《玻璃不锈钢采购施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《玻璃不锈钢采购施工合同.docx（13页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、编“玻璃不锈钢采购施工合同项目名称：x)L_甲方：_xx方：玻璃不锈钢采购施工合同合同编号：甲方（买方）：XX住址：XX法定代表人：XX乙方（卖方）：XX住址：XX法定代表人：XX经甲、乙双方友好平等协商，本着诚实信用、互惠互利原则，特制订本合同，以资共同遵守。第一条工程概况和内容1、工程名称：XX2、工程地点：XX3、工程承包范围：XX4、承包方式：依据施工图纸，乙方以包工包料、包施工机具、包工期、包质量、包安全施工、包文明施工的形式负责本工程施工。现场代表：甲方委托授权XX为驻现场全权负责人,负责本合同履行过程中的一切相关事宜。乙方委托授权XX为驻现场全权负责人，负责本合同履行过程中的一切
2、相关事宜。第二条合同价款序项目名称规格型号单位数量单价小计备注1百叶玻璃隔断双层玻璃，中空夹百叶Hl2300510XX30002银镜（含磨边）6mmm254XXO81003拉丝不锈钢1.2mm乱纹、玫瑰金11l27147033370材料总价款：（RMB:XX元）大写：圆整注：1）以上价格包含：a）加工、包装、运输及安装所需的材料及相关辅料，人工，机械及施工和加工损耗，运榆、搬运、卸货费用、市场差价、成品保护费用，所有间接费、综合费率、保险、利洞和政府应征收的一切税费及必须的加班费以及乙方供应合格产品直至安装完毕涉及的一切其他必要费用。b）主要材料的各项检测等费用。C）以上单价包含4%的安装费，
3、如不需安装的部分按扣除。（可选项）2）本合同价格为固定单价，凡为完成合同文件规定的工作内容的所有费用已包干在上述固定单价之内。在该合同履行期间不做任何调整。3）合同总价款为暂定价款，最终结算总价款以甲方出具的半成品最终结算单为准。4）因施工现场实际需要，甲方有权调整数量，若工程量有增减，以甲方验收合格工程量计算但单价不变。生产前或生产过程中项目有变更，可参照同类产品单价，但须甲乙双方协商一致，并签订补充协议。乙方应按照甲方确认的数量供货，若乙方实际供货数量超过甲方确认的数量，则甲方仍按照其确认的数量及价款予以结算，对于多供货部分，甲方有权拒收并且由乙方自行运回，产生的费用由乙方承;若乙方实际供
4、货的数量少于甲方确认的数量，甲方有权要求乙方补足或者按照实际接收的数量结算，合同单价不做调整。5）甲方根据报价清单确认品牌、规格、产地的产品，若无甲方事前书面认可，乙方不得自行变更或改用其它品牌的产品。若乙方自行变更，视为乙方根本性违约，甲方有权拒绝接收或拒绝支付合同价款，并可追究乙方的违约责任，违约金按照合同总价的30%计算。6）标的物的数量以经甲方验收合格的实际工程量为准。第三条工程质量1、本工程质量达到国家质量评定合格标准，或按照甲方与业主（或总包人）所签订承包合同相应质量条款履行，两者不一致的，以质量标准约定较高者执行。2、乙方必须严格按国家有关标准、规范和设计要求以及成品质量符合以上
5、玻璃制品质量标准不得低于国标浮法玻璃GBXX614-1999及建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃GBXX763.2-2005的规定要求；施工安装满足GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范的规范要求。所用胶粘剂有害物质含量满足室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量GB18583-2001的规定要求，要求玻璃厚度纹理材质按业主签认样品执行，施工安装满足GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范甲方的指令施工，因乙方原因使工程质量达不到约定的质量标准，乙方应立即返修整改，一切返修费用由乙方承担。乙方所施工项目竣工验收合格并不免除乙方因工程存在内在质量问题、施工不符合规范要求或有其
6、它质量瑕疵应承担全部责任(包括并不限于在质保期满后负责进行更换、重做或维修)。3、本工程以施工图纸附件、作法说明、设计变更为质量验收标准。其中：本按照双方商定的要求执行，具体与现场样板一致，符合甲方及设计要求。4、中间验收、竣工验收(1)基层施工完成后，乙方通知甲方进行中间验收，待甲方确认后，方可进入面层施工。如乙方未经甲方确认而擅自进行面层施工的，甲方可要求乙方返工,并每发现一次，承担单项总价项的违约金。(2)安装完成后双方应及时办理验收手续。若验收不合格或未达到甲方与业主(或总包人)所签定的承包合同约定的相应质量标准的，其返工费用由乙方承担，造成甲方施工项目工期等损失的，全部由乙方承担。5
7、、完工工程的成品保护：施工未经验收或未正式交付使用的工程，由乙方按甲方或业主方要求负责保护，如出现损坏的必须立即修复，有关费用由乙方承担。6、质量保修：(1)保修期及保修期起算日期按甲方与业主(或总包人)签定的合同约定执行，在保修期内出现属乙方项目的质量问题，乙方必须自接到维修通知后驾小时内派人提供免费维修。(2)若乙方经通知后不在限期内完成维修，甲方有权安排其他厂商或人员进行维修,并承担该次保修项目费用20%的违约金，相关费用甲方有权在应付款项中予以扣除。非乙方保修责任的维修成本，由双方协商而定。第四条工期1、乙方于20XX年2QL月XX日前送货到施工现场并开始安装，于20XX年或月组日前施
8、工完毕通过验收。2、主材分批、分区域到货、安装的时间按下表约定:批次名称或区域到货时间到货比例安装完成时间第一次玻璃不锈钢施工区域20XX年_月XX日100%20XX年XX月XX_9第二次年月日_%一年月日3、乙方在20XX年欧月XX日前编制施工组织设计，生产进度表，提交甲方审定。4、乙方须在发货日的前三天将装车清单、车牌号（照片）、承运人联系方式以书面或电子邮件形式告知甲方及相关人员。5、乙方供货及安装周期必须满足甲方的工程进度要求，且不得超过甲方与业主（或总包人）签定的承包合同所约定的工期节点。若根据实际情况需调整本承包工程的工期，由甲方向乙方发送书面文件，乙方若有异议应在收到后四十八小时
9、内书面提出，若未提出，视为已同意新的工期进度安排。6、如遇抢工项目，乙方应无条件服从甲方方的抢工调配，在抢工期间，在人、财、物上全力保障，确保抢工的顺利实施。如经查实消极怠工的，将处以壹万元以上的经济处罚。7、如有工程变更或工程量增减，双方再行协议工期，但应考虑乙方的生产状况及生产周期。8、因乙方原因工程不能按合同工期或超出经甲方同意顺延的工期竣工，每逾期一天，乙方应承担如下违约责任：按合同价款型向甲方支付违约金并承担包括且不限于甲方因此而遭受的装饰工程发包人给予的任何处罚和违约索赔。第五条交货方式及地址1、交货方式:劈2、交货地点：XXX第六条验收的标准/方法1、单项工程安装完成，经甲方验收
10、合格后5个工作日内乙方向甲方提交单项结算资料，向甲方申请办理半成品中间验收单。半成品中间验收单经甲方项目主管工长、质量员、商务、项目经理、及公司采购中心负责人确认后作为工程进度款支付依据。2、合同内所有项目安装完成，经甲方验收合格后7个工作日内乙方须向甲方项目部提交完整的结算资料，并向甲方申请办理半成品最终结算单。半成品最终验收单经甲方项目主管工长、质量员、商务、项目经理、及公司采购中心负责人确认后作为合同最终结算依据。3、数量指定验收人：m4、质量指定验收人：XXX,唯质量验收人在乙方提交的半成品中间验收单上签字确认，方视为该分部分项工程质量验收通过。5、质量异议期间(1)甲方在验收过程中，
11、如果发现工程质量不符合合同约定，应在工工作日内向乙方书面提出异议，并妥为保管。乙方须在-L工作日内书面回复甲方提出的质量异议，否则，视为乙方同意按照甲方意见处理。(2)质保期：乙方承诺提供不少于_24_月的质量保证期(自业主向甲方颁发整体工程竣工验收证明文件之日起算)。第七条货款支付及竣工结算1、本合同签订生效无预付款。2、甲方分批次凭有效半成品中间验收单向乙方支付工程进度款，支付比例为60%,全部施工完毕验收合格后，凭有效的半成品最终结算单经甲方代表确认并经甲方财务部审核后付至决算金额的70%o3、余款除结算金额5%的质保金待质保期满30日内结付(无息)外，在业主/总包方确认工程整体竣工验收
12、合格后一个月内付清。(接受三个月及六个月银行承兑)4、乙方收款前须提供真实、有效、合法的发票。如甲方收到发票日期晚于合同约定的付款期，甲方有权相应顺延付款期限。若提供不符合要求的发票(如虚开发票、假发票等)：甲方付款审查时一经发现，将暂停支付全部应付款项，并乙方须重新提供合格发票；如未能发现，因乙方发票问题给甲方造成的一切后果(包括但不限于税务/工商处罚)均由乙方承担，甲方将暂停支付全部应付款项，乙方须重新提供合格发票并承担开票额10%的违约金。5、乙方承诺：乙方向甲方所销售的货物(包括零部件)价格为同类产品在同行业内或乙方提供给其他的所有客户中最优惠的价格，否则经甲方核实后乙方应退还相应差价
13、。第八条双方权责1、甲方权利与义务：(1)向乙方提供加工安装基本图纸，发生设计变更时应及时通知乙方。(2)按照合同约定及时支付乙方货款进度款。(3)对乙方所提供货物或已完工部位分部分项工程进行质量验收。(4)如乙方供货或施工进度逾期，甲方有权自主调整供货或安装数量。供货或安装脱期超过天后甲方可另行选择供应商并拒绝签收逾期批次货物。(5)在合同履行期限届满之前，乙方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的，有权单方解除合同。(6)对于经乙方返工或重做后仍不符合同约定的，甲方有权雇用他人负责修复缺陷和损坏。相关费用由乙方承担，可从其当期应付进度款中直接扣除。(7)如乙方未在甲方要求的期限内勤
14、勉履行保修期内义务，有权雇用第三方代为履行保修义务，费用由乙方承担。(8)对于乙方违反甲方及业主关于安全生产、文明施工相关规定的，可通知其整改，情节严重的可予以罚款，从应付工程款中直接扣除。(9)针对乙方提出的异议，应在2个工作日内回复。(10)对于乙方施工期内存在交叉施工的部位，需配合乙方合理要求及时协调相关各方。(XX)工程施工中产生本合同以外的其他材料或费用须经指定甲方现场负责人签证后方可作为结算依据，否则不予认可。(12)在乙方通过甲方中间验收的送货安装数量未达到合同约定的进度款支付条件和时间节点时，甲方有权不支付该批次工程进度款。在此情形下，一旦乙方以进场材料数量为基数主张进度款或以
15、进度款未支付为由延误工期，均视为乙方拒绝履行合同，甲方有权解除合同，另行委托第三方代为完成施工。2、乙方权利与义务：(1)对于签收甲方提供的图纸设计变更等技术文件时，如发现不合理或有异议及疑问，应及时书面通知甲方。乙方怠于通知的，视为乙方已经对现场特征环境施工条件等均已充分了解，任何施工过程中的误工返工损失均由其自行承担。致使甲方工期延误产生经济损失的，乙方负有赔偿责任。(2)向甲方提交材料成品样品并经甲方确认后封存。(3)依照合同规定选用原材料，并接受乙方检验。若出现质量问题，须重做或修理。若为甲方提供材料的，乙方不得擅自更换。(4)签约后，乙方应积极备料，不因甲方付款时间出现偏差而减轻或免
16、除乙方的任何因备料不足导致的违约责任。(5)在乙方通过甲方中间验收的安装数量未达到合同约定的进度款支付条件和时间节点时，乙方无权主张该批次工程进度款。(6)未按合同约定质量交付定作物的，甲方同意利用的，按质论价；甲方不同意利用的，应负责修整或调换，并承担逾期交付的违约责任。经过修整或调换后，仍不符合同约定的，甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方承担。(7)交付定作物数量少于合同规定，少交部分，如甲方需要，须照数补交，补交部分按逾期交付处理；超合同数量多交的，如甲方不再需要，作退货处理,损失由乙方承担并赔偿甲方因此造成的实际损失。(8)乙方应按照甲方规定的时间节点和空间顺序要求，合理组织和科学安排
17、生产加工及供货顺序，提前或打乱甲方给定次序任意加工、供货或安装的，视为乙方违约，甲方可以拒收该批货物。甲方施工现场因此窝工、停工的，乙方应向甲方赔偿相应的窝工、停工费用等损失；对于未对甲方施工进度造成延误且甲方同意签收的，视为乙方愿意承担2000元每天的场地占用使用费。以上费用甲方从当期进度款中直接扣除。(9)按照甲方业主要求提供加工原材料产品的出厂合格证、质量保证书、发货产品清单、装箱清单、行政许可证书、质量安全环保监测报告等相关证明文件。进口产品材料须具有合法完备的进口手续及单证、原产地证明。同时保证提交的质量技术文件的真实性和合法性，并承担因文件虚假导致甲方蒙受的所有损失。(IO)应向甲
18、方提供主要原材料的进场计划书，须签字盖章。(XX)甲方付款前，须按照甲方要求提供合法正式发票。(12)货物或材料到场后，须有序堆放在甲方指定区域，自行负责保管。甲方人员在供货单上的签字仅是对货物到达甲方工地的确认，对货物数量和质量根据本合同相关条款的约定进行确认。甲方对分部分项工程的质量验收不视为该部位工程的交付。在工程未正式交付甲方前，应对其已完成施工部位负责看管和保护。因第三方造成的损坏由其向当事人索赔，与甲方无关。(13)驻现场负责人须根据甲方需要，随时提供技术支持与服务。每缺席一次罚款500_元。(14)施工过程中的有关重要部位，乙方应先行自检，并于自检达标后书面通知甲方予以确认。通知
19、内容应包括自检记录、隐蔽工程验收的内容、时间、地点、验收人等。(XX)在通过甲方中间验收的送货安装数量未达到合同约定的进度款支付条件和时间节点时，乙方无权向甲方主张进度款支付。若藉此延误工期，视为违约。(16)未经甲方的书面批准，对于工程任何部位，均不得隐蔽或使之无法检查。(17)合同履行期间，应当无条件接受和积极配合甲方的监督检查。应甲方要求或者业主需要，需进行产品检测、实地考察或者到生产现场督导的，应全力配合和接待。(18)须按照甲方文明施工要求，安全文明施工，负责其施工区域内的现场清理。(19)对施工范围内甲方负责施工的部分造成的损坏负有赔偿责任。(20)在保修期内，须按照合同约定的标准
20、及甲方的要求，对质量瑕疵免费进行修复和维护。(21)遵守甲方及业主的有关安全生产的规定，进行安全技术交底，并负责采取必要的安全防护措施、配备符合安全要求的安全防护用品。特种作业人员须持证上岗。(22)为其现场施工人员购买意外伤害保险。（23）施工过程中因自身原因造成的任何质量事故或安全事故，由其自行承担全部责任和相关赔偿。（24）遵守甲方及业主的有关文明施工的规定，执行当地政府有关交通、环保、噪音、扰民等方面的限制性规定。施工期间，应保证工完场清，将生产垃圾清运到指定地点。（25）如果乙方是本合同所述货物生产商的指定代理销售单位，应向甲方提供生产厂家的销售代理委托书或其他销售证明文件。（26）
21、须提供货物的仓储、保管及使用的有效建议，确保所有货物在包装、运输和现场存放过程中不受损坏，及在使用中功能及外观上达到甲方业主的满意。（27）工程竣工后，须向甲方提交详细结算资料及附件。第九条违约责任1、未经甲方同意，乙方不得以任何理由及任何形式转包或分包本工程给第三方，否则甲方有权解除合同。2、如发生乙方所供货物存在严重瑕疵且无法修复，甲方有权解除合同。3、在施工过程中，乙方签收当批次下料单或者定单后，按本合同第四条工期约定，超过2天未能供货或安装完成,视为逾期，该批次货物每延期一天，乙方应承担逾期交货部分货款总值的逾期违约金。4、在施工过程中，乙方虽按时供货或安装，但未能按批次要求足量供货或
22、安装完成，视为逾期，该批次货物每延期一天，乙方应承担逾期交货部分货款总值儿%的逾期违约金。5、不能交付定作物或者不能完成工作的，乙方应向甲方偿付不能交付定作物或者不能完成工作部分价款总值30%违约金。第十条其他约定事项1、对于本合同内容，甲乙双方均负有保密义务，如因乙方泄流导致甲方蒙受损失，甲方将在其应付款中直接扣除。2、合同的解除，不影响乙方已经完工部分或正在施工部位的继续履行及结算清理、违约金条款的执行。3、甲方审核乙方提交的资料仅是一般性监督作用，并不减少乙方于此有关的合同责任。4、乙方提交的报价单、供货计划单，双方协商同意有关修改合同的设计变更文件、洽商记录、会议纪要、工作联系函以及资
23、料图等，均为合同的有效组成部分。5、合同的终止：出现下列情况时，本合同自行终止：（1）乙方向甲方提交结款函；（2）甲乙双方协议终止本合同的履行；（3）不可抗力导致本合同无法履行或已无履行必要；（4） 一方根据本合同约定单方解除合同；（5） 一方提起违约之诉，法院或仲裁庭裁决责任方损失后。6、合同签订地为：XXXXXXXXXXo7、争议解决方式：本合同如发生纠纷，当事人双方应及时协商解决，协商不成时，由甲方所在地人民法院管辖。8、本合同之债权债务未经甲方书面同意，不得转让。9、未尽事宜，甲乙双方协商解决。10、本合同一式也份，甲方持捷份，乙方持堂份，具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。甲方（盖章）：代表人（签字）：联系方式（手机及座机）：邮箱：日期：乙方（盖章）：代表人（签字）：联系方式（手机及座机）：邮箱：日期：
