要与甲方有关人员共同验收。甲方指定为本工程材料、机具领、还及进出场手续核实签字人，乙方指定为本工程材料、机具领、还及进出场手续核实签字人，如有丢失与损坏按照甲方单位的有关规定与标准进行赔偿。12、乙方严格按