《2024二建《法规》模拟考试题库含答案内部版全考点.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024二建《法规》模拟考试题库含答案内部版全考点.docx（33页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、2024二建法规模拟考试题库含答案内部版全考点一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1 .下列组织中，具有法人资格的组织是（C）。A.项目经理部B.项目监理部C,设计单位D.投标联合体2 .关于建设工程代理行为的说法,正确的是（D）。A.建设工程承包活动属于法定代理B,建筑材料设备的采购不得委托代理C.建设工程诉讼只能委托律师代理D.建设工程招标活动可以委托代理3 .关于表见代理的说法错误是（B）。A.表见代理的行为人没有代理权B.表见代理是无效代理C,表见代理在本质上属于无权代理D.善意相对人有理由相信行为人有代理权4 .甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合
2、同，并由丙公司作为该合同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那么，丙公司承担保证责任的方式应为（C）。A.一般保证B.效力待定保证C.连带责任保证D.无效保证5 .根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是（D）A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿B.同一财产向两个人以上债权人抵押，抵押合同已登记生效的，按抵押登记的先后顺序清偿C.同一财产向两个人以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿D.抵押物折价后，其价款超过债
3、权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿6 .甲乙双方订立了买卖合同，合同中约定了违约金为1万元，卖方甲收取了买方的8000元定金，后甲不能履约，则乙可以要求甲（B）。A.支付双倍违约金，不返还定金B.支付违约金1万元，并返还定金C.支付违约金1万元，但不能要求返还定金D.支付违约金1万元，并双倍返还定金7 .某建设工程项目投保了建筑工程一切险,保险合同订立时间为2010年1月12日保单列明了保险合同的生效日为2010年1月18日，项目的起重设备和部分材料于2010年1月17日运抵工地z2010年1月20日，项目按合同如期开工,则建设工程一切险的保险责任自（C）起始。A.2010年1月1
4、2日B.2010年1月17日C.2010年1月18日D.2010年1月20日8 .甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司，在工程开工前，应当由（D）按照有关规定申请领取施工许可证。A.乙建筑公司8 .丙土方公司C.甲房地产开发公司和乙建筑公司共同D.甲房地产开发公司9 .甲是一级施工企业，乙是二级施工企业，他们组成联合体投标，参加了资格预审并获得通过，而后丙施工企业加入联合体，下面说法正确的是（D）oA.如果甲乙都同意，丙加入联合体对投标没有任何影响B.如果丙是一级施工企业，丙加入联合体对投标没有任何影响C.如果丙也
5、通过了资格预审，丙加入联合体对投标没有任可影响D.联合体通过资格预审后丙加入联合体，联合体投标将被否决10 .按照建设工程承发包的规定，允许的承发包行为是(C)。A.发包单位对于按合同约定应由承包单位采购的建筑材料、设备，向承包商指定生产厂家、供应商B.发包单位直接指定有相应资质条件的分包商C.总承包单位进行的劳务分包未经发包单位认可D,总承包单位将主体结构施工进行分包11 .关于招标方式的说法正确的是(C)。A.国务院发展计划部门确定的国家重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准，可以进行邀请招标B.根据我国相关规定，如果采用邀请招标，需要经过批准C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜
6、公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标12 .根据建筑工程施工发包与承包计价管理办法的规定，以下错误的是(A)。A.非国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价B.招标人设有最高投标限价的，应当在招标时公布最高投标限价的总价C.全部使用国有资金投资的建筑工程，应当采用工程量清单计价D.非国有资金投资的建筑工程，鼓励采用工程量清单计价13 .根据招标投标法规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时间应在招标文件规定的(C)公开进行。A.任意时间B.投标有效期内C.提交投标文件截止时间的同一时间D.提交投标文件截止时
7、间之后三日内14.包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的是(B)。A.合同无效，不应支付工程款B.合同无效，应参照合同约定支付工程款C.合同有效，应按照合同约定支付工程款D.合同有效，应参照合同约定支付工程款15 .某高速公路项目进行招标，开标后允许（A）。A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B.投标人再增加优惠条件C.投标人撤销投标文件D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法16 .根据招标投标法和相关法律法规，下列评标委员会的做法中
8、，错误的是（D）。A.以所有投标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求C,投标人弄虚作假的，否决其投标D.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标17 .根据合同法，债权人将合同中的权利转让给第三人的，（D）oA.需经债务人同意，且需办理公证手续B.无需经债务人同意，也不必通知债务人C.无需债务人同意，但需办理公证手续D.无需经债务人同意，但需通知债务人18.根据合同法，允许单方解除合同的情形是（A）。A.由于不可抗力致使合同不能履行B.法定代表人变更C.事人一方发生合并、分立D.当事人一方违约19.某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为8个月，则下列关
9、于该租赁合同的说法，错误的是（B）。A.应以书面方式订立B.若以口头方式订立，则租赁期视为6个月C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同20.某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是（B）。A.乙供应商因无过错，无需返还。B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项21 .关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法，正确的是(C)。A.文物保护单位的保护范
10、围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务院批准C.因特殊情况需要在文件保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的，必须经国务院文物行政部门批准22 .关于评标的说法.正确的是(A)oA.中标候选人应当不超过3个B.招标项目设有标底的.招标人应当在开标后公布C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为同意评标结果D,投标人口头澄清、说明的不得超出投标文件的范围23 .乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让
11、利5%,否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%,乙以自己亏损为由不同意让利并向法院起诉，要求按中标价结算。下列说法正确的是（八）。A.应以备案合同作为结算工程价款依据B.该补充协议属于可撤销合同C.应以补充协议作为结算工程价款依据D.乙方行为构成合同违约24 .某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同约定由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应(B)。A.对该诉讼请求全部予以
12、支持B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持C.对该诉讼请求全部不予支持D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持25 .根据建设工程质量管理条例，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是(B)。A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款。C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收26.当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时.关于责任承担的说法，正确的是(C)。A.建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任B.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包
13、单位主张权利C.总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D.分包单位只对总承包单位承担责任27.甲、乙、丙、丁四家施工企业组成联合体进行投标。联合体协议约定：若导致招标人索赔时，甲、乙分别承担损失赔偿额的30%;丙、丁分别承担损失赔偿额的20%o若因该联合体的责任造成招标人损失100万元人民币。下列关于该损失赔偿正确的是(A)。A.招标人可以向甲主张50万元人民币的赔偿B.招标人向丙主张100万元人民币的赔偿，丙仅应赔偿20万元人民币C.招标人必须按照联合体协议中约定的比例分别向各成员主张赔偿额D.乙向招标人赔偿100万元人民币后，可以向丁追偿70万元人民币28.下列不
14、属于发包人义务的情形是(D)。A.提供必要施工条件B.及时组织工程竣工验收C.向有关部门移交建设项目档案D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明29 .某建设工程施工合同约定工程开工、竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权,其最迟必须在(C)前行使。A.2013年9月1日B.2015年4月1日C.2015年4月20日D.2015年10月20日30 .甲施工企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找货源
15、，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由(D)。A.乙水泥厂承担B.双方连带责任C,双方按比例承担D.甲施工企业承担31 .可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是(A)。A.人民法院B.建设行政主管部门C.工商行政主管部门D.监理单位32 .不属于当事人承担违约责任应具备的条件的是（C）。A.发生了违约行为B.非违约方需证明违约方的行为不符合合同约定C.非违约方需证明违约方主观上具有过错D.违约方若想免于承担违约责任，必须举证证明其存在免责事由33 .根据劳动合同法，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（A）内订立书面劳动合同。A.1个月34 2个月C.3
16、个月34 .劳动合同依法解除，用人单位支付经济补偿金的标准，（B）不正确。A.按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准B.月工资是指劳动者在合同解除前的上月工资C.劳动者月工资超过本地区上年度职工月工资3倍的，按3倍支付D.经济补偿的年限最高不超过12年35 .关于劳务派遣的说法,正确的是(B)。A.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬B.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式D.用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担36 .以下关于劳动争议仲裁与仲裁法规定的民事仲裁比较，表述错误的是(D)oA.劳动纠纷实行先裁后审，民事纠纷实行或
17、裁或审B.劳动仲裁实行法定管辖，民事仲裁实行约定管辖C.劳动仲裁的时效为1年，民事仲裁适用诉讼时效D.二者仲裁机构均属于民间社会团体，独立于行政机关37.承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确的是(C)。A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自行更换B.共同承揽人对定作人承担按份责任C.未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料D.承揽人在工作期间，不必接受定作人必要的监督检验38.某施工单位挖掘人员张某在施工作业中意外发现一段城墙遗址，张某应当立即停止作业，保护现场，并立即报告(D)。A.本单位负责人B.总监理工程师C.地建设行政主管部门D.当地文物行政主管部门39.根据安全生
18、产许可证条例规定，说法错误的是(D)。A.安全生产许可证的有效期为3年B.企业应于期满前3个月向建设行政主管部门办理延期手续C.安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，可以不审查而直接办理延期手续D.建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人应及时办理施工许可证变更手续40.实行施工总承包的，总承包单位统一（A）。A.组织编制应急救援预案B.建立应急救援组织C.配备应急救援人员D.配备救援器材、设备41.某施工分包合同约定，有分包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械使用前应由（D）共同进行验收。A.总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位B.总承包单位、出租单位、安装单位和监理单
19、位C.分包单位、出租单位、安装单位和建设单位D.总承包单位、分包单位、出租单位、安装单位42.某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低应为（C）万元。A.10B.20C.30D.4043.根据生产安全事故报告和调查处理条例的有关规定，除交通事故、火灾事故外，自事故发生之日起(C)日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.15B.20C.30D.4044.某建设工程施工过程中发生较大事故，根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，该级事故应由(C)负责调查。A.国务院B.省级人民政府C.设
20、区的市级人民政府D.县级人民政府45.涉及保障人体健康、人身财产安全的标准应当是（C）。A.国家标准B.行业标准C.强制性标准D,推荐性标准46.关于工程质量检测机构的说法，错误的是（A）。A.可以转包检测业务B.具有独立的法人资格C.是中介机构D,分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质47.下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是（C）。A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量B.建设单位不得任意压缩合同合理工期C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标48 .建设单位组织竣工验收前，（C）应
21、当分别签署质量合格文件。A.建设、设计、施工、监理B.建设、勘察、设计、施工C.勘察、设计、施工、监理D.规划、消防、环保、质量监督站49 .建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（C）日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环境保护等部门出具的认可文件或准许使用文件，报建设行政主管部门或者其他相关部门备案。A.7B.14C.15D.2150 .关于行政行为特征的说法，错误的是（D）oA行政行为的主体是法定的B.实施行政行为具有单方意志性C行政行为多属于无偿行为D行政行为具有不可裁量性51 .甲发包方与乙承包人签定了建设工程施工合同，并约定若双方产生纠纷由原告住所地法院管辖，合同履行过
22、程中，甲乙发生了纠纷，因此合同纠纷提起的诉讼，应由以下（C）法院进行管辖。A.原告住所地B.被告住所地C.不动产未登记的，由不动产实际所在地管辖D.无论是否登记，均由不动产实际所在地管辖52.纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是（B）。A.有仲裁协议B.当事人双方口头愿意仲裁C.有具体的仲裁请求、事实和理由D.属于仲裁委员会的受理范畴53.根据民事诉讼法，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向（C）基层人民法院提出。A.当事人住所地B.调解协议履行地C.调解组织所在地D.调解协议签订地54 .关于和解的说法，错误的是（A）。A.和解协议具有强制执行的效力B.当事人在申请仲裁或
23、提起民事诉讼后仍然可以和解C.和解可以发生在民事诉讼的任何阶段D.当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书55 .甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案仲裁协议效力的说法，正确的是（D）。A.分包合同无效，则仲裁协议无效B.分包合同有效，则仲裁协议有效C.分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定D.分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性56 .关于我国仲裁基本制度，正确的是（B）。A.当事人对仲裁不服的，可以提起诉讼B.当事人达成有仲裁协议，一方向法院起诉
24、的，人民法院不予受理C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理D,仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权57 .下列选项中，不能提起行政复议的行为是（C）。A.某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级B.某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押C.某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分D.某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准58 .施工合同的解决争议条款约定所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖。当该合同产生纠纷时，当事人（B）。A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁B.只能向合同履行
25、地的人民法院起诉C.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉D.必须重新确定受诉人民法院59.2002年5月8日，王某骑车回家经过一个工地时，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于同年6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿，两单位相互推委。次日，王某准备前往法院起诉,当地突遭台风袭击,交通阻隔,因此未能成行。下列说法正确的屋B）。A.本案诉讼时效于2003年5月29日届满B.本案诉讼时效于2003年6月10日届满C.王某6月11日的行为适用诉讼时效中止D.王某6月11日的行为适用诉讼时效中断60 .关于建筑市场诚信行为
26、公布的说法，正确的是（B）。A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得05分）61 .法人应当具备的条件有（ABCD）oA.依法成立B.有自己的场所、名称、组织机构C.有必要的财产或者经费D.有法定代表人E.能够独立承担
27、无限民事责任62 .关于法人的说法，正确的是（CD）。A.法人分为营利法人和非盈利法人B.法人以其登记注册地为住所C.有独立经费的机关法人从成立之日取得法人资格D.营利法人营业执照签发日为营利法人的成立日期E.具备法人资格的两个单位组成联合体承揽工程，该联合体也是法人63.立法法，(BD)之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。A.地方性法规与地方政府规章B.部门规章C.部门规章与地方性法规D.地方政府规章与部门规章E.同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定64.某设计合同采用定金担保方式，该定金合同生效必须满足的条件有(ABC)oA.建设单位与设计单位书面约定定金担保B.设计合同生效C
28、.建设单位将定金实际交付给设计院D.建设单位将设计依据材料移交给设计院E.设计院开始设计工作65 .关于招标代理机构的说法，正确的有(ACD)oA.招标代理机构是社会中介组织B.工程招标代理机构可以参与同一招标工程的招标改为投标C.未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务D.工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益关系E.由评标委员会指定招标代理机构66 .评标过程中,评标委员会对投标文件按废标处理的情形有(ABDE)。A.无单位盖章并且无法定代表人或授权的代理人签字或盖章的B.投标报价低于成本价的C.投标人对同一招标项目按照招标文件的要求提交了两个报价方案D,投标人串通投标的E
29、.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的67 .关于招标人和中标人订立书面合同，正确的是(ABC)。A.应当按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同B.合同的履行期限必须与招标文件和中标人的投标文件一致C.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人D.与备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以另行订立的施工合同作为结算的根据E.合同的价款可以在保证工程质量的前提下协商确定；合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。68 .存在下列(ABCE)情形之一的，属于违法发包。A.建设单位将工程发包给不具有安全生产许可的施工单位的B.建设单位设置不合理的招标投标
30、条件”艮制、排斥潜在投标人的C.建设单位将施工合同范围内的单位工程又另行发包的D.建设单位违反施工合同约定，通过各种形式要求承包单位选择其推荐分包单位的E.建设单位将工程发包给一级建造师王某的69 .因发包人原因引起的暂停施工，发包人应(ABC)。A.承担所发生的追加合同价款B.赔偿承包人由此造成的损失C.相应顺延工期D.应支付承包人相应的违约金E.工期不予顺延70 .发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是(AD)eA.承包人可申请人民法院将该工程拍卖B.承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿C.承包人申请拍卖该工
31、程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日提出D.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价E.承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除71 .根据合同法的规定，建筑施工合同中约定出现因(CE)时免除自己责任的条款，该免责条款无效。A.合同履行只有对方受益B.不可抗力造成对方财产损失C.履行合同造成对方人身伤害D.对方不履行合同义务造成损失E.故意或重大过失造成对方财产损失72.某建筑工程拟进行主体结构混凝土浇筑施工，为保证作业连续性要求，施工单位需要夜间施工，应符合下列要求（DE）。A.夜间21:OO施工噪音不超过55dBB.作业时间不得超过夜间22点C.应取得夜间施工许可
32、证D,作业前必须公告附近居民E.不得使用国家明令淘汰的噪声污染严重的施工设备73 .下列选项中，对施工单位的质量责任和义务表述正确的有（AC）oA.总承包单位不得将主体工程对外分包B.分包单位应当按照分包合同的约定对总承包单位和建设单位负责C.总承包单位与每一分包单位就各自分包部分的质量承担连带责任D.施工单位在施工中发现设计图纸有差错时，应当按照国家标准施工E.在建设工程竣工验收合格之前，施工单位应当对质量问题履行保修义务74 .下列情形中，属于保修范围的有(BD)oA.将住宅屋顶改为菜地，致使屋面渗漏B.因预埋件松动造成设备损坏C.因地震造成主体结构倾斜D.因日晒外墙装饰脱落E.因他人纵火
33、烧毁装修工程75.下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实依据的有(BD)oA.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言B.与书证原件核对无误的复印件C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品D.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料E.无正当理由未出庭作证的证人证言76.下列不属于行政强制措施的是(ABC)。A.限制公民人身自由B.查封场所、设施或者财物C.冻结存款、汇款D,拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物E.排除妨碍、恢复原状77.当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，该合同效力情形表现为(AD)。A.合同自成立
34、时生效B.合同自办理物权登记时生效C.未办理物权登记合同无效D.未办理物权登记不影响合同效力E.合同生效当然发生物权效力78 .关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是(ABE)oA.企业首次申请资质应当申请最低等级资质B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级C.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请D.资质许可机关逾期未做出资质准予延续决定的，视为拒绝延续E.企业遗失资质证书，在补办前要在公众媒体刊登遗失声明79 .注册建造师依法享有的权利包括(ABCD)oA.获得相应劳动报酬B.保管和使用本人注册证书、职业印章C.接受继续教育D.在本人执业活动中形成的文件签字并加盖职业印章E.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘庵80.施工单位由于重大误解，在订立买卖合同时将想购买的M型钢材误写为买N型钢材，则施工单位(CD)oA.只能按购买N型钢材履行合同B.应按效力待定处理该合同C.可以要求变更为按购买M型钢材履行合同D.可以要求撤消该合同E.可以要求确认该合同无效
