建设工程施工合同范本(DOC43页).docx

上传人:夺命阿水 文档编号:427267 上传时间:2023-06-13 格式:DOCX 页数:43 大小:60.30KB
返回 下载 相关 举报
建设工程施工合同范本(DOC43页).docx_第1页
第1页 / 共43页
建设工程施工合同范本(DOC43页).docx_第2页
第2页 / 共43页
建设工程施工合同范本(DOC43页).docx_第3页
第3页 / 共43页
建设工程施工合同范本(DOC43页).docx_第4页
第4页 / 共43页
建设工程施工合同范本(DOC43页).docx_第5页
第5页 / 共43页
点击查看更多>>
资源描述

《建设工程施工合同范本(DOC43页).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程施工合同范本(DOC43页).docx(43页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。

1、建设工程施工合同范本(DOC43页)建设工程施工合同(GF19990201)合同编号:字号中华人民共与国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人(全称):承包人(全称):依照中华人民共与国合同法、中国人民共与国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平与诚实信用的原则,双方就本建设工程实施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:智能化弱电工程群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:资金来源:自筹二、工程承包范围承包范围:详见附件1中各系统的设计、设备选购、工程施工、调试、质量保证、培训及售后服务三、合同工期开工日期:200

2、2年6月18日竣工日期:2003年6月18日合同工期总日历天数365天。四、质量标准工程质量标准:合格五、合同价款金额(大写):(暂估)玖佰玖拾陆万元(人民币):(暂估)996万元六、构成合同的文件构成本合同的文件包含:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或者预算书双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或者文件视为本合同的构成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责

3、任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限与方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间:年月日合同订立地点:本合同双方约定签字盖章后生效。发包人:(公章)承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:合同管理人员资格证号:建设行政管理部门及其管理机构审查意见:经办人(章)(公章)年月日工商行政管理部门鉴证意见:经办人(章)鉴证机关(公章)年月日第二部分通用条款一、语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所给予的定义:1.l通用条款:是根据法

4、律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。1.2 专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或者修改。发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格与支付工程价款能力的当事人与取得该当事人资格的合法继承人。1.4承包人:指在协议书中约定,被发包人同意的具有工程施工承包主体资格的当事人与取得该当事人资格的合法继承人。1.5 项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理与合同履行的代表。1.6 设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。1.7 监理单位:指发

5、包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。1.8 工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或者发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份与职权由发包人承包人在专用条款中约定。1.9 工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或者其委托的工程造价管理机构。1.10 工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。1.11 合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。1.13 追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合

6、同价款。1.14 费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或者承包人承担的经济支出。1.15 工期:指发包人承包人在协议书中约定,按照总日历天数(包含法定节假日)计算的承包天数。1.16 开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或者相对日期。1.17 竣工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人完成承包范围内工程的绝对或者相对的日期。1.18 图纸:指由发包人提供或者由发包人提供并经发包人批准,满足承包人施工需要的所有图纸(包含配套说明的有关资料)。1.19 施工场地:指由发包人提供的用于工程施工场所与发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。1.20

7、 书面形式:指合同书、信件与数据电文(包含电报、电传、传真、电子数据交换与电子邮件)等能够有形地表现所载内容的形式。1.21 违约责任:指合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定所应承担的责任。1.22 索赔:指在合同履行过程中,关于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际缺失,向对方提出经济赔偿与(或者)工期顺延的要求。1.23 不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。1.24 小时或者天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者者其他法定节假日的,以节

8、假日次日为时限的最后一天,但竣工日期除外。时限的最后一天的截止日期为当日24时。2、合同文件及解释顺序2.1 合同文件应能相互解释,互为说明。除专用条款另有约定外,构成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同协议书(2)中标通知书(3)投标书及其附件(4)本合同专用条款(5)本合同通用条款(6)标准、规范及有关技术文件(7)图纸(8)工程量清单(9)工程报价单或者预算书合同履行中,发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或者文件视为本合同的构成部分。2.2 当合同文件内容模糊不清或者不相一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由发包人承包人协商解决。双方也能够提请负责监理的工程师作出解释。

9、双方协商不成或者不一致意负责监理的工程师的解释时,按本通用条款37条关于争议的约定处理。3、语言文字与适用法律、标准及规范3.1 语言文字本合同文件使用汉语语言文字书写、解释与说明。如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释与说明合同的标准语言文字。在少数民族地区,双方能够约定使用少数民族语言文字书写与解释、说明本合同。3.2 适用法律与法规本合同文件适用国家的法律厂与行政法规。需要明示的法律、行政法规,由双方在专用条款中约定。3.3 适用标准、规范双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称;没有国家标准、规范但有行业标准、规范的,约定适用行业标准、规范的名称;没有国家与行

10、业标准、规范的,约定适用工程所在地地方标准,规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。国内没有相应标准、规范的,由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求,承包人按约定的时间与要求提出施工工艺,经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。本条所发生的购买、翻译标准、规范或者制定施工工艺的费用,由发包人承担。4、图纸1 .1发包人应按专用条款约定的日期与套数,向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的,应在专用条款中提出保密要求,保密措施费用由发包人承担,承

11、包人在约定保密期限内履行保密义务。2 .2承包人未经发包人同意,不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后,除承包人存档需要的图纸外,应将全部图纸退还给发包人。4 .3承包人应在施工现场保留一套完整图纸,供工程师及有关人员进行工程检查时使用。二、双方通常权利与义务5.工程师5.1 实行工程监理的,发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称,监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。5. 2监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师,其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权,发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的,工程师应征得发包人批

12、准。5. 3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师,其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明,但职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或者不明确时,由发包人予以明确,并以书面形式通知承包人。5. 4合同履行中,发生影响发包人承包人双方权利或者义务的事件时,负责监理的工程师应根据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时,按本通用条款37条关于争议的约定处理。5. 5除合同内有明确约定或者经发包人同意外,负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。5 .6不实行工程监理的,本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合

13、同的代表,其具体职权由发包人在专用条款内写明。6 .工程师的委派与指令6.1工程师可委派工程师代表,行使合同约定的自己的职权,并可在认为必要时撤回委派。委派与撤回均应提早7天以书面形式通知承包人,负责监理的工程师还应将委派与撤回通知发包人。委派书与撤回通知作为本合同附件。工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件,与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时,可将此函件提交工程师,工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时,工程师应进行纠正。除工程师或者工程师代表外。发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。6.2工程师的

14、指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给项目经理,项目经理在回执上签署姓名与收到时间后生效。确有必要时,工程师可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的,承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的,视为口头指今已被确认。承包人认为工程师指令不合理,应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告,工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或者继续执行原指令的决定,并以书面形式通知承包人。紧急情况下,工程师要求承包人立即执行的指令或者承包人虽有异议,但工程师决定仍继续执

15、行的指令,承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款与给承包人造成的缺失由发包人承担,延误的工期相应顺延。本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。6.3工程师应按合同约定,及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误,发包人应承担延误造成的追加合同价款,并赔偿承包人有关缺失,顺延延误的工期。6 .4如需更换工程师,发包人应至少提早7天以书面形式通知承包人,后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。7.项目经理7.1 项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。7. 2承包人根据合同发出的通知,以书面形式由项目经理签字后送交工程

16、师,工程师在回执上签署姓名与收到时间后生效。7. 3项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)与工程师根据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时。项目经理应当采取保证人员生命与工程、财产安全的紧急措施,并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或者第三人,由发包人承担由此发生的追加合同价款,相应顺延工期;责任在承包人,由承包人承担费用,不顺延工期。7. 4承包人如需更换项目经理,应至少提早7天以书面形式通知发包人,并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权,履行前任的义务。7 .5发包人能够与承包人协商,建议更换其认为不称职的项目经理。8 .发包人工

17、作9 .1发包人按专用条款约定的内容与时间完成下列工作:(1)办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,保证施工期间的需要;(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道,与专用条款约定的施工场地内的要紧道路,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;(4)向承包人提供施工场地的工程地质与地下管线资料,对资料的真实准确性负责;(5)办理施工许可证及其他施工所需证件、批件与临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外);(6)确定

18、水准点与座标操纵点,以书面形式交给承包人,进行现场交验;(7)组织承包人与设计单位进行图纸会审与设计交底;(8)协调处理施工场地周围地下管线与邻近建筑物、构筑物(包含文物保护建筑)、古树名木的保护工作,承担有关费用;(9)发包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定。8. 2发包人能够将81款部分工作委托承包人办理,双方在专用条款内约定,其费用由发包人承担。9. 3发包人未能履行8.1款各项义务,导致工期延误或者给承包人造成缺失的,发包人赔偿承包人有关缺失,顺延延误的工期。10. 包人工作10.1 包人按专用条款约定的内容与时间完成下列工作:(1)根据发包人委托,在其设计资质等级与业务同意的范围

19、内,完成施工图设计或者与工程配套的设计,经工程师确认后使用,发包人承担由此发生的费用;(2)向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表;(3)根据工程需要,提供与维修夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫;(4)按专用条款约定的数量与要求,向发包人提供施工场地办公与生活的房屋及设施,发包人承担由此发生的费用。(5)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音与环境保护与安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知发包人,发包人承担由此发生的费用,因承包人责任造成的罚款除外。(6)已竣工工程未交付发包人之前,承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作,保护期间发生

20、损坏,承包人自费予以修复,发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位与相应的最佳合同款项,双方在专用条款内约定;(7)按专用条款约定做好施工场地地下管线与邻近建筑物、构筑物(包含文物保护建筑)、古树名木的保护工作;(8)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到专用条款约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的缺失与罚款;(9)承包人应做的其他工作,双方在专用条款内约定。9 .2承包人未能履91款各项义务,造成发包人缺失的,承包人赔偿发包人有关缺失。三、施工组织设计与工期10 .进度计划10.1 承包人应按专用条款约定的日期,将施工组织设计与工程进度计划提交工程师,工程师

21、按专用条款约定的时间予以确认或者提出修改意见,逾期不确认也不提出书面意见的,视为同意。10.2群体工程中单位工程分期进行施工的,承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间,按单位工程编制进度计划,其具体内容双方在专用条款中约定。10 .3承包人务必按工程师确认的进度计划组织施工,同意工程师对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时,承包人应按工程师的要求提出改进措施,经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符,承包人无权就改进措施提出追加合同价款。11 .开工及延期开工ILl承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工,应当不迟于协议书约定的开工日

22、期前7天,以书面形式向工程师提出延期开工的理由与要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复,视为同意承包人要求,工期相应顺延。工程师不一致意延期要求或者承包人未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。11 .2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工,工程师应以书面形式通知承包人,推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的缺失,并相应顺延工期。12 .暂停施工工程师认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求承包人暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工,并妥善保护已完工程

23、。承包人实施工程师做出的处理意见后,能够书面形式提出复工要求,工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见,或者收到承包人复工要求后48小时内未予答复,承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的,由发包人承担所发生的追加合同价款,赔偿承包人由此造成的缺失,相应顺延工期,因承包人原因造成停工的,由承包人承担发生的费用,工期不予顺延。13 .工期延误13. 1因下列原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行;(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,

24、致使施工不能正常进行;(4)设计变更与工程量增加;(5) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不可抗力;(7)专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。13 .2承包人在13.1款情况发生后14天内,就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认,逾期不予以确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。14 .工程竣工14.1承包人务必按照协议书约定的竣工日期或者工程师同意顺延的工期竣工。14. 2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或者工程师同意顺延的工期竣工的,承包人承担违约责任。14. 3施工中发包人如需提早竣工,双方协商一致后

25、应签订提早竣工协议,作为合同文件构成部分。提早竣工协议应包含承包人为保证工程质量与安全采取的措施、发包人为提早竣工提供的条件与提早竣工所需的追加合同价款等内容。四、质量与检验15.工程质量15. 1工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或者行业的质量检验评定标准为根据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。15. 2双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量监测机构鉴定,所需费用及因此造成的缺失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。16.检查与返工16.1 承包人应认真按照标准、规范与设计图纸要求与工程师根据合同发出的指令施工,随时

26、同意工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件。16. 2工程质量大步到约定标准的部分,工程师一经发现,应要求承包人拆除与重新施工,承包人应按工程师的要求拆除与重新施工,明白符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除与重新施工的费用,工期不予顺延。16. 3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担,相应顺延工期。16. 4因工程师指令事物或者其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担。17.隐蔽工程与中间验收17. 1工程具备隐蔽条件或者达到专用条款约定的中间验

27、收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或者中间验收前48小时内以书面形式通知工程师验收。通知包含隐蔽与中间验收的内容、验收时间与地点。承包人准备验收记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽与继续施工。验收不合格,承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。17. 2工程师不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织验收,工程师应承认验收记录。17. 3经工程师验收,工程质量符合标准、规范与设计图纸等要求,验收24小时后,工程师不在验收记录上签字,视为工程师已经认可验收记录,承包

28、人可进行隐蔽或者继续施工。18. 重新检验不管工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或者开孔,并在检验后重新覆盖或者修复。检验合格,发包人承担由此发生的全部追建合同价款,赔偿承包人缺失,并相应顺延工期。检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。19. 工程试车19. 1双方约定需要试车的,试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件,承包人组织试车,并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包含试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录,发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格,工程师在试车记录上签

29、字。19.3工程师不能按时参加试车,须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提供延期要求,延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求,不参加试车,应承认试车记录。19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件,发包人组织试车,并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包含试车内容、时间、地点与对承包人的要求,承包人按要求做好准备工作。试车合格,双方在试车记录上签字。19.5双方责任(1)由于设计原因试车达不到验收要求,发包人应要求设计单位修改设计,承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用与追加合同价款,工期相应顺延。(2)由于设备制造原因试车达不到验

30、收要求,由该设备采购一方负责重新购置或者修理,承包人负责拆除与重新安装。设备由承包人采购的,由承包人承担修理或者重新购置、拆除及重新安装的费用,工期不予顺延;设备由发包人采购的,发包人承担上述各项追加合同价款,工期相应顺延。(3)由于承包人施工原因试车达不到验收要求,承包人按工程师要求重新安装与试车,并承担重新安装与试车的费用,工期不予顺延。(4)试车费用除已包含在合同价款之内或者专用条款另有约定外,均由发包人承担。(5)工程师在试车合格后不在试车记录上签字,试车结束24小时后,视为工程师已经认可试车记录,承包人可继续施工或者办理竣工手续。(6)19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责,

31、如发包人要求在工程竣工验收前进行或者需要承包人配合时,应征得承包人同意,另行签订补充协议。五、安全施工20.安全施工与检查20. 1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时同意行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任与因此发生的费用,由承包人承担。21. 2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用。21.安全防护21. 1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密

32、封防震车间、易燃易爆地段与临街交通要道邻近施工时,施工开始前应向工程师提出安全防护措施,经工程师认可后实施,防护措施费用由发包人承担。22. 2实施爆破作业,在放射、毒害型环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师,并提出相应的安全防护措施,经工程师认可后实施,由发包人承担安全防护措施费用。22.事故处理22. 1发生重大伤亡及其他安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用。23. 2发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。六、合同价款与支付

33、23.合同价款及调整23.1 招标工程的合同价款由发包人承包人根据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人根据工程预算书在协议书内约定。23. 2合同价款在协议书内约定后,任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式,双方可在专用条款内约定使用其中一种:(1)固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围与风险费用的计算方法,在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法,应当在专用条款内约定。(2)可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整,双方在专用条款内约定合同价款调整方法。(3)成本加酬金合同。合同价款包含成本与酬金两

34、部分,双方在专用条款内约定成本构成与酬金的计算方法。23. 3可调价格合同中合同价款的调整因素包含:(1)法律、行政法规与国家有关政策变化影响合同价款;(2)工程造价管理部门公布的价格调整;(3) 一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(4)双方约定的其他因素。24. 4承包人应当在23.3款情况发生后14天内,将调整原因、金额以书面形式通知工程师,工程师确认调整金额后作为追建合同价款,与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见,视为已经同意该项调整。25. 工程预付款实行工程预付款的,双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间与数

35、额,开工后按约定的时间与比例逐次扣回。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付,承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知,发包人收到通知后仍不能按要求预付,承包人可在发出通知后7天停止施工,发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息,并承担违约责任。26. 工程量的确认26.1 承包人应按专用条款约定的时间,向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量(下列称计量),并在计量前24小时通知承包人,承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量,计量结果有效,作为工程价款支付的根据。25 .2工程师收到承包人报

36、告后7天内未进行计量,从第8天起,承包人报告中开列的工程量即视为被确认,作为工程价款支付的根据。工程师不按约定时间通知承包人,致使承包人未能参加计量,计量结果无效。26 .3对承包人超出设计图纸范围与因承包人原因造成返工的工程量,工程师不予计量。26 .工程款(进度款)支付26. 1在确认计量结果后14天内,发包人影响承包人支付工程款(进度款)。按约定时间发包人应扣回的预付款,与工程款(进度款)同期结算。27. 2本通用条款第23条确定调整的合同价款,第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款,应与工程款(进度款)同期调整支付。28. 3发包人超过约定的支付时间不支付工程款(

37、进度款),承包人可向发包人发出要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间与从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息。29. 4发包人不按合同约定支付工程款(进度款),双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。七.材料设备供应27 .发包人供应材料设备27. 1实行发包人供应材料设备的,双方应当约定发包人供应材料设备的一览表,作为本合同附件(附件2)。一览表包含发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间与地点。28. 2发包人按一览表约定的内容提供材料设备,并向承包人提供产

38、品合格证明,对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时,以书面形式通知承包人,由承包人派人与发包人共同清点。29. 3发包人供应的材料设备,承包人派人参加清点后由承包人妥善保管,发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏,由承包人负责赔偿。发包人未通知承包人清点,承包人付负责材料设备的保管,丢失损坏由发包人负责。30. 4发包人供应的材料设备与一览表不符时,发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容,双方根据下列情况在专用条款内约定:(1)材料设备单价与一览表不符,由发包人承担所有价差;(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符,承包人可拒绝接收保管,由发包人运出施

39、工场地并重新采购;(3)发包人供应的材料规格、型号与一览表不符,经发包人同意,承包人可带未调剂串换,由发包人承担相应费用;(4)到货地点与一览表不符,由发包人负责运至一览表指定地点;(5)供应数量少于一览表约定的数量时,由发包人补齐,多于一览表约定数量时,发包人负责将多出部分运出施工现场;(6)到货时间早于一览表约定时间,由发包人承担因此发生的保管费用;到货时间迟于一览表约定的供应时间,发包人赔偿由此造成的承包人缺失,造成工期延误的,相应顺延工期;31. 5发包人供应的材料设备使用前.,由承包人负责检验或者试验,不合格的不得使用,检验或者试验费用由发包人承担。27. 6发包人供应材料设备的结算

40、方法,双方在专用条款内约定。28.承包人采购材料设备28. 1承包人负责采购材料设备的,应按照专用条款约定机设计与有关标准要求采购,并提供产品合格证明,对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。28. 2承包人采购的材料设备与设计或者标准要求不符时,承包人应按工程师要求的时间运出施工现场,重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用,由此延误的工期不予顺延。28 .3承包人采购的材料设备在使用前,承包人应按工程师的要求进行检验或者试验,不合格的不得使用,检验或者试验费用由承包人承担。29 .4工程师发现承包人采购并使用不符合设计货标准要求的材料设备时,应要求由承包人负责修

41、复、拆除或者重新采购,并承担发生的费用,由此延误的工期不予顺延。28. 5承包人需要使用代用材料时,应经工程师人可后才能使用,由此增减的合同价款双方以书面形式议定。28. 6由承包人采购的材料设备,发包人不得制定生产厂或者供应商。八.工程变更29. 工程设计变更29.1 施工中发包人需对原工程设计进行变更,应提早14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或者批准的建设规模时,发包人应报规划管理部门与其他有关部门重新审查批准,并由原设计单位提供变更的相应图纸与说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:(1)更换工程有关部分的标高、基线、位置与尺寸;(2)增

42、减合同中约定的工程量;(3)改变有关工程的施工时间与顺序;(4)其他有关工程变更需要的附加工作。因变更导致合同价款的增减即造成的承包人缺失,由发包人承担,延误的工期相应顺延。29 .2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用与由此导致发包人的直接缺失,由承包人承担,延误的工期不予顺延。30 .3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或者施工组织设计的更换及对材料、设备的换用,须经工程师同意。未经同意擅自更换或者换用时,承包人承担由此发生的费用,并赔偿发包人的有关缺失,延误的工期不予顺延。工程师同意使用承包人合理化建议,所发生的费用与获得的收益,发包人承包人另

43、行约定分担或者分享。30 .其他变更合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更,由双方协商解决。31 .确定变更价款31.1 承包人在工程变更确定14天内,提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行:(1)合同中已有适用于变更工程的价格,接合同已有的价格变更合同价款;(2)合同中只有类似于变更工程的价格,能够参照类似价格变更合同价款;(3)合同中没有适用或者类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行。31.2 承包人在双一方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程公款报告时视为该项变更不涉及合同价款的变更。31.3工程

44、师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认,工程师无正当理由不确认时,自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。31.4工程师不一致意承包人提出的变更价款,按本通用条款第37条关于争议的约定处理。31. 5工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款,与工程款同期支付。31.6因承包人自身原因导致的工程变更,承包人无权要求追加合同价款。九、竣工验收与结算32、竣工验收32. K工程具备竣工验收条件,承包人按国家工程竣工验收有关规定,向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的,应当在专用条教内约定提供的日期与份数。1.1 2发包人收到竣工验

45、收报告后28天内组织有关单位验收,并在验收后14天内给予认可或者提出修改意见。承包人按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。32.3 发包人收到承包人送交调竣工验收报告后28天内不组织验收,或者验收后14天内不提出修改意见,视为竣工验收报告已被认可。32.4 工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。32.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收的,从第29天起承担工程保管及一切意外责任。32. 6中间交工工程的范围与竣工时间,双方在专用条款内约定,其验收程序按本通用条款32.

46、1款至32.4款规定。32. 7、因特殊原因,发包人要求部分单位工程或者工程部位甩项竣工的,双方另行签订甩项竣协议的。明确双方责任与工程价款支付方法。32.8工程未经竣工验收或者竣工验收未通过的,发包人不得使用。发包人强行使用时,由此发生的质土问题及其他问题,由发包人承担责任。33、竣工结算33.1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容,进行工程竣工结算。33. 2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实,给予确认或者者提出修改意见。发包人确认竣工的结算报告后通知

47、经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。33. 3发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款,从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息,并承担违约责任。34. 4发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款,承包人能够催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告结算资料后56天内仍不支付的,承包人能够与发包人协议将该工程折价,也能够由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖,承包人就该工程折价或者者拍卖的价款优先受偿。35. 5工程竣工验收报告经发包人认可后28天内,承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,造成工程竣工结算不能正常进行或者工程计算价款不能及时支付,发包人要求交付工程的,承包人应当交付;发包人不要求交付工程的,承包人承担保管责任。36. 6发包人承包人对工程竣工结算价激发生争议时,按本通用条款37条关于争议的约定处理。34、质量保修34.1 承包人应按法律、行政法规国家关于工程质量保修的有关规定,对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。34.2 质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前,与

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 在线阅读 > 生活休闲


备案号:宁ICP备20000045号-1

经营许可证:宁B2-20210002

宁公网安备 64010402000986号