《北京市建设工程施工合同第一实验小学.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北京市建设工程施工合同第一实验小学.docx（25页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、北京市建设工程施工合同（小型工程本）发包方：北京市通州区第一试验小学承包方：北京城乡一建设工程工程名称：北京市通州区第一试验小学加固工程工程地点：北京市通州区第一试验小学校内承包方式：包工包料质量等级（优良或合格）：合格工程承包造价（大写）：壹佰壹拾万柒仟肆佰陆拾伍元伍角伍分：1107465.55元贴印花税票处合同协议书建设单位：北京市通州区第一试验小学承包单位：北京城乡一建设工程依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法与其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和恳切信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。1、工程概况工程名称：北京市通州区第一试验小学加固工程工程地
2、点：北京市通州区第一试验小学校内工程内容：见北京市通州区教化委员会下属中小学抗震加固工程描述与施工图群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：财政拨款2、工程承包范围承包范围：同招标内容3、合同工期开工日期：2009年月日竣工日期：2009年月日合同工期总日历天数天。4、质量标准工程质量标准：合格5、合同价款金额（大写）：壹佰壹拾万柒仟肆佰陆拾伍元伍角伍分（人民币）：1107465.55元其中：平安防护与文明施工措施费：元6、组成合同的文件6.1组成本合同的文件包括：(1)本合同协议书(2)中标通知书(3)投标书与其附件(4)本合同专用条款(5)本合同通用条款(
3、6)标准、规范与有关技术文件(7)招标图纸(8)工程报价单6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。7、本协议书中有关词语含义与本合同通用条款中的定义相同。8、承包人向发包人(建设单位)承诺依据合同约定施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。9、发包人(建设单位)向承包人承诺依据合同约定的期限和方式支付合同价款与其他应当支付的款项。10、合同生效10.1合同订立时间：2009年月日10.2合同订立地点：通州区教化委员会10.3本合同双方约定.签字盖章后生效。发包人：通州区(盖章)承包人：（公章)地址：地址：法定代表人：(签章)法定代表人：(签章)托付代理人：(
4、签章)托付代理人：(签章)开户银行:开户银行:帐号:帐号:邮政编码:邮政编码:通用条款运用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的建设工程施工合同（示范文本）（1999-0201）合同专用条款一、词语定义与合同文件2 .合同文件与说明依次合同文件组成与说明依次:（1）本合同协议书；（2）依标通知书；（3）本合同补充条款（4）本合同专用条款；（5）招标文件；（6）本合同通用条款；（7）图纸；（8）投标书与其附件；（9）标准、规范与有关技术文件;除非另有约定，在合同订立和履行过程中，双方签署、签发、签收的与本合同订立和履行有关的协议、信函、纪要、备忘录等均构成合同组成部分，其优先说明
5、依次应视其内容与其它合同文件的相互关系而定。3 .语言文字和适用法律、标准与规范3. 1本合同运用汉语。4. 2适用法律和法规须要明示的法律、行政法规：国家有关法律、法规和北京市有关法规、规章与规范性文件，均对本合同有约束力。5. 3适用标准、规范适用标准、规范的名称：按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。如上述标准、规范有冲突，则承包人应按规定较严格的标准执行。所发生的购买标准、规范的费用，由承包人自行担当。4.图纸4.1 发包人向承包人供应图纸日期和套数：发包人发出中标通知书后10日内向承包人供应施工图3套。4.2 发包人对图纸保密要求：未经发包人允许，承包人不得将本工程的设
6、计资料进行修改、复制、描绘或供应应第三方运用，也不得作为非本工程所属的其它工程建设之用。二、双方一般权利和义务5.工程师5.2监理单位委派的工程师姓名：职务：发包人托付的职权：在建设工程托付监理合同中予以明确，并将监理合同副本供应应承包人一份。须要取得发包人批准才能行使的职权：本合同约定，全部由监理工程师发出的书面通知、指示、同意、批准、证书、确定与其他通讯联络，只要与本工程的合同价格、款项支付、计量、计价、工期延长、建筑运用功能、分包人和供应商的选择有关，须事先经过发包人的审核与批准，并有发包人代表或其合法授权人的签字，方可成为双方有合同约束力的文件。5.3发包人派驻的工程师姓名：职务：职权
7、：全权处理工程施工有关事宜。本合同约定，在必要时发包人派驻的工程师可干脆向承包方发出任何书面通知、指示、同意、批准、证书、确定与其他通讯联络，应同时抄送一份副本给监理工程师。当发包人派驻的工程师和监理工程师各自的任何书面通知指示、同意、批准、证书、确定与其他通讯联络之间出现冲突、冲突、或不一样时，发包人的确定应是最终的、权威的和具有约束力的。7 .项目经理姓名：职务：8 .发包人工作8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：(1)施工场地具备施工条件的要求与完成的时间：已完成。(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：已接至施工现场，全天供应。(3)施工场地与
8、公共道路的通道开通时间和要求：已满翻料运输君都J正常彳科更要求。(4)工程地质和地下管线资料的供应时间：地勘报告已随招标文件发出，地下管线资料开工前5天供应。(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：在开工前完成建设工程施工许可证。(6)水准点与座标限制点交验要求：开工前一周在现场供应，并进行现场交验。(7)图纸会审和设计交底时间：承包方!嫡图纸后7天内，由发包组织图纸与交底。(8)协调处理施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物爱惜建筑)古树名木的爱惜工作：执行本合同补充条款。(9)发包人托付承包人办理的工作：另行约定。9 .承包人工作9.1 承包人应按约定的时间和要求
9、完成以下工作：承包人应当依据合同实施工程。承包人应供应可能须要的全部的监督、劳力、材料、生产设备和承包人设备。(1)应供应支配、报表的名称与完成时间：在收到施工图后14天内向发包人提交工程总进度支配、材料设备进场支配，(2)担当施工平安保卫工作与非夜间施工照明的责任和要求：依据工程须要承包人应依据建设行政管理部门和相关部门的要求与工程须要，自费担当这些工作(如警卫等)和供应相应设施(如照明、围栏、护板等),以爱惜公共平安，并供应便利。(3)向发包人供应的办公和生活房屋与设施的要求：在施工现场范围内为监理工程师无偿供应1间办公室(每间1520平米)向发包人供应2间办公室(每间1520平米)，并安
10、装办公用水用电设施与通讯线路，费用含在投标报价中。发包人有权与承包人合用其会议用房。(4)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续:执行合同补充统。(5)已完工程成品爱惜的特殊要求与费用担当：承包人负责对已完工程与到场的全部材料和设备的爱惜工作，如在爱惜期间损坏承包人应自费予以修复，而由此产生的工期延误则不予顺延。(6)施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物爱惜建筑)、古树名木的爱惜要求与费用担当：执行本合同补充条款。(7)施工场地清洁卫生的要求：保证施工场地清洁卫生符合地方有关规定，承包人派专人负责并达到建委文明平安工地要求。(8)双方约定承包人应做的其他工作：承包
11、人不得将全部工程分包。未经发包人同意，承包人不得分包工程的任何部分；承包人负责补遗工作：假如任何未明显属于本工程承包的工作范围，但未以文字形式明确约定为属于任何指定分包人的工作范围，也未在本合同中以文字形式明确约定为属于承包人自行完成的工作范围，此类工作应由承包人作为本工程承包责任和义务自行完成。此部分内容在报价中自行考虑。三、施工组织设计和工期10 .进度支配10.1 承包人供应施工组织设计(施工方案)和进度支配的时间：承包人应在收到中标通知书之日的14天内，按监理工程师同意的格式和详细程度，向监理工程师提交一式六份完整的施工组织设计和工程进度支配，以获得监理工程师的批准。无论监理工程师何时
12、须要，承包人还应以书面形式提交份为保证该进度支配而拟接受的方法和支配的说明，以供监理工程师参考。且不应对随投标文件提交的工程进度支配（假如有）做实质性变动，而是对其的进一步细化。无论何时，假如监理工程师认为工程的实际进度与已经取得批准的进度支配不符，承包人应依据监理工程师的要求提交一份经过修订的进度支配，以显示为保证工程按期竣工而对原进度支配所做的修改。承包人应实行任何必要的和适当的措施来保证工程依据批准的进度支配或依据在承包人没有任何合理的理由要求延长工期的状况下，在任何时候假如监理工程师认为工程或工程的任何区段的施工进度不符合已经取得批准的进度支配，或不符合经过修订的进度支配，或不符合竣工
13、期限的要求，则监理工程师应将此状况通知承包人，承包人应在监理工程师的同意下，立刻实行必要的措施，加快工程进度，以使其符合竣工期限的要求。承包人无权要求为实行这些措施支付附加费用。假如为此承包人认为有必要在夜间或节假日进行任何工作，则发包人应帮助承包人办理任何必要的许可。工程师确认的时间：收到后7天内予以确认。四、质量与验收17.隐藏工程和中间验收17.1 双方约定中间验收部位：执行国家规范要求；19.工程试车19.5试车费用的担当：执行通用条款五、平安施工承包人遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退平
14、安隐患，确保工程事故为零。平安目标：无重大伤亡与平安事故。承包方对施工现场平安负全责，不允许出现任何平安问题。岗位人员要求：按北京市有关规定执行。责任规定：发生重大伤亡与其他平安事故，承包方应按有关规定立刻上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由承包方担当发生的相关费用。由此造成的工程质量与工期影响均由总承包方负责。承包方应对其在施工场地的工作人员进行平安教化，并对他们的平安负责。并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查。六、合同价款与支付23合同价款与调整23.2合同形式：固定总价合同。24 .工程预付款发包人向承包人预付工程款的时间和金额或拨付合同价款总额的比例：发包方
15、与承包方签订承包合同后10日内，发包方向承包方拨付合同价款60%的预付款，含平安爱惜、文明施工措施费25 .工程量确认25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日前向发包人提交已完成工程量报告一式五份。26 .工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：合同签订后10日内（详细按政府选购资金拨付程序进行），招标人向中标人支付合同价60%的预付工程款；工程竣工验收合格后招标人向中标人支付合同价的30%,待工程验收合格质保期满之后支付合同价的10%履约保证金。施工过程中办理的变更、洽商引起造价的调整，经监理工程师与发包方（含审计项目组）确认后，可作为工程进度款支
16、付基数，经确认后，单项子目增减额在1500元以内的变更、洽商仅作为技术洽商。七、材料设备供应28 .承包人选购材料设备28.1 承包人选购材料设备的约定：必需按设计图纸的技术要求和有关标准要求进行选购，选购材料、设备的规格、质量不符合要求时，由承包人担当责任。八、工程变更1 9.1发生下列状况发包人与承包人另行办理工程变更，调整合同价款：（1）招标单位供应的地下管网、地下构筑物与障碍物等资料与现场实际状况不符，而引起的工程处理费用。（2）发生运用功能变更而引起的工程变更。(3)经发包人(含审计项目组)同意，设计单位与现场监理工程师现场签认的经济洽商。31 .确定变更价款：删除通用条件中的本款3
17、1.1至31.5条，按如下约定：(1)进行调整工程价款的调整原则：(2)如发生减项照实做减帐。凡属合理变更，承包方均不得拒绝或拖延执行。(3)保证合同双方的工作效率，承包人应保证递交给监理工程师的对任何变更的计量和计价的精确性和合理性。九、竣工验收与结算32 .竣工验收32.1 承包方供应竣工图的约定：工程竣工后1个月内，承包方向发包方免费供应完整合格的竣工图纸与竣工资料各两套。必需保证符合北京市城建档案馆规定要求和北京市规定的要求。32 .6中间交工工程的范围和竣工时间：执行“通用条款”17.1款。33 .竣工结算：(1)工程竣工后1个月内，承包方向发包方供应完整合格的竣工图纸与竣工资料二套
18、，竣工结算资料、结算书等三份，电子版两套。(2)工程竣工结算时，发包人暂扣承包人合同价的10%,作为工程质量履约保证金，按工程质量保修书约定，保修期满后工程无质量问题，将保修金返还给承包人。(3)承包人必需实事求是地进行竣工结算报价，不应存在虚报现象,竣工报价经评审后，发生的中介服务费分别由双方共同负担，评审额按费率记取后由建设单位负担，审减额按费率记取后由施工单位负担。(4)按招标须知原则，除招标文件单独说明外，招标范围包含图纸标注全部内容，如对招标文件或图纸有不清的地方，应与时书面告知招标人并要求招标单位答疑。如投标过程中，投标人未对招标文件或图纸不清楚提出疑义，则视为投标单位的投标报价中
19、已包含了招标范围所涵盖的全部内容与招标图纸所描绘的工作项目。投标单位在中标后因此而提出的增加费用，发包方一律不担当。(5)凡是与本工程有关的设计变更、修改图纸(除专业性整系统换图外)均以招标图纸为基础，以洽商形式办理，洽商中应逐项干脆明示设计变更、修改图纸中增减的内容与相对应的变更图纸号。在签订施工合同后，如遇针对招标图纸有专业性的整体换图，则由招标人托付通过招标评比出的有甲级资质的编标单位编制标底进行议标处理。(6)在施工过程中，施工方要确保对施工现场四周的建筑物、构筑物、古树名木、地下管线、道路等进行爱惜，爱惜费用与施工中承包方爱惜不当而发生的任何经济损失由承包人担当。(7)本工程施工场地
20、条件已具备，发包人不再担当降噪、扰民、二次搬运以外的材料倒运、窝工等费用。投标人在招标人组织的工地踏勘时应充分了解工地位置、四周状况、道路、储存空间、装卸限制与任何其他足以影响承包价的状况。任何因忽视或误会工地状况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。14 .招标文件中暂估价和暂定金额览表所约定的材料、设备与工作内容，经发包方、监理方共同确认的分包、供货厂家，承包方应与时签订并履行合同。承包方不得以任何方式变相提高材料、设备价格。承包方与分包方或厂商签订的合同，复印件送监理方和发包方，以便监督执行。对弄虚作假索要回扣并有意拖欠货款，不正常履行订货合同者，发包方有权对承包方进行相应惩处。15 .
21、承包人自行担当缺陷责任期之前发生的完善和修补缺陷的全部相关费用。16 .未经发包方许可，承包方随意更换项目经理与技术负责人，即为违约并从工程款中扣除违约金5万元，此违约不包括发包人和监理工程师认为上述人员不适合本项目的状况。17 .项目经理与技术负责人全程服务本工程，正常工作期间，技术负责人次不到岗罚款2万，二次不到岗罚款8万；项目经理次不到岗罚款5万，二次不到岗罚款15万，三次不到岗有权责令施工单位撤出工程现场。十、违约、索赔和争议35 .违约35.1 本合同中关于发包人违约的详细责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应担当的违约责任:执行通用条款本合同通用条款第26.4款约定发包人
22、违约应担当的违约责任：_&红通用条款本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应担当的违约责任：执行通用条款双方约定的发包人其他违约责任：芨35.2本合同中关于承包人违约的详细责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应担当的违约责任:执行通用条款。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应担当的违约责任：执行通用条款。37 .争议37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：可以协商和解或要求有关主管部门调解，当事人不情愿调解或和解、调解或和解不成向北京市仲裁委员会提出仲裁申请。十一、其他38 .工程分包本工程不得分包。39 .不行抗力39.1双方关于不行抗力的约定：执行通用条款第3
23、9.1款。40.保险40.1本工程双方约定投保内容如下：农夫工工伤保险依据京劳社工发2006138号、177号文,合同价款中已含。41.担保41.3本工程双方约定担保事项如下：发包人向承包人供应履约担保，担保方式为：无承包人向发包人供应履约担保，担保方式为：无双方约定的其他担保事项：无46.合同份数46.1 双方约定合同正、副本份数：正本两份，副本肆份，共陆份。47补充条款1.进行调整工程价款的调整原则：见合同条款2 .如发生减项照实做减帐。凡属合理变更，承包方均不得拒绝或拖延执行。3 .招标文件中所列的暂定金额、暂估材料、暂估设备价格，结算时依据发包方、承包方、设计、监理有关方共同确认的价格
24、调整材差和税金。4 .需办理确认价格手续的事项必需在施工过程中与时办理，否则不予调整差价。5 .承包方应与监理工程师合作和协作，在任何变更发生后个月内对相关变更做初步的计量和计价。6 .保证合同双方的工作效率，承包方应保证递交给监理工程师的对任何变更的计量和计价的精确性和合理性。7 .保修金的预留、返还方式：7.1 发包方将预留履约保证金作为承包人在建设工程责任期内对工程出现的缺陷进行修理。发包方将此项保修金作为专项资金，不得用于投资或挪用。缺陷责任期满后工程无质量问题返还履约保证金。7.2 保修金预留比例、期限保修金（履约保证金）按工程合同总价的10%预留，期限为24个月。7.3 保修金是否
25、计付利息：否7.4 缺陷责任期的期限与计算方式：不适用.7.5保修金预留、返还与工程修理质量、费用等争议的处理程序：可以协商和解或要求有关主管部门调解，当事人不情愿或和解、与调解或和解不成的，向北京仲裁委员会提出仲裁申请。7 .6缺陷责任期内出现的缺陷的索赔方式：如承包方在缺陷责任期内对出现的工程缺陷不能按发包方约定的时间内修理或不能修理至发包方满意，发包方有权责成另外的施工单位予以修理，但该费用则从承包方的履约保证金中予以扣除，并由承包人担当违约责任与连带损失。8 .承包方必需实事求是地进行竣工结算报价，不得存在虚报现象。9 按招标须知原则，施工中承包方因图纸不清而再次提出问题，所引起的增加
26、费用，发包方一律不担当。18.通用条款与专用条款不符时按财建2004369号文执行。合同双方确认，本协议书与本协议书约定的其他合同文件组成部分中各项约定都是通过法定招投标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和乙方投标文件实质性内容不一样的条款，假如存在任何此类不一样的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。在本协议书与本协议书约定的其他合同文件的组成部分之外，合同双方不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。假如存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。建筑工程质量保修
27、书发包人(全称)：北京市通州区第一试验小学承包人(全称)：北京城乡一建设工程发包人、承包人依据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修方法，经协商一样，对北京市通州区第一试验小学加固工程鉴订工程质量保修书。1、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，依据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，担当本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、卫生间、房间和外墙防渗漏，供热和冷系统，电子管线、给水管道、设备安装和装修工程，以与双方约定的其它项目。详细保修的内容双方如下：2、质量保修双方依据建设工程质量管理条例与有关规定，约定本工程的质
28、量保修期如下：(1)地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理运用年限；(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的渗漏为&年(3)装修工程为_年；(4)电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；(5)供热与供冷系统为_2_个采暖期、供冷期；(6)住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；(7)其它项目保修期限约定如下：质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。3、质量保修责任（1）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在保修范围通知书之日起7日内派人保修。（2）发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知书后，应当立刻到达事故现场抢修。（3）对涉与结构平安的质量问题，应当依据房屋建筑
29、工程质量保修方法的规定，立刻向当地建设行政主管部门报告，实行平安防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。（4）保修完成后，由发包人组织验收。4、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任人担当。5、其他5.1双方约定的其他工程质量保修事项。5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方与施工合同一并签署，作为施工合同附件，其有效期至保修期满。5.3本工程质量保修书书一式陆份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份，二份交教委审计科备案。发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人:（签章）法定代表人：（签章）托付代理人：年 月 日托付代理人：年
30、 月 日工程建设项目廉政责任书工程项目名称：北京市通州区第一试验小学加固工程工程项目地址：北京市通州区第一试验小学校内建设单位（甲方）：北京市通州区第一试验小学施工单位（乙方）：北京城乡一建设工程为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正值利益的违法违纪行为，爱惜国家、集体和当事人的合法权益，依据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。第一条甲乙双方的责任（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以与廉政建设的各项规定。（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，
31、自觉按合同办事。（三）业务活动必需坚持公开、公允、公正、诚信、透亮的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获得不正值的利益，损害国家、集团和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。（FI）发觉对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应与时提示对方，情节严峻的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、宝贵物品和好处费、感谢费等。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（）不准要求、示意和接受乙方
32、和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作支配以与出国（境）、旅游等供应便利。（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、消遣等活动。（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参加同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位举荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。第三条乙方的责任应当甲方保持正常的业务交往，依据有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：（一）不准以任何理由向甲方、相关单位与其工作人员索要、接受
33、或赠送礼金、有价证券、宝贵物品和回扣、好处费、感谢费等。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（三）不准接受或示意为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作支配以与出国（境）、旅游等供应便利。（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、消遣等活动。第四条违约责任（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据管理权限，依据有关法律法规和规定赐予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据管理
34、权限，依据有关法律法规和规定赐予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立刻生效。第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该g项目竣工验收合格时止。第七条本责任书一式陆份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份，二份交教委审计科备案。甲方单位：（盖章）法定代表人：（签章）托付代理人：地址：年 月曰甲方监督单位（盖章）年 月 日乙方单位：（盖章）法定代表人：（签章）托付代理人：地址：年 月曰乙方监督单位（盖章）年 月 日建筑施工平安责任书为了加
35、强学校内建筑施工平安工作的目标管理，做到依法施工，确保施工平安，项目单位（甲方）与各施工单位（乙方）签定建筑施工平安管理责任书。第一条在校内施工的各施工单位与其工作人员必需遵守本规定。其次条施工队进驻前将施工队的基本状况（施工项目负责人、拟进入学校施工人数与相关状况）报学校备案，学校负责向施工队宣讲学校各项有关规章制度。第三条施工队进校后，施工队负责人要与时将施工项目、人员名单、住宿状况等向学校备案；同时，必需制定相应的施工现场平安保卫工作措施，依据详细状况支配值班人员并将名单和联系备案。在施工过程中如人员发生变更，施工队要与时做登记变更。第四条施工队用人要坚持先审后用的原则，对没有身份证或相
36、关证明的人员一律不准运用。更不得招收来历不明、底细不清的人员进队驻校施工。第五条用工单位与施工队负责人，要经常对施工人员进行法制教化和校纪校规的宣扬教化。要求施工人员在校施工期间遵遵遵守法律律律法规，遵守校规校纪。施工临时住宿场所不许留宿他人，不得运用不符合要求的电器和取暖用具，严禁酗酒、赌博。第六条施工队负责人要对施工工地和施工人员的平安工作负全责。第七条施工现场的各项防火措施要符合学校保卫部门与上级消防机关的要求，确定各级防火责任人和义务消防人员。施工现场易燃、易爆、剧毒物品必需专库限量储存，并禁止在库房内运用电炉等电器设备，要支配专人值班看管。施工场地要留出足够的平安通道。施工时需动用明
37、火的应坚持审批制度，并要有专人负责，避开火灾的发生。第八条施工队要看护好施工现场的机器设备、建材等物资，严防被盗、破坏和其他灾难事故的发生。第九条施工人员的生产要符合施工平安操作规范，高空作业等紧急工种要有与之适应的劳动爱惜措施。进入施工现场必需配戴平安帽，以防意外事故的发生。在有可能伤与路人的施工部位，要搭建防护措施。对危旧电线改造项目和施工临时用电，施工单位必需选用有资质的电工进行施工，持证上岗。决不允许无证人员从事电气线路改造，更要防止私接乱接电线，做好防触电工作。第十条施工队应当确定一名或多名负责平安保卫的人员，在施工队的领导和学校保卫处的指导下开展工作。负责本队的防火、治安、防电、防雷、交通等详细事项。第十一条在校施工队与施工人员应当遵守本方法与双方签署的建筑施工平安责任书的有关内容。对违反本规定的，教委将视情节赐予惩处，对违反国家法律、法令、法规的，由司法部门依法处理。凡施工单位违反操作规定和责任书要求，造成平安事故的一律由施工单位负责。第十二条本责任书一式陆份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份，二份交教委审计科备案。甲方：北京市通州区（签章）乙方:（签章）负责人:年 月曰负责人:年月曰
