《(新)20XX年监理法律法规试题(附答案).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《(新)20XX年监理法律法规试题(附答案).docx（26页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、20XX年监理法律法规试题（附答案）1、无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的（）oA.委托代理人B.法定代理人C,全权代理人D.特定代理人2、某工程公司法定代表人授权其合约部经理王某签订某工程设计合同，该行为属于（）oA.法定代理B.委托代理C.表见代理D.复代理3、下列属于委托代理终止情形的是（）oA.被代理人恢复民事行为能力B.被代理人死亡C.被代理人取得民事行为能力D.代理期间届满或代理事务完成E.代理人死亡4、当事人约定或者民事法律行为的性质，应当由本人亲自实施的民事法律行为，不得代理。A,正确B.错误5、法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民
2、事义务的组织。A,正确B.错误6、甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需求，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景，合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司，关于A地块权利的说法，正确的是（）。A.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权C.甲公司给定的权利自合同公正后获得D.甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利提交7、建设用地使用权自（）之日起设立。A.国家划拨B.支付土地使用权出让金C.使用权登记D.取得建设用
3、地使用权证书8、关于建设用地使用权的说法，正确的是（）。A.建设用地使用权只可以在地上设立B.建设用地使用权因出让合同生效而立C,住宅建设用地使用权期满自动续期D建设用地使用权只能存在于国家所有的土地E.设立建设用地使用权可以采取出让或划拨的方式9、物权包括所有权、用益物权和担保物权。A,正确B.错误10、建设用地包括集体所有的农村土地。A.正确B.错误11、承包商乙在施工合同的履行中拖延工期2个月，给发包人甲造成了较大的经济损失，发包人甲可向乙公司主张（）之债。A.合同B.侵权C,不当得利D.无因管理12、某材料供应商出售给甲施工单位50Ot钢材，甲施工单位持提货单去对方的仓库提货时，仓库发
4、货员误将600t钢材给其装车发运，该情形属于（）。A.合同之债B.侵权之债C.无因管理之债D.不当得利之债13、建筑物、构筑物或其他设施倒塌造成他人损害的，应由（）承担连带责任。有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。A.监理单位B,建设单位C.设计单位D.施工单位E.质量监督站14、代位权的行使范围以债权人的债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。A.正确B.错误提交15、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的，对方可以单方解除合同。A,正确B.错误提交16、下列关于知识产权法律特征说法正确的是（）oA.具有财产权和人身权双重性B.无期限性C.没有绝对的排他性D
5、.在空间上效力的无限性17、建设单位和施工单位分别组织专人编制的招标、投标文件属于（）oA.委托作品B.职务作品C.单位作品D.集体作品18、下列属于我国知识产权包括内容的是（）oA.专利权B,商标专用权C.著作权D.发现权E.专利转让权19、发明专利权的期限为20年。A.正确B.错误20、外观设计专利权的期限为20年。A.正确B.错误21、在建设工程招标投标过程中，银行为建筑工程公司提供的工程保函属于（）oA.主合同B.从合同C,无偿合同D,计划合同22、某银行与某投资商签订担保合同，双方当事人没有约定保证方式时，应按照（）。A.一般保证承担保证责任B.连带责任保证承担保证责任C.部分连带责
6、任保证承担保证责任D.由双方认定的第三方确定保证责任23、甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行，银行同时要求甲提供保证担保，未约定保证方式。借款到期后，甲无力偿还银行贷款，则该银行有权（）oA,直接变卖该工程B.直接与甲协议以工程折价受偿C.直接转移占有该工程D.直接要求保证人代为清偿债务E.向法院起诉拍卖该工程后优先受偿24、国家机关可以作为保证人。A.正确B.错误25、一般保证的保证人未约定保证期的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。A,正确B.错误提交26、下列关于意外伤害保险的说法正确的是（）。A.由建设单位办理B,保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日C.实行施工总承
7、包的,施工总承包单位支付保险费D.意外伤害保险是强制险27、下列属于安装工程一切险承保的是（）。A.因自然灾害导致的工程损毁B.设计错误引起的工程设备损坏C.意外事故所导致的钢结构安装过程中人员伤亡D.因自然灾害导致工程现场机械损坏28、保险责任有效期内，被保险人在建筑施工中遭受意外致残。由被保险人作为申请人填写保险金给付申请书，被保险人被确定残疾及其程度后，凭一系列的证明文件向保险人申请给付保险金。这些证明文件通常包括（）。A,保险单及投保单位证明B.被保险人户籍证明及身份证明U由保险人指定或认可的医疗机构或医师出具的被保险人残疾程度鉴定书D被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、伤害
8、程度等有关的其他证明和资料E.保险人认可的医疗机构出具的被保险人死亡证明29、保险人对人寿保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。A,正确B.错误30、安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期。A.正确B.错误31、建设工程因故中止施工一年的,恢复施工时，该建设单位应当（）oA.报发证机关核验施工许可证B.重新申领施工许可证C.向发证机关报告施工情况D.办理开工报告审批32、建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能开工又不申请延期或超过延期时限的，施工许可证（）oA.自行废止B.应报发证机关核验C.应由发证机关收回D.由施工单位重新申办33、下列关于施工许可制度说
9、法正确的有（）oA.实行开工报告批准制度的工程，必须符合建设行政部门的规定B.建设单位领取施工许可证后既不开工又不申请延期或延期超过时限的,施工许可证自行废止C.建设工程因故中止施工满一年的,恢复施工前应报发证机关核验施工许可证D.批准开工报告的工程,因故不能按期开工满6个月的,应重新办理开工报告审批手续E,实行开工报告批准制度的工程，因故未能在6个月内开工，应另办理施工许可证34、建设工程开工前，建设单位应向市级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A.正确B.错误35、建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。A.正确B.错误36、以欺骗、贿赂等不正
10、当手段取得注册证书的，应由注册机关（）。A.给予警告，一年内不准再申请注册B.撤销注册,处以罚款,三年内不准再次申请注册C.撤销注册，没收非法所得D.责令改正，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款37、注册建造师王某与原施工单位解除了聘用合同，选择一家在本专业有多项工程服务资质的施工单位担任建设工程施工的项目经理，则他必须进行（）oA.初始注册B.延续注册C.变更注册D.增项注册38、下列不予注册的情形包括（）0A.甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年B.乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月C.丙某申请在两个单位注册D.丁某去年担任项目负责人期间,该项目发生重大安全事故E.戊某因事故中受伤
11、,被鉴定为限制民事行为能力人39、在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当（）oA.撤回投标B.提高投标保证金额C.撤销投标D.及时书面告知招标人40、某建设工程项目施工招标，甲公司和乙公司均参与投标，并都委托了丙单位办理投标事宜，甲、乙的行为属于（）oA.联合投标B.合法投标C,串通投标D.独立投标41、下列属于投标人相互串通投标的情形有（）。A,投标人之间约定中标人B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容C.属于同一集团的组织成员的投标人按照该集团要求协同投标D.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人E.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标
12、42、资格预审文件或招标文件的发售期不得小于7日。A.正确B.错误43、建设单位可以把本应一个承包单位完成的建设工程肢解成若干部分，分别发给不同的承包单位。A.正确B.错误44、投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在（）提出。A.中标候选人公示期间B.中标结果公布后3日内C.中标通知书下达前D.正式合同签订前45、下列关于招标人与中标人订立合同说法正确的是（）oA.双方应自中标通知书发出之日起的15日内订立书面合同B.合同的标的、质量、价款、履行期必须与招标文件和投标文件的内容一致C.如果市场行情有变，双方可就合同价款订立补充协议D.对经过备案的中标合同的补充条款可作为结算工程款的依据
13、46、依法必须进行施工招标的工程建设项目，可以采用邀请招标的情形有（）。A.项目受自然地域环境限制,只有少数潜在投标人可供选择B.施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术U采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大D.涉及国家安全，国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标E.在建工程追加附属小型工程或者主体加层工作47、任何单位和个人不得以任何方式非法干涉招标投标活动。K正确B.错误提交48、招标人可以以不合理的条件限制其他潜在投标人。A.正确B.错误49、投标人的下列行为中，除（）以外都属于违法行为。A.使用伪造、变造的许可证件B.提供虚假的财务状况或者业绩C与资质等级比自己高的企
14、业联合投标D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出50、关于中标人法律责任的说法，正确的是（）。A4j标人将中标项目的部分主体分包给他人，可以责令停业整顿或吊销营业执照B.中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格,投标保证金不予退还C.中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证金等额的损失D.中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格51、招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况有（）oA.中标候选人财务状况发生较大变化,可能影响其履约能力B.中标候选人未缴纳履约保证金C.中标候选人放弃中标
15、D.中标候选人存在违法行为,可能影响其履约能力E.中标候选人经营发生较大变化,可能影响其履约能力52、法律规定投标人不得相互串通投标。A,正确B.错误53、投标人可以以低于成本的报价竞标。A.正确B.错误54、下列关于工程总承包模式说法错误的是（）。A.工程总承包一般采用设计一采购一施工总承包或设计一施工总承包模式B.仅具有勘察、设计资质的企业，可承接相应的工程总承包业务，但不能承接施工总承包业务C甲公司有施工总承包资质,但不能以设计一采购一施工模式承包工程D.建设单位可根据项目特点和风险合理分担原则采用其他工程总承包模式55、甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一项工程，施工过程中因甲施工
16、的工程质量问题而出现赔偿责任，则建设单位（）oA,可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿B.只能要求甲负责赔偿C,只能与甲、乙、丙协商由谁赔偿D.如向乙要求赔偿，乙有权拒绝56、关于建设工程发承包的说法，正确的有（）。A.发包人不得将工程发包给个人B.建筑材料可以由发包人采购C.用于工程的设备只能由发包人采购D,发包人不得指定分包人E.对于承包人采购的建筑构配件，发包人可以指定生产商57、建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。A,正确B.错误58、甲公司授权采购员去采购乙公司的某产品100件，采购员拿着甲公司的空白合同书与
17、乙公司订立了购买200件某产品的合同，若发生纠纷，应采取的处理方式是（）oA.甲公司支付100件产品的货款B.甲公司可以向乙公司无偿退货C.由乙公司交付100件产品，甲公司支付相应的货款D.由乙公司交付200件产品,甲公司支付相应的货款59、某承包人一直拖欠材料商的货款，材料商多次索要未果，便将此债权转让给该工程的建设单位。在工程结算时，建设单位提出要将此债权与需要支付的部分工程款抵消，施工单位以自己不知道此事为由不同意。则下列说法正确的是（）oA.材料商转让自己的债权无需让承包人知道B.材料商转让自己的债权应经承包人同意C.若转让时材料商通知了承包人,则建设单位可以主张抵消D.即便转让时材料
18、商通知了承包人，则建设单位也不可以主张抵消60、根据合同法，违约方承担赔偿损失的构成要件包括（）。A.具有违约行为B.具有惩罚目的C.造成损失后果D.违约方有过错,或虽无过错,但法律规定应当赔偿E.违约行为与损失后果之间具有因果关系61、按照合同约定支付工程价款是发包人的主要合同权利。A.正确B.错误62、按照合同约定支付工程价款是发包人的主要合同义务。A.正确B.错误63、债务人按合同约定向第三人履行债务的行为属于（）oA.合同权利的转让B.合同义务的转让C.当事人的主体变更D.当事人的主体不变64、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为（）。A.提交验收报告之日B.建设
19、工程完工之日C.转移占有建设工程之日D.竣工验收合格之日65、下列关于竣工日期的说法正确的有（）oA.建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期B.建设工程竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期C发包人收到竣工验收报告后拖延验收的,以提交竣工验收报告之日为竣工日期D.建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期E.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有之日为竣工日期66、建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期。A.正确B.错误67、发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期。A.正确B.错误
20、68、关于垫资的说法，正确的是（）0A.法律、行政法规明确禁止垫资行为B.垫资的法律性质是工程欠款C.当事人对垫资利息未作约定的,法院不予支持利息D.当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的4倍69、下列允许解除合同情形的是（）oA.法定代表人变更B.当事人一方发生合并、分立C.由于不可抗力致使合同不能履行D.作为当事人一方的公民死亡或作为当事人一方的法人终止70、在违约责任的承担中，损失赔偿额应当（）oA,相当于违约造成的损失B.包括合同履行后可获得的收入C.包括合同履行后可获得的利润D,不得超过违约方订立合同时预见的违约可能造成的损失E,不得超过违约方订立合同时应当预见的违约可
21、能造成的损失71、当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息时，不予支持。A.正确B.错误72、因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。A.正确B.错误73、下列关于劳动合同效力说法正确的是（）oA.用人单位免除自己的法律责任、排除劳动者权利的劳动合同无效或部分无效B.用人单位的投资人变更，劳动合同终止，效力灭失C.用人单位发生合并或者分立，原劳动合同内容变更，效力降低D.劳动合同被确认无效，对劳动者已付出的劳动，用人单位可以不支付劳动报酬74、下列关于解除劳动合同说法错误的是（）0A.劳动者提前30日以书面通
22、知用人单位可以解除劳动合同B.劳动者在试用期内提前3日通知用人单位可以解除劳动合同C,劳动者患病或因工负伤,用人单位可以解除劳动合同D.用人单位不能单方解除劳动合同75、用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有（）oA.严重违反用人单位规章制度的B.劳动者患病或者非因式负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排工作的C,严重失职，营私舞弊，对用人单位造成重大损害的D.劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作,仍不能胜任工作的E.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经当事人协商不能
23、就变更劳动合同达成协议的76、用人单位不得扣押劳动者的身份证以及其他证件。A.正确B.错误77、用人单位可以要求劳动者提供担保。A.正确B.错误78、劳动者延长工作时间的，用人单位应支付不低于工资（）的工资报酬。A.120%B.150%C.200%D.300%79、下列关于劳动争议解决方式说法正确的是（）0A.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解B.用人单位与劳动者发生劳动争议,劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼,也可以自行和解C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向
24、劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁80、下列用人单位应向劳动者支付经济补偿的有（）。A.劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同而终止固定期限劳动合同的B,因用人单位未及时足额支付劳动报酬而解除劳动合同的C.用人单位提出并与劳动者协商一致解除劳动合同的D.劳动者不能胜任工作,经培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作而终止劳动合同的E.因劳动者同时与他人建立劳动关系严重影响本职工作而终止劳动合同的81、禁止施工企业以任何形式允许其他单位使用本单位的资质证书、营业执照。A.正确B.错误82、国家实行劳动者每日工作时间不超过8小时的规定。A.正确B.错误83、在经济活动实践中，如果当事人双
25、方在签订合同时，价款或报酬不明确的，合同履行中当事人应按（）oA.订立合同时履行地的政府定价B.订立合同时履行地的市场价格C.履行合同时履行地的政府定价D.履行合同时履行地的市场价格84、李某与张某签订了二手房屋买卖合同，合同中约定了房屋的面积、设施、付款方式等内容，李某按约定支付了购房款。一个月后，张某的妹妹对李某购置的房屋主张部分权利，并获得张某的认可。因此李某对张某提出了索赔要求，则张某（）。A,不承担任何责任B.与王某重新签订合同C.承担权利瑕疵担保责任D.承担物的瑕疵担保责任85、甲写字楼业主将部分房屋租赁给乙单位，并签订房屋租赁合同，该合同的主要内容包括（）oA.租赁物的名称B.租
26、赁物的法律特征U租赁物的数量D.租金及支付期限和方式E.租赁物的用途86、买卖合同一般是不要式合同。通常情况下，买卖合同的成立、有效并不需要具备一定的形式，但法律另有规定者除外。A正确B.错误87、当事人可以在合同中约定，一方违反合同时，向另一方支付一定数额的违约金。K正确B.错误88、下列关于租赁合同法律规定说法正确的是（）oA.租赁合同的成立以租赁物的交付为要件B.如果第三人对租赁物主张权利，承租人可要求减少租金C.在租赁期内，承租人可自主转租D.租赁合同为双方合同89、某医院与卫生院签订融资租赁合同，约定该医院按照卫生院选定的设备和生产厂家购买医疗设备租赁给卫生院，卫生院支付租金。则本合
27、同中该医院（）oA.享有买受人的权利但不承担买受人的义务B.向该卫生院承担该设备的瑕疵担保C.既为出租人,又为买受人D.承担该设备的维修义务90、某开发商与某集团签订了电梯运输合同。合同中对运输费用、运输时间、交付电梯的地点等作了详细的约定。在合同履行过程中，房地产开发商的权利包括（）oA.特殊情况下对货物的留置权B.任意变更路线权C特殊情况下对货物的拒运权D任意解除运输权E.有条件拒绝支付运费权91、出租人应担保不因第三人对承租人主张租赁物上的权利而使承租人无法依约对租赁物进行使用收益。A.正确B.错误92、承租人应当按照约定的期限支付租金。A.正确B.错误93、按建筑节能的有关规定，合同约
28、定由建设单位采购墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的，建设单位应保证其符合（）要求。A,施工图设计文件B.建筑节能强制性标准C,企业或地方标准D.民用建筑节能条例94、下列不属于对临时用地保护规定的是（）oA.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量B.红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地C,利用和保护施工用地范围内原有绿色植被D.临时设施占地面积有效利用率大于90%95、“四节一环保”中四节是指（）0A,节能B.节地C.节水D.节材E.节电96、临时使用土地的使用者应当按照临时使用土地合同约定的用途使用土地，并不得修建永久性建筑物。A.正确B.错误97、
29、设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的，由建设行政主管部门责令改正，并处罚金。K正确B.错误98、下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件的是（）oA.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程B,有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备C.对危险性较大的分部分项工程及施工现场建立预防、监控措施和应急预案D.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格99、建筑施工企业变更注册地址的，其原安全生产许可证（）0A.不受影响可继续使用B.原安全生产许可证注销，需在地址变更15日内重新申请新的施工许可证U应当在变更后IU日内,办理安全生产许可证变更
30、手续D.若未发生死亡事故，原安全生产许可证按届满处理，不再审查，有效期延长3年100要取得安全生产许可证应具备的条件包括（）0院建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程B,资金投入符合安全生产要求C.依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费D.企业生产过程未发生过安全事故E,按规定配备专职安全生产管理人员101.安全生产许可证的有效期为5年。A.正确B.错误102、生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。A.正确B.错误103、实行施工总承包的，总承包单位应负责（）oA.统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案B.统一建立应急救援组织C.统一配备应急救援
31、人员D.统一配备救援器材和设备104、工程项目质量安全管理的第一责任人是（）。A.企业总经理B.企业总工程师C.项目负责人D.项目专职安全生产管理人员105、生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作应担负的职责有（）。A.建立本单位安全生产责任制B.组织或参与本单位应急救援演练C.组织制定本单位安全生产规章制度D.制止和纠正违反操作规程的行为E.保证本单位安全生产投入的有效实施106、具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，应予支持。A.正确B.错误107、分包单位应当服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。K正确
32、B.错误108、甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控，造成5人死亡事故，则负责将该事故向有关政府部门上报的单位是（）。A.甲建设单位B,乙施工单位C.丙施工单位D.项目经理部109、安全事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（）内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。A.1小时B.6小时C.12小时D.24小时110.事故一般分为以下等级（）oA特别重大事故B.重大事故C.大事故D.较大事故E.一般事故111,无
33、证照或者证照不全的生产经营单位擅自从事生产经营活动，发生造成人身伤亡或者直接经济损失的事故，属于生产安全事故。A.正确B.错误112、由不能预见或者不能抗拒的自然灾害（包括洪水、泥石流、雷击、地震、雪崩、台风、海啸和龙卷风等）直接造成的事故，属于安全生产事故。A.正确B.错误113、关于实施工程建设强制性标准的说法，正确的是（）0A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文B.工程建设中采用新技术、新工艺、新材料且没有国家技术标准的，可不受强制性标准的限制C.工程建设地方标准中,对直接涉及环境保护和公共利益的条文,经国务院建设行政主管部门确定后,可作为强制性条文D.工程建设中采用国际
34、标准或者国外标准且我国未做规定的，可不受强制性标准的限制112、工程建设标准批准部门对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查的方式不包括（）oA.专项检查B.交叉检查C.抽选检查D.重点检查113,下列属于强制性标准的有（）。4.施工、验收等重要的通用的质量标准B,重要的通用的信息管理标准U重要的通用的实验和评定方法等标准D,勘察、规划、设计等通用的综合标准E,通用的有关安全、卫生和环境保护的标准114 .建筑施工企业对建筑安全生产事故隐患不采取予以消除的可以进行处罚。K正确B.错误115 .工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查。A.正确B.错误114、下列违反建设
35、工程质量管理条例规定的是（）。A.迫使承包方以低价竞标B.要求施工单位缩短工期C,要求设计单位降低设计标准D.暗示施工单位违反工程建设强制性标准115、某工程施工承包合同约定由建设单位采购钢材，某批钢材进场后施工单位检验发现其等级不符合设计要求，则施工单位（）。A.应当将这批钢材使用到工程上，因合同约定由建设单位采购钢材B,可以将这批钢材使用到工程上，因建设单位承诺对由此引起的质量问题担责C.可以将这批钢材使用到工程上，因该工程的设计过于保守D不得将这批钢材使用到工程上,并应通知建设单位予以退换116、在设计文件注明的工程合理使用年限内，下列应被保证在正常情况下安全使用的建筑分部包括（）。A.
36、屋面防水B.主体结构C,室内电气D.外墙装饰E.地基基础117,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门应当加强对建设工程质量的监督管理。A.正确B.错误116,建设单位不得明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。A.正确B.错误117、根据建设工程质量管理条例，组织建设工程竣工验收的主体是（）。A.施工企业B.建设单位C,建设行政主管部门D.建设工程质量监督机构118、发包人在收到承包人支付工程竣工结算款申请后15天内没有支付，承包人催告无果，且双方未达成延期支付协议的，可采取的处理方式是（）。A.发包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程拍卖
37、价款优先受偿B.承包人将该工程折价，就该工程折价款优先受偿C.发包人将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿D.承包人与发包人协商将该工程折价,承包人就该工程折价款优先受偿119、根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工验收应当具备的条件有（）oA,完成建设工程设计的各项内容B.有完整的技术档案和施工管理资料C,有工程使用的主要建筑材料,建筑构配件和设备的进场试验报告D.有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件E,有建设单位签署的工程保修书120、实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理。A正确B.错误121、建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施
38、工、工程监理等有关单位进行竣工验收。K正确B.错误122、下列关于民事纠纷的说法错误的是（）oA.针对财产关系的民事纠纷均具有可处分性B.主体之间的法律地位平等C.有关人身关系的民事纠纷均具有不可处分性D.其内容是对民事权利义务的争议123、在某建筑工地上，施工单位与周边居民产生民事纠纷，双方同意采用行政调解解决，该项调解应由（）主持比较合适。A.施工方上级单位B.建设方C,当地政府建设主管部门D.人民法院124、下列关于仲裁和诉讼的说法正确的有（）oA.仲裁是当事人根据在纠纷发生前或纠纷发生后达成的协议,自愿将纠纷提交中立第三方作出裁决B.诉讼是法院行使国家所赋予的审判权,向法院起诉不需要双
39、方当事人在诉讼前达成协议,只要一方当事人向有审判管辖权的法院起诉,经法院受理后，另一方必须应诉U仲裁具有民间性质,其受理案件的管辖权来自双方协议D.有效的仲裁协议可以排除法院的管辖权;纠纷发生后,一方当事人提起仲裁的，另一方必须仲裁E.没有仲裁协议，能启动仲裁程序125、一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。A.正确B.错误126、因建设工程或工程设施倒塌致人损害的侵权诉讼，由施工单位与建设单位就其他责任人的原因致害承担举证责任。A.正确B.错误127、按照法院的辖区和民事案件隶属关系，划分同级法院受理第一
40、审民事案件的分工和权限称之为（）。A.级别管辖B,指定管辖C.移送管辖D,地域管辖128、阎某与某施工企业发生合同纠纷，委托张律师全权代理诉讼，但未作具体的授权，则张律师在诉讼中有权实施的行为是（）。A.提出和解B.提起反诉C.部分变更诉讼请求D.提出管辖权异议129、某勘察公司作为被告收到了人民法院送达的应诉通知书，并附有举证通知书。下列关于举证时限说法错误的包括（）oA,举证时限必须由人民法院指定B.勘察公司可以在举证期限届满前提出反诉C.勘察公司在举证时限内未提交证据材料即败诉D.勘察公司不得提延长举证期限的要求E.勘察公司逾期提交的证据材料，人民法院审理时不组织质证130、在民事讼诉中
41、，当事人必须拥有影响诉讼过程和裁判结果的充分的参与机会。K正确B.错误131、仲裁是由双方当事人选定的仲裁机构对纠纷进行审理并作出裁决。AB,错误132、在建设工程纠纷案件审理中，建设单位对材料证据保全的请求应当在（）之前提出。A.提交答辩状B.举证期限届满U举证期限届满7天D.判决133、普通诉讼时效一般为（）oA.2年B.3年C.4年D.1年140.在诉讼时效期间的最后6个月内，因下列情形不能行使请求权的，会导致诉讼时效中止的包括（）。141、院不可抗力B.权利人向义务人提出履行请求C.继承开始后未确定继承人或者遗产管理人D.权利人被义务人或者其他人控制E.无民事行为能力人或者限制民事行为
42、能力人没有法定代理人,或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权134、民事诉讼当事人有平等的诉讼权利。135、A.正确B.错误142、法院的审判活动对民事诉讼的开始、发展和终结具有决定性作用A,正确B.错误135、以下关于法的形式与效力的说法错误的是（）oA.宪法的主要功能是制约和平衡国家权力，保障公民权利B.宪法也是建设法规的最高形式C.法律分为基本法律和一般法律D.行政法规是国务院各部、委根据宪法和法律制定的履行管理职能的规范性文件136、以下关于上位法与下位法的法律地位与效力的说法正确的是()oA建筑法高于建设工程质量管理条例B.北京市建筑市场管理条例高于建设工程质量管理条例C.北京市建筑市场管理条例高于陕西省建筑市场管理条例D.陕西省建筑市场管理条例高于北京市建筑市场管理条例137、我国的法律体系基本框架是由宪法及宪法相关法、民法商法、刑法、（）等构成。A.行政法B.社会法J经济法D.诉讼法E.诉讼与非诉讼程序法138、从法律效力上讲，行政法规的效力仅次于宪法而高于法律、地方性法规。A.正确B.错误139、宪法具有最高的效力等级，是其他法律的立法依据和基础，其他法律不能违背它的规定或者精神，否则无效。A.正确B.错误
