《管道施工设备安装合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管道施工设备安装合同.docx（3页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、管道施工设备安装合同甲方：XXX省地矿建设工程（集团）有限公司XXX分公司乙方：XXXXXX建设工程有限公司甲乙双方经过友好协商，就温泉循环利用与综合利用项目施工中热力工程、给排水工程安装达成如下条款：一、工程范围1、实施地点：XXX市温泉镇。2、施工及安装内容热力工程、给排水工程中管道施工、设备安装、蝶阀阀门安装、管道保温、管道支架安装等。具体工作内容见清单。3、施工说明相关部分质量的说明：严格按照设计图纸施工，符合相关行业或国家标准。管道施工设备安装、打压试漏、配合调试。二、工程的验收1、验收的依据：甲方提供的图纸、技术资料的要求。2、验收合格的条件：热力、给排水工程（清单内容）平稳运行。
2、三、工期现场具备施工条件后60天内完成施工安装。具体开工日期以书面通知为准。因甲方或业主原因造成无法施工，工期顺延；遇到不可抗拒的自然因素，工期顺延；若因乙方原因造成工期延误，每延迟一天罚款500元。四、费用：总费用：1248259.997元（大写：人民币壹佰贰拾肆万捌仟贰佰伍拾玖元玖角玖分柒厘）。五、付款方式：按进度支付施工费，完成总合同额的40%时支付至合同额的30%,完成总合同额的80%时支付至合同额的60%,施工全部完成付至合同额的85%；调试完成支付至合同额95%,其余5%为质保金，交工验收一年内付清。每次付款前乙方必须给甲方开具等额的增值税专用发票（3%）o六、甲方的权利和义务1、
3、提供施工所需的图纸资料，安装完成收回所有图纸资料；2、提供安装所需的主材，监督主材的使用情况，发现浪费处以十倍的罚款；3、指派相关技术人员提供现场指导；4、指派工程管理人员对现场施工进行监督；5、发现施工质量和安全问题有权勒令停工整顿；6、保证施工用水、用电的供应。七、乙方的权利和义务1、必须按照设计图纸及甲方的技术要求进行制作和安装；2、负责工程范围内所有制作安装的实施，保证施工进度和施工质量；3、负责工具及甲方现场材料的安全保卫工作；4、提供安装所需的消耗材料（包括氧气、乙快、焊条及磨光片等）及施工时的吊装费；5、差旅、保险、食宿自理；6、负责给乙方劳务人员购买人身意外保险和劳保用品；7、
4、开工前必须提供详细的施工组织、施工计划、质量保证措施和安全管理措施;8、遵守甲方和业主的相关规定，爱护甲方和业主的财产；9、领取主材必须履行出库手续，对安装所需的主材必须提前七天给甲方项目部报计划；10、由乙方原因出现的安全事故，由乙方完全承担；11、安装时保持施工现场清洁卫生，每天施工完成后，及时清理施工现场，废料放在甲方指定地点；12、施工现场的工具摆放整齐、工具安全性能符合甲方及业主的要求。八、争议的解决本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向甲方所在地法院管辖。九、本合同双方代表签字、盖章后生效。十、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。
