《门店拆除工程合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《门店拆除工程合同.docx(18页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、门店拆除工程合同发包人(全称):法定代表人:住所:联系电话:承包人(全称):法定代表人:住所:联系电话:根据中华人民共和国民法典、建设工程安全生产管理条例、建筑施工企业安全生产许可证管理规定及国家现行相关法规政策规定。经甲乙双方结合本项拆除工程实际情况和施工现场条件,充分协商达成如下合同条款,共同遵守。一、工程概况1、甲方装饰的店面房屋系合法商业用途2、施工地点:3、房屋结构:框架结构,施工面积平方米4、承包方式:乙方包拆除包安全垃圾清运处置及包手续办理、包安全维护等。5、工程的内容:所有装饰部分的拆除。其中包括(大厅、部分柱子、所有墙地砖的铲除;所有木制作及装饰部分的拆除;所有后建墙体的拆除
2、;所有电气部分拆除)二、工程期限1、开工日期:年一月一日;2、竣工日期:年月日;3、合同工期总日历天数天。三、合同价格总价款:元,大写(人民币):o四、甲乙双方的责任甲方义务:1、为乙方接通施工现场、电、水、交通、负责协调工作。2、施工期间:甲方需派现场负责人会同乙方对完工工程进行检查验收,合格后并签署意见,由乙方保存作为竣工验收依据。3、不拆动原建筑承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。乙方义务:1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质保量完成工程。2、保证施工现场的整洁。严格执行市(区)县有施工现场管理的规定,不
3、得扰民及污染环境。五、质量标准工程质量标准:质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。六、安全责任乙方在施工过程中需要做到安全施工、文明施工。如果乙方施工人员出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。六、合同价款的支付1、签订协议前甲方预先支付工程款元,大写(人民币):,拆除结束物业验收合格后甲方支付工程款元,大写(人民币):O2、工程施工中如有项目增减或需要变动,需填变更表,双方应签订补充合同。增减项目的价款,当场结清。3、此工程款项不含税金。七、工程的验收关于工程内容及验收的约定:1、所有装饰部分的拆除。2、验收标准(以物业验收合格为准):尽量
4、保留拆除灯具、电器的完整性;清运完施工现场全部垃圾;基本达到清水标准、卫生整洁。八、施工组织设计和工期1、工期进度:承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:承包人必须在合同签订后日内向发包人提供完整的施工组织设计。每月日前提供下月工程进度计划。工程师确认的时间:工程师收到后天内批准或提出修改意见,逾期不批复则视为同意。2、工期延误:双方约定工期顺延的其他情况:双方应当严格遵守开工日期以及竣工日期时间,非因特殊情况造成工期延误的,由承包方承担责任;由于发包人另行发包的专业工程造成的工期延误,工期相应顺延,发包人支付相应的费用。九、履约保证金1、乙方向甲方支付履约保证金:2、乙方提供履
5、约保证金的约定(1)提供履约保证金的时间:年月日前。(2)提供履约保证金的方式:以银行转账方式划至甲方指定的以下银行账户:开户名称:开户银行:银行账号:3、履约保证金的使用因乙方违反本合同第八条约定产生的违约金额,甲方可以直接从履约保证金中予以扣除,履约保证金不足以扣除的,甲方可以向乙方继续追索。4、履约保证金的退还(1)乙方按合同要求完成全部拆除工作(包括场地平整及渣土外运工作),移交相关的甲方所需要的工程资料和证件,经甲方及政府相关部门验收合格后10个工作日内,甲方将全部履约保证金或者扣减乙方违约金后所剩部分无息退还给乙方。甲方同意将履约保证金以银行转账的方式退还至乙方指定的以下银行账户:
6、开户名称:开户银行:银行账号:(2)乙方应以书面形式提请甲方验收,双方签署验收合格文件后,乙方才有权要求按约定退还履约保证金。(3)乙方完成全部拆除工程至地平,进入清理阶段时,经甲方验收并签署文件,乙方可以提前领取履约保证金50%。十、违约责任1、乙方必须按合同规定及甲方通知的期限完成拆除任务,由于自身原因导致延期交地的,按每延期一天支付违约金人民币元,款项由甲方直接从乙方的履约保证金中扣除。2、未经甲方同意乙方中途退场、转包工程或乙方因自身原因未如期在约定期限内完成的超过10天的情形,甲方可以自行委托第三方完成剩余的全部拆除工作,乙方不得阻扰第三方进场施工;委托第三方拆除涉及的全部费用由甲方
7、直接从乙方的履约保证金中扣除,履约保证金不足以扣除的,甲方可以向乙方继续追索。3、乙方在实施拆除过程中应文明施工,安全施工,因自身原因导致的一切责任或损失由乙方承担。4、乙方在实施拆除工作后必须清理干净施工场地上所有建筑垃圾,直至已达到合同规定的验收条件。乙方拒不清理或清理不干净,甲方可以自行委托第三方进行清理,涉及的全部清理费用(以甲方实际支出的费用为准,无须征得乙方同意)直接从乙方的履约保证金中扣除。5、乙方不按合同约定缴纳相关费用(如水电等费)的,甲方可以直接从乙方的履约保证金中扣除。十一、争议的解决1、因本合同的订立、解释、履行引起的所有与本合同有关的争议,甲乙双方应首先友好协商解决。
8、2、如争议无法通过友好协商解决,任何一方有权根据本条规定将争议提交当地人民法院以诉讼方式解决。3、本协议中如有未尽事宜,双方应本着互利互惠、协商一致的原则,随时以补充协议的方式解决,补充协议与本合同具有同等法律效力。若补充协议与本合同有争议时,以补充协议为准。十二、其他事项本合同一式2份,甲乙双方各执一份,自签订之日起执行,合同履行完毕后终止。其中未尽事宜,有甲乙双方友好协商解决。发包人:(公章)承包人:(公章)委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:年一月一日年一月一日建设工程勘察协议订立合同双方:建设单位:(以下简称甲方);勘察单
9、位:勘察院(以下简称乙方)。为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成国家建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。第一条工程名称、规模、投资额、建设地点O第二条勘察的范围、进度和质量O第三条甲方的义务1 .在签订合同时,甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。2 .在签订合同时,甲方必须在年月日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各份,提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图,并对提交的时间、进度
10、、质量负责。3 .甲方必须在年月日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现尝准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。4 .甲方必须在年月日乙方进入现场前,办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。5 .甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负,如果甲方安排住招待所、饭店,费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负担);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。6 .乙方勘察人员、勘察机具进入工
11、程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。7 .甲方对乙方的勘察成果文件,不得擅自修改,不得转让给第三者重复使用。第四条乙方的义务1 .乙方应按照现行的标准、规模和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。2 .乙方应于年月日进入现场勘察,年月日提交全部勘察资料,提交测量透明图份,提交工程地质报告书一式份(如甲方需要加英加晒图纸资料,另外收费)。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工天以上,工期可顺延。第五条定金及勘察取费标准及拨付办法1 .本工程按国家建委颁发的工程勘察收费办法收取勘察费,总价预计为元。自本勘察合同生效后日内,甲方应向乙方支付相当于勘
12、察费的%的定金;勘察合同履行后,定金抵作勘察费。甲方不履行合同的,无权要求偿还定金,乙方不履行合同的,应当双倍返回定金。勘察工作开工后,甲方应向乙方支付勘察经费的%;全部勘察工程结束后,乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸,并进行工程结算,甲方提取资料后日内,应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。2 .属于特殊工程(如自然地质条件复杂,技术要求高,勘察手段超过现行规范,特别重大、紧急、有特殊要求的工程,特别小的工程等)的收费办法,原则上按勘测工程总价加收%的勘察费。第六条甲方的违约责任1 .如果由于甲方变更计划,或提供的资料不准确,或未按期提供勘察、设计必需
13、的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用,勘察工期顺延,因甲方责任而造成重大返工或重作设计,应另行增费,勘察工期顺延。2 .甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金,应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金元。第七条乙方的违约责任1 .乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失,应继续完善勘察,并根据造成的损失情况承担经济和技术责任,甲方可视造成的损失大小,减少或不付勘察设计费。2 .乙方如勘察错误造成工程重大质量事故,除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。3 .由于乙方的责任延迟提供勘察文件,时间达天
14、以上的,每延迟一天,应向甲方偿付相当于工程勘察费总价%。的违约金。第八条纠纷的处理本合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁,也可以直接向人民法院起诉。第九条其它O本合同年月日双方签字后生效,全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。本合同正本一式份,甲乙双方各执份;合同副本一式份,送计委、建委、建行各留存一份。建设单位(甲方)(盖章):一勘察单位(乙方)(盖章):代表人(签字):代表人(签字):联系人:联系
15、人:通讯处:通讯处:电话或电报:电话或电报:开户银行:开户银行:帐号:帐号:一年月一日年一月一日附件附表1测量任务和质量要求表:I工程名称II工程地点I设计单位I工作内容I工作量和技术要求I备注I附表2工程地质任务及质量要求表:I工程地点:I设计单位:设计负责人:I勘察阶段:I建筑物名称I结构I层数及I基础砌置深I基础I总荷重I单位面I域代号)I类型I总高度I度及标高I类型II积荷重I另提交:一、场地的地形图附有旧址座标二、总平面布置图。三、详细的勘察技术要求(另附)四、场地附近已有勘察资料。建设工程合同:工程地质勘察合同甲方:公司法定代表人:住址:邮编:传真:联系电话:乙方:工程勘察院法定代
16、表人:住址:邮编:传真:联系电话:本“”工程地质勘察合同由上列各方于年月日在市订立。鉴于:甲、乙双方经协商一致,达成“”工程地质勘察合同,合同如下:第一条总述1.1根据中华人民共和国民法典和建筑工程勘察设计合同条例的有关规定,结合“”工程具体情况,经甲、乙双方协商,甲方现将其“”工程的地质勘察工作委托给乙方完成。1.2“”工程位于市与的交叉口处,占地面积平方米,拟建栋各层住宅和楼裙房商场,总建筑面积平方米,其中住宅约平方米,商场约平方米,半地下室停车场建筑面积平方米。第二条甲方义务2.1在地质勘察工作开展前,甲方应向乙方提供由本工程设计单位出具的“”工程地质勘察任务书和布孔附图各一份。2.2甲
17、方应按本合同的有关规定付给乙方勘察费。2.3甲方应维护乙方勘察成果,不得擅自修改,不得转让给与本工程无关的第三方重复使用。第三条乙方义务3. 1乙方应按现行的国家、省和市的有关地质勘察规范、标准、规程、技术条例及甲方提供的“”工程地质勘察任务书,进行任务书内要求的地质勘察内容和质量的勘察,在本合同签订之日起日内(含周日及法定节假日)向甲方提供地质勘察中期资料份,于签订之日起日内提供符合上述质量和内容要求的地质勘察最终成果报告份。4. 2在乙方提交勘察成果报告后,本合同任务书要求范围内必要的修改,补勘,应由乙方负责,甲方不再付给勘察费。5. 3乙方应配合甲方,设计院和施工单位完成本工程的基础工程
18、设计和施工验收工作。6. 4如遇地震、狂风或暴雨(其等级以气象部门的定义为准)等不可抗力时,工期按其发生时间长短相应顺延。第四条勘察费及支付办法7. 1经甲、乙双方协商,本工程勘察费暂定为元人民币。最终以国家物价局年工程勘察收费标准(修改本)的收费标准下浮%结算勘察费8. 2本合同签订生效之日起日内,甲方应向乙方支付暂定勘察费的%作为定金,乙方将最终勘察成果报告提交给甲方并经设计单位认可后,甲方在日内向乙方支付%暂定勘察费,其余勘察费用约个月内由甲方支付给乙方。定金抵作勘察费。第五条违约责任9. 1甲方的责任(1)如果甲方未按本合同履行义务,则无权要求返还定金。(2)如果甲方违反其在本合同中所
19、作的陈述、保证或其他义务,而使乙方遭受损失,则乙方有权要求甲方予以赔偿。10. 2乙方的责任(1)如果因勘察质量低劣引起返工或未按期提交勘察文件而使设计、施工工作拖延工期,乙方除继续完善勘察外,并视甲方损失大小减收直至免收全部勘察费。因勘察错误造成重大质量事故时,乙方除免收部分勘察费外,还应向甲方支付与受损部分勘察费相等的赔偿金。(2)如果乙方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使甲方遭受损失,则甲方有权要求乙方予以赔偿。第六条合同附件11. 1提供的“”工程地质勘察任务书份。6.2同上单位提供的“”工程地质勘察布孔图份。6.3本合同附件包括但不限于:(1)各方签署的与履行本合同有关
20、的修改、补充、变更协议;(2)各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件;6.4任何一方违反本合同附件的有关规定,应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。第七条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。本工程基础施工结束后失效。本合同一式份,具有相同法律效力。各方当事人各执份,其他用于履行相关法律手续。甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人(签字):法定代表人(签字):开户银行:开户银行:帐号:帐号:有关工程建设工程施工合同新发包人(全称):承包人(全称):依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实
21、信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期:开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写):XX元(人民币):XX元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件、相关文档7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。新发包人(全称):承包人(全称):