《景观建设工程施工合同.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《景观建设工程施工合同.docx(8页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、篇一:建设工程施工合同室外景观绿化合同编号:bbpl20080305001公司项目建设工程施工合同【室外景观绿化】2008年3月5日建设工程施工合同第一部分协议书发包人:承包人:依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,结合本工程详细状况,双方协商一样,达成如下协议:一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:景观道路铺装、绿化种植、景观水景、景观道路照明、景观雕塑小品等(图纸及招标文件、招标答疑规定的全部施工内容,详见工程承包范围)工程立项批准文号:资金来源:自筹二、工程承包范围承包范围:绿化施工图及招标文件规定的全部施工内容
2、,详细包括:施工图中的土建部分、水电安装部分、苗木绿化部分、水系、景观小品雕塑等。景观土建部分:包括a、施工图中室外广场、停车场、景观道路、树池、水池等基层处理及面层铺装;b、树池、水池、跌水台、座凳、西式亭廊、保安亭、景观墙、围墙、集水坑等全部砌筑工程;c、整个项目的土方平衡(挖掘、运进运出)工程,承包人依据现场及图纸状况包干;d、室外综合管线各类井的标高处理及全部井盖、井座(约940座)的安装(主材甲供)等。苗木绿化部分:施工图中全部绿化植物的种植及养护(包括绿化种植土方工程);景观水电安装部分:a、施工图中室外景观照明系统,包括庭院灯、高杆灯、矮柱灯、围墙灯、特色柱灯、树木投光灯、埋地灯
3、、壁灯、台阶灯、踏步灯等线路的敷设及灯具、配电柜安装;b、施工图中绿化景观给水系统、排水系统;水系部分:施工图中水景、夜景部分(分解到土建、水电安装及其它工程内)施工图中喷泉设备(包括土建、安装等全部内容)景观小品雕塑:施工图中全部雕塑、花钵、花架、木桥等;其他:施工图中小区大门、栏杆、标记牌、车棚、成品室外桌椅、石块、垃圾桶等;2、不属于本次招标的工程项目:背景音乐;地面铺装的花岗岩石材部分甲方供应工程量承包人包干,其余部分石材量价包干。三、合同工期开工日期:2008年3月9日合同工期:详细分以下几个节点:5月15日前完成三标段范围内全部景观绿化工程(不包括“巴拉顿水街”);2)2008年5
4、月15日前完成一标段范围内景观绿化工程施工(不包括“巴拉顿水街”)场时间,甲方提前3个月以书面形式通知乙方详细进场时间,甲方提前3个月以书面形式通知乙方进场时间,甲方提前3个月以书面形式通知乙方建工日期:通过竣工验收之日(分节点验收)。四、质量标准工程质量标准:合格承包人必需严格按施工图纸(含设计变更通知)等技术资料及现行国家、本地区及行业有关现行技术标准和施工规范,强制性标准,工程竣工后,按施工图及以上规范和标准进行验收。五、合同价款合同价款(大写):元(人民币):一元(人民币)六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、本合同协议书2、本合同专用条款3、本合同通用条款4、合同来往信函、承诺
5、书及双方盖章确认的会议纪要5、招投标文件及答疑纪要6、工程建设标准强制性条文7、标准、规范及有关技术文件8、合同图纸及规范9、廉政管理协议书双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义及本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺依据合同约定进行施工、竣工验收并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺依据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间:2008年3月5日合同订立地点:本合同双方约定经双方法定代表人签字盖章后生效。发包人:(公章)承包人:(公章)居处:居处:法定代
6、表人:法定代表人:托付代理人:托付代理人:电话:电话;传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:二、双方一般权利和义务5、工程师5.2监理单位委派的工程师姓名:职务:总监理工程师姓名:职务:总监代表监理单位:发包人托付的职权:详见本工程建设工程托付监理合同约定,以及发包人以书面形式托付监理工程师的其他权限。须要取得发包人批准才能行使的职权:工程变更;工程顺延及费用索赔的认可或确认;停工、复工指令;其余按本工程建设工程托付监理合同执行。5.3发包人派驻的工程师姓名:职务:景观工程师职权:按通用条款第5.3条执行,同时以发包人任命中的规定的权限为准。5.6不实行监理的,工程师
7、的职权:_J7、项目经理姓名:职务:项目经理职权:按承包人授权书所授予的权利和义务执行。8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:已具备并经承包人确认。(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:施工用水、临时用电线路依据总承包单位供应的总阀由承包人现场引接,水、电费用由承包人负责。发包人每月依水、电部门的计价标准向承包人收取水、电费用,承包人应在接到缴费通知书5日内按时缴交。逾期发包人有权从承包人当期的工程进度款中扣除,承包人不得有异议。(3)施工场地及公共道路的通道开通时间和要求:已开通并已满意要求。
8、(4)工程地质和地下管线资料的供应时间:开工前7日内供应。(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:工程竣工报验单篇二:绿化景观工程施工合同绿化景观工程施工合同发包方:浙江金禾房地产开发有限公司(以下简称甲方)承包方:杭州花园岗园林绿化有限公司(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例,经甲乙双方友好协商,结合本工程详细状况,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方签订本合同,以共同遵守。1 .工程概况1. 1工程名称:杭州经济适用房九堡金雅苑(r21-05地块)景观绿化工程1 .2工程地点:杭州市江干区九堡镇八堡村2 .承包范围及方式2. 1承包范围:
9、图纸范围内绿化、景观及其给排水、照明(以甲方图纸为准)。3. 2承包方式:本工程实行包工包料承包制(部分家具成品设施甲定乙供)。本工程不得分包或转包,如发觉乙方将本工程分包或转包,甲方有权终止本合同,并由乙方赔偿由此引起的全部经济损失。4. 3现场用水、用电由甲方供应接入点,乙方有偿运用。施工现场的平安保卫及施工人员生活等由乙方自理。5. 4乙方担当平安文明生产的一切责任和义务。6. 5乙方担当自身成品、半成品的爱护工作。不得对其它专业的成品、半成品造成破坏,如有发生将担当赔偿责任。2.6工程保证金:本工程工程保证金为人民币贰拾万元,合同签订后5日内由乙方向甲方支付;工程竣工验收备案后,甲方向
10、乙方退还工程保证金(无息)。3.工程造价及结算7. 1本工程暂定价为壹佰陆拾捌万元整(1680000.OO元),以双方确认报价预算书为准。其工程量按实结算。8. 2绿化、景观施工图需调整修改时,增减的绿化苗木、景观材料的工程量,其规格、单价按报价预算书执行,报价书中未涉及的项目由双方协商定价。4.付款方式9. 1工程款(进度款)支付方式和时间:每月依据监理签证确认的工程量的75%支付工程款(进度款),工程竣工验收备案后,付至合同价的80%,经决算审计后付至审定金额的95%,审定金额的5%作为质量保证金,一年质保期满后无质量问题退回全部的质量保证金(无息)。10. 2工程量确认:承包人每月25日
11、向监理工程师提交已完成工程量报告。5.绿化苗木、景观园艺11. 1绿化苗木、草皮其品种、规格必需符合图纸要求及乙方供应的绿化种植图,并确保树木挺直,粗细匀整,乔木必需全冠。12. 2甲方的绿化施工图需调整修改时,乙方需主动协作,新增加的绿化品种或苗木,由甲方参及定价、定量。13. 3甲方的景观施工图需调整修改时,乙方需主动协作,新增加的景观或园艺,其材料由甲方参及定价、定量。5.4室外设施及家具选购前必需得到甲方签字确认。6.质量要求14. 1全部工程必需严格依据国家验收规范和图纸要求细心施工并达到优良等级标准。绿化成活率IoO临植物长势茂密葱绿,树种规格符合设计要求,树干挺直,粗细匀整。15
12、. 2工程质量需达优良,绿化的效果应达到树木花草长势茂密、精致、清爽、高雅、安逸。景观园艺所用材料环保、防腐蚀、坚实、工艺精致、高雅。16. 3乙方必需配备技术精良的工程技术骨干,对工程质量进行全面管理,接受甲方和有关监督部门的质量监督。凡经质量检查达不到质量要求的项目,乙方应无条件予以返工,直到质量合格为止。返工费用及工程延期责任由乙方担当。7.工程验收17.1隐藏工程验收前,由乙方填写隐藏工程验收单,提前48小时书面通知监理、甲方检查验收,监理、甲方应在接到书面通知后5日内组织验收,双方办好验收手续,不合格者,乙方应无条件返工直至合格,其返工及重新验收的费用均由乙方担当,返工不另计工期。乙
13、方如事先未通知甲方检查验收,擅自进行隐藏覆盖,甲方施工监理人员有权勒令其停工,并重新检查验收,其返工及验收费用均由乙方担当。18. 2工程竣工10日内,乙方应提前48小时书面通知监理、甲方竣工验收并按规定整理提交竣工资料二套,交及甲方。甲方应在接到书面通知后10日内组织有关单位、人员进行竣工验收,阅历收合格,完成竣工验收备案工作,该日作为竣工日,并将工程移交甲方管理。阅历收不合格,乙方应无条件返工直至合格,其返工及重新验收的费用均由乙方担当,返工不另计工期。7.3工程竣工验收后,按规定绿化、景观工程实行免费保养,保养期为一年,保养期间做到绿化苗木成活率100%,长势茂密葱绿。景观园艺正常运用,
14、无质量问题。保养期内乙方将保证绿化养护人员名现场维护。8.施工工期19. 1经甲乙双方商定,本工程自年月日开工至年月日完工,总工期为日历天。20. 2为确保在合同期内如期完工,交付运用,本工程实行工期奖罚制度。如提前或延误的,按每天工程总造价的万分之四进行奖罚。21. 3工程竣工后五天内,乙方的施工人员及材料设备应立刻退场,如不刚好退场,按工期延误以&2款担当违约责任。9.其他约定22. 1本合同未尽事宜,另行协商,以签订书面补充协议的方式为准。23. 2合同经双方签字、盖章后生效。工程竣工,保养期满,结清全部工程价款后合同终止。24. 3本合同生效后,双方诚意履行。如有纠纷,双方友好协商,协
15、商不成,向工程所在地人民法院提交诉讼解决。25. 4本合同一式四份,双方各执二份。甲方:乙方:法定代表人:法定代表人:托付代理人:托付代理人:日期:杭州市九堡经济适用房r21-05地块配套工程施工合同发包人:浙江金禾房地产开发有限公司承包人:杭州花园岗园林绿化有限公司二。一。年六月篇三:景观工程施工合同范本景观工程施工合同工程名称:景观工程发包方:承包方:201年月发包方:(以下简称:甲方)承包方:(以下简称:乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、法规之规定,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,经甲、乙双方协商一样,甲方同意将景观工程发包给乙方施工,为明确甲、乙
16、双方的责任、权利和义务,特签订本合同,以便双方共同遵守执行。1 .工程名称:景观工程2 .工程地点:3 .工程承包方式:乙方包工包料。4 .工程内容及相关要求:5 .1进场条件:同时满意以下两个条件:1、由甲方进行场地整理,施工范围内场平标高至设计标高,达到水通、电通、路通(能到场周边30米范围内),具备施工通道、工程机械及车辆的作业面。如由乙方负责场外临时道路修建,费用由甲方担当。2、甲方签字认可的施工蓝图四套。4.2工程范围:工程,施工面积约:平方米,包括项目内景观的亮化、景观、道路、土建、装饰、给排水、电安装及植物、植物(直径Ionlm)标示标牌等,全部设施、设备。4.3乙方承建工程的各
17、项详细内容以甲方签字确认的图纸详细范围(见附平面图)以及甲方代表书面通知为准。4.4甲方对本合同工程的内容有随时变更及增减工程的权利,对此乙方不得持任何异议,但甲方应当对其变更或增减工程导致的工程量增减依据本合同约定标准调整向乙方支付工程款,工期相应顺延或调整。5.合同工期及验收合格的期限:从2012年月日(以甲方和监理的开工令为准),总日历天数天,若竣工工期延误(因甲方自身缘由造成的工期延误或不行抗力缘由除外),乙方应担当500.00元/天的工期违约金;逾期超过15日的,甲方有权解除合同,乙方应按本合同第16.2担当违约责任,本条所涉及的违约金不作累加。6、合同价款及调整6.1本合同价款采纳
18、清单计价(编制内容说明及主材料单价见清单附件)方式确定,限制总价为万元(大写人民币:万元整)。6.2组成本合同总价的综合单价和只报单价部分的综合单价均包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金及其他相关费用(包括工程返工返修费、竣工图编制费、维护费、总包管理费、协作协调费(另外平行发包、甲方指定分包、甲控乙供材料)、扰民费、甲供料选购保管费、民扰费、地面杂物清理费、各类缘由造成机械设备及施工人员窝工费以及其余一切费用)、政策性文件规定及其改变的全部责任、义务、风险等各项费用以及为该项目施工所需的一切费用总和。综合单价:本项目是通过竞争性报价最终确定的固定综合单价,假如发包方要求主要
19、材料调整(包括品质的调整),由承包方依据发包方要求的品质供应样品,经发包方确认品质和主要材料价格后按实调整差价部分,其他不调整。详见编制内容说明及主材单价见清单附件。措施项目费:指完成工程项目施工,发生于该工程施工前,施工中施工后的技术、生活、平安文明等方面的非工程实体项目所支付的全部费用;且通过竞争性报价最终确定的固定综合单价,结算时不再另行计取。规费:通过竞争性报价最终确定的固定综合单价,结算时不再另行计取。税金:依据四川省建设厅关于调整四川省建设工程定额中税金计算标准的通知(川建函2005115号)规定,统一依据3.43%计取,但不包括设备费(如有的话)。税金=?(分部分项工程费?措施项
20、目费?规费?设备费用)?3.43%6.3合同价款的调整合同价款调整:施工过程中由于发包人和监理人共同确认的工程变更、技术核定、现场签证以及合同外发包人另行托付完成的工程项目,该部分综合单价按以下方法执行:a、工程量清单中已有适用及变更工程的综合单价,按已有最终确定的综合单价确定变更合同价款,但不再另行计取本合同第6.2条规定的费用;b、工程量清单中有类似、近似于变更工程的综合单价,可参照类似、近似的综合单价确认变更合同价款,同时不再另行计取本合同第6.2条约定的费用;c、工程量清单中没有适用于或类似、近似于变更工程的综合单价的分部分项(或单位子项)目,承包人依据建设工程工程量清单计价规范(gb
21、50500-2003)四川省建设工程量清单计价定额(sgd-2008),参照原比选报价书单价水平相一样的原则,提出适当的变更单价(变更单价按8%下浮),报经监理工程师审查,发包人审定后进行确认,但不再另行计取本合同第6.2条约定的费用。d、由于工程变更、技术核定、现场签证以及合同外发包人另行托付完成的工程项目依据前述三条调整条款确属无法执行时,均执行四川省二000土建、装饰、安装定额及相关配套文件;工程类别为四类,取费等级为四级ii档,计费后总价下浮8%(主材价差、税金、包干价部分不下浮)。地材按施工期宜宾信息价计,未计价材料的购买价格均按甲方审定为准。(2)、植物的种植土应由乙方购买,种植土
22、工程量由甲乙双方共同现场实测栽植前场平标高,竣工后甲乙双方共同现场实收种植土回填标高。种植土价格以甲方审核每立方25元包干价格(含:购买、运输、回填、人工转运、堆坡造型、细同等费用)结算。(3)、为保证整体景观效果,未征得乙方同意,甲方不得将本合同包含的工程(含植物)分包给第三方。6. 4本工程零星运用机械的状况,依据现场运用的时间(50小时以内)由甲方结合进出场费以综合台班价现场签证计算,签证需按公司的现场收方和签证流程执行有效。7. 5签证记工和零星记工,办理现场签证、甲方通知单、技术变更通知单进入竣工结算,签证需按公司的现场收方和签证流程执行有效。7.工程进度款支付方式:7.1 本工程无预付款,合同签定后乙方组织人工、材料、机械进场施工,进场施工一月后甲方按已完合格工程量的50%支付工程进度款。7. 2按清单内容已完合格工程量产值达到500万元时,支付已完产值的50%工程进度款;8. 3在工程综合竣工验收合格并移交发包人十五日内,甲方支付乙方合同总额70%的工程款,乙方供应完整竣工结算资料及结算书,经发包人(或托付的中介机构)审核(审计)完毕后3个月内支付至总结算价的90%(扣除结算总价的10%作为质量保证金)。7.4 工程款以转帐支票方式支付。7.5 质量维护期及保修:本工程保修期为一年(从竣工验收合格之日算起),