2023年监理工程师《建设工程质量、投资、进度控制》真题及答案.docx

《2023年监理工程师《建设工程质量、投资、进度控制》真题及答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年监理工程师《建设工程质量、投资、进度控制》真题及答案.docx（36页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。

1、2023年度全国监理工程师执业资格考试试卷建设工程质量、投资、进度限制一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1 .在建设工程质量特性中，（）是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的实 力。A.适用性B.耐久性C.牢靠性D.平安性2 .凡涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，设计方案应经（）审批后方可进行 施工。A.原审查机构B.原设计单位C.质量监督机构D.监理单位3 .民用建筑主体结构的耐用年限匀为（）。A.二级B.三级C.四级D.五级4 .工程质量检测工作是对工程质量进行监督管理的重要手段之一。法定的国家级工程 质量检测机构出具的检测报告，在国内具有（）

2、性质。A.最高裁定B.最终裁定C. 一般裁定D.行政裁定5 .监理工程师对勘察、设计单位资质审核的重点不包括（）。A.企业资质的近期变动B.营业执照的有效性C.注册证书的有效性D.资质证书的有效性6 .监理工程师在审核勘察单位的勘察实施方案时，应重点审核方案的（）。A.先进性、可操作性B.可行性、精确性C.先进性、经济性D.可行性、创新性7.监理工程师对技术设计图纸的审核应侧重于（）oA.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求B.修正概算文件是否符合投资限额的要求C.概算文件是否符合投资限额的要求D.新材料、新技术、新工艺的应用8.监理工程师对施工图审核的重点之一是（）能否得到满意。A.建设项

3、目的运用功能和耐久性B.建设项目的质量特性和设计条件C.各专业设计方案的深度D.建改项目的运用功能和质量要求9.下述工作中，属施工过程质量限制的是（A.设计交底和图纸会审B.施工生产要素配置审查C.作业技术交底D.工程质量评定10 .可干脆用于施工作业技术活动质量限制的特地技术性法规是（）。A.监理规范B.施工管理规程C.混凝土验收规范D.电焊操作规程11 .按承包实力，施工承包企业可划分为总承包、专业承包、劳务分包三个序列，其中 专业承包资质按类别又分为（）。A.特级、一级、二级、三级B. 一级、二级C.甲级、乙级、丙级D. 一级、二级、三级12 .现行施工组织设计和施工质量支配的差别在于（

4、）不同。A.编制原理B.编制对象C.编制形式D.编制单位13 .监理工程师对施工组织发计进行审查时，应遵循（）的原则。A.质量第一、更全第一B.进度第一、平安第一C.效益第一、质量第一D.进度第一、效益第一14 .设计交底是保证工程质量的重要环节，设计交底应由（）主持。A.监理单位B.建设单位C.设计单位D.施工图审查单位15 .对有特殊平安要求的施工设备，监理工程师应要求承包单位通过（）鉴定。A.当地劳动平安部门B.质量监督机构C.当地建设主管部门D.项目监理机构16 .见证取样是保证工程质量的手段之一，见证取样的频率和数量包括在承包单位自检 范围内，一般所占比例为（）oA. 10%B. 2

5、0%C. 25%D. 30%17 .在设备检验的方法中，专业检查主要是检验设备的（）。A.名称、型号、规格B.性能、参数、运转状况C.外观、零部件、资料状况D.单机无负荷或联动试车状况18 .监理工程师在设备试运行过程中的质量限制，主要是监督安装单位按规定的步骤和 内容进行试运行，并督促其做好试运行的（）oA.各种检查和记录B.时间支配和调度C.系统划分D.技术交底19 .依据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，然后 由（）负责检查并做出检查结论。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.现场监理员D.施工单位质量负责人20 .在单位工程的质量验收中，对于涉及结构平安和

6、运用功能的分部工程应进行（）。A.见证取样检测B.主控项目的免查C.抽样检测D.检验资料的抽查21 .为把质量隐患歼灭在萌芽状态，在（）的验收时就应刚好发觉并处理不合格的 施工质量。A.检验批B.分项工程C,子分部工程D.分部工程22 .在施工过程中，当分部工程达到验收条件时，应由（）组织验收。A.专业监理工程师B.总监理工程师C.施工单位项目负责人D.建设单位现场代表23 .按国家现行规定，造成干脆经济损失35万元的工程质量事故，应定为（）质量 事故。A. 一般B.严峻C.重大D.特大24 .监理工程师最终确认工程质量事故的技术处理是否达到了预期的目的，应通过（）oA.视察和必要的推断B.检

7、查和必要的鉴定C.回访和必要的跟踪D.分析和必要的验证25 .施工过程中，对出现的工程质量问题，监理工程师首先应（）。A.签发监理通知B.签发工程暂停令C.报告业主D.推断其严峻程度26 .施工质量事故的技术处理方窠按规定程序和要求核签以后，监理工程师应要求施工 单位制定具体的（）付诸实施。A.施工组织设计B.施工进度支配C.施工方案D.施工整改支配27 .在收集质量数据中，当总体很大时，很难一次抽样完成预定的目标，此时，质量数 据的收集方法宜采纳（）。A.分层抽样B.等距抽样C.整群抽样D.多阶段抽样28 .在质量限制的统计分析方法中，最能形象、直观、定量反映影响质量的主次因素的 是（）。A

8、.排列图B.因果分析图C.直方图D.限制图29 .在质量管理中,将正常型直方图与质量标准进行比较时,可以推断生产过程的（）。A.质量问题成因B.质量薄弱环节C.支配质量实力D.实际质量实力30 .对组成质量管理体系的各个过程加以识别、理解和管理的质量管理原则是（）oA.过程方法B.持续改进C.管理的系统方法D.质量体系过程评价31 .依据GB/T19000族标准要求，通常对组织的相关职能和层次分别规定质量目标。 作业层次上的质量目标应是（）。A.定性的B.定量的C.定性为主定量为辅D.定性为辅定量为主32 .在质量管理体系认证过程中，假如认证机构对申请单位的申请文件进行审查后，认 为不符合规定

9、要求，则认证机构应（）。A.拒绝申请单位的中请B.要求申请单位重新申请C.要求申请单位作必要的补充或修改D.延期对申请单位的认证33 .某项目，建筑安装工程费IoOO万元，设备工器具购置费700万元，工程建设其他 费500万元，涨价预备费250万元，基本预备费100万元，建设期利息80万元，则该项目 的静态投资为（）万元。A. 2300B. 2450C. 2550D. 263034.某进口设备，离岸价为200万元，到岸价为210万元，银行手续费为1万元，进口 关税为21万元，增值税税率为17%,不计消费税。则增值税税额为（）万元。A. 35.77B. 37.57C. 39.27D. 39.44

10、35 .在工程项目竣工验收前，对已完工程及设备进行爱护所需的费用属于（）。A.建筑安装工程措施费B.建筑安装工程干脆工程费C.建设单位管理费D.建设单位生产打算费36 .某建筑安装工程，采纳工料单价法计价程序计算工程造价，以干脆费为计算基础， 其干脆工程费为IOOO万元，措施费为100万元，间接费费率为10%,利润率为5%,计税 系数为3.41%,则该工程的含税造价为（）万元。A. 1194.39B. 1302.97C. 1308.14D. 1313.8237.某新建项目，建设期为2年，从银行贷款900万元，其中第1年300万元、第2 年600万元。若年利率为6%,则该项目估算的建设期利息为（

11、）万元。A. 18.00B. 37.08C. 45.54D. 54.0038 .对招标文件供应的清单，投标人必需逐一计价且对所列内容不允许有任何更变更动 的是（）oA.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.其他项目清单D.零星工作项目表39 .分部分项工程量清单项目编码设为五级，其中第三级表示的是（）依次码。A.专业工程B.分部工程C.分项工程D.工程量清单40 .为了使建设项目可行性探讨能有效地指导项目建设，可行性探讨报告中确定的主要工程技术数据，在深度上应能满意项目（）的要求。A.初步设计B.施工图设计C.施工招标D.签订施工合同41 .现有甲乙两家银行可向借款人供应-年期贷款，均采纳到期

12、一次性偿还本息的还款 方式。甲银行贷款年利率11%,每季度计息一次；乙银行贷款年利率12%,每半年计息一 次。借款人按利率凹凸作出正确选择后，其借款年实际利率为（）。A. 11.00%B. 11.46%C. 12.00%D. 12.36%42 .某购房人从银行贷款50万元,贷款期限IO年，按月等额还本付息,贷款年利率6%, 每月计息一次，其每月应向银行还款的数额为（）元。A. 4917B. 5551C. 7462D. 758143 .对建设项目环境管理提出的“三同时”要求，是指环境治理设施与项目主体工程必需()oA.B.C.D.同时开工、 同时设汁、 同时开工、 同时设计、同时竣工、 同时施工

13、、 同时竣工、 同时开工、同时投产运用 同时投产运用 同时验收 同时验收44 .某化工项目，设计的年产量为10万吨，预料单位产品售价为500元/吨（已扣除 销售税金及附加、增值税），正常生产年份单位产品变动成本为300元/吨，年产量盈亏平 衡点为5万吨。若单位产品变动成本上升为340元/吨，其他数值保持不变，则产量盈亏平 衡点的生产实力利用率为（A. 29.41%B. 33.33%C. 50.00%D. 62.50%45 .初步设计阶段限额设计限制工作的重点是（）。A.设计方案的优化选择B.工程量清单的编制C.设计预算的审查D.设计变更的审批46 .某项目，有甲、乙、丙、丁四个设计方案，通过专

14、业人员测算和分析，四个方案功 能得分和单方造价如下表所示。依据价值工程原理，应选择实施的方案是（）o方案甲乙丙T功能得分98969994单方造价（元/情）2500270026002450A.甲方案，因为其价值系数最高B.乙方案，因为其价值系数虽低C.丙方案，因为其功能得分最高D. 丁方案，因为其单方造价最低47.用概算指标法计算建筑工程概算价值的王要步骤有：计算单位干脆工程费；计 算概算单价；计算措施费、间接费、利润、税金；计算单位工程概算价值。这些步骤正 确的依次是（）oA.B.一T一C.一T一D.T一一48 .某土石方工程，施工承包采纳固定总价合同形式，依据地质资料、设计文件估算的 工程量

15、为17000m3,在机械施工过程中，由于局部超挖、边坡垮塌等缘由，实际工程量为 18000m3；基础施工前，业主对基础设计方案进行了变更，须要扩大开挖范围，增加土石方 工程量2000m30则结算时应对合同总价进行调整的工程量为（）mA. 0B. 1000C. 2000D. 300049 .不能促使承包商降低工程成本，甚至还可能“激励”承包商增大工程成本的合同。形 式是（）。A.成本加固定金额酬金合同50 成本加固定百分比酬金合同C.成本加奖罚合同D.最高限额成本加固定最大酬金合同51 .下列关于中标人的投标报价和合同价关系的表述中，正确的是（）。A.合同价应低于中标人的投标报价B.中标人的投标

16、报价扣除下浮比例后等于合同价C.中标人的投标报价是签订合同的价格依据D.合同价等于中标人的投标报价与标底价格的平均值52 .项目监理机构进行施工阶段投资限制的组织措施之一是（）。A.编制施工阶段投资限制工作流程B.制定施工方案并对其进行分析论证C.审核竣工结算D.防止和处理施工索赔53 .某工程，基础底板的设计厚度为0.9m,但承包商按Lom施工，多做的工程量在工 程计量时应（）。A.计量一半B.不予计量C.按实际发生数计量D.由业主和承包商协商处理54 .某土方工程，招标文件中估计工程量为1.5万n,合同中约定土方工程单价为16 元/ nA当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分单价调整

17、为15元/ m该工程实 际完成土方工程量1.8万nA则土方工程实际结算工程款为（）万元。A. 27.00B. 28.50C. 28.65D. 288054 .依据FIDlC施工合同条件的规定，承包商只能索赔成本和工期，不能索赔利润 的事务是（）。A.业主未能供应施工现场B.工程师增加试验次数C.设计图纸错误D.业主缘由暂停施工55 .某工程，拟完工程支配投资和已完工程支配投资的比较如下图所示。图中表示t 时刻的（）oA.投资节约额B.投资超支额C.进度滞后量D.进度超前量56 .建技工程竣工决算时，新增固定资产值计算的对象是已经完成并阅历收鉴定合格的 （）oA.建设项目B.单项工程C.单位工程

18、D.分部工程57 .监理单位接受建没单位托付实施工程项目全过程监理时，须要（）。A.编制设计和施工总进度支配B.审查设计单位和施工单位提交的进度支配C.编制单位工程施工进度支配D.编制具体的出图支配并限制其执行58 .依据工程项目建设总进度支配和批准的设计文件编制的工程项目年度支配的内容包 括（）。A.投资支配年度安排表B.工程项目一览表C.工程项目进度平衡表D.年度建设资金平衡表59 .利用横道图表示建设工程进度支配，其局限性之一是不能（）oA.直观反映各项工作的持续时间B.反映建设工程所需资源量C.反映工程费用与工期之间的关系D.直观反映建设工程的施工期限60 .建设工程流水施工方式的特点

19、之一是（）。A.单位时间内投入的劳动力较少B.专业工作队能够连续施工C.能够充分地利用工作面进行施工D.施工现场的组织管理比较简洁61 .建设工程组织流水施工时，某专业工作队在单位时间内所完成的工程量称为（）。A.流水节拍B.流水步距C.流水强度D.流水节奏62 .某分部工程有3个施工过程，各分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各 施工过程在各施工段上的流水节拍分别为6、4、6天，则专业工作队数应为（）个。A. 3B. 5C. 6D. 863 .某分部工程有两个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2、）天。A.B.C.D.2和193和204和205和194、3、4天和3

20、、5、4、5天，则流水步距和流水施工工期分别为（64 .在工程网络支配中，某项工作的最早完成时间与其紧后工作的最早起先时间之间的 差值称为这两项工作之间的（）。A.时间间隔B.间歇时间C.时差D.时距B. 2C. 3D. 466 .在工程网络支配中，关键线路是指（）的线路。A.单代号网络支配中由关键工作组成B.双代号网络支配中无虚箭线C.双代号时标网络支配中无波形线D.单代号搭接网络支配中时距总和最小67.某工程双代号时标网络支配如下图所示，其中工作D的总时差和自由时差（）。5A.均为2周B.分别为2周和3周C.均为3周D.分别为3周和2周68.在第67题所示双代号时标网络支配甲，如聚B、D、

21、I三项工作因共用一台施工机 械而必需依次施工，则该施工机械往现场的最小闲置时间为（）周。A. 1B. 2C. 3D. 469 .工程网络支配的工期优化是指通过（）而使计算工期满意要求工期。A.压缩关键工作的持续时间B.变更关键工作之间的逻辑关系C.压缩资源需求量小的工作的持续时间D.削减非关键工作的自由时差70 .工程网络支配资源优化的目的是为了（ ）oA.在资源均衡运用条件下，使工程总成本最低B.在资源均衡运用条件下，使工期最短C.在工期保持不变的条件下，使各项工作的资源强度尽可能一样D.在工期保持不变的条件下，使支配支配的资源需求量尽可能均衡71 .某工程单代号搭接网络支配如下图所示，节点

22、中下方数字为工作的持续时间，其中 关键工作有（）。A.工作A和工作BB.工作B和工作DC.工作C和工作DD.工作C和工作E72 .在建设工程进度支配执行过程中，当出现的进度偏差影响到后续工作或总工期而须 要实行进度调整措施时，应当首先（）。A.确定可调整进度的范围B.确定可利用的资源数量C.分析所实行措施的成本D.分析比较各种措施的优劣73 .当利用S曲线比较工程项目的实际进度与支配进度时，假如检查日期实际进展点 落在支配S曲线的左侧，则该实际进展点与支配S曲线在水平方向的距离表示工程项目 （）oA.实际超额完成的任务量B.实际拖欠的任务量.C.实际进度拖后的时间D.实际进度超前的时间74 .

23、在某工程网络支配中，己知工作M的总时差和包宙时差分别为5天和2天，监理 工程师检查时发觉该工作的实际进度拖后2天，则工作M的实际进度（）。A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B.不影响总工期，但会将其紧后工作的起先时间推迟2天C.会将其紧后工作的起先时间推迟2天，并使总工期延长2天D.会将其紧后工作的起先时间推迟4天，并使总工期延长2天75 .监理单位接受建设单位托付实施设计阶段进度限制工作时，应当（）。A.编制工程项目设计进度支配B.核查分析设计图纸进度表，C.检查工程设计人员专业构成状况D.实行设计工作技术经济责任制76 .确定建设工程施工进度限制目标的依据之一是（）。A.监理

24、合同中有关工期的要求B.施工总进度支配C.工程条件的落实状况D.单位工程施工进度支配77 .在施工阶段，施工单位将所编制的施工进度支配刚好提交给监理工程师审查的目的 是为了（）。A.刚好得到工程预付款B.听取监理工程师的建设性看法C.解除其对施工进度所担当的责任和义务D.使监理工程师刚好下达开工令78 .在施工过程中，为了加快施工进度.施工单位可实行的技术措施包括（）。A.采纳更先进的施工方法B.增加每天的施工时间C.实施强有力的施工调度D.增加施工作业面79 .依据工程延期的审批程序，当延期事务具有持续性、承包单位在合同规定的有效期 内不能提交最终具体的申述报告时，应先向监理工程师提交该延期

25、事务的（）oA.工程延期估计值B.延期意向通知C.阶段性详情报告D.临时延期申请书80 .监理工程师限制物资供应进度的工作内容包括（）。A.审查物资供应状况分析报告B.履行物资供应合同中的义务C.确定物资供应分包方式D.负责业主方供应物资的订货二、多项选择题（共40题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意， 至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）81 .下列关于工程建设各参与方质量限制地位的说法中，正确的有（）。A.工程监理单位属质量自控主体B.勘察设计单位属勘察设计产品质量自控主体C.政府质量监督部门属工程质量监控主体D.施工单位属工程施工质量自控主

26、体E.建设单位属工程项目质量自控主体82 .工程建设的各个阶段都对工程质量的形成产生影响，其中勘察设计阶段的影响在于 （）oA.使决策阶段确定的质量目标和水平具体化B.确定工程实体质量的形成C.干脆关系工程主体结构的平安牢靠D.确保工程实体的最终质量E.使建设投资的综合功能充分体现规划意图83 .施工图设计的深度应达到能据以（）的要求。A.编制施工图预算B.支配材料、设备订货和非标准设备的制作C.进行施工和安装D.进行工程验收E.签订监理合同一84 .为削减设计变更的发生、保证工程质量，监理工程师在设计变更限制方面应（）oA.加强对可行性探讨的质量限制B.加强设计阶段的质量限制C.刚好驾驭国家

27、政策及相关规范变更，并将信息通知设计单位D.杜绝设计中的“错、漏、碰、缺”现象E.对建设单位和施工单位所提出的设计变更实行不同的看法85 .监理工程师在现场施工打算的质量限制中须要进行（）等工作。A.项目监理机构质量限制体系的建立和完善B.施工承包单位质量管理体系的审查C.分包单位资质的审核与确认D.设计交底与施工图纸的现场核对E.材料构配件选购 订货的限制86 .监理工程师对施工单位的现场施工机械配置进行限制的内容有（）。A.审查施工机械设备的数量是否足够B.审查所需的施工机械设备是否按已批准的施工组织设计要求备妥C.审查已打算的施工机械设备能否保证可用的良好状态D.审查施工机械设备在运用期

28、间能否按期大修E.审查施工机械设备租赁合同87 .在施工打算阶段，现场监理机构内部须要做好的质量监控的基础工作有（）。A.完善监理规划B.配备监理人员及明确工作分工C.配备必要的检测工器具D.刚好完成监理实施细则的编制E.熟识有关的检测方法和规程88 .施工阶段监理工程师可应用（）等手段进行质量限制。A.审核技术文件报告和报表B.向建设单位报告C.按承包商要求规定质量监控工作程序D.平行检验、旁站监理、巡察检查E.制约工程款支付89 .设备的检验是一项专业性、技术性较强的工作，设备检验方法通常有（）。A.自制设备经9个月生产考验B.设备开箱检验C.设备的专业检查D.单机无负荷试车或联动试车E.

29、进口设备须会同建设单位进行检验90 .建设工程施工质量验收中分项工程是按（）划分的。A.主要工种B.主要材料C.施工工艺D.设备类别E.施工程序91 .对于分部工程观感质量进行验收检查，通常给出综合质量评价，其结论分为（）。A优B.良C.好D. 一般E.差92 .下列可能导致工程出现质量问题的状况中，属于施工管理不到位的有（）。A.选用了不恰当的标准图集jianshe99B.采纳不正确的结构方案，荷载取值过小C.挡土墙未按图设滤水层、排水孔D.悬挑结构未进行抗倾覆验算E.未进行技术交底，违章作业93 .工程质量事故的实况资料是找出质量事故缘由和确定处理对策的基础，它主要来自 （）oA.施工单位

30、的质量事故调查报告B.监理单位对事故成因的分析报告C.监理单位调查探讨所获得的第一手资料D.工程质量事故调查组的事故分析会议记录E.有关的技术文件和档案94 .某工程项目出现了须要加固补强的质量问题，设计单位对此提出了处理方案，监理 工程师在审核确认该处理方案时，应坚持（）原则。A.平安牢靠、不留隐患B.满意建筑物的功能和运用要求C.技术可行D.经济合理E.时间最短95 .限制图按用途分为分析用限制图和管理用限制图，管理用限制图（）。A.可以用来限制生产过程B.可以用来限制质量成本.C.可以找出质量问题的缘由D.是静态的E.是动态的96 .依据GB/T19000-2000族标精确定的质量管理原

31、则，质量管理的系统方法可包含 的环节有（）。A.系统策划B.系统分析C.系统模拟D.系统工程E.系统管理97 .建设工程项目的投资限制应贯穿于项目建设的全过程，但各阶段对投资的影响程度 是不同的，应以（）阶段为重点。A.决策B.设计C.招投标D.施工E.试运行98 .按建筑安装工程费用项目组成（建标2023206号）的规定，施工机械运用费包 括（）。A.机械操作人员的工资B.大型机械设备安拆费C.机械燃料动力费D.机械大修理费E.应缴纳的养路费99 .建设工程取得现有国有土地运用权应支付的费用包括（）。A.新菜地开发建设基金B.拆迁补偿与临时安置补助费C.城市建设配套费D. 土地运用权出让金E

32、.耕地占用税100 .依据物质消耗内容分类，可将建设工程定额分为（）。A.人工消耗定额B. 土建工程定额C.材料消耗定额D.安装工程定额E.机械消耗定额101 .按建设工程工程量清单计价规范，分部分项工程量清单应按统一的（）进 行编制。A.项目名称B.项目特征C.项目编码D.计量单立E.工程量计算规则102 .下列关于应用生产实力指数法估算化工建设项目投资的说法中，正确的有（）。 A.生产实力指数取值应考虑拟建项目与已建同类项目的投资来源差异B.拟建项目与已建同类项目生产实力之比应限制在50倍以内C.应考虑拟建项目与己建同类项目因建设时间不同而导致的价格水平差异D.拟建项目与已建同类项目的实施

33、主体必需相同I建设工程教化网E.生产实力指数取值应限制在12之间103 .某项目净现金流量如下表所示。投资主体设定的基准收益率为8%。基准静态投 资回收期为3年。由此可以得到的结论有（）。年份012345净现金流量（万元）-200-200150150150150A.项目投资利润率为50%B.项目财务净现值约为74.82万元C.项目静态投资回收期约为2.67年D.项目财务内部收益率大于8%E.从静态投资回收期推断，该项目可行104 .价值工程活动的特点有（）。A.以运用者的功能需求为动身点B.中心环节是对探讨对象进行功能系统分析C.目的是降低探讨对象的成本D.是一种须要技术创新的创建性活动E.须

34、要有组织、有支配、有步骤地开展工作105 .某新建大型工业项目由办公楼、生产区、总图运输等部分组成，其办公楼的综合 概算包括该楼的（）。A.建筑工程费8. 土地运用费C.设计费D.安装工程费E.设备购置费106 .确定工程预付款的额度时，应考虑的主要因素包括（A.施工工期B.合同总额C.施工方法D.施工组织措施E.施工季节107 .承包商可索赔的人工费包括（）。A.特殊恶劣气候导致的人员窝工费B.法定增长的人工费C.设计变更导致的人员窝工费D.因雨季停工后加班增加的人工费E.完成额外工作增加的人工费108 .建设工程竣工决算资料包括（）.A.竣工财务决算报表B.竣工财务决算说明书C.竣工工程平

35、面示意图D.竣工工程整体效果图E.工程造价比较分析资料109 .为了确保建设工程进度限制目标的实现,监理工程师可实行的组织措施包括（）o A.推行CM承发包模式，对建设工程实行分段设计、发包和施工B.建立进度限制目标体系，明确项目监理机构中进度限制人员及其职责分工C.建立进度支配审核制度和进度支配实施中的检查分析制度D.建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度E.编制进度限制工作细则，指导监理人员实施进度限制110 .建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数有 ）。A.流水实力B.工作面C.施工过程D.施工段E.专业工作队数111 .下列关于固定节拍流水施工特点的说法

36、中，正确的有（）。A.全部施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等B.相邻专业工作队之间的流水步距不尽相等C.专业工作队的数量等于施工过程的数量D.各施工段之间没有空闲时间E.流水施工工期等于施工段数与流水节拍的乘积112 .某分部工程双代号网络图如下图所示，图中错误有（）oA.多含起点节点B.多个终点节点C.工作代号重复D.节点编号有误E.存在循环网路113 .某工程双代号网络支配中各项工作最早起先时间和最迟起先时间如下图所示、该 支配表明（）oA.工作1-3的自由时差为1B.工作2-4的自由时差为1C.工作2-6的总时差为2D.工作3-6为关键工作E.工作5-7的总时差为5114 .某工程双

37、代号网络支配中各个节点的最早时间和最迟时间如下图所示.该支配表 明（）oA.工作1-2和工作1-3同为关键工作B.工作2-5的总时差与自由时差相等C.工作3-5与工作4-7的自由时差相等D.工作3-6的总时差与自由时差相等E.工作5-7和工作6-7同为非关键工作115 .在工程网络支配中，关键工作是指（）的工作。A.双代号网络支配中两端节点均为关键节点B.单代号搭接网络支配中与紧后工作之间时距最小C.单代号网络支配中最迟起先时间与最早起先时间相差最小D.双代号时标网络支配中工作箭线上无波形线E.双代号网络支配中最迟完成时间与最早完成时间相差最小116 .某工作支配进度与实际进度如下图所示，下列

38、对说法中正确的有（）oI 234 56 789 IO (天)0 10 25 30 40 55 60 70 80 90100 (%)计划累计完成百分比0 I? 40 55 65 65 80 90 100(%)实际累计完成百分比456 89 IO (天)A.第1天至第2天的实际进度为匀速进展B.工作的支配进度为匀速进展C.工作的实际进度拖后1天D.第8天实际完成工作量与支配完成工作量相同E.工作实际进展中累计停工1.5天117 .在应用前锋线比较法进行工程实际进度与支配进度比较时，工作实际进展点可以 按该工作的（）进行标定。A.已完任务量比例B.尚余自由时差C.尚需作业时间D.已消耗劳动量E.尚余

39、总时差118 .建设工程施工进度限制工作细则的内容包括（A.施工进度限制人员的职责分工B.施工进度限制工作流程C.工程进度款支付条件及方式D.施工进度限制目标实现的风险分析E.施工进度限制目标分解图119 .监理工程师审查建设工程施工进度支配的内容包括（）oA.施工依次支配是否符合施工工艺要求B.施工进度支配是否以时标网络支配表示C.施工进度支配是否符合施工合同规定D.各单位工程施工进度支配之间是否相互协凋E.生产要素的供应能否保证施工进度支配的实现120 .建设工程施工物资储备支配的编制依据包括（）。A.物资需求支配B.物资储备定额C.物资储备方式D.物资供应市场价格E.物资供应市场分布12

40、1 答案C解析建设工程质量的特性主要表现在六个方面，即：适用性、耐久性、平安性、牢靠 性、经济性和与环境的协调性。其中适用性是指工程满意运用目的的各种功能；耐久性是指 工程在规定条件下，满意规定功能要求运用的年限，也就是工程竣工后的合理运用年限；平 安性是指工程在建成后在运用过程中保证结构平安、保证人身和环境免受危害的程度；牢靠 性是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的实力；经济性是指工程从规划、勘察、设 计、施工到整个工程产品运用寿命周期内的成本和消耗费用；与环境的协调性是指工程与其 四周生态环境协调，与所在地区的经济环境协调以及与四周已建工程相协调，以适应可持续 发展的要求。所以应选择

41、C。122 答案JA解析施工图一经审查批准，不得擅自修改。如遇特殊状况须要进行涉及审查主要内容 的修改时，必需报请原审批部门，由原审批部门托付审查机构审查后再批准实施。因为涉及 建筑主体和承重结构变动的装修工程，虽是装修工程，但是是涉及主体和承重结构的装修工 程，是属于特殊状况，必需经审查机构审查。123 答案C解析民用建筑主体结构的耐用年限分为四级（1530年、3050年、50100年、100 年以上）。124 答案B解析法定的国家级工程质量检测机构出具的检测报告，在国内具有最终裁定，在国外 具有代表国家的性质。125 答案C解析监理工程师对资质审核的重点包括：勘察、设计单位资质证书类别和等

42、级及所规 定的运用业务范围与拟建工程的类型、规模、地点、行业特性及要求的勘察、设计任务是否 相符，资质证书的有效期是否已过期，其资质年检结论是否合格；检查勘察设计单位的营业 执照，重点是有效期和年检状况。没有包括注册证书的状况。126 答案B解析监理单位对勘察质量限制中的工作方法有5项，其中其次项是审核勘察单位的勘 察实施方案，重点审核其可行性和精确性。127 答案A解析工程依据工作进程和深度不同，分为两阶段设计和三阶段设计。其中三阶段设计 是针对技术上困难的工业交通项目而言的，包括初步设计、技术设计和施工图设计。其中技 术设计是在初步设计基础上方案设计的具体化，因此，监理工程师对技术图纸的审

43、核应侧重 于各专业设计是否符合预定的质量标准和要求。题中BC D应当属于初步设计中的内容。128 答案D解析监理工程师对施工图审核的重点是运用功能和质量要求是否得到满意，还应按有 关国家和地方验收标准及设计任务书、设计合同约定的质量标准，针对施工图设计成品，特 殊是其主要质量特性做出验收评定,签发验收结论文件。题中C是属于技术设计阶段的内容, AB的提法不正确，所以均不能选。129 答案C解析监理工程师对施工过程的质量限制的内容有很多项内容，其中一项是作业技术交 底的限制。题中AB都应属于施工打算阶段的质量限制的内容；D应属于验收阶段的内容。130 答案D解析限制施工作业活动质量技术规程包括有

44、很多种，其中包括电焊操作规程、砌能操 作规程、混凝土施工操作规程等，总之都是为了保证施工作业活动质量在作业过程中应遵照 执行的技术规程。题中ABC的内容都属于技术法规性文件，但是，干脆用于施工作业技术 活动质量限制的特地技术性法规还应是D的内容。131 答案D解析施工总承包企业的资质按专业类别共分为1 2个资质类别，每一个资质类别又分 成特级、一级、二级、三级；专业承包企业资质按专业类别共分为6 0个资质类别，每一个 资质类别又分成一级、二级、三级；劳务分包企业有1 3个资质类别，有的资质类别分成若 干级，有的则不分级。132 答案A解析现行施工组织设计和施工质量支配有相同的地方也存在着差别，其中编制对象相 同、形式相同、作用既相同又存在区分、编制原理不同、在内容上有所侧重。133 答案A解析监理工程师对施工组织设计进行审查时，应充分考虑承包合同规定的条件、施工 现场条件及法规条件要求，突出“质量第一、平安第一的原则。134 答案B解析设计交底建设单位负责组织（主持），设计单位向施工单位和担当施工阶段的监 理任务的监理单位等相关参建单位进行交底。图纸会审由担当施工阶段监理任务的监理单位 负责组织，施工单位、建设单位、设计单位等相关单位参与。135 答案