《长垣市芦岗乡东河集村道路铺设项目建设工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《长垣市芦岗乡东河集村道路铺设项目建设工程施工合同.docx（31页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、长垣市芦岗乡东河集村道路铺设项目建设工程施工合同住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）进行了修订，制定了建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）（以下简称示范文本）。为了便于合同当事人使用示范文本，现就有关问题说明如下：一、示范文本的组成示范文本由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。（一）合同协议书示范文本合同协议书
2、共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务做出的原则性约定。通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和
3、争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1 .专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2 .合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3 .在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行
4、约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划。二、示范文本的性质和适用范围示范文本为非强制性使用文本。示范文本适用于房屋市政工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据示范文本订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。第一部分合同协议书发包人（全称）：长垣市芦岗乡人民政府承包人（全称）：河南弘之昌建筑工程有限公司根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就长垣市芦岗乡东河集村道路铺设项目工程施工及有关事项协商一致,共同
5、达成如下协议：一、工程概况1 .工程名称：长垣市芦岗乡东河集村道路铺设项目。2 .工程地点：长垣市芦岗乡o3 .工程立项批准文号：长交采2023CS039号。4 .资金来源：自筹资金o5 .工程内容：路基整形51062,铺设12Cin厚水泥混凝土路面2348m2,铺设15CITI厚水泥混凝土路面2758m2,铺设沥青混凝土路面5283m2.群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）。6 .工程承包范围：长垣市芦岗乡东河集村道路铺设项目（具体内容详见施工图纸及招标工程量清单）。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月Bo工期总日历天数：20天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日
6、期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合够标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）玖拾肆万捌仟元整（948000.OQ）;7 .合同价格形式：单价合同O五、项目经理承包人项目经理：高丽芳O六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同
7、文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1 .发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2 .承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3 .发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于年月一日签订。十、签订地点本合
8、同在长垣市芦岗乡人民政府一签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自签订合同之日一生效。十三、合同份数本合同一式陆份,均具有同等法律效力，发包人执旦份，承包人执一发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：1684（MQ法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码:地址：长垣市芦岗乡孟马路3号邮政编码： 453400法定代表人：蒋丙彦委托代理人：电话：电话:传真：/电子信箱：/开户银行：地址：林州市龙山东路34号邮政编码：456550法定代表人：李东亮委托代理人：传真：/电子信箱：/开户银
9、行：河南辉县农村商业银行股份有限公司城区支行账号：账号:第二部分通用合同条款执行GF-2017-0201通用合同条款第三部分专用合同条款1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：在本合同履行过程中双方书面确认的影响到合同实质性内容的通知、核定、会议纪要、签证、设计变更等文字或影像资料。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：/；资质类别和等级：/；联系电话：/;电子信箱：/；通信地址：O1.1.2.5设计人：名称：/;资质类别和等级：/；联系电话：/;电子信箱：/;通信地址：/O1. 1.3工程和设备1.1. 3.7作为施工现场组成部分的
10、其他场所包括：公用临建设施属于各个参建单位共同使用和拥有，所有单位应妥善保护及维护。1.1.3.10临时占地包括：/。1.3法律适用于合同的其他规范性文件：执行通用条款O1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行通用条款01.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的名称：/。1. 4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（D合同协议书：（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸
11、；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。1.6 图纸和承包人文件1.1.1 6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：正式开工前7天内；发包人向承包人提供图纸的数量：三套、电子版套；发包人向承包人提供图纸的内容：施工图、设计图、效果图。1.1.4 承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：包括但不限于施工组织总设计、施工方案、专项施工方案、施工进度计划;承包人提供的文件的期限为：开工前7天内；承包人提供的文件的数量为：式三份；承包人提供的文件的形式为：纸质版（如发包人需要，则提供电子版）；发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7H内O1.1.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约
12、定：准备一套图纸供甲方、监理检查、验收时皿1.7 联络1.8 .1发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2发包人接收文件的地点：长垣市芦岗乡人民政府；发包人指定的接收人为：O承包人接收文件的地点：林州市龙山东路34号；承包人指定的接收人为：高丽芳O监理人接收文件的地点：/;监理人指定的接收人为：/。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理
13、预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。1. 10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：该标段规划占地边界。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：执行通用条款.1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人.关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无
14、关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款O关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。1.1 1.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款01.13 工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：否。2 .发包
15、人2. 2发包人代表发包人代表：姓名：;身份证号：;职务：甲方代表;联系电话：;电子信箱：/;通信地址：庖O发包人对发包人代表的授权范围如下：1.施工监督：2.在监理人配合下工程价款洽商、索赔事项处理、现场签证手续办理：3.组织工程验收等。3. 4施工现场、施工条件和基础资料的提供4. 4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后3天内，5. 4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：三通一平。6. 5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：/O发包人是否提供支付担保：否。发包人提供支付担保的形式：/O3 .承包人3. 1承包人的一般义务(
16、9)承包人提交的竣工资料的内容：承包人承担施工项目的竣工验收、决算资料及竣工图；。承包人需要提交的竣工资料套数：三套。承包人提交的竣工资料的费用承担：乙方承担。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后1个月内。承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式.(10)承包人应履行的其他义务：发包人单独分包的工程，承包人负责指导竣工资料的编制、整理，并负责汇总并入单位工程竣工资料内交工。4. 2项目经理5. 2.1项目经理：姓名：高丽芳;身份证号：;建造师执业资格等级：市政二级;建造师注册证书号：豫；建造师执业印章号：豫；安全生产考核合格证书号：豫建安B(2核合；联系电话：;电子信箱：/;通信地址：;
17、承包人对项目经理的授权范围如下：按照要求选择和使用作业队伍，完善相关手续；主持项目经理部工作，组织制定施工项目的各项管理制度；组建项目经理部的组织机构，选择聘任管理人员，确定管理人员的职责；组织采购该项目所需的物资；协调和处理与该施工项目管理有关的内部和外部事项，负责代表承包人与发包人、监理人的沟通协调工作。关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项l三l经理不得少于每周1次在现场检查安排工作，执行项目经理每月在现场工作不得少于22天.承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：执行通用条款。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：在工程验收及各项项目检查时，项目经
18、理必须亲自到场，配合检查工作及督促检查后的整改工作。1.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：执行通用条款.1.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：执行通用条款。3. 3承包人人员4. 3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工7天内。5. 3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：执行通用条款.6. 3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条7. 3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：执行通用条款。承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：现场管理人员不给发包人代表请假而擅自离开现场，每次每人扣
19、除100O元履约保证金；施工方严格执行发包方相关规章制度。8. 5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。主体结构、关键性工作的范围：执行通用条款。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：/。其他关于分包的约定：/3. 5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：执行通用条款。3.6 工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：执行通用条款。3.7 履约担保承包人是否提供履约担保：不提供。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/4.监理人4. 1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：详见监理合同o关于监理人的监理权限：
20、详见监理合同o关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人提供办公用房，生活用房和办公设施监理人自备.4.6 监理人员总监理工程师：姓名：/；职务：/;监理工程师执业资格证书号：/；联系电话：/;电子信箱：/;通信地址：；关于监理人的其他约定：按监理合同。4.4 商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：(1) /；(2) /；(3) /O(5) 程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求：/。关于工程奖项的约定：/O5. 3隐蔽工程检查5. 3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前24小
21、时书面通知监理人。监理人不能按时进行检查时，应提前12小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：24小时。6.安全文明施工与环境保护6.1 安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按照国家有关规定进行安全文明施工。要求在施工期间无事故发生，若有事故均由施工单位承ILo6.1.4 关于治安保卫的特别约定：施工现场内的治安保卫工作由承包人承担。关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前3天提供施工场地治安管理计划。6.L5文明施工合同当事人对文明施工的要求：按照国家有关规定进行安全文明施工。要求在施工期间无事故发生，若有事故均由施工单位承担。6.1.6关于安全文明施工费支
22、付比例和支付期限的约定：执行通用条款。7.工期和进度IA施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：执行通用条款。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款。关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：发包人保证在承包人进场前7天内，三通平完成。关于
23、承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人必须保证在接到单位工程开工通知书的3天内，完全具备合同约定工作内容的施工条件。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起一90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用条款O7.5工期延误7.5.1因发包人原因导致工期延误（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因引起的工期延误，双方要进行书面确认，工期予以顺延。7.5.2因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方
24、法为：每延误一天，按合同金额的千分之一计算违约金。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：按国家相关规定执伍。2 .6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款.7 .7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：(1)执行通用条款;(2) /；(3) /O7.9提前竣工的奖励7. 9.2提前竣工的奖励：/o8 .材料与设备8. 4材料与工程设备的保管与使用9. 4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/o10. 样品11. 6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行通用条款。12. 施工
25、设备和临时设施13. 8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由乙方承担。9 .试验与检验1. 1试验设备与试验人员9. 1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：执行通用条款。施工现场需要配备的试验设备：根据需要，随时满足需要。施工现场需要具备的其他试验条件：/。10. 4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：执行通用条款。10 .变更10.1 变更的范围关于变更的范围的约定：1.发包人以书面形式提出的工程变更要求，作为变更依据，通知监理和承包人，变更需经签字、加盖公章后生效：2.承包人以书面形式提出的工程变更意见，经发包人、监理签署确认意见并加盖公章后生效：3.因
26、设计不完善、失误而引起的设计变更，由设计单位签发设计变更单后生效。4.监理工程师指令错误造成的变更。10.4 变更估价10.5 4.1变更估价原则关于变更估价的约定：1.工程设计变更与发包人签证工程量及价格同时认定且据实结算。确定的变更及签证价款随当期工程进度款同期支付2.施工中的设计变更、发包人做出的变更及工程洽商引起的分部、分项工程量增减，清单报价中已含的按清单报价据实调整：发包方清单漏项、错项及工程量清单中不含的变更及工程洽商按河南省建设工程工程量清单综合单价（2016版）相应定额及相关规定执行（按中标价和招标控制价的降幅比例让利），以上两种情况都没有的根据市场行情，经双方协商确认后作为
27、结算依据，据实结算。3.由于自然及社会因素造成的不可抗力原因而影响施工的，调整工期，不调整合同价10. 5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款O承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/O10.7暂估价暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：暂估价一览表。10. 7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。11. 7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。第3种方式：承包人直接
28、实施的暂估价项目承包人直接实施的暂估价项目的约定：执行通用条款。12. 8暂列金额合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用条款。11 .价格调整11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第一乙种方式对合同价格进行调整:第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定:第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定：/O专用合同条款承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过工%时，或材
29、料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过3%时，其超过部分据实调整。承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过3%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过3%时，其超过部分据实调整。承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过型时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：/。12 .合同价格、计量与支付12 .1合同价格形式1、单价合同。综合单价包含的风险范围：/Q风险费用的计算方法：
30、/O风险范围以外合同价格的调整方法：/Q2、固定总价合同。总价包含的风险范围：1、政策性调整；2、图纸会审纪要；3、招标人认可的设计变更（技术核定）和工程签证；4、发包方清单漏项、错项及实际工程量增减；5.乙方漏项的造价视为已含在其他清单项目中，不再增加。风险费用的计算方法：/Q风险范围以外合同价格的调整方法：/3、其他价格方式：无。13 .2预付款12.2.1预付款担保承包人提交预付款担保的期限：L预付款担保的形式为：/Q12.3计量12.3.1计量原则工程量计算规则：执行通用条款o12.3.2计量周期关于计量周期的约定：执行通用条款o12.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。1
31、2.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项（总价合同的计量）约定进行计量：/。12.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/O12.4工程进度款支付12.4.1付款周期关于付款周期的约定：工程开工，设备进场后预付合同价款的30%,工程竣工验收合格后付工程总造价的97%,剩余3%作为质量保证金，一年后无质量问题时支付。12.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：每次付款时，须提供发票、工程进度验收表。验收表由甲方、监理方、施工方签字认可。12.4.3进度付款申请单的提交（1）单价
32、合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按实际完成工程量提交.（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/o12.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：执行通用条款.发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款。（2）发包人支付进度款的期限：执行通用条款.发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：前15天内不予考虑，之后按中国人民银行同期同类贷款利率支付利息给承包人。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：/O3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。13 .验收和工程试车1. .1分部分项工程
33、验收1.1. .2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。2. .2竣工验收13. 2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。14. 2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书7天内。发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：执行通用条款。15. 3工程试车16. 3.1试车程序工程试车内容：执行通用条款O(1)单机无负荷试车费用由承包人
34、承担;(2)无负荷联动试车费用由承包人承担。17. 3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：执行通用条款O18. 6竣工退场19. 6.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书14天内.14 .竣工结算14.1 竣工结算申请承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内0竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款O14.2 竣工结算审核发包人审批竣工付款申请单的期限：执行通用条款O发包人完成竣工付款的期限：执行通用条款o关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。14.4 最终结清14.5 4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：四份。承包人提交
35、最终结算申请单的期限：执行通用条款。14.6 4.2最终结清证书和支付(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：执行通用条款。(2)发包人完成支付的期限：执行通用条款o15 .缺陷责任期与保修15. 2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：12个月o15.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：扣留.在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。15.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式:（1）质量保证金保函，保证金额为：执行通用条款；（2）JL%的工程款；（3）其他方式：/。15.3.2质量保证金的扣
36、留质量保证金的扣留采取以下第二种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:执行通用条款。关于质量保证金的补充约定：执行通用条款o15.4保修15.4.1保修责任工程保修期为：12个月，详见工程质量保修书.15.4.3修复通知承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：L属于保修范围和内容的项且,承包人应在接到修理通知之日后立即内派人修理，乙方不派人保修的,发包人可委托其他人修理，费用从质量保修金中扣除。2.发生紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故
37、现场抢修，非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发包人承担。16.违约16.1发包人违约16.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：执行通用条款O16.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：执行通用条款o（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行12.4.4条款o（3）发包人违反第10.1款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：执行通用条款。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点
38、变更等情况的违约责任：执行通用条款O（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用条款O（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用条款O（7）其他：执行通用条款o承包人按16.Ll项（发包人违约的情形）约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。1. .2承包人违约16. 2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：执行通用条款。17. 2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：执行通用条款。18. 2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条O发包
39、人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方协商确O17 .不可抗力17.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：_执行通用条款。17.4 因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。18 .保险18.1 工程保险关于工程保险的特别约定：执行通用条款O关于其他保险的约定：执行通用条款O承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：执行通用条款O18.7 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款20.争议解决1. .3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。20. 3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/o选定争议评审员的期限：/o争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/O21. 3.2争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：/o22. 4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决:(1)向新乡市仲裁委员会申请仲裁；(2)向/人民法院起诉。
